SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SAKARYA

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SAKARYA

MERKEZİ LOGLAMA (SIEM) VE

SİBER GÜVENLİK OPERASYON MERKEZİ (SOC) SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Numarası:

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme bir tarafta SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………….. (Bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde imzalanmıştır.

ŞİRKET ve YÜKLENİCİ ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. ŞİRKET

Tebligat Adresi : Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx/XXXXXXX Tel No 0 000 000 00 00

Faks No 0 264 275 33 20

e-Mail Adresi : xxxx@xxxxx.xxx KEP Adresleri : xxxxx@xx00.xxx.xx

Vergi Dairesi/No : Gümrükönü / 740 004 3797

2.2. YÜKLENİCİ

Tebligat Adresi :

Tel No :

Faks No :

e-Mail Adresi :

KEP Adresleri :

Vergi Dairesi/No :

3. TEBLİGATA İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak Tarafların 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerine ya da daha sonra yazılı olarak bildirecekleri diğer adreslere yapılacaktır. Taraflar, Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri olduğunu kabul ederler. Bu adreslere yapılacak olan her türlü yazılı bildirim, ilgili tarafın eline geçmemiş olsa dahi, ilgili tarafça tebellüğ edilmiş kabul edilecektir.

Taraflar, bu adresler dışında diğer bir yeri yasal ikametgâh olarak belirleyecek olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 10 (on) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt eder. Xxxxxxxx, alındığı yazılı olarak teyit edilmek kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Bu Sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından yapılacak ihbar ve ihtarların, Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına uygun olarak yapılmadığı gerekçesi ile geçersiz olduğu, YÜKLENİCİ tarafından ileri sürülemeyecektir.

4. SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI/TÜRÜ VE MİKTARI

İşbu Sözleşme’nin kapsamı Bilişim varlıkları içinde bulunan donanımlar, işletim sistemleri ve kullanılan yazılımlar tarafından üretilen logların ya da ŞİRKET tarafından belirlenen verilerin, merkezi olarak tek bir noktada toplanması, bu loglar ve veriler üzerinde analiz yapılabilmesi ve YÜKLENİCİ’nin önerileri ve ŞİRKET’in onayı ile, ayrıca gerek gördüğünde ŞİRKET’in önerisi ile belirlenen korelasyon kurallarına uygun alarm üretilmesi ve bunların izlenebilmesi amacıyla halihazırda kullanılan merkezi loglama uygulamasının destek yazılımı Siber Güvenlik Operasyonları Merkezi (SOC) hizmeti alınmasıdır. Alınacak yazılım ve hizmetlerin içeriği, koşulları ve detaylı kapsamı EK-1 Teknik Şartname’ de belirlenmiştir.

5. SÖZLEŞME’NİN SORUMLUSU

ŞİRKET’in Sözleşme Sorumlusu Xxxxxx XXXXX’dir. YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu tüm işleri, Sözleşme Sorumlusu’nun sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Sözleşme Sorumlusu’nun değişikliği durumu, Sözleşme Sorumlusunun bağlı olduğu Bölüm Müdürlüğü tarafından YÜKLENİCİ’ye bildirilir. YÜKLENİCİ Sözleşme Sorumlusu dır. Sözleşme sorumlusu ŞİRKET’ in taleplerine

yanıt verebilecek nitelikte 7/24 ulaşılabilir olmalı ve ŞİRKET ile ilgili tüm telefon ve yazışmalarda muhatap olmalıdır. YÜKLENİCİ bu kişinin yokluğunda diğer bir kişiye bu görevin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kişiye ulaşılamaması YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan kurtarmaz. YÜKLENİCİ’nin Sözleşme Sorumlusunun değişikliği durumu YÜKLENİCİ tarafından değişiklik öncesi ŞİRKET’e bildirilecektir.

6. İŞİN SÜRESİ

Sözleşme’nin süresi Sözleşme’nin imzalanması itibariyle 3 (üç) yıldır.

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu her bir donanım kalemini işbu Sözleşmenin 4’üncü maddesinde ve eklerinde belirtildiği şekilde temin etmekle yükümlüdür.

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işi, Sözleşme’de öngörülen sürede gerçekleştirmemesinin nedeninin ŞİRKET uygulamaları olduğunu iddia ve ispat ettiği takdirde, bu durumu yazılı olarak ŞİRKET’e bildirmesi ve ŞİRKET’in onayının olması şartıyla, söz konusu gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

YÜKLENİCİ kaynaklı olarak ortaya çıkan gecikmeler sebebiyle YÜKLENİCİ tarafından iş süresinin uzatılması talep edilebilir. ŞİRKET, kendi takdirinde olmak üzere, YÜKLENİCİ’nin süre uzatım taleplerini herhangi bir gerekçe göstermeksizin geri çevirebilir.

Sözleşme süresi aynı koşul ve birim fiyatlar ile en fazla 1(bir) yıl uzatılabilir.

Taraflar karşılıklı imzalayacakları ek protokoller ile işbu Sözleşme’de değişiklik yapabilirler ve bu protokollerin iş bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7. SÖZLEŞME BEDELİ, SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN/OLMAYAN GİDERLER, FATURALANDIRMA, ÖDEME, TESLİMAT VE AMBALAJ

7.1. Sözleşme Bedeli

Sözleşme bedeli, EK-2 Birim Fiyat Cetveli’nde belirtilen fiyatlar esas alınmak suretiyle

………………………………… (yazı ile Amerikan Doları) USD dir.

ŞİRKET, Sözleşme konusu işlerin dilediği kısımlarını, Sözleşme bedelinin %25’inden eksik ve

%25’inden fazla olmamak şartıyla aynı koşul ve birim fiyatlarla istediği oranda arttırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

7.2. Sözleşme Bedeline Dahil Olan / Olmayan Giderler

İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, Sözleşme bedeline dahil olmayıp ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ ’ye ödenir.

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler (nakliye, kargo, posta vb. dahil) Sözleşme bedeline dahildir ve YÜKLENİCİ tarafından ayrıca talep edilemez.

