Contract

UYGULAMA SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, bir taraftan Xxxxx XXXXXX (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan A…… Firması (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında 08.12.2021 tarihinde akdedilmiştir.
1. Yapılacak iş, yapılacağı adres ve tamamlanma tarihi aşağıda yazılıdır;
• Yatırımın Yeri			:	A……. Köyü A…….. Küme Evleri No: ….. Merkez/KARAMAN
• Yapılacak İş			:	Çapa Makinesi (Patpat) (Buraya Başvuru Yapılan Makinenin Özelliği Yazılacak (Talep Edilen Makine Özelliği Kısmı)) alımı işi
• Tamamlanma Tarihi			:	13.01.2022
2. Yüklenici ekli Teknik Şartnamede teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan işi (mal, makine ve ekipmanı) işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste yatırımcıya anahtar teslimi olarak yapmayı taahhüt eder.
3. Satın alınacak mal/mallar, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.
Satın Alınacak Malın/İşin Tanımı:					Xxxx Xxxxxxxx (Patpat) alımı
4. Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak mal ve hizmetlerin Teknik Şartname’de istenen koşullarda, belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim/kurulum/ekim/dikim….. işlemlerini yapacaktır.
5. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak malların toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç 2.500,00 ( Ikibinbeşyüz TL )’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
6. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.
• Yatırımcı :		Xxxxx XXXXXX - A……. Köyü A…….. Küme Evleri No: ….. Merkez/KARAMAN
• Yüklenici :		A…… Firması - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0. Xxxxxxxx Xxxxxxx …… Xxxxxx/XXXXXXX
7. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süreler içinde malların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, yatırımcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir.
8. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Mal ve Hizmetlerin tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı tespit edilirse her türlü eksiklikler Yüklenici tarafından giderilecektir.
9. Hibe Sözleşmesinde Belirtilen Proje bitim tarihinden önce yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanacak olan hak kayıpları yüklenici tarafından telafi edilecektir.
10. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.
11. Satın alınacak Mal ve Hizmetlere ait teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir.
12. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
13. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Karaman Mahkemeleri yetkilidir.
14. Eki: 1-Teknik Şartname
İşbu Sözleşme tarafların rızası ile 08.12.2021 tarihinde müştereken imzalanmıştır.
		YÜKLENİCİ					YATIRIMCI
Adı - Soyadı	:	Aytaç KORUK			Adı - Soyadı	:	Xxxxx XXXXXX
İmza/Kaşe	:				İmza	:

ÇAPA MAKİNESİ (PATPAT)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çapa makinesi 12 Hp (510 cc) güçte olmalıdır.

2. Çapa makinesinin yakıt türü dizel olmalıdır.

3. Çapa makinesi marşlı ve aynı zamanda da iple çalıştırılabilir özellikte olmalıdır.

4. Çapa makinesinin gidon ve çapa bıçakları olmalıdır.

5. Çapa makinesinin çalışma genişliği 80 ila 150 cm aralığında olmalıdır.

6. Çapa makinesi alttan frezeli özellikte olmalıdır.

7. Çapa makinesinde stop ve güvenlik tertibatlı olmalıdır.

8. Çapa makinesi tekerlekli ve jant çapı en az 12 inc olmalıdır.

9. Çapa makinesi römork takılmaya uygun özellikte tertibatlı olmalıdır.

10. Çapa makinesi çift kuyruk milli özellikte olmalıdır.

11. Çapa makinesinde en az 3+1 vites tertibatı olmalıdır.

12. Çapa makinesinin TSE veya CE belgesi ile en az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.

13. Yukarıda belirtilen teknik özellikleri dışında makineyi ayırt edici diğer teknik özellikler sunulan proforma faturadaki teknik şartnamede belirtilmelidir.

A. Eğitim

1. Yükleniciler tarafından makinelerle ilgili kullanma, kontrol ve bakım eğitimi ücretsiz olarak verilecektir.

B. Dokümantasyon ve belgelendirme

1. Makinelerin üzerinde uyarı levhaları, uyarı ışıkları, anahtar ve düğmeler üzerindeki etiketler ve açıklayıcı bilgiler eksiksiz olmalıdır.

2. Makinelerle ilgili olarak motor ve diğer malzemelerin katalogları, kullanım ve bakımlarına yönelik bilgiler elektronik ortamda ve/veya basılı halde teslim edilmelidir.

3. Makineler ile ilgili gerekli belge ve sertifikalar basılı halde teslim edilmelidir.

ÇAPA MAKİNESİ (PATPAT)

İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Küçük tarım makineleri hibesi Karaman İlinin Merkez İlçesinin proje köylerinde (54 köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçelerinde ve bu ilçelere bağlı mahalle, köylerde ve beldelerde gerçekleştirilecektir. Makine tedarik işi, İl/İlçelerde hibeye hak kazanan yararlanıcılara, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.

2. Makine bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

3. Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

a. Yüklenici makineleri eksiksiz olarak kurar/teslim eder.

b. Yüklenici makineleri Teslim Tesellüm Xxxxxxx ile yararlanıcıya teslim eder.

c. Yararlanıcı İl/İlçesindeki ÇDE’ye makinelerin teslim edildiğini haber verir.

d. ÇDE ve İPYB personeli, makineleri yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Yatırım Tespit Tutanağı hazırlar.

e. Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder. f. Yüklenici SGK ve vergi borçlarının olmadığına, yararlanıcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder. g. Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır. h. Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.
		YÜKLENİCİ			YATIRIMCI
Adı - Soyadı	:	Aytaç KORUK	Adı - Soyadı	:	Xxxxx XXXXXX
İmza/Kaşe	:		İmza	: