MAL ALIM İDARİ ŞARTNAMESİ
Ek 3-a
S.S. ……………………….………..………. KOOPERATİFİ
MAL ALIM İDARİ ŞARTNAMESİ
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
MADDE 1–S.S. …………………….………………….. KOOPERATİFİNE İLİŞKİN BİLGİLER
a) Adresi :
b) Ticaret Sicil Numarası :
c) Telefon numarası :
d) Faks numarası :
e) Elektronik posta adresi :
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı :
1.1 Yükleniciler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
MADDE 2 –İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 İhale konusu malın;
a) Adı : ……………………………………………………………
b) Miktarı ve türü : ……………………………………………………………
c) Xxxxxx edileceği yer : ……………………………………………………………
(Kooperatifin ya da işletmesinin adresi)
d) Diğer bilgiler : Alınacak fiyat teklifleri Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Proje Başvuru Dokümanları hazırlanırken kullanılacaktır.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
MADDE 3 –İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
3.1 İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : ……………………………………………
b) Xxxxxxxx yapılacağı/Teklifin verileceği adres : …………………………………………….
(Kooperatifin Adresi)
c) Son Teklif Tarihi : …………………………………………….
d) Son Teklif Saati : …………………………………………….
e) İhale Tarihi ve Saati : Yapılacak İhale, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Kapsamında Hibe Sözleşmesi imzalanmasını müteakip ilk 7 (yedi) gün içinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ihale tarihi kooperatif tarafından ayrıca bildirilecektir.
f) İhale Komisyonu Toplantı Yeri : ……………………………………………...
3.2 Yapılacak ihale oturumuna teklif veren istekliler katılabilir.
MADDE 4 –İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
4.1 İhale dokümanı ve konu hakkındaki diğer bilgiler kooperatiften temin edilebilir.
MADDE 5–İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI
5.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) Xxxxxxx Xxxxxxx
c) Teknik Şartname
d) Teknik Resim (Varsa)
5.2 Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Kooperatifin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Kooperatif tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı birer parçasını teşkil eder.
5.3 İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
MADDE 6–İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
6.1 Makine ve ekipman ile yatırım malı alımlarında, teklif mektubu ile birlikte potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek, Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, gerçek kişilerin tabi oldukları Odalardan aldıkları faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri, vergi levhası, SGK ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeler istenmelidir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması halinde teklifler, “geçerli teklif” olarak değerlendirilmez.
6.2 Kooperatifler yüklenicilerin sunacağı bu belgelerin fotokopilerine asıllarını görerek, “aslı gibidir” ibaresi düştükten sonra imzalayarak bunları muhafaza eder.
MADDE 7–İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI
7.1 İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı yüklenicilere açıktır.
7.2 Yurtdışından alımlarda alınacak fiyat teklifinin veya proforma faturanın ve alıma ilişkin faturanın yeminli tercüme bürosundan tercüme ettirilmesi gerekmektedir.
MADDE 8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
8.1 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, organize suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
(4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar kapsamında yasaklanmış olanlar Kamu İhale Kurumu resmi internet sitesinden takip edilebilir.)
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Başvuru sahibi kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, denetçileri veya bağımsız denetçileri, kooperatifte çalışan kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ve kamu çalışanları.
8.2. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan yükleniciler ihale dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale verilmişse ihale iptal edilir.
MADDE 9 - İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ
9.1 Aşağıda belirtilen durumlardaki yükleniciler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
ç) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
d) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
e) Şartnamenin 8 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
f) Şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
MADDE 10 - YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
10.1 İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir yüklenici tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
MADDE 11 - TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ
11.1 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar yüklenicilere aittir. Kooperatif, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MADDE 12 - İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE KOOPERATİFİN SERBESTLİĞİ
12.1 Kooperatifin Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında hibe almak için yaptığı proje başvurusunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilmemesi durumunda, kooperatifçe ihale sürecinde yapılan işlemler iptal edilir ve verilmiş tüm teklifler reddedilmiş sayılır.
12.2 Bu durumda ihalenin iptal edildiği yüklenicilere yazılı olarak bildirilir.
12.3 İhalenin iptal edilmesi nedeniyle yükleniciler Kooperatiften herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
MADDE 13 - TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ
13.1 Yükleniciler tekliflerini, her bir kalem malın miktarı ile bu kalem için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan yükleniciyle her bir kalem malın miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
MADDE 14– TEKLİFİN DİLİ
14.1 Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
MADDE 15 - TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ
15.1 Yükleniciler tekliflerini TL (Türk Lirası) olarak vereceklerdir. Döviz cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE 16 - KISMİ TEKLİF VERİLMEMESİ
16.1 Yükleniciler işin tamamına yönelik olarak kalem bazında teklif vereceklerdir. Kooperatif kalemlerden kısmi sipariş verip vermemekte serbesttir.