YÜKLENİCİ, ürünün niteliklerine uygun şekilde kullanılabilmesini sağlayan yazılımları için ek bir lisans bedeli talep edemez.

Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisini ödeme yükümlülüğü ŞİRKET’tedir.

7.3. Faturalandırma

Faturanın düzenlenebilmesi için ŞİRKET ile YÜKLENİCİ arasında kesin kabulün yapılmış olması gerekmektedir. Kesin kabul, teslimat, kurulumun tamamlanması ve ŞİRKET bilgi teknolojileri müdürlüğünün vereceği onay ile yapılacaktır. Kesin kabul şartları EK-1 Teknik şartname madde 13.3 ‘te belirtildiği şekilde yapılacaktır. Kesin kabul sonrası fatura USD olarak düzenlenecektir. (TEDARİKÇİ E-Fatura mükellefi ise; E-Faturasını Amerikan Doları olarak ŞİRKET’in aşağıdaki adresine düzenleyerek ilgili elektronik ortamda göndermek zorundadır.)

E-Fatura Kayıtlı Kullanıcısı olmayan YÜKLENİCİ, e-arşiv faturasını öncelikle PDF ve UBL olmak üzere her iki formatta e-posta yoluyla xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx adresimize göndermelidir.

Aksi taktirde ŞİRKET’in aşağıda belirtilen fatura adresine hitaben düzenlenmiş basılı kağıt ya da basılı e-arşiv faturasını kaşe ve ıslak imza ekleyerek, ŞİRKET’in Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edecektir.

(Yurtiçindeki müşterilere hitaben düzenlenen faturalarda TL karşılıklarının fatura üzerinde bulunması VUK gereği zorunlu olduğundan; faturaların TL tutarları fatura tarihindeki döviz alış kuru ile hesaplanmalıdır).

SEDAŞ, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xx:000 Xxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx Gümrükönü V.D. 7400043797

Şirketin Muhasebe departmanı ile iletişime geçilerek (xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx) geçici vergi öncesi 3 (üç) ayda bir yazılı mutabakat yapılır.

Tüm faturalarda iş bu sözleşmenin numarası ve bu sözleşmeyle ilişkili sipariş numarası mutlaka yazılacaktır.

YÜKLENİCİ, faturayı ilgili ayın son gününde düzenlerse, düzenlenme tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ŞİRKET’e teslim eder. Faturanın 10 (on) günden daha geç bir sürede ŞİRKET’e teslim edilmesi halinde YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in işbu Sözleşme’de öngörülen ödeme tarihinden daha sonraki bir tarihte ödeme yapma hakkının haiz olduğunu peşinen kabul eder.

7.4. Ödeme

ŞİRKET, fatura bedelini fatura tarihinden 30 gün sonraki ilk Perşembe günü, YÜKLENİCİ’nin banka hesabına havale etmek suretiyle fatura ödeme gününden bir gün önce (15:30 dan sonra yayınlanan) TCMB tarafından yayınlanan döviz satış kuru ile Türk Lirasına çevrilerek ödeyecektir. Resmi tatile denk gelen ödeme günleri bir sonraki iş gününe kaydırılır.

ŞİRKET’ in herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmeden ya da bu minvalde bir şerh düşmeden YÜKLENİCİ’ ye ödemede bulunması, herhangi bir uyuşmazlık halinde YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’ in yasal haklarını saklı tutmadığı anlamında yorumlanmayacak bir itiraz veya def’i olarak ileri sürülemeyecektir.

ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ’ ye fazla ödeme yapıldığının anlaşılması ve yazılı olarak bildirilmesi halinde, fazla yapılan ödeme, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde YÜKLENİCİ tarafından, ŞİRKET’ e iade edilmek zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren ŞİRKET, her türlü akdi, hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen tutarı, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle YÜKLENİCİ istihkakından, kesin teminatından ya da alacaklarından tahsil eder.

7.5. Teslimat ve Ambalaj

YÜKLENİCİ, sözleşme eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki ürünün tüm entegrasyonları ile birlikte kurulması ve aktif olarak çalışır hale getirilmesi işlemlerini, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren en geç 4 hafta içerisinde tamamlayacaktır.

Ürünlerin kabulü, ŞİRKET’e teslimi sonrası teknik şartnamede belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak olan kontrollerin ardından uygun bulunması durumunda gerçekleştirilecektir.

8. GARANTİ

Garanti koşulları ve süresi, ürünün ŞİRKET’e, Sözleşme ’ye uygun, eksiksiz ve çalışır şekilde teslim edilip kurulumun tamamlanması itibariyle başlayacaktır. Garanti süresi asgari 3 (üç) yıl olacaktır. YÜKLENİCİ, garanti süresi boyunca, garanti kapsamında olan tüm ürün ve yazılım kaynaklı arızaları gidereceğini ve gerekli servis hizmetini sağlayacağını taahhüt eder. Garanti koşullarına ilişkin diğer hükümler sözleşme eki teknik şartnamenin 13. maddesinde detaylandırılmıştır.

9. YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI

ŞİRKET’İN gerekli gördüğü durumlarda YÜKLENİCİ, yerinde destek olacaktır.

Sözleşme süresince YÜKLENİCİ Bilişim Sistemi içerisinde yeni bir log/veri kaynağı eklenmesi durumunda ilgili log/veri kaynağından log/veri toplayabilecek ve bu sözleşme kapsamında istenen diğer sorgulama, raporlama, korelasyon ve SOAR ile ilgili tüm işlemleri yapacaktır.

YÜKLENİCİ sözleşme süresince yeni korelasyon yazılması gereken ek durumlar için ücretsiz destek hizmeti verecektir. Sözleşme süresi zarfında Bilişim Sisteminde kullanılmaya başlayacak olan yeni bir ürün için korelasyon yazılması gerektiği durumlarda YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

Yazılımın sürekli güncel halde tutulması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Güncel versiyonun sağlıklı hali ile yayınlanması sonrasında ŞİRKET tarafından aksi belirtilmedikçe en çok 15 gün içinde ŞİRKET süreçlerini (talep,onay,değişiklik) işletmek koşulu ile güncelleme yapılacaktır.

