ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI
İÇİNDEKİLER
1. İdari Şartname,
2. Standart Formlar,
3. Sözleşme Tasarısı,
4. Teklif Birim Fiyat Listesi,
5. Malzeme Seçim Listesi,
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesi,
7. Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak (CD olarak)
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
İdari Şartname
PAZARLIK USULÜ İHALELERDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- Xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin;
Adı: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü,
Adresi: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC
Telefon numarası : (0–392) 661 – 2161
Faks numarası : (0–392) 661 – 2169 Elektronik Posta : xxxxxx@xxxx.xxx.xx Resmi Web Sitesi : xxx.xxx.xxxx.xxx.xx
Madde 2- Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Bilgiler
İhale konusu işin;
Adı: KALTEV Binası 2.000 kVA Trafo Temini İle Trafo Revizyonlarının Yapılması İşi
Miktarı (fiziki) ve Türü: 1 adet Trafo Temini, Montajı, 1 adet trafo demontaj-taşıma- demontaj
İşin Süresi: Sözleşme akdine müteakip 120 gün
Yapılacağı Yer: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC
İşin Kapsamı: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) binasının Enerji Temini Kapsamında hazırda bulunan 11kV ringimizin üzerine 18 Nolu Trafo binasına 1250 kVA’lık bir trafo ve ekipmanının konulması gerekmektedir. Bu Bağlamda 1250kVA Trafonun ve Ekipmanının GES Trafo binasından sökülerek 18 Nolu Trafo Binasına montajının yapılmasını ve diğer yandan; halihazırda Güneş Enerji Santralinde (GES) bulunan 1250 kVA trafonun söküldüğü noktaya 2000 kVA yeni trafo ve ekipmanı temini yapılarak, montajının yapılması, tüm bu işlerin KIBTEK Şartnamelerine uygun şekilde yapılarak yine KIBTEK kontrolünden geçirerek devreye alınma işinin anahtar teslim şeklinde yapılmasını kapsamaktadır.
Madde 3- Xxxxxxx Xxxxxxx Bilgiler İhale Usulü: Pazarlık Usulü
Başvurunun Yapılacağı Yer: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC
Son Teklif Verme Tarihi – Saati: 26.06.2018–17:30
İhalenin Yapılacağı Adres: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC
Xxxxx Xxxxxx – Saati: 27.06.2018 –10:30
İhale Komisyonu Toplantı Yeri: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC
Madde 4- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
4.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
Tekliflerin Sunulacağı Yer: Teklif dosyası ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı – Güzelyurt, KKTC adresine elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir.
Son Teklif Verme Tarihi: 26.06.2018
Son Teklif Verme Saati: 17:30
İhale Şartnamesi
1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
4.2-Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14. maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
4.5- Saat ayarlarında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünün ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı
5.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İhale Şartnamesi,
b) Standart Formlar,
c) Sözleşme Tasarısı,
d) Malzeme Seçim Listesi
e) Teknik Şartname,
5.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
5.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler,
6.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Başvuru Mektubu (Standart Form-1)
b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form-2)
c) İhale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname (Standart Form-9)
d) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form-10)
e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi ve 1. Sınıf Elektrifikasyon Yetki Belgesi (KIBTEK tarafından kabul gören)
f) Teklif mektubu (Standart Form-16)
g) Yer Görme Belgesi (Standart Form 17)
h) İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Şartnamesi’ ne Yönelik Beyan Taahhütname (Standart Form 23)
İhale Şartnamesi
2 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
5
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tasdik memuru tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
j) İsteklice imza ve kaşe edilmiş ihale dosyası (dokümanların tüm sayfaları firma kaşesi ile damgalanacak ve imzalanacaktır.)
6.2. Belgelerin sunuluş şekli
6.2.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
6.2.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.
Madde 7- İhaleye Katılamayacak Olanlar
7.1- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile terör suçlarından ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce, hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
7.2- İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
7.3- Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.
7.4- Bu yasaklara rağmen ihaleye katıldığı tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri geçersiz kabul edilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, kesin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 8- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki adaylar, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e) İhale başvuru tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen.
f) İhale başvuru tarihin itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g) Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
h) Bu Şartnamenin 7. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
I) Bu Şartnamenin 9. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
Madde 9- Yasak Fiil veya Davranışlar
9.1- İhale süresince aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır:
a)Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b)İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, adaylara anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d)İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda vekâleten birden fazla teklif vermek.
e)Bu şartnamenin 7.maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
9.2- Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.
Madde 10- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 11- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
Bu ihale kapsamında işin yapılacağı yerin görülmesi zorunludur.
Madde 12- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
12.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 gün içerisinde; taahhüt edilen
12.2-Yüklenicinin madde 12.1’de yer alan taahüdünü yerine getirmesinin akabinde düzenlenecek muayene ve kabul tutanağının taraflar arasında imza edilmesi ile iş tamamlanacaktır.
Madde 13- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
13.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
13.2- Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, davet edilen tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla, elektronik ortamda, faksla gönderilebilir veya imza karşılığı elden teslim edilebilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme tarihinden en az üç (3) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
13.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez.
Madde 14- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
14.1-İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az üç (3) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
14.2-Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
14.3- Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve tekliflerin alınmasına devam edilecektir.
14.4-Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.
Madde 15- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
15.1-İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
15.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16- İş Ortaklığı
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.
Madde 17- Konsorsiyum
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 18- Alt Yükleniciler
İhale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19- Teklif ve Sözleşmenin Türü
19.1- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, sözleşme düzenlenecektir.
19.2- Sözleşme, teklif birim fiyat esaslıdır.
Madde 20- Teklifin Dili
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.
Madde 21- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır
Madde 22- Tekliflerin Sunulma Şekli
Teklifler, en son teklif verme tarihine kadar madde 6.1’de izah edilen belgelerin bulunduğu kapalı bir zarfla İdareye (tekliflerin teslim edileceği yere) elden veya kargo yoluyla teslim edilir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. Zamanında teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 23- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
23.1-Teklif mektubu İdare tarafından verilen örneğine uygun şekilde (Standart Form-16) yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2-Teklif mektubunda;
a) Xxxxx dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.