MADDE 17 - TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ
17.1 Teklif mektubu ve istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Kooperatifin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak, daha sonra mühürlenecek veya kaşelenecektir.
17.2 Teklifler Madde 3’te belirtilen kooperatiflerin adresine son teklif tarihi ve saatine kadar elden verilebilir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.
17.3 Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
MADDE 18 - TEKLİF MEKTUBUNUN İÇERİĞİ
18.1 Teklif mektubunda aşağıdaki hususların bulunması zorunludur.
a) Xxxxx dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
18.2 Teklif mektubunda istekliler her bir teklif kalemini ayrı ayrı fiyatlandıracaklardır. Teklif edilen her bir kalemin varsa ilgili katalog sayfaları (fotokopileri) teklife eklenecektir. Teklif edilen ürünün var ise ilgili sertifikaları (TSE, ISO, vb.) teklife eklenecektir.
MADDE19– TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
19.1 Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE 20– TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN MASRAFLAR
20.1 Malzemenin teslim yerine kadar nakliye ve sigorta masrafları yükleniciye aittir.
20.2 Gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.
20.3 Sözleşme konusu malın bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuat çerçevesinde Kooperatif tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
MADDE 21- TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
21.1 İhale Komisyonunca, alınan teklifler açılır ve idari ve teknik şartnamelere uygunluğu karşılaştırılır. Değerlendirme sonucunda, idari ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan geçerli teklifler dikkate alınarak Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Proje Başvuru Formu doldurulur.
21.2 Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Birden fazla teklif veren firmaların teklifleri kabul edilmez.
MADDE 22- SON İNDİRİMLİ FİYAT TEKLİFLERİNİ VERMEK ÜZERE YÜKLENİCİLERİN DAVET EDİLMESİ
22.1 Kooperatif projesinin desteklenmesine ilişkin olarak İl Müdürlüğü ile Hibe Sözleşmesinin akdinden itibaren 7 (yedi) gün içinde geçerli üç teklif alınan yükleniciler ihale komisyonunca son indirimli fiyat tekliflerini vermek üzere aynı gün ve saatte kooperatif merkezine davet edilecektir.
22.2 Bu toplantıda tüm yüklenicilerin huzurunda bunların teklif ettikleri fiyatlar açıklanacaktır. Yüklenicilerden aynı şartlar altında ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmaları istenecektir.
MADDE 23- EN UYGUN TEKLİFİN BELİRLENMESİ
23.1 Yüklenicilerin huzurunda son indirimli fiyat teklifleri açılarak ekonomik olarak en uygun teklif veren yüklenici belirlenir ve ihale sonuçlandırılır. Ekonomik olarak en uygun fiyatın belirlenmesinde; aynı asgari şartı taşımakla birlikte kalite olarak daha üstün olması, garanti süresinin uzun olması, yaygın bakım servisi hizmetlerinin bulunması vb. özellikler dikkate alınır.
23.2 İhalenin sonuçlandığına ilişkin rapor düzenlenmeden önce Kooperatif, ihalenin üzerinde kaldığı yüklenicinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.
23.3 Kooperatif, ihale konusu malzemelerin tamamını veya bir kısmını siparişe bağlama veya ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutar.
MADDE 24 - SİPARİŞ BİLDİRİMİ VE ALIM SÖZLEŞMESİ
24.1 Kooperatif ihale sonucunu, kazanan yükleniciye yazılı olarak bildirir. Yüklenici yazılı bildirim tarihini izleyen 10 (on) gün içinde alım sözleşmesini imzalayacaktır.
MADDE25 - EN UYGUN İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİM
25.1 İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan durumlarda olduğunun tespit edilmesi ya da alım sözleşmesi imzalamaması durumlarında Kooperatif, ihale komisyonunun uygun bulması halinde, ihale tarihinde 10 uncu maddede sayılan durumlarda olmayan en uygun ikinci teklifi veren istekli ile alım sözleşmesi imzalayabilir. Bu durumda en uygun ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 8.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit edilecektir.
25.2 En uygun ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 10 (on) gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
MADDE 26- ALIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA KOOPERATİFİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
26.1 Teklifin geçerlilik süresi içinde kooperatifin alım sözleşmesi imzalamaması halinde yüklenici iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle taahhüdünden vazgeçebilir.
MADDE 27 – İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
27.1 Kooperatif tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
MADDE 28 - ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
28.1 Alım sözleşmesi yapılması halinde, sözleşme konusu malzemenin; kooperatifçe belirlenen teslim yerine sevkiyatını takiben Teknik Şartnamesinde belirtilen testlerinin yapılarak sonuçlarının uygunluğunun tespitinden itibaren Kooperatifçe en geç 10 (on) iş günü içerisinde yükleniciye ödeme yapılır.
28.2 Sevk edilen malzemeye ilişkin fatura tanzim olunacak ve nakliyeci irsaliye fişi veya teslim tutanağı faturaya eklenecektir.
28.3 Yukarıdaki söz konusu masraflarda artış olması veya benzeri gider kalemleri oluşması halinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Bu nedenle yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Bu konuda ortaya çıkabilecek havale masrafları yükleniciye aittir.
MADDE 29- MALIN TESLİM SÜRESİ / TARİHİ
29.1 Mal, sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden ….. (……..…..) takvim günü içinde kooperatifçe belirtilen adrese teslim edilecektir.
MADDE 30- SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR
30.1 Süre uzatımı, doğal afetler, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerde verilebilecektir.
30.2 Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
- Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
- Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
- Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin Kooperatife yazılı olarak bildirimde bulunması,
- Xxxxxxx xxxxxxxx tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
30.3 Kooperatifin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği, numune/prototip teslimi veya onayı gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
MADDE 31- GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR
31.1 Sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt olunan malların sipariş mektubunda belirtilecek teslim süresi içinde:
- Yüklenicinin siparişten önce veya sonra 8, 9 ve 10 uncu maddeler kapsamında olduğu kooperatif tarafından anlaşılması,
- Malın süresinde, istenilen vasıflara uygun olarak teslim yerinde tamamen teslim edilmemesi,
- Programa uygun teslim edilmemesi,
- Kararlaştırılan mahalde teslim edilmemesi,
hallerinde veya teslime arz edilip de, istenilen evsaf ve sipariş şartlarına uygun bulunmamasından dolayı tamamen veya kısmen ret edilmesi halinde aşağıdaki cezai şartlar uygulanır. Gecikmeli olarak yapılan teslimlerin tümü için de, teslim sırasında herhangi bir itiraza gerek olmaksızın cezai şart hükümleri aynen uygulanacaktır.
31.2 Yukarıda belirtilen teslim süresi sonunda her gecikme günü için sipariş konusu malzemenin teslim edilmeyen bölümünün tutarı üzerinden % 0,1 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilir. Ceza tutarı toplam sipariş tutarının % 10 (yüzde on)’unu aşmayacaktır. Kooperatif, cezalı süre içinde her zaman sözleşmeyi feshedebilir; feshi halinde gecikme cezası ile birlikte bu madde hükümleri uygulanır.
31.3 Kooperatifçe yukarıdaki cezai şartlara başvurulması halinde; yüklenici yapılan sözleşmenin feshine veya protesto çekilmesine veya yargı organlarından hüküm istihsaline gerek kalmaksızın bu meblağları defaten ödemeyi kabul eder.
MADDE 32– TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE, KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI
32.1 Malzemenin teslim yerine kadar olan tüm masraflar ile kabulü yapılmayanların geri alınması ve uygun olanlarının yeniden getirilmesine ait masrafların tamamı yükleniciye aittir.
32.2 Sözleşme konusu malzeme aksi belirtilmedikçe kooperatifçe miktar ve özellikleri itibariyle boyut ve göz kontrolü ile gerekli denetimlere tabi tutulacaktır. Söz konusu şartlara göre uygun bulunanlar kabul, uygun olmayanlar ret olunacaktır. Ret edilen malzemelerin yerine uygun olan malzemeler teslim süresi içinde teslim edilecektir.
32.3 Sözleşme konusu malın tamamı nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır. Ayrıca teklif isteme mektubunda veya varsa Teknik Şartnamede belirtmek koşulu ile özel ambalaj istenebilecektir.
MADDE 33 - GARANTİ, BAKIM VE ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
33.1 Garanti süresi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile asgari 2 (iki) yıl olacaktır.
33.2 Yüklenici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki mallara ait yükümlülüklerini yerine getirir.
33.3 Yüklenicinin alım sözleşmesi gereği teslim ettiği mallarda kabulden sonra malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
MADDE 34 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
34.1 Alım sözleşmesinin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflarda yetkili mahkeme sözleşmenin yapıldığı yer mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
34.2 Alım sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise alım sözleşmesinde yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.
VI- SON HÜKÜMLER
MADDE 35– DİĞER HUSUSLAR
35.1 Yüklenici, bu siparişle ilgili taahhüdünü, bir başkasına devir ve temlik edemez.
35.2 Sözleşmeye aksine bir kayıt konulmadığı takdirde, “Kooperatif Mal Alım İdari Şartnamesi” sözleşmenin esas unsuru kabul edilmiş sayılır.