İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

NETWORK AĞ EKİPMANLARI KURULUM İHALESİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları

MADDE 1 – (1) İş bu Sözleşme; bir tarafta, “Xxxxxxx Xxx., Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xx: 0, Xxxxxxxxxxx/ XXXXXXXX” adresinde faaliyet gösteren İstinye Üniversitesi (Bundan sonra “Üniversite” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta adresinde faaliyet

gösteren (Bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.) arasında

imzalanmıştır.

(2) Üniversite ve Yüklenici ayrı ayrı anıldığında; Taraf, birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır.

Sözleşmenin konusu

MADDE 2 – (1) İşbu Sözleşme’nin konusu; Sözleşme Ekinde ayrıntıları belirtilen, Yüklenici’den temin edilecek bilişim malzemelerinin kurulum ve teminine ilişkin usul ve esaslar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir (Ek-1, Ek- 2).

Üniversitenin hak ve yükümlülükleri

MADDE 3 – (1) Üniversite, işbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin eksik, hatalı, ayıplı olduğunu tespit etmesi halinde zararın tazminini ve yenisi ile değiştirilmesini, ya da Sözleşme’nin feshini Yüklenici’den her zaman talep edebilir.

(2) Üniversite, Yüklenici’nin tarihine kadar ürün ve cihazları teslim etmemesi

halinde Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme yetkisini haizdir.

(3) Üniversite tarafından Sözleşme bedelini aşan kısım için ek bir ödeme yapılmayacaktır.

(4) Üniversite tarafından, Sözleşme bedelinin %20 si kadar ilave işi, Sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı Yüklenici’ye yaptırılabilir.

(5) Bu ihalede, Üniversite tarafından iş eksilişi yapılabilir.

Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) Yüklenici, Sözleşme’ye konu ürün ve cihazları tarihine

kadar Üniversite’ye teslim edecektir.

(2) İşbu Sözleşme’ye konu tüm ürün ve cihazlar, eğer daha uzun süreli bir garanti içermiyor ise en az 2 (iki) yıl boyunca Yüklenici’nin ücretsiz garantisi kapsamında olacaktır.

(3) Yüklenici’nin hatalarından dolayı temin edilemeyen ürünlere istinaden firmanın kesin temiznat olarak vermiş olduğu evrak gelir kaydedilecektir.

(4) Firma garantisi daha uzun bir süre içermiyor ise Sözleşme süresi boyunca donanımlarla ilgili her türlü destek ve hizmet Yüklenici’nin destek kanalları (telefon, eposta ve yerinde destek) tarafından sağlanacak olup, Yüklenici, arızalı ürünleri aynı ürünün yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.

(5) Yüklenici, donanım üzerinde yaptığı veya yapacağı çalışmalar nedeniyle Üniversite’ye gerekli eğitimi verecek, sistemin etkin ve doğru kullanımı hususunda Üniversite’yi bilgilendirecektir.

(6) Yüklenici, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan kurulum gerektiren cihazların kurulumlarını yaparak, Üniversite’ye teslim edecektir.

(7) Yüklenici tarafından teslim edilecek ürünün/ürünlerin kabulünden sonra işbu Sözleşme eklerinde belirtilen garanti sürelerine uygun olarak garanti belgeleri verilecektir. Yüklenici bu ürüne/ürünlere ait garanti belgelerini Üniversite adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını Üniversite’ye teslim etmekle mükelleftir. Alınan ürüne/ürünlere ilişkin Üniversite adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda Yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi Üniversite’ye sunmak zorundadır.

(8) Garanti kapsamındaki malzemede Sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Üniversite, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenici’nin ilk alacağından mahsup edilecektir. Alacağın yetmemesi halinde Yüklenici bakiye tutarı, bildirimi takip eden 10 (on) gün içinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(9) Yüklenici, işin yapımı sırasında Yükseköğretim mevzuatı ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenici’nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Üniversite personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Üniversite tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli tüm fer’ileri ile birlikte ve reeskont avans faizi uygulanarak Yüklenici’nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir. Üniversite alacağının bu şekilde tahsil edilemediği durumlarda, kalan miktar bildirim yapılmasından itibaren en geç on gün içinde Yüklenici tarafından nakden ve defaten ödenecektir.