Tüm Log toplama mekanizmalarının kontrolleri, collector ve poller sorunları, reindex işlemlerinin takibi ve raporlanması, ŞİRKET özelinde rapor ve dashboard oluşturulması, Log imzalama takibi vs. YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.

ŞİRKET tarafından istenilen (istenilen periyodda) raporların, ŞİRKET’İN talep ettiği şekilde oluşturulması YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.

Güvenlik olayları YÜKLENİCİ tarafından incelenmeli ve şüpheli hareketler, saldırgan hareketleri ve saldırıya maruz kalan sistemlerin teşhisi yapılmalıdır. Olaya ilişkin bulguları IP, URL, Hash bilgilerine göre araştırmalı ve araştırma sırasında olayın doğruluğuna ilişkin ek kontroller yapılmalıdır.

Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, YÜKLENİCİ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işi Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile yapmak zorundadır. ŞİRKET, Sözleşme konusu işin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, ödeme, işlerin düzeltilmesi ve Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir. ŞİRKET’İN talimatları ile YÜKLENİCİ’NİN uygulamaları arasında uyumsuzluk olması halinde, işbu Sözleşme ve eklerinde YÜKLENİCİ için öngörülen yükümlülükleri ağırlaştırmaması kaydı ile ŞİRKET talimatları geçerli olacaktır.

YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında kendisinin, ifa yardımcılarının yol açtığı zararlardan zarar verenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Sözleşme konusu iş kapsamında YÜKLENİCİ tarafından tedarik edilecek ürünler için, ŞİRKET tarafından kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden YÜKLENİCİ, ifa yardımcıları, ortakları veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

YÜKLENİCİ, ŞİRKET tarafından talep edildiğinde, gerekli teknik bilgi, eğitim ve yardım sağlamayı veya yardımın sağlanmasına aracılık etmeyi kabul eder. Verilecek eğitimin bedeli ve diğer tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, ŞİRKET’i, YÜKLENİCİ ile bu Sözleşme haricinde yeni bir sözleşme veya bu Sözleşme kapsamındaki işlerin yenilenmesi amacı taşıyan ya da ek veya tamamlayıcı nitelikte sözleşmeler yapma taahhüdü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.

YÜKLENİCİ, sipariş edilen ürünlere ilişkin irsaliyeleri ve garanti belgelerini usulüne uygun olarak düzenlemek ve ürünlerle birlikte ŞİRKET’ e teslim etmek zorundadır. Ayrıca YÜKLENİCİ, teslim ettiği ürünün garantiye ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

YÜKLENİCİ, teklif ettiği donanım ürünlerinde arka kapı (güvenlik) açıklığı bulunmadığını taahhüt eder.

10. ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI

ŞİRKET, YÜKLENİCİ’NİN sözleşme konusu ürün tedariki işini Sözleşme ’ye uygun, gereği gibi ifa etmesi sonrası, YÜKLENİCİ tarafından düzenlenen faturaya konu bedeli, Sözleşme’nin 7.4. maddesinde belirtilen vadeye uygun olarak YÜKLENİCİ’ye ödemekle yükümlüdür.

11. ŞİRKET’İN SEÇİMLİK HAKLARI ve CEZAİ ŞARTLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

İşin YÜKLENİCİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen sürede ve/veya gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda ŞİRKET’ in sözleşmeyi feshedip zararını isteme, sözleşme konusu işin tamamlanmasını isteme ve geç tamamlanmasından dolayı oluşan zararlarını ve kar kaybını talep etme seçimlik hakkı bulunduğunu taraflar beyan, kabul ve taahhüt ederler.

ŞİRKET, YÜKLENİCİ tarafından sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin yapılmaması, süresi içinde yapılmaması, eksik/hatalı yapılması durumunda hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, her türlü beyan, şikayet, talep, dava ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla doğrudan ve dolaylı zarar miktarını YÜKLENİCİ’ye rücu eder.

YÜKLENİCİ’NİN, Sözleşme konusu ürünleri, sözleşme madde 7.5’te öngörülen süreden daha kısa bir sürede teslim edeceğine ilişkin bir taahhüdü olması halinde, söz konusu taahhüdünde belirttiği süre içerisinde teslimatların gerçekleştirilmemesi ve her halde madde 7. deki sürenin geçirilmesi durumunda, ŞİRKET kendi seçiminde olmak üzere;

i. Sözleşme’yi feshedip zararını isteyebilecek veya

ii. Sözleşme konusu işin tamamlanmasını ve Sözleşme kapsamında yapılacak teslimatın gerçekleştirilmesini ve teslimatın geç yapılmasından dolayı oluşan zararlarını talep edebilecektir.

Mücbir sebepler ve YÜKLENİCİ’DEN kaynaklanmayan nedenler hariç, Şartnamenin 7.maddesinde belirtilen hizmet sürelerinde gerekli çözümlerin sağlanamaması durumunda geciken her saat için aşağıda tanımlanmış cezai bedeller uygulanacaktır.

Acil Seviye	=	16 USD/saat
Yüksek Seviye	=	10 USD/saat
Orta Seviye	=	6 USD/saat
Düşük Seviye	=	3 USD/saat

ŞİRKET tarafından talep edilebilecek zararlar tazmini kapsamına, ŞİRKET’İN maruz kalacağı her türlü idari para cezası da dahildir. İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında uygulanacak Sözleşme cezaları ŞİRKET’İN bu haklarına ek ve ancak bunlardan bağımsızdır.

Yukarıda tanımlanan gecikme durumunda, hangi seçimlik hakkın kullanıldığından ve ŞİRKET’İN bir zarara uğrayıp uğramamasından bağımsız olarak; gecikilen her gün için toplam Sözleşme bedelinin %1’i (yüzde bir) kadar ceza YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.