Madde 24- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 25- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar
25.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile malın ihraç beyannamesinin açılması, nakliyeye uygun halde ambalajlanması, İdare adresine kadar nakliyesi, KKTC gümrük sahası masrafları ile idare adresinde yapılacak kurulum devreye alma kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ve bu çalışmaların yapılması için görevlendirilecek personelin ulaşım, konaklama, yeme–içme masrafları teklif fiyata dahildir.
25.2- Madde 25.1’de yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Madde 26- Geçici Teminat
İsteklilerden işbu ihale için geçici teminat istenmemektedir.
IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 27- Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi
27.1-Xxxxxxxxx, bu Şartnamede belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.
27.2-Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği bildirilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
27.3-Tekliflerin alınması ve belgelerin değerlendirilmesinde, aşağıda yer alan usul ve esaslar uygulanacaktır.
27.3.1- Komisyon, ihale tarihinde bir araya gelerek kaç İsteklinin ihaleye katılmış olduğunu bir tutanakla tespit ederek İstekli zarflarını açar,
27.3.2-Komisyon, teklif zarflarının üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklifi alan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına ve zarfın içerisinde sunulması gereken belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olup olmadığına bakar,
27.3.3-Komisyon, zarfı uygun olan isteklileri tespit ederek teklif mektuplarının mali yönden
27.3.4-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz,
27.3.5- Teklif edilen bedeller “Teklif Tespit Tutanağına” kaydedilir. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
27.3.6-Ardından teklif fiyatları ile piyasa fiyatları mukayesesini yaparak en düşük fiyatı teklif etmiş istekli “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif” sahibi olarak tespit edilerek telekonferans görüşmesi ile yapılacak pazarlık sonucu İstekliden nihai teklifi alınır.
27.3.7-En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, aşağıda belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Fiyat dışındaki unsurlar; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer.
Madde 28- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
28.1-İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
28.2-İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.
28.3-İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
28.4-İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.
Madde 29- İhalenin Karara Bağlanması
29.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
29.2-İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
Madde 30- İhale Kararının Onaylanması
30.1- İta amiri karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder.
30.2- İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
Madde 31- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
31.1- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere elektronik posta yoluyla tebliğ edilir.
31.2-İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir.
31.3-İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.
Madde 32- Sözleşmeye Davet
32.1- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu elektronik posta yoluyla tebliğ edilir.
32.2-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Madde 33- Kesin Teminat
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
Madde 34- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
İş bu ihale kapsamında avans verilmeyecektir.
Madde 35- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla kesin teminatı şartnamede belirtilen süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim
İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.
Madde 37- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
İdare, sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, durumu ihale üzerinde kalan istekliye yazılı olarak bildirecektir.
Madde 38- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
38.1- İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
38.2- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
İhale konusu işe ilişkin olarak ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacak Sözleşme Tasarısı ihale dokümanı kapsamı ekinde yer almaktadır.
VI- DİĞER HUSUSLAR
1. İhale, ihale saatinden önce olmak kaydı ile İdarece iptal edilebilir,
2. Bütün tekliflerin ret edilmesinde ve ihalenin iptal edilmesi idare tamamen serbesttir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamazlar.
3.Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde KKTC yasaları hükümlerince işlem yapılır.
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
Standart Formlar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
[BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT]
BAŞVURU MEKTUBU
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI’NA
İhalenin adı | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Binası 2.000 kVA Trafo Temini İle Trafo Revizyonlarının Yapılması İşi |
Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı | |
Adresi | |
Telefon Numarası | |
Faks Numarası | |
Elektronik Posta Adresi |
Yukarıda adı yer alan ihaleye ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
Adı SOYADI/Ticaret Unvanı - İMZA-KAŞE
…./…/20…
NOT: Bu başvuru mektubunun ekine, yukarıda imzaları bulunan kişilerin tasdik memuru tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri eklenecektir.
“TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI”
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI’NA
Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki posta adresimiz ile birlikte Elektronik posta adresimiz /veya faks numaramızı da kullanacağımızı, posta adresimiz, Elektronik posta adresimiz / veya faks numaramıza yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.
Adı SOYADI/Ticaret Unvanı - İMZA-KAŞE
…./…/20…
TEBLİGAT ADRESİMİZ
Tel:
Faks:
Elektronik posta adresi:
İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ VE İHALEYE KATILAMAYACAK OLUNMADIĞINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI’NA
1) …………………………. işine istekli olarak katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, İhale şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarından hiçbirini taşımadığımızı ve aynı şartnamenin 7. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklar arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Beyan edilen bu durumlarda değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.
2) Bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın gelir kaydedileceğini kabul ve taahhüt ediyoruz.
İSİM-İMZA-KAŞE
İŞ DURUMU VE TUTUMU İLE İLGİLİ BEYAN
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI’NA
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İhalesinde Uygulanacak İhale Şartnamesinde belirtilen kriterin değerlendirmesi konusunda, tarafınızca atanan İhale Komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda İhale sonrası herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.
İSİM-İMZA-KAŞE
Not: Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU
…./…/……
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI’NA
İdarenizin ...../..../2018 tarihinde ihalesi yapılacak “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Binası 2.000 kVA Trafo Temini İle Trafo Revizyonlarının Yapılması İşi ” ne ait hazırlanan projeleri, şartnameleri, malzeme seçim listesini, bunlara ilişkin birim fiyat tariflerine dayalı olarak hazırlanmış Birim fiyat teklif cetvellerini, Sözleşme hükümlerini ekleri ile birlikte okudum, inceledim ve kabul ettim. İmalatın yapılacağı iş yerine ulaşım olanakları ile ihtiyaç duyulabilecek barınma yerlerini inceleyerek teklif birim fiyatlarıma dahil ettim. İhale dökümanını inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim. Ayrıca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetleri, yasayı inceleyerek bilgi aldım ve Teklif Birim Fiyatlarımda bu durumu göz önünde bulundurdum. İşbu yasanın İhale Dosyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettim.
Yapılacak işin iş kalemleri için ihaleden önce çıkmış ve taahhüdün sonuna kadar çıkabilecek fiyat farkı kararnameleri ve diğer mevzuatın getireceği fiyat farklarının verilmeyeceğini, nakliye bedeli olarak ayrıca bir bedel ödenmeyeceğini, avans verilmeyeceğini dikkate alarak; ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Binası 2.000 kVA Trafo Temini İle Trafo Revizyonlarının Yapılması İşi bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden toplam (rakamla).........................TL.(xxxxxxx) (………………………………………………................................................TL.) (Katma
Değer Vergisi (KDV) ve ithal edilecek malzemelere ait gümrük vergisi bedeli hariç, gümrük vergisi bedeli harici diğer gümrük giderleri dahil) bedel karşılığında, İhale Dokümanında yer alan hükümler, şartlar ve mükellefiyetleri dikkate alarak, ihale dokümanında yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü geçerlidir.
Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Adresi:
KAŞE - İMZA
EK: Birim fiyat teklif cetveli
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI VE ŞARTNAMESİNE YÖNELİK BEYAN
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI’NA
İhalesi için başvuruda bulunduğumuz “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Binası 2.000 kVA Trafo Temini İle Trafo Revizyonlarının Yapılması İşi”nin üzerimde kalması halinde, işin başından sonuna kadar sözleşme, ekleri ve 35/2008 sayılı KKTC yasası gereği olan İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli her türlü önlemi alacağımızı, gerekli olan araç ve gereçleri noksansız bulunduracağımızı, idarenin talimatlarına uyacağımızı, İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemler için idareden ayrıca herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımızı bütün yükümlülük ve sorumlulukların tarafımıza ait olacağını bildiğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
İMZA-KAŞE
…./…/20…
TARİH : . . . / . . . /2018
YER GÖRME BELGESİ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
İdarenizin …./…../ tarihinde ihalesi yapılacak olan “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Teknoloji Vadisi
(KALTEV) Binası 2.000 kVA Trafo Temini İle Trafo Revizyonlarının Yapılması İşi” ne ait hazırlanan idari şartname, Sözleşme hükümlerine göre yapımın yapılacağı yeri ve yapılacak imalatlarla ilgili bütün işleri mahallinde inceledim, gerekli bilgileri aldım.
Firma Yetkilisi İdare Yetkilisi
Adı SOYADI Adı SOYADI
İmza İmza
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
Sözleşme Tasarısı
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
-SÖZLEŞME TASLAĞI-
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1.İdarenin adresi: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC olup Tel No : x00 000 0000000
Faks No : x00 000 0000000
Elektronik Posta Adresi:xxxxxx@xxxx.xxx.xx ’ dir.
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi: .........................
Tel No : ................
Faks No : ................
Elektronik Posta Adresi ‘dir.
2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4-Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur.
4.1. Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Yönerge”: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönergesi,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden tasdik yetkisine sahip kişi ve kurumlar tarafından düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Xx, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teknik Doküman”; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
“Sözleşmenin Süresi”; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Teklif”; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul” İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder.
Madde 5- Sözleşmenin Konusu
5.1. İş bu sözleşme ekinde yer alan teklif birim fiyat listesine konu olan alımının işbu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanmasıdır.
5.2. İş bu sözleşme ile temin edilecek mallar sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun şekilde teslim edilecektir.
5.3. ODTÜ KKK’da Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) binasının Enerji Temini Kapsamında hazırda bulunan 11kV ringimizin üzerine 18 Nolu Trafo binasına 1250 kVA’lık bir trafo ve ekipmanının konulması gerekmektedir. Bu Bağlamda 1250kVA Trafonun ve Ekipmanının GES Trafo binasından sökülerek 18 Nolu Trafo Binasına montajının yapılmasını ve diğer yandan; halihazırda Güneş Enerji Santralinde (GES) bulunan 1250 kVA trafonun söküldüğü noktaya 2000 kVA yeni trafo ve ekipmanı temini yapılarak, montajının yapılması, tüm bu işlerin KIBTEK Şartnamelerine uygun şekilde yapılarak yine KIBTEK kontrolünden geçirerek devreye alınma işinin anahtar teslim şeklinde yapılmasını kapsamaktadır.
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
İş bu sözleşme birim fiyat esasına dayalı olup, toplam .........._TL (....................) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler ve/veya Hariç Olan Giderler,
7.1.Mal bedeli ve malın kampusa teslimine kadar oluşan masraflar (ihracaata dair TC gümrük sahası masrafları, nakliye, KKTC gümrük sahası masrafları vb.) işbu sözleşme bedeline dahildir.
7.2.Cihazların ve ekipmanların İdare tarafından gösterilen yere kurulumunun yapılması, devreye alınması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesine dair giderler ile Yüklenici personeli’nin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri işbu sözleşme bedeline dahildir.
7.3.Cihazların kurulumuna dair ihtiyaç duyulan tüm altyapı hazırlıkları Yüklenici tarafından verilecek bilgiler doğrultusunda İdare tarafından yapılacaktır.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
Nihai Teklif Birim Fiyat Listesi, İhale Dosyası, Teknik Şartname işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.
Madde10- Sözleşmenin Süresi
Sözleşme, 2 (iki) yıllık garanti süresinin dolmasına müteakip 2 (iki) ay sonunda sonlanacaktır.
Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma Yeri
İşin yapılma yeri ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu olup Yüklenici’nin madde 7.2.’de izah edilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesini takiben İdare yetkililerince düzenlenecek kabul tutanağı ile Yüklenicinin teslimata dair yükümlülüğü sona erecektir.
11.2. Xxx Xxxxxma Tarihi:
Sözleşmenin imza altına alındığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
11.3. Teslim Şekli
Teslimat İdareye tek seferde yapılacaktır.
11.4. Teslimat Programı
Yüklenici sözleşme konusu malın sözleşme imza tarihinden itibaren en geç Yüzyirmi (120) gün içerisinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusuna teslimatını tamamlayacaktır. Teslimat; kurulum, devreye alma ve kullanıcı eğitimlerini gerçekleştirilmesiyle tamamlanmış kabul edilir.
11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak sözleşmenin 17.maddesinde yer alan hal ve şartların oluşması halinde veya İdare tarafından
kabul edilen durum veya hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere en fazla yedi (7) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1.Kesin Teminatın Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında olup teminat tutarı ................_TL’dir ( )
12.2. Kesin Teminatın Türü: Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat olarak aşağıda belirtilen değer kullanılabilir:
-İdarenin uygun göreceği bankalardan veya finans kurumlarından alınmış teminat mektubu
12.3.Kesin Teminatın Süresi: Bu işe ilişkin kesin teminat mektubunun süresi sözleşme süresi kadar olup bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi uzatılan süre kadar yenilenir.
12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, sözleşme süresinin dolmasını müteakip iki hafta içerisinde Yükleniciye iade edilir.
Madde 13- Ödeme Koşulları ve Zamanı:
Ödeme, muayene ve kabul tutanağının imzasına müteakip 10 (on) işgünü içinde Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına, banka masrafları Xxxxx tarafından karşılanarak yapılacaktır.
Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1.Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2.Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3.Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Gecikme Cezası
16.1.Süresinde teslimat yapılmadığı durumlarda geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden binde altı (% 0,6) oranında gecikme cezası uygulanır, kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz.
16.2.Gecikme cezası; Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3.Yüklenici; sözleşmeye uygun olarak teslimat yapmadığı /işi bitirmediği takdirde idarece
10 (on) takvim günü süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) takvim gününü geçtiği takdirde, İdarece ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme feshedilebilir.
Madde 17-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller Ve Şartları
17.1.Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Xxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Bu maddeye göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı Yükleniciye bildirilir. Bu durumda Yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 7 (yedi) gün içinde İdareye bildirir. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
17.2.İdareden Kaynaklanan Sebepler:
17.2.1.İdare’den Kaynaklanan Sebepler: İdare’nin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, Yüklenicinin İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine durum, İdarece incelenerek gecikme nedeninin geçerli bir sebep olarak kabul edilmesi halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
17.2.2.Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, Yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 7 (yedi) gün içinde İdare’ye bildirir.
Madde 18- Yüklenicinin Kurulum, Devreye Alma ve Kullanıcı Eğitimleri’ne İlişkin Yükümlülükleri
İşbu sözleşme kapsamında Xxxxx tarafından gösterilen yere kurulumunun yapılması, devreye alınması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi sözleşme bedeline dahil olup Yüklenici taahhüdündedir.
Madde 19- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
19.1.Kabul tutanağı Yüklenicinin İdare'ye karşı tüm taahütlerini yerine getirmesini takiben İdare Yetkilileri ve Firma Xxxxxxxxx tarafından imza edilecektir.
19.2.Denetim ve muayene işlemlerinde sözleşmeye konu olan mallarda imalat hatası, eksiklik ve kusur tespit edilmesi nedeniyle malın kabulünün yapılamadığı durumlarda malın teslimatı tamamlanmamış kabul edilir.
Madde 20- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gerekliliklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 21- Garanti ve Bakım-Onarım
21.1.Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabul tutanağı imza tarihinden itibaren garanti süresi 2 (iki) yıldır. Garanti kapsamındaki malların garanti süreleri içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin giderilmesi Yüklenici tarafından üstlenilecektir.
Yüklenici mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.
Garanti süresi içinde mallarda malzeme, üretim kusuru veya Yüklenicinin sebep olduğu diğer kusurlardan dolayı meydana gelecek her tür hata ve kusur Yüklenici tarafından en kısa zamanda ve en uygun şekilde giderilecektir. Kullanıcı hatasından kaynaklı hata ve kusurlar garanti kapsamı dışındadır. Yüklenici, malzeme, üretim kusuru veya sebep olduğu diğer kusurlardan dolayı meydana gelecek her türlü hata ve kusurların giderilmesi için her türlü masrafı karşılayacaktır.
Eğer malların KKTC hudutları dışarısına çıkarılması gerekiyor ise KKTC yurtiçi ve uluslararası her türlü nakliye giderleri ve gümrük giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yükleniciden tazmin etme hakkına sahiptir.
Garanti süresi içinde meydana gelecek her tür hata, ayıp ve eksikliklerin giderilmesi için geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve bu süre kadar garanti süresi uzatılacaktır.
21.2.Garanti dönemi içinde mallarda meydana gelebilecek hata, ayıp ve eksikliklerde Yüklenici, İdarenin yazılı ihbarını izleyen 15 (onbeş) takvim günü içinde hata, ayıp ve eksikliklerin giderilmesi için müdahale etmeyi hata ayıp ve eksikliklerin müdahaleyle giderilememesi halinde ise en geç 8 (sekiz) hafta içerisinde malı yenisi ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 22. Garanti Süresi Sonrası Bakım ve Onarım
22.1.Bu dönemde bakım-onarım masrafları ve yedek parçaya ilişkin ödemeler İdareye ait olacaktır.
22.2.Yüklenici, mallara ait yedek parçaları en az 10 (on) yıl süre ile stoklarında bulunduracaktır.
Madde 23- Teknik Destek
Yüklenici, sözleşme süresince İdarenin teknik desteğe dair sözlü ve yazılı taleplerini 5 (beş) takvim günü içerisinde yanıtlamayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 24- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda KKTC Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 25- Yürürlük
İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 26- İmza
Bu sözleşme 26 madde ve 8 sayfadan ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/ /2018 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak,
birer nüshası taraflarca (İdare ve Yüklenicide ) alıkonulmuştur.
İDARE YÜKLENİCİ
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
Teklif Birim Fiyat Listesi
ODTÜ KKK KALTEV BİNASI 2000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ | |||||
SIRA NO | İŞİN AÇIKLAMASI | MİK. | BR. | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
1 | 2000 kVA Trafo Temini ve Montajı İle, 1250 kVA trafonun TR 18'e taşınması (demontaj- montaj) ve devreye alınması işleri | 1 | SET | 0,00 TL | |
TOPLAM | 0,00 TL | ||||
32
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
Malzeme Seçim Listeleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
33
"KALTEV BİNASI 2000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ YAPILMASI İŞİ" MALZEME SEÇİM LİSTESİ | |||||
SIRA NO | AÇIKLAMA | MARKA 1 | MARKA 2 | MARKA 3 | MARKA 4 |
1 | 2000 kVA Trafo | SEM | İdarenin Onaylayacağı Muadil Marka | ||
NOT: 1. Listedeki markalar arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.
34
NOT: 2. Yüklenci listede varolan cihazlara muadil başka bir marka önerebilir. İdarenin onayına müteakip önerilen marka kullanılabilir.
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
Malzeme Seçim Listeleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
kıb-tek Teknik Şartname Malzeme Adı : 50 KVA’dan 2500 kVA’ya kadar Hermetik Güç Transformatörü. ( YER TİPİ ) Konu ve Kapsam : Bu şartname , 3Ø, 50 Hz, çift OG sargılı , yağa daldırılmış, tabii yağ soğutmalı,Tam kapalı(hermetik), yer tipi 50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan OG/AG dağıtım güç tranformatörlerinin teknik özellik ve deneylerini kapsamaktadır. Transformatörler şartnamede belirtilen tüm donanım ile birlikte ve yağ doldurulmuş komple ünite halinde temin edilecektir. Boştaki gerilim oranı : 22kV-11kV / 433(250 V. faz-nötür) Bağlantı şekli : Üçgen / Yıldız Bağlantı grubu : Dyn-11 Kısa Devre Empedansı: | ||||||||||||
75ºC’de ve ana kademede | Kısa Devr Empedansı ( %) | |||||||||||
630 kVA’ya kadar (630 kVA dahil) | 4 | |||||||||||
630 kVA’nın üstü | 6 | |||||||||||
Kullanım yeri:Bina içi ve bina Dışı Yükselti:Aksi Belirtilmedikçe 1000m Ortam sıcaklığı: En az:-10°C,En çok 55 °C Anma Yalıtım Düzeyleri: 1:YG Sargısı | ||||||||||||
Anma Gerilimi | 22 kV | |||||||||||
Darbe dayanma gerilimi(kV-Tepe) (1.2-50µs) | 125 | |||||||||||
Bir Dakika süreli şebeke frekanslı dayanma gerilimi(kV-Etken) | 50 | |||||||||||
2:AG Sargısı *Bir dakika süreli şebeke frekanslı dayanma gerilimi(kV-etken) :3 kV Ses Gücü Düzeyleri(Lw A) | ||||||||||||
Ses Gücü Düzeyleri (Lw A)(dB) | ||||||||||||
Transformatör gücü(KVA) | 50 | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
39 | 41 | 47 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | ||
2 -Kayıplar(Toleranssız en yüksek değerler) | |||
Anma Gerilimi(kV) | Anma Gücü(kVA) | Boşta KayıplarPb(w) | Yük Kayıplar Py(w) |
22 kv | 50 | 90 | 750 |
22 kv | 100 | 145 | 1250 |
22 kv | 000 | 000 | 0000 |
22 kv | 000 | 000 | 0000 |
22 kv | 000 | 000 | 0000 |
22 kv | 000 | 000 | 0000 |
22 kv | 0000 | 000 | 0000 |
22 kv | 0000 | 000 | 0000 |
22 kv | 1600 | 1200 | 12000 |
22 kv | 2000 | 1450 | 15000 |
22 kv | 2500 | 1750 | 18500 |
-Sıcaklık artış limitleri(Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe) *Sargı için:45 K *Üst yağ seviyesinde:50K -Güç Transformatörleri 47.5-52 Hz aralığında sürekli,47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. -Transformatörler %100 dengesiz yüklemede sürekli olarak çalışmaya uygun olacaktır. Bağlantı uçları A,B,C, ve a,b,c,n olarak işaretlenip; A, a : Kırmızı B, b : Sarı C, c : Mavi n : Siyah renkte boyanacaktır. Tüm işaretlemeler AL. levha üzerine basılıp trafoya kalıcı şekilde tutturulacaktır. Sekonder nötür ucu dışarıya çıkmış, yüksek gerilim sargısı üzerinde servis harici kumanda edilebilen beş (5) kademeli 22 - 11kV (+%5, +%2.5, 0, -%2.5, -%5) sabit güç çıkışlı boşta ayar komutatörlü transformatörler, azami güçte çalışacak şekilde ve azami çevre sıcaklığı 550C olacak şekilde dizayn edilmelidir. Ayar sınıfı:Sabit akı(TS-EN 60076-1;IEC-CFVV) olacaktır Boşta ayar komutatörleri transformatör kazanının dışında olacaktır. Transformatörler normal yağ seviyesine kadar yağ ile doldurulacak ve servise hazır duruma getirilecektir. Trafo yağı BS 148 ve IEC 60296 standartlarına uygun olacaktır.İzolasyon yağı, ham petroldan hidrojenleme veya asit rafinasyonu yöntemiyle ve naftanik esaslı elde edilmelidir.Yağlar katkılı olmalı ve sadece DBPC( 2,6 Ditertiary- Butyl Para- Cresol) katkı maddesi içermelidir. Yağın görünümü berrak ve temiz olmalıdır. İmal şekli Sealed / Non breathing olacaktır. | |||
37
3 Tank Donanımı : Yağ seviye göstergesi, topraklama ucu, kaldırma tertibatı, termometre cebi, yağ boşaltma ve numune alma vana ve tapası, yağ doldurma ağzı ve kapağı, güç ve bağlantı grubu plâkası,yağ, yüksek ve alçak gerilim uçları (OG Plug – in,LV geçit izolatörlü), basınç valfı, Çok amaçlı protection rölesi ve Klemens kutusu olmalıdır. . Üst kapak ve ana tank arası en az 50mm2 bakır kablo veya dengi bara ile toprak devamlılık bağlantısı yapılacaktır. Transformatörün alçak gerilim uçlarının (rodlarının) her birine uygun ebatta prinç malzemeden kablo bağlantı terminali aşağıda belirtilen kesitteki kabloya uygun bakır kablo klemensi takılacaktır | |||||||||||
Transformatörlerin terminallerinde kullanılacak olan klemensler ve pabuçlar | |||||||||||
Transformatör gücü( KVA) | 50 | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
A/G terminalleri klemen şi( mm2) | 1 x 300 | 1 x 300 | 1 x 000 | 0 X000 | 1 x630 | 2 x630 | 2 x630 | 2 x630 | 3 x630 | 4 x630 | 5 x630 |
Geçiş ( Buşing ) ve Terminaller Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe, OG sargılarının faz çıkışları trafo üzerinde ayrılabilen ( plug-in ) sisteme göre olmalıdır, CENELEC EN 50180 ve IEC 60137 standartlarında ilgili sargı ile ayni yalıtım düzeyine sahip geçit izolatörleri 24 kV gerilim seviyesine göre dışarıya xxxxxxxxxxxxxx.XX geçit izolatörleri üsten, harici tip porselen isolatorl olacaktır ve üzerinde izolasyon malzemesi birlikte olacaktır. (soğuk şekillendirilmiş uygulama olacaktır.)Şartname ektedir. .(izolatörlerin anma akımları trafonun gücüne uygun seçilecektir.) Aşırı Gerilim Altında Çalışma Transformatörler, ● Anma geriliminin % 105’ine eşit gerilimde anma akımını verecek şekilde ● Anma geriliminin % 110’ sine eşit gerilimde boşta,çalışmaya uygun olacaktır. Not: Sıcaklık artış limitinin % 5'lik aşırı gerilim altında boştaki kayıpların artmasından dolayı hafifçe aşılması dikkate alınmayacaktır. Geçici Olarak Aşırı Yükleme TS 3215/IEC 60354'e uygun olacaktır. Toleranslar Sipariş kapsamındaki transformatörlerin test sonucunda bulunan değerleri, İmalatçı tarafından garanti edilen değerlerle aşağıda belirtilen toleranslar içinde aynı ise,transformatörlerin bu şartnameye uygun olduğu kabul edilir. ▪ Boşta çevirme oranı : ± % 0.5 | |||||||||||
38
(Xxx xxxxxxxx)
▪ Anma akımında kısa devre
Gerilimi (Xxx xxxxxxxx) : ± % 10
▪ Boştaki akım : + % 30
▪ Kayıplar : + % 0
Yapısal Özellikler
Manyetik Devre
Çekirdek, yüksek kaliteli, soğuk haddelenmiş, kristalleri yönlendirilmiş, yaşlanmayan, yüksek manyetik geçirgenliğe sahip, yüzeyleri pürüzsüz silisli sacdan imal edilecektir. Her bir levha basınç altında ve sıcak yağ etkisiyle bozulmayacak yalıtıma sahip olacaktır.