Teminata ilişkin hükümler

MADDE 5 – (1) İşbu Sözleşme’ye konu iş için kesin teminat olarak

verilecektir.

(2) Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi Sözleşme bitiş tarihi dikkate alınarak Üniversite tarafından belirlenir. Yönetmelik ve Sözleşme’de belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle Sözleşme’de öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.

(3) İşbu Sözleşme ve Eklerinin hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından Yüklenici’ye iade edilir.

(4) Yüklenici’nin bu iş nedeniyle Üniversite’ye ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde durumunda herhangi bir noter ihtarına ya da mahkeme kararına gerek olmadan kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek, Yüklenici’nin borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yüklenici’ye iade edilir.

(5) Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren 2 (iki) yıl içinde Üniversite’nin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir.

(6) Yüklenici, İşbu Sözleşme ve 30597 sayılı resmi gazete de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne uymaması halinde Sözleşme Üniversite tarafından tazminatsız fesh edileceği gibi Yüklenici’nin vermiş olduğu teminat gelir kaydedilir.

(7) Yüklenici haksız fesih talebinde bulunması ya da Üniversiteye verdiği zarar

durumlarında Üniversite zararını Yüklenici’nin alacağından mahsup edilecektir; alacağın yetmemesi halinde ise Üniversite kesin teminat mektubunu gelir kaydedecektir.

Hizmet bedeli ve ödeme

MADDE 6 – (1) Üniversite, işbu Sözleşme’ye konu iş için Yüklenici’ye ………..

ödeme yapacaktır.

(2) Ödemeler, fatura ve irsaliye tarihi itibariyle ile yapılacaktır.

(3) Üniversite tarafından daha önce yazılı onay alınmayan ve bu Sözleşme kapsamında olmayan hiçbir iş için harcama yapılmayacak olup, Yüklenici, Üniversite’den bunun için ödeme talep etmeyecektir.

Üçüncü şahıslara gelebilecek zararların tazmini

MADDE 7 – (1) Sözleşme konusu işlerin ifası esnasında kendi çalışanlarının veya taşeron firmasının çalışanlarının eylemleri ya da kullandığı malzemeleri nedeniyle Üniversite’nin ya da üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde bu zararlardan Yüklenici sorumludur. Söz konusu bedelleri Üniversite’nin ödemesi halinde Üniversite bu bedeli bütün ferileri ile birlikte Yüklenici’nin doğmuş/doğacak alacağından mahsup eder.

(2) Yüklenici işbu cezai bedellerin, tüm fer’ileri ile birlikte alacağından mahsup edilmesini ve alacağının yetmemesi halinde de herhangi bir noter ihtarına ya da mahkeme kararına gerek olmadan, bildirim üzerine en geç 10 (on) gün içinde en yüksek ticari faiz ile Üniversite’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme maddelerinin tamlığı ve bağlayıcılığı

MADDE 8 – (1) Bu Sözleşme ve eklerindeki şartlar, Taraflar arasında varılmış olan anlaşmanın tam ve yek beyanını teşkil ederler. Bu Sözleşme’nin şartlarının aşağıda sayılanlar ile -bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile-tenakuzu halinde bu Sözleşme’nin şartları geçerlidir:

a) Bu Sözleşme’nin imzasından önce teati edilen her türlü sözlü ve yazılı beyanlar.

b) Taraflara ait her türlü ticaret-muamelat usulleri ile bunların yazılı beyanları.

c) Sözleşme’ye ekli olmayan teklifler ile geçerliliği belirtilmeyen geçmiş sözleşmeler.

d) Bu Sözleşme ile ilgili olarak Yüklenici’nin veya üçüncü şahısların düzenleyeceği proforma fatura, fatura veya diğer dokümanlar üzerinde kayıtlı herhangi bir hüküm.