Toplam ceza bedeli Sözleşme bedelinin %10’unu(yüzdeon) geçemez, geçmesi durumunda ŞİRKET’İN Sözleşme’yi herhangi bir ad altında tazminat ödemeksizin feshetme hakkı saklıdır.

YÜKLENİCİ, teslimat yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, denetim eksikliği, taahhüdün Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan menfi ve müspet zararlardan doğrudan sorumludur.

YÜKLENİCİ’NİN işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisine aykırı davranması halinde, bu aykırılık sebebi ile şartnamede ya da Sözleşme’de özel bir cezai şart öngörülmediği durumda YÜKLENİCİ, ŞİRKET’E Sözleşme bedelinin %1’i(yüzde bir) oranında Sözleşme cezası ödemekle yükümlüdür. Bu maddeye göre belirlenen ceza bedelleri YÜKLENİCİ’ye fatura edilerek gelir kaydedilir.

12. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

12.1. YÜKLENİCİ tarafından bu Sözleşme kapsamında üretilen her türlü bilgi, belge, rapor, veri tabanı gibi veriler ŞİRKET’E aittir. ŞİRKET’E ait her türlü bilgi, veri, belge, rapor, veri tabanı gibi veriler üçüncü şahıslara devredilemez veya verilemez. İşbu Sözleşme bakımından tarafların ifa yardımcıları üçüncü şahıs sayılmaz ve fakat YÜKLENİCİ, ifa yardımcılarının her türlü eyleminden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. YÜKLENİCİ, yapılan işle ilgili olarak elde edilmiş her türlü bilgi, belge ve verinin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda, her türlü bilgi, belge ve verinin üçüncü şahıslara açıklanmayacağını veya ancak ŞİRKET’İN önceden yazılı rızası alınarak kullanılmasının söz konusu olacağını da taahhüt ederler.

12.3. YÜKLENİCİ, kendisine herhangi bir şekilde verilecek veya gönderilecek hiçbir belgenin, raporun, faturanın, herhangi bir yazılı, görsel, işitsel bilginin veya bilgisayar programının kopyasını almayacağını ve aslını ya da kopyalarını 3. şahıslara vermeyeceğini, her türlü bilgi, belge ve sair dokümanın gizliliğinin esas olduğunu kabul eder.

12.4. Taraflar’dan her biri, diğer tarafın kendisine teslim ettiği veya başka şekilde eline geçen tüm bilgi, belge, veri veya Know- How’ın gizli tutulacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli tutmalarını temin edeceğini, tarafların yazılı mutabakatını almadan veya ancak yasal (adli mercilerin talebi halinde ve taleple sınırlı kalmak kaydıyla) gereklilik olmadıkça üçüncü şahısların kullanımı için açıklanmayacağını kabul eder.

12.5. Bilgi ve belgelerin üçüncü şahıs veya kuruluşlar ile paylaşıldığının tespit edilmesi halinde, ŞİRKET’İN uğrayacağı zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir.

12.6. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’ in tabi olduğu ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standart maddelerine ve bu kapsamda ŞİRKET’ te belirlenmiş olan kurallara uymayı kabul eder.

12.7. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’İN Bilgi Güvenliği Yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Bu bağlam ile ŞİRKET, YÜKLENİCİ denetimini, ISO 27001 Bilgi Güvenliği standardına uygun olarak, uygun gördüğü herhangi bir zamanda, istediği yöntem ve kaynak ile gerçekleştirebilir. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’İN bu doğrultuda talep edeceği bilgileri ivedilikle sağlamak, yerinde denetim gerektiğinde de ŞİRKET’E eşlik edecek bir sorumlu görevlendirmekle yükümlüdür. Denetimler sonrasında ŞİRKET tarafından tespit edilecek herhangi bir eksiklik olması halinde söz konusu eksikliği düzeltmek, tamamlamak ve ŞİRKET’E raporlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

12.8. YÜKLENİCİ’NİN, ŞİRKET bilişim sistemlerine bağlantıları ŞİRKET tarafından belirlenmiş güvenlik önlemleri kapsamında (tek kullanımlık şifre, VPN vb.) olacaktır. Yapılan tüm erişimler ŞİRKET tarafından kayıt altına (erişim ve ekran kaydı dahil) alınacaktır.

12.9. ŞİRKET tarafından herhangi bir güvenlik açığı (sızma testleri, aktif/pasif taramalar, yama eksikleri vb.) tespit edilmesi halinde söz konusu açıklığı gidermek, düzeltmek, tamamlamak ve ŞİRKET’E raporlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

12.10. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’E aktarılan kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“Kanun”) uygun olarak elde ettiğini ve işlediğini; işleme ve ŞİRKET’E aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirdiğini ve açık rızalarını aldığını, aydınlatma yükümlülüğü ve xxxx xxxx bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki istisna (yani aydınlatma yükümlülüğü ile xxxx xxxx gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım) şartlarını taşıdığını,

ŞİRKET’E aktarılan kişisel verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık rızalarını geri çekmeleri ve/veya kişisel verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri durumunda, ŞİRKET’E bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağını, aksi halde ŞİRKET'İN maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini,

ŞİRKET'E aktarılan kişisel verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir şekilde belirteceğini; aktarıma konu kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

12.11. İşbu maddenin herhangi bir hükmünün ihlali halinde ŞİRKET’in uğrayacağı zarar ve kar kaybı YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir. YÜKLENİCİ, işbu madde kapsamındaki hükümlerin ihlali ile ilişkili olarak bir idari para cezasına maruz kalırsa, YÜKLENİCİ ilgili tutarları ŞİRKET’in ilk yazılı talebi üzerine ŞİRKET’e nakden ve defaten ödeyecektir.

12.12. YÜKLENİCİ; ŞİRKET, aboneleri ve diğer konularda edindiği bilgi, belge veya herhangi bir veriyi, işin yürütülmesi sırasında veya sonrasında, hiçbir şekilde kullanamaz.