Çekirdeği oluşturan çelik saclar ve bunların yalıtım malzemeleri, trafonun ömrü boyunca fiziksel veya elektriksel özelliklerinde zararlı değişikliklerin ortaya çıkmasına meydan vermeyecek şekilde tasarlanacaktır.
Çekirdeği oluşturan tabakalar, bacaklarda ve boyunduruklarda birbirlerine civatalarla tutturulmayacaklardır. Çekirdeğin yapısı, sargıların çıkartılarak değiştirilmesinde en az sayıda tabakanın sökülmesini gerektirecek şekilde olacaktır.
Çekirdek levhaları ve sargılar, nakliye sırasında ve karşılaşılabilecek kısa-devre şartlarında yerinden oynamaması için ve bükülmeye karşı korumak üzere uygun bir şekilde desteklenecektir. Taşıma sırasında çekirdeğin oynamasını engellemek için her köşeye özel yan destekleri konulacaktır.
Sargılar
Sargılar yüksek kalite elektrolitik bakırdan olacaktır.
Sargılar ve sargı bağlantıları, transformatör terminallerinde meydana gelecek kısa devrelerde oluşacak termik ve dinamik zorlamalara, şartnamede belirtilen yalıtım testlerine aşırı yükleme şartlarına hasar görmeden dayanacak şekilde tasarımlanacak ve imal edilecektir.
Sargı Yalıtımı
Sargı yalıtımında yüksek kaliteli, A sınıf kağıt ve prespan yalıtım maddeleri kullanılacaktır. AG sargılarının nötrleri ait oldukları sargıların hat uçlarıyla aynı yalıtım seviyesinde yalıtılacaktır. Sargılar, kurutulduktan sonra tanka yağ doldurma işlemi vakum ortamında yapılacaktır ve gerekli hermetik ayarlar yapıldıktan sonra atmosfere kapatılacaktır.
Kademe Değiştirici
Bütün transformatörlerin YG sargısında, Malzeme Listesinde belirtilen özellikte BOŞTA gerilim ayarı ve gerilim seviyesi kademe değiştirici bulunacaktır.
Ayar sargıları ve kademe değiştirici, yüksek gerilim darbelerine, aşırı yük akımlarına, kısa devre akımlarına hasar görmeden dayanabilecek yapıda olacaktır.
Kademe değiştirme işlemi tankın üst kapağına monte edilmiş bir kumanda mekanizmasıyla yapılacaktır. Kumanda mekanizması, 1 xx.xx kademe sargının en
39
küçük sarım sayısını gösterecek şekilde işaretlenecek kademe göstergesi her kademe için durma yuvası ile teçhiz edilecektir.
Tank
Transformatör tankı tamamıyla atmosfere kapalı(nefes almayan)olacaktır.tank tamamıyla yağla doldurulacak ve yağ üst seviyesiyle kapak arasında hava boşluğu bulunmayacaktır.
Tank ve kapak yüksek kaliteli çelik levhalardan dayanıklı bir yapıda ve kaliteli bir işçilikle imal edilecek, tankın tabanında transformatörün komple ağırlığını dört tekerlek üzerinde taşıyan bir şasisi bulunacaktır.
Tankta, hariçte bağlantı elemanı olarak kullanılacak cıvatalar paslanmaz veya galvanizli çelikten olacaktır.
Kaynak işleri, standartlara uygun olarak ve sızdırmazlık için gerektiğinde çift kaynak uygulanarak yapılacak ve bütün kaynak yerler isızdırmazlık testinden geçirilecektir.
Yağ sızdırmazlığını sağlamak üzere kullanılacak bütün contalar, yalıtkan yağa ve sıcaklığa dayanıklı, yağın kalitesini bozmayan malzemelerden yapılmış olacaktır.
Tankı oluşturan parçalar ile çeşitli boru v.b. metal malzemeler arasındaki metal süreklilik, tümünün aynı potansiyelde olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
Tank üzerinde aşağıdaki düzenler ve teçhizat bulunacaktır.
▪ Transformatörü emniyetle kaldırmak, çekirdek ve sargıları kapakla birlikte kazandan çıkarmak için 2 adet kaldırma halkası,
▪ Yer tipi trafolar için birbirine dik iki eksen yönünde ayarlanabilir ve kilitlenebilir 4 adet düz taşıma tekerleği.
▪ Biri kapak üzerinde diğeri tabanda yan yüz tarafında olmak üzere iki adet paslanmaz çelikten yapılmış civatalı tipte topraklama terminali bulunacaktır ve toprak sembolü ile işaretlenmiş olacaktır.