Sözleşmenin süresi ve fesih

MADDE 9 – (1) İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup 12 ay süre boyunca geçerli olacaktır. Bununla, beraber Yüklenici’nin Sözleşme konusu taahhütleri, garantileri ve ürünlere ilişkin ayıba karşı tekeffül sorumlulukları devam eder.

(2) Yüklenici Sözleşme’yi Üniversite’nin yazılı onayı olmadan ve en az 2 (iki) ay önceden yazılı ihbarda bulunmadan önce feshedemez.

(3) Üniversite, 30(otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile Sözleşme’yi her zaman tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.

(4) Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerini gereği gibi ifa etmemesi halinde Üniversite Sözleşme’yi bildirim yapmadan feshedebilir.

(5) Sözleşme’nin, Yüklenici’nin Sözleşme’ye aykırı eylemleri nedeniyle sona ermesi halinde Üniversite’ in doğmuş/doğacak zararları bütün ferileri ile birlikte Yüklenici‘nin doğmuş/doğacak alacağından mahsup edilecektir. Alacağın yetmemesi halinde Yüklenici bakiye tutarı, bildirimi takip eden 10 (on) gün içinde herhangi bir noter ihtarına ya da mahkeme kararı istihsaline gidilmeden nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(6) Yüklenici, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinde sayılan yasaklı kişilerden olmadığını; aksinin tespit edilmesinin derhal ve tazminatsız fesih nedeni olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yüklenici’nin hatalarından kaynaklı olarak Üniversite herzaman sözleşmeyi fesh edebilir. Sözleşme’nin feshi halinde ihale de sunulan kesin teminat Üniversite tarafından gelir kayıt edilebilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 10 – (1) Tarafların mutabakatı ile Sözleşme’de değişiklik yapılması ve/veya yeni hükümler ihdas edilmesi amacıyla ek protokoller yapılabilir. Bu değişiklikler yazılı olarak yapılmadığı ve usulüne uygun olarak imzalanmadığı takdirde geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

(2) Yapılacak ek protokoller de bu Sözleşme’nin mütemmim cüzü sayılacaktır.

Sözleşmenin ekleri

MADDE 11 – (1) Aşağıda kayıtlı ekler Sözleşme’nin metni ile beraber ayrılmaz bir bütün teşkil ederler ve eklerdeki hükümler metinlerdeki hükümler gibi geçerlidir:

a) Teknik Şartname

b) Üniversite İmza Sirküleri

c) Yüklenici İmza Sirküleri

ç) Yüklenici Ticaret Sicil Gazetesi

d) Yüklenici Vergi Levhası

Devir ve temlik yasağı

MADDE 12– (1) Yüklenici, işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini, Üniversite’nin izni ve onayı olmaksızın, herhangi bir amaçla devir ve/veya temlik edemez ve Sözleşme’yi teminat mektubu olarak kullanamaz.

(2) Yüklenici, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde belirtilen sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.

Gizlilik

MADDE 13 – (1) Tarafların her biri, diğer taraftan edinmiş olduğu bilgileri sadece bilgilerin sağlanma amaçlarına uygun olarak kullanacak ve üçüncü kişilerin bu bilgilere erişmelerini engelleyecek ve bu bilgileri kendi ticari sırlarıyla aynı şekilde gizli tutacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğü genel olarak bilinen, bilgiyi teslim alan tarafından bağımsız olarak geliştirildiği kanıtlanabilen ya da bilgiyi ifşa edene karşı herhangi bir ifşa yasağı yükümlülüğü taşımayan bir üçüncü kişiden edinilmiş olan bilgiler için geçerli değildir. Aynı şekilde, bu yükümlülük, taraflardan birinin elde etmiş olduğu bilgilerden herhangi birini yasal olarak ifşa etmesi gerektiğinde de geçerli olmayacaktır. Bu yükümlülük, işbu Sözleşme’nin geçerliliğini yitirmesinden sonra da süresiz olarak varlığını koruyacaktır.

(2) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesini müteakip ifşa edilen bilgilerin tamamı ve bunların tüm kopyaları, bu bilgileri temin etmiş olan Taraf’a, yazılı talebini

müteakiben üç gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkânı olmayan bilgiler ve kopyaları ise imha edilecektir.

(3) Taraflar, bilgilerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, bilgi sahibi Taraf açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle Taraflar’dan herhangi birinin, işbu gizlilik hükmünü ihlali halinde, belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, bu ihlalden doğan giderlerinin, masraflarının, vekâlet ücretlerinin tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, diğer Taraf’ın her türlü doğrudan zararını karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

(4) Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde birbirlerine bildirecektir.

Yüklenicinin veri alıcısı olarak yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Yüklenici, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu madde altında düzenlenenler ile sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusu” ve “Veri İşleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır.

a) Yüklenici; Sözleşme’nin ifası sırasında veya Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak Üniversite hakkında öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği kişisel verileri yalnızca Sözleşme’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecek, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve söz konusu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

b) İşlenen kişisel verilerin KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri barındırması halinde, Yüklenici ayrıca söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 K. No’lu kararında belirtilen önlemleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili ileride yayınlayabileceği kararlarında yer vereceği önlemleri almakla yükümlüdür. Yüklenici Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri Sözleşme sona ermiş olsa dahi söz konusu veriler imha edilene kadar mezkur karar maddesinde belirtildiği şekilde korumaya devam edecektir.

c) Yüklenici, Sözleşme’nin ifası sırasında veya Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği kişisel verileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine veya çalışanlarına Sözleşme’nin ifası ile ilgili ve gerekli olduğu ölçüde verebilecek olup, işçilerinin ve çalışanlarının da Sözleşme’nin maddedeki yükümlülüklerine uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür.

d) Yüklenici tarafından Sözleşme kapsamında elde edilen her türlü kişisel veri Yüklenici’nin Sözleşme’nin ifası doğrultusunda destek alması zorunlu olan danışmanları hariç olmak üzere hiçbir suretle üçüncü kişilere ve/veya yurt dışına aktarılamaz. Üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarım kanuni olarak zorunluluk arz ettiğinde, Yüklenici söz konusu aktarımı öncesinde Üniversite’den onay almakla yükümlüdür.

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler ortadan kalktığı takdirde Yüklenici; her halükarda zorunlu olarak veya Üniversite’nin talebi üzerine söz konusu kişisel verileri ve bu verilerin izi veya uzantısı olabilecek her türlü veriyi, geri getirilemeyecek şekilde imha etmekle ve silinen kişisel verilerin erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbiri Üniversite tarafından oluşturulacak kontrol teşkilatı nezaretinde almakla yükümlüdür.

f) Üniversite, Yüklenici’den bilgi talep ettiğinde, Yüklenici talep edilen bilgileri Üniversite’ye iletmekle yükümlüdür. Ayrıca Yüklenici, güvenliğini sağlamakla yükümlü

olduğu kişisel verilere üçüncü kişilerce kanuni olmayan yollarla herhangi bir erişim sağlandığında veya kişisel veriler hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğinde, bu durumu öğrendiği andan itibaren derhal Üniversite’ye bildirmekle ve söz konusu ihlalin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

g) Şüpheye mahal vermemek amacıyla; Yüklenici yükümlüklerini, kendi çalışanları, danışmanları ve/veya yetkilendirdiği kişilerin uymamasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır.

Üniversitenin veri alıcısı olarak yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Yüklenici Üniversite’ye aktaracağı kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak elde ettiğini, işleme ve aktarım konusunda gerekli aydınlatma yükümlülükleri ve gerekiyorsa xxxx xxxx şartlarını yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı her türlü zarardan Yüklenici kendisi münferiden sorumlu olacaktır. Üniversite talep ettiği takdirde, Yüklenici, mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve alması gereken açık rızaları aldığını ve gösterir yazılı belgeleri Üniversite’ye ibraz etmekle yükümlüdür.

a) Üniversite, kendisi tarafından alınan veya Yüklenici tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, meşru amaçları doğrultusunda işleyeceğini; kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üniversite ayrıca kendisine aktarılan verilerle ilgili olarak ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü, makul süre içerisinde yerine getirecektir. Yüklenici, Üniversite’nin bu yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ilgili kişilerin iletişim bilgilerini Üniversite ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

Feragat ve kısmi geçersizlik

MADDE 16 – (1) Herhangi bir Taraf’ın bu Sözleşme hükümlerini veya işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan bir hakkını tatbik etmemesi bu haklardan feragati olarak yorumlanamaz.

(2) Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar böyle bir durumda Sözleşme’nin geçerliliğini veya uygulanma kabiliyetini kaybeden hükümlerinin yerine karşılıklı olarak en yakın ticari etkiyi yaratabilecek hükümler üzerinde anlaşılması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

Müzakere süreci

MADDE 17 – (1) İşbu Sözleşme’nin tüm içeriği karşılıklı müzakereler sonucu oluşturulmuş olup, Taraflarca incelenmesi ve değerlendirilmesi bakımından makul süreler tanınmış, Tarafların görüş, öneri ve uzlaşıları doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak imzaya hazır hale getirilmiştir.

(2) Taraflar, işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan hususlarda mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan hükümler uyarınca basiretli birer tacir olarak davranmakla yükümlü olduklarını; işbu Sözleşme ve Ekleri içeriğinin ve bu içerik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin farkında olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Mücbir sebepler

MADDE 18 – (1) İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen Taraf’ın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

(2) Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi benzeri diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

(3) Taraflardan birisi mücbir sebeplerden dolayı Sözleşme’de yazılı yükümlülüklerinden birini yerine getiremediği takdirde, aşağıdaki şarta uymak kaydıyla, sadece bu yükümlülüğünü mücbir sebeplerden etkilendiği derecede yerine getiremediğinden dolayı sorumlu olmayacak, ancak bu durumdan etkilenmeyen yükümlülüklerinden dolayı sorumluluğu devam edecektir.

(4) Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebebin başlangıç tarihi, etkilenen yükümlülükleri ve mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihi en geç 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildirecektir.

(5) Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması durumunda Tarafların Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkı saklıdır.

Tebligat adresleri

MADDE 19 – (1) Taraflar bu Sözleşme'nin 1 inci maddesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer Taraf’a bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarına sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

MADDE 20 – (1) Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

Yetkili yargı yeri

MADDE 21 – (1) Taraflar arasında işbu Sözleşme ve ekleri dolayısıyla doğabilecek ihtilafların çözümünde öncelikle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ve 14/04/2017 tarih ve 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği çerçevesinde uzlaşma sağlanmaya çalışılır.

(2) Uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Vergi ve harçlar

MADDE 22 – (1) Bu Sözleşme’nin imzalanması nedeni ile ortaya çıkabilecek damga vergisi, resim, harç vs. masraflar Yüklenici’ye ait olup, işin başlangıcında ödeme dekontu Üniversite’ye ibraz edilecektir.

(2) Yüklenci’nin damga vergisi yükümlülüğünü ifadan kaçınması halinde söz konusu ödeme Üniversite tarafından yapılarak, Yüklenici’nin ilk alacağından mahsup edilecektir.

Sözleşmenin yürürlüğü

MADDE 23 – (1) İşbu Sözleşme, 23 (yirmiüç) madde, 8 (sekiz) sayfadan ve Sözleşme’nin mütemmim cüzü niteliğinde 5 (beş) ekten ibaret olup; 2 (iki) asıl olarak

……………….. tarihinde Tarafların yetkili temsilcilerince müştereken imzalanmıştır.

………………………………….. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

EKLER

Ek 1- Teknik Şartname

Ek 2- Üniversite İmza Sirküleri Ek 3-Yüklenici İmza Sirküleri

Ek 4- Yüklenici Ticaret Sicil Gazetesi Ek 5- Yüklenici Vergi Levhası