DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM SÖZLEŞMESİ

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

TAŞIMACILIK A.Ş. SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ : …/05/2020

İŞE BAŞLAMA TARİHİ : …/05/2020

Madde 1: Sözleşmenin tarafları:

Bu sözleşme, bir tarafta TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra ‘‘İdare’ ’olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………………………………………………………….. (bundan sonra ‘‘Yüklenici’’ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2: Taraflara İlişkin Bilgiler:

2.1. İdarenin adresi : Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00000/XXXXX

Telefon No : 0000 0000000/71983

Faks No : 0346 2211900

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi :

Telefon No :

Faks No :

E-Posta Adresi (Varsa) :

2.3. Her iki Taraf madde 2,1 ve 2,2’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3: Sözleşmenin Konusu:

3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli Teknik şartnamede miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 10 Kalem Kırtasiye ve Büro Malzemesi Satın Alınması İşi, Teknik Şartname ve bu sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

3.2. Bu Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

Madde 4: Sözleşmenin Türü ve bedeli:

Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli: …………….…..TL(…………………..TL)’dir.

Madde 5: Teslim Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 10 Takvim Günü içerisinde teslim edilecektir.

Madde 6: Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı:

6.1. Malın Teslim Edilme/İşin yapılma Yeri: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü’dür.

.Madde 7: Ödeme Yeri ve Şartları:

7.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım servis Müdürlüğü Mali İşler Şefliği, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, malzemenin muayene ve kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödeme yapılır.

7.2. Bu iş için avans ve fiyat farkı ödenmeyecektir.

Yüklenici, süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 8: Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:

Sözleşme bedeline; xxxxxx, boşaltma, vergi, resim ve harç giderleri dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 9: Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:

Malzemenin teslim yerine getirilmesi/İşin yapılmasına kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi v.b. evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, yükleniciye aittir.

Madde 10: Gecikme Cezası:

İdare tarafından sözleşmenin 11’ inci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %01 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (Yirmi) günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminat

11.1.1. Kesin Teminat alınmayacaktır.

Madde 12: Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:

12.1. Mücbir Sebepler: İdare, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilânı ve Gerektiğinde Xxxxx tarafından belirtilecek benzeri diğer halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

12.2. 11,1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatım isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

12.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun yükleniciye bildirildiği durumda Yüklenici uzatılan süre içinde teslimatı gerçekleştirir.

Madde 13: Muayene ve Kabul İşlemleri:

13.1. Teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

13.2. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaydırılacak mallar bunun dışındadır.

Madde 14: Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk:

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 15: Sözleşmede Değişiklik Yapılması:

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; Malın montaj veya teslim yeri ile Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları

Hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 16: Sözleşmenin Feshi:

4735 sayılı kanunun 3. bölümü geçerlidir.

Madde 17: Anlaşmazlıkların Çözümü:

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SİVAS mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 18: Garanti Şartları:

18.1. Garanti konusunda diğer hususlarda Teknik Şartname hükümlerine riayet edilecektir.

Madde 19: Diğer Hususlar:

Teknik Şartname hükümlerine uyulmadığı takdirde, her türlü zarar ziyan ve cezai sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.

Madde 20: Yürürlük:

Bu sözleşme tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer.

Madde 21: İmza:

Bu sözleşme 21 (Yirmi bir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra. …/05/2020 tarihinde imza altına alınarak birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide) alıkonulmuştur.

EK: Teknik Şartname (2 sayfa)

Sıra No	Malzemenin Adı/Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Açıklamalar	Toplam Fiyat
1	A 4 Fotokopi Kağıdı	200 Paket (500 lü)
2	Sürekli Form (11”x27) 2 Nüsha, 4 bölmeli (1000 li)	15 Adet
3	Zarf (125x176)	300 Adet
4	Zarf (162x229)	1000 Adet
5	Zarf (229x324)	1000 Adet
6	Klasör Mekanizmalı (Geniş 7 cm)	100 Adet
7	Klasör Mekanizmalı (Dar 4 cm)	100 Adet
8	Istampa Mürekkebi (Siyah 30 ml)	10 Adet
9	Istampa Mürekkebi (Mavi 30 ml)	5 Adet
10	Delgeç Zımba Makinesi (Büyük-Kollu)	3 Adet
GENEL TOPLAM (K.D.V. hariç)

İ X X X X X Ü K L E N İ C İ

Sayfa 3 / 3