▪ Çok fonksiyonlu Koruma rölesi( sıcaklık ,yağ kaçağı,gaz birikmesi,basınç koruması)
▪ Basınç emniyet valfi
▪ Klemens kutusu
▪ Vanalar
500 kVA ve daha büyük güçteki transformatörlerde:
a) Kazan tavanından yaklaşık 10cm aşağıda yağ tasfiyesine uygun vana (dalgalı kazan hariç),
b) Kazan tabanından yaklaşık 2-3 cm yukarıda 1 adet yağ boşaltma vanası. (yağ tasfiyesine uygun olacaktır.)
400 kVA ve daha küçük güçteki transformatörlerde:
a) Kazan tabanından 2-3 cm yukarıda 1 adet yağ örneği alma ve
40
yağ boşaltma vanası,
Radyatörler
Transformatörler ısınıp yağ hacmi büyüdükçe genleşen ,soğudukça büzülen elastik,dalga duvarlı yapıda olacaktır.
İşaret Plakası
Transformatörler üzerinde kolaylıkla görülebilen, paslanmaz çelik veya paslanmayan başka metalden yapılmış bir işaret plakası bulunacaktır. İşaret plakası çelik vidalarla veya perçinle tespit edilecek, yazılar okunaklı, silinmez ve solmaz olacaktır. İşaret plakası üzerinde TS-267 EN 60076-1, IEC 60076-1 'de belirtilen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.
▪ Alıcının adı ve sipariş numarası,
▪ Yapım yılı ve ayı,
▪ Kullanılan yağın markası ve tipi,
▪ Boşta kayıplar ve yük kayıpları,
▪ Kademe değiştirici kademe xx.xx ve gerilimleri (V ve/veya kV olarak),
▪ Yalıtım direnci ölçüm sonuçları,
▪ Alıcının malzeme kod numarası.
▪ Transformatöre yağ eklenmesi gerekliliği durumunda işaret plakasında hermetik basınç ayarı için gerekli bilgiler belirtilecektir.(doldurma sıcaklığı,doldurma sıcaklığına göre transformatörden alınması yada eklenmesi gereken yağ miktarı)
Korozyona Karşı Önlemler
Genel
Transformatörlerin metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.
Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır:
- Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.
- Bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecek ve bütün mahfazaların böcek girmesine karşı korunmuş drenaj delikleri bulunacaktır.
- İmalatta kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak
şekilde seçilecek ve düzenlenecektir.
- Akım taşıyan ya da yapı elemanı olarak kullanılan aluminyum alaşımları
41
korozyona dayanıklı olacaktır.
- Demirli parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek ya da boyanacaktır.
- Galvanizlenecek ya da boyanacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır.
Boyama
Transformatörün tank, radyatör, genleşme kabı v.s. gibi dışa açık tüm yüzeyleri ile paslanabilen metallerle imal edilmiş bütün parçalar boyanacaktır. Transformatörün genleşme kabının iç yüzeyi 105°C'deki sıcak yağdan etkilenmeyen ve paslanmayı engelleyen boya ile boyanacak veya vernikle kaplanacaktır. Transformatör tankının iç yüzeylerinin boyanması ya da vernikle kaplanması halinde, kullanılacak boya ya da vernik yukarıda belirtilen özellikte olacaktır.
Dış yüzeylerin boyanması için aşağıdaki işlemler yapılacaktır;
• Bütün yüzeyler boyama standartlarında belirtilen metodla (kumlama +
kimyasal temizleme vs.) iyice temizlenecektir.
• Birinci kat (astar) için, katalize edilmiş paslanmaz epoksi boyalar kullanılacaktır.
• Ara kat boya imalatçı tarafından seçilebilir.
• Son kat boyama için RAL 7033 veya RAL 7039 renk kodunda;
- Poliüretanlı boyalar,
- Alkid ve silikon boyalar,
- Değişik karışımlı vinil boyalardan biri kullanılacaktır.
• Her kat boya en az 35 mikron kalınlıkta olacaktır.(Toplam boya kalınlığı en az 105 mikron olacaktır.)
• Boyama işleri rutin testlerden önce tamamlanacaktır.
Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir.
Toplam boya kalınlığı rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecektir. Ölçülen değerlerin ortalaması 105 mikrondan küçük olmayacaktır.
Boya tabakalarının birbiriyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada TS EN ISO 2409'a uygun olarak bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Test sonucu bu standartlarda yer alan Sınıf-1'ten daha kötü olmamalıdır.
Galvanizleme
Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki testler sıcak daldırma galvaniz konusundaki ISO 1459, 1460, 1461'e ve TS 914 "Çinko kaplama (sıcak daldırma ile)"'e uygun olarak yapılacaktır. Civata ve vidalı çubukların dişleri de dahil olmak üzere tüm metal parçaların sıcak daldırma ile galvanizleme işlemi işleme, eğme, kesme, delme, puntolama, işaretleme ve kaynak işlemleri
42
tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Galvanizlenen somunlar kılavuzlanıp dişlerin temizlenmesinden sonra, suya dayanıklı ve paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar paslanmaz çelikten yapılacaktır.
TESTLER
Testler, aksi belirtilmedikçe madde 1.2’de belirtilen standartlara uygun olarak, komple monte edilmiş ve yağ doldurulmuş transformatörler üzerinde yapılacaktır.
Komponentlerin Fabrikada Testleri (Tests on compenents at factory)
İlgili standartlarda öngörülen rutin testler, trafoya monte edilmeden önce tüm komponentlere yapılacaktır.
Her halükarda bu testlerin başarılı olduğuna dair detaylı test raporları Xxxxx’xxx değerlendirmesi için yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Tümüyle Monte EdilmişTrafonunTestleri(Test sonfully assembled transformer at factory)
Yüksek hassasiyette cihazlar kullanılacak olup, özellikle:
− Çevirme oranı kontrollerinde hatalar ±%0.2’yi geçmeyecek,
− Yağ ve ortam sıcaklığı ölçümlerinde hatalar ±%0.2’yi geçmeyecek,
− Kayıpların ve boşta akımın ölçülmesinde:
. Akım ve gerilim trafoları 0.2 sınıfı olacak ve ilgili hataların ±%0.2 dahilinde olduğu bilinecektir,
. Voltmetre ve ampermetreler 0.2 sınıfı veya daha hassas olacaktır,
. Düşük güç faktörü için vatmetreler 0.5 sınıfı veya daha hassas olacaktır,
Testlerde kullanılan bütün ölçme sistemleri ISO 9001-2000 kurallarına göre belgeli, uygun doğrulukta bulunmalı ve periyodik kalibrasyonları yapılmış olmalıdır.