12.13. YÜKLENİCİ’NİN işbu madde veya fıkralarına aykırı davranışı halinde, YÜKLENİCİ, ŞİRKET’İN tüm zararını tazmin edecek ve sözleşme bedelinin %10 (yüzdeon) tutarında Sözleşme cezası ödeyecektir. YÜKLENİCİ’nin Sözleşme cezası ödemesi ŞİRKET zararının karşılandığı şeklinde yorumlanamayacaktır. ŞİRKET, aykırılığın Sözleşme süresi içerisinde tespit edilmesi halinde, kendi seçiminde olmak üzere, Sözleşme’den doğan fesih hakkını da kullanabilecektir. İşbu hükümde öngörülen yükümlülükler Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da varlığını sürdürecektir.

13. ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI

ŞİRKET in yazılı onayı mukabilinde YÜKLENİCİ, sözleşme konusu işlerin bir kısmını, alt yüklenicilere yaptırabilir. YÜKLENİCİ, alt yüklenicinin gerçekleştirdiği iş ve eylemlerden ŞİRKET’E karşı doğrudan ve münhasıran sorumludur. YÜKLENİCİ’NİN alt yüklenici çalıştırması, Sözleşme ve ekleri ile yüklendiği sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı gibi YÜKLENİCİ, söz konusu işler ile ilgili olarak ŞİRKET’E karşı tek ve münhasır sorumlu ve muhatap olmaya devam eder. YÜKLENİCİ tarafından alt yüklenici çalıştırması halinde, alt

yüklenici işi başka bir alt yükleniciye veremez. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’İN talebi halinde, alt yüklenici ile arasında akdetmiş olduğu Sözleşme ve tüm eklerinin bir kopyasını ŞİRKET’E verecektir.

YÜKLENİCİ tarafından alt yükleniciye yaptırılan iş ve işlemlerden doğrudan ve tamamen YÜKLENİCİ sorumludur. İşbu Sözleşme’nin kapsadığı hususlardan hiçbiri, ŞİRKET ile YÜKLENİCİ’NİN herhangi bir alt yüklenicisi arasında sözleşmesel bir ilişki veya ŞİRKET ile YÜKLENİCİ ve/veya YÜKLENİCİ’NİN alt yüklenicisinin çalışanları arasında işveren-işçi ilişkisi oluşturmaz. YÜKLENİCİ, kendi ve/veya alt yüklenicilerinin veya bunların görevlileri, yöneticileri, çalışanları veya danışmanlarının eylemleri dahil, ŞİRKET’İ alt yüklenicilerin vereceği her türlü zarardan muaf tutacaktır. Buna rağmen ŞİRKET bir zarara ya da zarar tehlikesine uğrar ve/veya adli, idari, cezai herhangi bir hukuksal yaptırımla karşı karşıya kalır ve/veya tazminat öderse, her türlü beyan, şikayet, talep, dava ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zarar miktarını YÜKLENİCİ’YE rücu eder.

14. SÖZLEŞME’NİN DEVRİ ve ALACAĞIN TEMLİKİ

YÜKLENİCİ bu Sözleşme’yi hiçbir koşulda devredemez. Bu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını temlik edemez.

15. FİYAT FARKI

YÜKLENİCİ, piyasada ve iş yerinde her türlü şartları, işçilik ve malzeme fiyatları ile imkânlarını etüt ettiğini ve bunları kabul ettiğini, işbu Sözleşme’ deki bedelin ve sürenin belirlenmesinde bütün bu hususları dikkate aldığını beyan eder ve Sözleşme geçerlilik süresince; resim, harç vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya mali yükümlülüklerin ihdası, ülke içindeki veya uluslararası ekonomik koşullardaki ya da döviz kurlarındaki değişimler/artışlar gibi nedenler veya ekonomik kriz başta olmak üzere ifa güçlüğü, sosyal felaket, sosyal varoluşu sarsan değişiklikler gibi muhtelif sebepler le işbu Sözleşme’ de belirtilen birim fiyatların ya da Sözleşme bedelinin herhangi bir şekilde revize edilmesini, ayarlanmasını veya Sözleşme’nin güncel duruma uyarlanmasını talep edemez. Bu Sözleşme kapsamında fiyat farkı uygulanmayacaktır. Bu Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’ ye işe başlamadan önce veya işin herhangi bir aşamasında avans ödemesi yapılmayacaktır.

16. SÖZLEŞME’DE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLME ŞARTLARI

ŞİRKET’ in Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(“EPDK”) kararları, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler ve ifa güçlüğü sebebiyle Sözleşme’ de tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. YÜKLENİCİ’NİN Sözleşme ve eklerinde, tek taraflı bir değişiklik yapabilmesi mümkün olmayıp YÜKLENİCİ’NİN ilgili değişiklik isteğinin kabulü ŞİRKET’ in yazılı onayına ve karşılıklı mutabakata bağlıdır.

17. ŞİRKET’İN MUAYENE ve İŞİ DURDURMA ve ASKIYA ALMA HAKKI

ŞİRKET istediği zaman işi muayene etme, durdurma, askıya alma ve YÜKLENİCİ’yi denetleme hakkına sahiptir. ŞİRKET’in bu madde kapsamındaki hakkını kullanması, YÜKLENİCİ’ye ŞİRKET’ten herhangi nam ve ad altında bir talepte bulunma hakkı vermez.

ŞİRKET’in YÜKLENİCİ tarafından gönderilen herhangi bir dokümanı veya işi gözden geçirmiş, onaylamış ya da onaylamış denetim yapmış olması YÜKLENİCİ’nin Sözleşme kapsamındaki sorumluluğunu azaltmayacak, ortadan kaldırmayacaktır.

18. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kesin Teminat : YÜKLENİCİ’NİN teslim etmesi gereken teminat tutarı, (Sözleşme Bedelinin

%6’sı (yüzde altı)) USD(Amerikan Doları)’dır.

Teminat, ŞİRKET’İN kasasına makbuz karşılığı emanet edilmiş USD veya metni ve bankası ŞİRKET tarafından kabul edilmiş, (Sözleşme süresi+1 yıl) süreli banka teminat mektubu olabilir. İş süresinin uzaması durumunda teminat mektubunun da süresi uzatılacaktır.

Kesin teminat mektubunun bir kısmının veya tamamının, YÜKLENİCİ’NİN işbu Sözleşme’de yer alan sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle ŞİRKET tarafından paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilmesi halinde, YÜKLENİCİ kesin teminat mektubunu aynı şartlar ile yenilemek ve 10 (on) işgünü içinde ŞİRKET’E teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde, ŞİRKET, SÖZLEŞME’DEN doğan haklı fesih hakkını kullanabilir.

Ek Kesin Teminat: İlave iş verilmesi halinde ek kesin teminat alınıp alınmayacağına ŞİRKET karar verir. Ek kesin teminat alınmasına karar verilmesi halinde YÜKLENİCİ’DEN, ek iş tutarının başlangıçtaki kesin teminat oranı ile çarpılmasıyla bulunan miktar kadar, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Ancak, YÜKLENİCİ’YE o ana kadar hak ediş olarak ödenen miktarın kesin teminat oranına tekabül eden kadarki kısmı, alınması gerekli ek kesin teminat miktarından fazla ise, ek kesin teminat alınmaz.

Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresi kadar olacaktır. YÜKLENİCİ tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, ŞİRKET tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

ŞİRKET tarafından ek teminat talep edilmesi ve YÜKLENİCİ tarafından bunun 10 (on) iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde ŞİRKET, Sözleşme’yi tek taraflı olarak, derhal feshedebilecektir.

Kesin ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi:

Taahhüdün, teminat mektubunun süresinin bitiminden sonra, Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, YÜKLENİCİ’NİN bu işten ve ŞİRKET nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu tüm işlerden dolayı ŞİRKET’E herhangi bir borcunun olmadığı ve YÜKLENİCİ’NİN işbu Sözleşme’nin ifası ile ilişkili ŞİRKET’İN doğrudan ya da dolaylı hukuki, mali ya da cezai sorumluluğunun doğması ile sonuçlanabilecek bir dava, takip gibi bir süreci olmadığı tespit edildikten sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı alınan ürün için bir garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresi dolduktan sonra YÜKLENİCİ’YE iade edilecektir.

İşbu Sözleşme dolayısı ile verilen kesin veya ek kesin teminatlar, sözleşme cezaları ve sözleşmede açıkça belirtilmeyen haller de dahil olmak üzere, sözleşmeden kaynaklanan her türlü borcun teminatını oluşturur. Bu kapsamda ek iş için verilen ek teminatın, esas işten kaynaklanan borçların teminatı olmadığı ileri sürülemeyeceği gibi kesin teminatın da ek işlerin teminatı olamayacağı ileri sürülemeyecektir. ŞİRKET, sözleşmeye aykırılık halinde dilerse esas teminata dilerse ek teminata dilerse her ikisine de başvurabilir. YÜKLENİCİ, Sözleşmeye aykırılık halinde, ŞİRKET’İN YÜKLENİCİ’NİN alacakları üzerinde teminatlardan bağımsız ve önce gelmek üzere hapis hakkı olduğunu kabul eder.

YÜKLENİCİ, teminatın geç iade edildiği veya varsa nakit dışı teminatların haksız olarak nakde çevrildiğinden bahisle, ŞİRKET’TEN herhangi bir talepte bulunamaz.

19. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR

19.1. YÜKLENİCİ’NİN, Sözleşme ’ye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.

19.2. YÜKLENİCİ, madde 19.1. kapsamında ŞİRKET’TEN herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen ŞİRKET, hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, her türlü beyan, şikayet, talep, dava ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zarar miktarını YÜKLENİCİ’YE rücu eder.

19.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, ŞİRKET’E tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle ŞİRKET herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) YÜKLENİCİ’den tahsil ve tazmin eder.

19.4. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, sadece ŞİRKET’ e özgü tasarım veya geliştirme olmadıkça, YÜKLENİCİ’ ye (veya YÜKLENİCİ’NİN herhangi bir bağlı kuruluşuna) ait herhangi bir ticari marka, ticari unvan, telif ile ilgili herhangi bir hakkın veya diğer herhangi bir fikri veya sınaî mülkiyet hakkının lisans yoluyla veya başka şekilde YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’ e verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Karşılıklı mutabakat sağlanarak gerçekleştirilmiş ve taraflarca imza altına alınmış ŞİRKET’E özgü tasarım veya geliştirmelerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran ŞİRKET’ e aittir.

20. MÜCBİR SEBEPLER

20.1 Mücbir sebepler:

a) Etkilenen tarafın makul ve basiretli bir tacir gibi davranmasına rağmen kontrol altına alamadığı doğal afetler, infilak, yangın, nükleer radyasyon veya kirlenme, fırtına heyelan, yıldırım, su baskını, deprem, mutat olmayan, hayatın olağan akışını durduran hava koşulları, sosyal felaket, sosyal varoluşu sarsan değişiklikler, salgın hastalıklar ve diğer benzeri olaylar; savaş, kısmi ve genel seferberlik ilanı, sıkıyönetim halleri, terör olayları, ihtilal, isyan, sabotaj, grxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xal ilan edilmesi vb. olaylar; YÜKLENİCİ veya ŞİRKET binası içerisinde veya etrafında, zararlı atıkların, toksik kimyasalların veya benzeri zararlı maddelerin varlığı “mücbir sebep” olarak kabul edilecektir.

Yukarıda sayılan türden bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için bu halin varlığı tek başına yeterli sayılmayacak; aynı zamanda bu olayın, Sözleşme’nin ifasını engellemesi veya Sözleşme’ den beklenen faydayı ortadan kaldırması gerekir. Bu cümleden olmak üzere, ŞİRKET’ in Sözleşme ile almayı öngördüğü mal veya hizmetlerin alım ihtiyacının geçici veya kesin olarak ortadan kalkması da, mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Bu durumda, ŞİRKET tarafından alımın kısmen veya tamamen durdurulması halinde, Sözleşme’ ye aykırılık iddiası kapsamındakiler de dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

b) YÜKLENİCİ’NİN, makul ve basiretli bir tacir gibi davranmasına rağmen, kontrol altına alınamayan her türlü mücbir sebep olayının meydana gelmesinden sonra 3 (üç) işgünü içerisinde YÜKLENİCİ tarafından, Sözleşme konusu işi gereği gibi yerine getirmek amacıyla ek süre talebi olduğu takdirde, ŞİRKET’İN takdirinde olmak üzere YÜKLENİCİ’YE, Sözleşme konusu işi gereği gibi yerine getirmesi şartı ve amacıyla ek süre verilebilir veya Sözleşme ŞİRKET tarafından feshedilebilir.

c) Bu madde bağlamında olmak üzere, ülke içerisinde yaşanan veya uluslararası ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, mücbir sebep olarak kabul edilemeyecektir.

XXXXXXXXX tarafından mücbir sebep olayının başlamasından sonra mümkün olan en kısa zamanda yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ başvuru süresini geçirdikten sonra, Sözleşme konusu işi gereği gibi yerine getirmesi amacıyla kendisine ek süre tanınması talebinde bulunamaz.

20.2 Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve/veya YÜKLENİCİ’ye Sözleşme konusu işi gereği gibi yerine getirmesi için ek süre verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) YÜKLENİCİ’NİN kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) YÜKLENİCİ’NİN bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

20.3 Mücbir Sebep İhbarı Prosedürü:

a) Mücbir Sebep olayının başlamasından sonra mümkün olan en kısa zamanda, Taraflar’dan biri bu mücbir sebep olayını, bu Sözleşme’den doğan herhangi bir yükümlülüğün ifasında bir gecikme sebebi olarak gördüğü takdirde, mücbir sebep olayının tarihini, niteliğini ve tahmini süresini diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep olayının sona ermesinden sonra, makul bir süre içerisinde, mücbir sebep olayını bir gecikme sebebi olarak gösteren taraf, gecikmenin niteliğini, ifa süresi üzerindeki etkilerini tevsik eden, makul her türlü delili diğer tarafa ibraz edecektir. Daha sonra Taraflar bu gecikmenin etkileri konusunda müzakere edecekler ve mücbir sebep olayının neden olduğu gecikme süresinin önlemek veya en aza indirmek amacıyla, olayın etkilerini ve YÜKLENİCİ’NİN etkinliklerini yeniden programlama kabiliyetini göz önüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

Taraflar:

(i) Kabul edilebilir alternatif hizmet, ekipman, teknik teçhizat, personel eksikliklerini giderecek faaliyetler de dahil olmak üzere, mücbir sebep olayının neden olduğu gecikmenin etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amacıyla gereken her türlü çabayı gösterecekler ve

(ii) Herhangi bir mücbir sebep olayının meydana gelmesinden sonra, bu sözleşmenin uygulanmasını tekrar normal sürecine sokmak için ellerinden geleni yapacaklar ve yükümlülüklerini, taraflar arasında kararlaştırıldığı gibi azami ölçüde yerine getireceklerdir.

(iii) ŞİRKET’İN mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının süresinde yerine getirme sorumluluğu kapsamında, gerekli gördüğü takdirde söz konusu mutabakatı yapmaksızın Sözleşme’yi tazminatsız ve cezasız olarak feshetme hakkı saklıdır.

20.4. Mücbir Sebep İhtilafı:

Taraflar’dan herhangi biri diğer tarafın bildirdiği bir olayın mücbir sebep olayı olmadığı itirazında bulunursa, itirazda bulunan taraf, madde 20.3’te bahsi geçen yazılı ihbarı aldıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde bu itirazını diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. İtirazda bulunan taraf diğer tarafa yukarıda belirtilen usulde ihbarda bulunursa, Taraflar birlikte derhal toplanarak ihtilafı mümkün olan en kısa sürede iyi niyetle çözümlemeye çalışacaklardır. Mücbir sebep iddiasında bulunan Taraf iddiasını, maddede belirlenen şekilde ispat edemezse, diğer tarafın uğramış olduğu zararı karşılamakla yükümlüdür. Aksi halde, haklı feshe ilişkin hükümler uygulanır.

21. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Taraflar’ın karşılıklı anlaşması halinde Sözleşme, anlaşma koşullarına uygun olarak sona erdirilebilir.

YÜKLENİCİ’NİN, taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, Sözleşme’de belirlenen oranda gecikme cezası da uygulanarak, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

ŞİRKET, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep göstermeksizin, 1(bir) ay önceden YÜKLENİCİ’YE yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir ad altında tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

YÜKLENİCİ, Sözleşme’ yi tek taraflı feshetmek istemesi halinde, Sözleşme ile öngörülmüş hizmetlerin aksamaması adına, ŞİRKET tarafından başka bir süre öngörülmemesi halinde 2(iki) ay önceden, ŞİRKET’ e fesih gerekçelerini açıklamak suretiyle yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. YÜKLENİCİ’NİN bu bildirimine karşılık ŞİRKET tarafından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde ŞİRKET tarafından, Sözleşme konusu iş kapsamında yeni bir YÜKLENİCİ ile Sözleşme akdedilmesi halinde oluşacak bedel farkı da dahil olmak üzere, ŞİRKET’ in uğradığı her türlü menfi ve müspet zararlar YÜKLENİCİ’ ye tazmin ettirilir.

Sözleşme süresi boyunca tahakkuk eden ceza bedeli toplamının Sözleşme bedelinin %10’unu geçmesi durumunda ŞİRKET tek taraflı tazminatsız fesih hakkını kullanabilir. Bu durumda ŞİRKET, fesih tarihine kadar görülmüş hizmetlerin bedelini YÜKLENİCİ’ ye ödeyecektir.

21.1 Mücbir Sebepler Dolayısı İle Sözleşme’nin Feshi

20. maddede sözü edilen mücbir sebeplerden dolayı ŞİRKET veya YÜKLENİCİ Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. YÜKLENİCİ’NİN Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilmesi için ilgili maddedeki şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Ancak YÜKLENİCİ’NİN mücbir sebebe dayalı kendisine ek süre tanınması talebi varsa ve ŞİRKET’İN kendi seçiminde olmak üzere ek süre tanınması talebini kabul etmiş olması halinde, ŞİRKET’İN Sözleşme’yi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin YÜKLENİCİ tarafından Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda dahi ŞİRKET’in 20.3 no’lu maddenin

(iii) no’lu bendindeki hakkı saklıdır.

21.2 Sözleşme’den Önceki veya Sözleşme’nin Uygulanması Sürecinde Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Sözleşme’nin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ’NİN aşağıda belirtilen ve aşağıda belirtilmiş olmasa da benzeri nitelikteki fiil veya davranışlarda bulunması, Sözleşme’ye aykırı davranış

olarak kabul edilecek olup söz konusu fiil ve davranışların varlığı halinde ŞİRKET Sözleşme’yi tazminatsız ve tek taraflı olarak derhal haklı olarak feshedebilir. Ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydeder. ŞİRKET’İN uğradığı zararlar, YÜKLENİCİ tarafından ayrıca tazmin edilir:

a. Hile, vaat, tehdit nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç. Taahhüdünü yerine getirirken ŞİRKET’E zarar vermek.

d. Bilgi ve deneyimini ŞİRKET’İN zararına kullanmak.

e. Mücbir sebepler dışında, Sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f. Sözleşme hükmüne aykırı olarak Sözleşme’nin devredilmesi.

22. SÖZLEŞME’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Taraflar, bu Sözleşme’nin imzalanması ve teati edilmesinin ve bu Sözleşme’nin ifa edilmesinin ŞİRKET’İN tabi olduğu EPDK mevzuatındaki ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla özel hukuka tabi ticari fiilleri olduğunu kabul ve idrak ederler. Ancak YÜKLENİCİ, ŞİRKET’İN işletmekte olduğu dağıtım tesisleri ile bunların işletilmesinde kullanılan tüm makine, araç-gereç, tesisat, yedek parça ve tüketim mallarının kamu malı niteliğinde olduğunu ve haczedilmeyeceğini kabul ve idrak eder.

23. FERAGAT

ŞİRKET’in bu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, o haktan feragat ettiği anlamına gelmez. ŞİRKET’in, Sözleşme’de yer alan herhangi bir kayıttan ve şarttan herhangi birinin yerine getirilmemesinde müsamaha göstermesi veya hoşgörülü davranması söz konusu kayıttan, şarttan, haktan veya imtiyazdan feragat veya ibra olarak düşünülmeyecek ve ŞİRKET’in tamamen geçerliliğini koruyacak olan haklarını ve hal çarelerini etkilemeyecek veya bunlara halel getirmeyecek ve YÜKLENİCİ’nin herhangi bir ihlaline karşı yaptırım uygulanmaması ya da bahsi geçen ihlal özelinde yaptırım uygulamaktan feragat edilmesi daha sonra veya devamlı olarak ihlalden feragat edileceği anlamına gelmeyecektir.

24. YÜKLENİCİ’NİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKÛMİYETİ

YÜKLENİCİ’NİN ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

YÜKLENİCİ’NİN iflas etmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, haklı fesih hükümlerine göre hesabı tasfiye edilir.

Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile YÜKLENİCİ ’nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde YÜKLENİCİ’NİN teklif edeceği ve ilgili ŞİRKET’İN kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, YÜKLENİCİ’NİN kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, Sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre işlem yapılır.

25. KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERMEME, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN DAVRANMA

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işin yürütülmesi, tamamlanması ve işte olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, Sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde;

Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak,

Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır.

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirirken, iş sağlığı, güvenliği ve çevre mevzuatına, bu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi halinde Sözleşme’nin feshine ve banka kesin teminat mektubunun yürürlüğe sokulmasına neden olacaktır. Ayrıca, ŞİRKET’in maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

26. DEVAM EDEN MADDELER

Sözleşme’nin 12. ve 19. maddesi, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatı ve bu mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi, süresinin bitmesi veya Taraflar’ca feshedilmesi durumunda dahi geçerliliğini sürdürür.

27. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Sakarya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, Türkçe olarak akdedilmiştir ve herhangi bir anlaşmazlık halinde, anlaşmazlığın çözümünde Sözleşme’nin Türkçe metin esas alınacaktır.

28. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve/veya uyumlu olmaması halinde veya bu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi biri, Taraflar’dan biri ya da her ikisi için, bir mahkeme veya hakem tarafından geçersiz sayılırsa, bu durumdan Sözleşme’nin diğer maddeleri etkilenmez. Söz konusu hüküm Sözleşme’den ayrı mütalaa edilir ve Sözleşme’nin söz konusu hüküm dışında kalan diğer tüm hükümleri yürürlükte ve geçerli kalır. Taraflar, iyi niyetli olarak bu Sözleşme’de, geçersiz olan maddelerin yerine geçecek maddeyi ve koşulları müzakere edebilirler.

29. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ

İş bu belgeler Sözleşme’nin eki niteliğinde olup, ayrılmaz bir parçasıdır. EK-1 Teknik Şartname

EK-2 Birim Fiyat Cetveli

EK-3 Yeterlilik Değerlendirme Kriterleri Tablosu

EK-4 Kişisel Verilerin Korunması, Güvenlik ve Gizliliğin Sağlanması Yükümlülüklerine İlişkin Talimat Sözleşmesi

EK-5 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Sözleşme İlişkisi Aydınlatma Metni EK-6 Gizlilik Sözleşmesi

EK-7 KVKK Protokolü

EK-8 Sözleşme Konusu Xxx Xxxxxxx Elektronik Posta ve Yazışmalar

30. YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme; taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme 30 maddeden ibaret olup, ŞİRKET ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra özgür iradeleri ile ……/……/…….. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Sözleşme’nin aslı ŞİRKET tarafından muhafaza edilecek olup YÜKLENİCİ’YE bir adet suret verilmiştir.

ŞİRKET YÜKLENİCİ