IEC 60076-8’ya göre ölçme sistemleri doğrulanmalı ve hassasiyeti sağlanmalıdır.
Tip Testleri (Type Tests)
▪ Sıcaklık artış testi (Temperature-rise test),
Test, transformatörlerin en düşük kademesinde ve bunlara karşılık gelen yük kayıpları ile yapılacaktır. Testler anma akımında kısa devre metoduyla IEC 60076-2’ye göre yapılacaktır.
▪ Tam dalga xxxxxxxx xxxxx testi (Lightning impulse test) (IEC 60076-3),
▪ Duyulabilir gürültü seviyesinin ölçülmesi (Measurement of audible sound level), IEC 60076-10’da belirtilen prosedüre göre ölçüm yapılacaktır.
▪ Kısa devrelere Karşı mekanik dayanım deneyi.
IEC 60076-5’de belirtilen prosedüre göre yapılacaktır.
▪ Anma geriliminin %90 ve %110’unda boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi deneyi(TS EN 60076-1madde 11.5)
43
Rutin Testler (Routine Tests):
Bu Şartname kapsamında, imalatı tamamlanmış olan bütün transformatörlere
İmalatçı tarafından uygulanacak rutin testler aşağıdadır:
▪ Sargı direncinin ölçülmesi (Measurement of winding resistance) (TS EN 60076-1 madde 11.2),
▪ Çevirme oranı ve vektör grubu kontrolü (Measurement of voltage ratio and check of phase displacement) (TS EN 60076-1 madde 11.3),
▪ Kısa devre empedansının, kısa devre geriliminin ve yükte kayıpların Ölçülmesi (Measurement of short-circuit impedance and load loss) (TS EN 60076-1 Madde 11.4 ),
▪ Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi (Measurement of no-load loss and current) (TS EN 60076-1 madde 11.5),
▪ Dielektrik deneyler (TS EN 60076-3)
▪ Ayrı kaynaklı a.a dayanım gerilim deneyi,
▪ Kısa süreli Endüklenmiş a.a gerilim deneyleri,
▪ Sıfır bileşen empedans ölçümü (Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers) (IEC 60076-1 madde 10.7),
▪ Yalıtım direncinin ölçülmesi,
Yağ doldurulmuş transformatörde sargılar arasındaki ve her bir sargı ile tank arasındaki izolasyon direnci 0, 15, 30, 45, 60. saniyelerde 2500 V veya 5000 V'luk izolasyon direnci ölçme test cihazı ile ölçülecek ve sonuçlar 20°C'ye indirgenecektir. 30 ve 60. saniyedeki ölçüm sonuçları transformatörün işaret plakası üzerinde gösterilecektir.
▪ Kayıp açısı tanjantınınölçülmesi (Measurement of Loss angle) (Tanδ veya Cosδ), (630 kVA ve üzeri trafolar için)
Transformatörlerde sargılar arası ve her bir sargı ile tank arasındaki ve ayrıca
buşingler yağ emdirilmiş kondanse tip ise bunların kayıp açısı tanjantı veya güç faktörü (tanδ veya CosØ) ölçülecek ve sonuçlar 20°C'ye indirgenecektir.
▪ Yağlı transformatörler için Basınçla yağ kaçağı Deneyi(TS EN 60076-1 madde 11.8)
▪ Yağlı transformatörler için çekirdek ve çerçeve yalıtımının kontrol edilmesi (TS EN 60076-1 madde 11.12)
▪ Boya kalınlığının ölçülmesi
44
10 NOT : 1. Kullanılmış (ikinci el) trafo kabul edilmeyecektir. 2. Transformatörler TSE 267, BS 171-1970, IEC 60076 veya muadili A vrupa standartların uygun olacaktır. 3. Transformatörler test belgeleri ile birlikte teslim alınacaktır. 4. Trafo taban delikleri, ekte belirtilen ölçülerde olacaktır 5. Transformatörün kazan boyası gri renkte olacaktır. 6. Sembol olarak ekteki “KIB-TEK” yazısı transformatör kazanı üzerine olacaktır. 7. Transformatörle ilgili çizimler ektedir. KABUL DENEYLERİ ▪ Numune Alma Her teslimatta,muayene ve deneye sunulan transformatörlerin aynı,anma gücü ve anma gerilimine sahip olanları bir poz/kalem sayılır. Numuneler,teslimat kapsamında yer alan pozdan / Kalemden Alıcı temsilcisi/temsilcileri tarafından rasgele seçilecektir.Numune sayısı belirtilmedikçe aşağıdaki çizelgeye göre tesbit edilecektir. | |
Bir pozdaki/kalemdeki transformatör sayısı | Alınacak Numune Sayısı |
1-5 | 1 |
6-10 | 2 |
11-30 | 3 |
31-50 | 4 |
51-100 | 6 |
101-200 | 8 |
201 ve üzeri | 10 |
▪ Kabul Deneyleri ▪ Yukarıda belirtilen rutin deneyler her bir numune üzerinde yapılacaktır. ▪ Boyanın kalite kontrol deneyi 1 adet numunede yapılacak.Deneyin başarısız olması halinde 3 adet numunede deney yapılıp üçünde de başarılı olunmalıdır. ▪ Yalıtım yağı deneyi.(Numune alınan trafolar içinden alınan yağlara uygulanacak) KIB-TEK Fabrikada yapılacak testlerde seçilecek olan trafo veya trafoları belirleyeceği bir test labaratuvarına götürerek tüm masrafları KIB-TEK’e ait olmak kaydı ile her türlü testi yaptırma hakkına sahiptir. | |
KALKANLI TEKNOLOJİ VADİSİ (KALTEV) BİNASI
2.000 kVA TRAFO TEMİNİ İLE TRAFO REVİZYONLARININ
YAPILMASI İŞİ
Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak ,(CD olarak)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu