3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL SATINALMA ŞARTLARI
3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL SATINALMA ŞARTLARI
1.Taraflar
İşbu “3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(“3M”) GENEL SATINALMA ŞARTLARI”
(Aşağıda kısaca “Satın Alma Şartları” olarak anılacaktır.) 3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(“3M”) ile satıcı firma (kısaca“SATICI” olarak anılacaktır.) arasında aktedilmiş olup, 3M’ e teslim edilecek mal ve verilecek hizmetlerle (kısaca “mallar” olarak anılacaktır) ilgili genel sözleşme şartlarını oluşturmaktadır. 3M ve SATICI tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. Geçerlilik
2.1. SATICI, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu ifa ederek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına tam olarak uymayı kabul etmektedir. Bu şartlar dışındaki hükümler veya onaylar sadece 3M’in açık yazılı izni ile kabul edilir.
2.2. Taraflar arasındaki mevcut yazılı bir sözleşme ile satın alma şartları arasında çelişki olması halinde söz konusu sözleşmenin şartları, işbu satınalma şartlarına göre öncelik taşır.
2.3. 3M, herhangi bir zamanda işbu Satın Alma Şartlarında değişiklik veya düzenleme yapma hakkına haizdir.
3. Fiyatlar ve Sipariş
3.1. Satın Alma Şartlarına konu fiyatlar KDV hariç sabit fiyatlardır. Ambalajlama, nakliye, kargo, sigorta, gümrük ve sair vergi ve harçlar fiyata dahil edilmiştir.
3.2. Siparişler ancak bir satınalma sipariş numarasını içermesi ve yazılı olarak yapılması halinde bağlayıcı olacaktır. Sipariş SATICI tarafından 2 iş günü içinde yazılı olarak reddedilmezse, kabul edilmiş sayılacaktır.
3.3. 3M, yukarıda belirtilen ödeme vadesinden sonraki ilk ödeme gününde, SATICI tarafından yazılı olarak bildirilen banka hesap numarasına ödeme gerçekleştirecektir. 3M, ayda bir defa ödeme yapmaktadır.
4. Hak ve Yükümlülüklerin Devri
Satın Alma Şartlarına konu siparişin tamamı veya herhangi bir kısmı, 3M’in açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredilemez. 3M, yazılı olarak devri onaylaması halinde dahi, SATICI; alt yüklenicinin her türlü fiilinden tek taraflı olarak sorumlu olmaya devam edecektir.
5. 3M Tarafından Sağlanan Materyaller
SATICI işbu satınalma siparişi konusu ürünlere ilişkin olarak kendisine verilen resim, şartname, model, numune veya diğer teknik bilgi veya veriler ile diğer bütün özel bilgilerin münhasıran 3M veya onun tayin edeceği kişilere ait olduğunu bunları hiçbir şekilde işbu satınalma siparişine konu ticari ilişki kapsamı dışında kullanmayacağını, çoğaltmayacağını veya bunlara aracılık etmeyeceğini, üretimle ilgili olarak kendisinin çalışanlarının veya diğer üçüncü kişilerin de buna uyması gerekli önlemleri alacağını aksi takdirde üçüncü kişiler dâhil her türlü aykırılıktan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını ve bu ihlale ilişkin her türlü zararı, 3M’in beyanı üzerine nakten ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Teslim Süresi ve Gecikmeler
SATICI ile üzerinde anlaşmaya varılan teslim süresi kesin ve bağlayıcıdır. Zamanında teslimat yapılamayacağının anlaşılması üzerine, SATICI en kısa zamanda 3M satınalma sipariş numarasını da belirterek, 3M’i yazılı olarak gecikmenin nedenleri ve teslimat süresi hakkında bilgilendirmek zorundadır. 3M, bu durumda, yeni bir teslim tarihi belirleyerek siparişin yerine getirilmesini veya siparişin iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda, 3M’in tazminat talep hakkı saklıdır.
7. Ambalajlama, Sevkiyat ve Taşıma
7.1. Mal teslimatlarında, aksine bir anlaşma bulunmadıkça, teslim yerine kadar olan sevkiyat, nakliye ve sigortaya ilişkin olarak ikmal edilecek her türlü hizmet ve masraflar ile bütün riskler SATICI’ ya ait olacaktır. Malzemelerin gerek nakliye, gerek depolama açısından uygun şekilde ambalajlanmış olması esastır. Ambalajın bozuk ve yetersiz olması, malzemeye uygun olmaması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyandan SATICI sorumlu olacaktır.
7.2. SATICI tarafından düzenlenecek olan her türlü sevk evrakının (sevk pusulası, irsaliye, koli listesi vb.) ve faturaların en az iki nüsha olması (malzeme refakatı ve fatura eki olarak) sevk evrakının depo ve fiş numarasını, faturaların ise sipariş tarihi, numarası, malların tanımı ve tam teslimat miktarını ihtiva etmesi ve düzenlendiği tarihte 3M’e gönderilmesi gerekmektedir. 3M’e teslim edilen sevk evrakları ve faturalarda eksiklik ve yanlışlıklar tespit edilmesi halinde, tanzim edilmemiş sayılacaklar ve SATICI’ ya iade edileceklerdir. SATICI bu eksiklik ve yanlışlıkları derhal düzelterek 3M’e göndermedikçe herhangi bir ödeme talep edemeyecektir.
8. Ticari sırlar, Gizlilik ve Mülkiyet Hakları
Bir satınalma siparişi ile ilgili olarak SATICI’ya sağlanan tüm bilgiler, teknik resim, tasarımlar ve diğer doküman ve belgeler gizli oldukları varsayılarak işlem görmeli, başka amaçlarla kullanılmamalı, çoğaltılmamalı veya üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. Bu koşul, SATICI ile yapılan önçalışma, sözleşme süreci ve hatta sözleşmenin süresinin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. 3M tarafından temin edilen doküman ve bilgiler, 3M tarafından talep edilmesi halinde derhal temin veya imha edilecektir. Bu gizlilik ve iade yükümlülüklerinin ihlali halinde, SATICI; üzerinde anlaşmaya varılan toplam sipariş değerinin %10’u tutarında cezayı ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme, SATICI’nın gizli bilgi koruma yükümlülüğünün ihlali halinde ödemekle yükümlü olduğu cezai şart bedeli olup, SATICI’yı gizli bilgileri koruma yükümlülüğünden muaf tutmamaktadır. SATICI, ürünlerin ve hizmetlerinin üçüncü tarafların üretim veya ticari sırlarını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Ayıplı Mallar ve Garanti Koşulları
9.1. SATICI, sipariş konusu malların her türlü ayıptan ari, ilgili teknik şartnamelere uygun, iyi kalitede, kusursuz, öngörülen amaca uygun, uygun malzemelerden imal edilmiş olacağını ve ilgili yasalara ve yönetmeliklere, ilgili sanayi emniyet ve kalite standartlarına ve yürürlükteki çevre standartlarına uygun olacağını garanti etmektedir. Bu koşullara uygunluk amacıyla, SATICI, 3M’e, teslim edilen mallar için uygun bir formatta bilgi sağlayacak ve bunların doğruluklarını garanti edecektir. 3M, önceden bilgilendirmek kaydıyla, SATICI’ya denetim yapmaya yetkilidir.
9.2. İşbu maddede tanımlı mallara ilişkin garanti talepleri, Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, malın tesliminden itibaren 24 ay sonra sona erecektir.
9.3.SATICI tarafından teslim edilen malların ayıplı veya imalat hatalı olması halinde, 3M, her türlü yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz onarım, malın yenisi ile değişimini talep etme veya satınalma siparişini iptal etme hakkına sahiptir.
10. Xxxx Xxxxx ve İhtilafların Halli
Bu Satın Alma Şartlarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku esas alınacaktır. Anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
11. Uygunluk
SATICI, kendisinin ve bağlı kuruluşlarının, sahiplerinin, görevlilerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentalarının, alt yüklenicilerinin, danışmanlarının ve temsilcilerinin (birlikte “Temsilciler” olarak anılacaktır), işbu satınalma şartları kapsamındaki tüm SATICI yükümlülüklerini işbu satınalma şartlarıyla ilişkili ticari faaliyetler ve 3M ürünleri ve/veya hizmetleri için uygulanacak olan yolsuzlukla mücadele hakkındaki mevzuata (örnek: ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, İngiltere Rüşvet Yasası), rekabetin korunması hakkındaki mevzuata, ticari tüzükler, çevre, ulaşım, güvenlik, sağlık ve iş Hukukuna yönelik kanunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yerel, ulusal ve uluslararası kanunlar, resmi hükümler, düzenlemeler, yönetmelikler, tebliğlere (birlikte “Mevzuat” olarak anılacaktır) uygun şekilde yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder. SATICI, kendisinin veya Temsilcilerinin 3M tarafından herhangi bir Mevzuatın ihlaline neden olabilecek bir davranışta bulunmayacağını beyan ve tahhüt eder. XXXXXX’xxx çocuk isçi çalıştırması kesinlikle yasaktır. Çocuk işçi tabiri ile, çalışmanın, çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ya da ahlaki açıdan tehlikeli veya zararlı olduğu ya da okul ve eğitim ihtiyaçlarını uygunsuz bir şekilde engellediği çalışmalar kastedilmektedir. SATICI, (i) kendisinin veya temsilcilerinin işbu satınalma siparişinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir Mevzuatı ihlale ilişkin bir davranışta bulunması veya bulunmuş olabileceği, veya (ii) kendisinin veya Temsilcilerinin işbu madde kapsamındaki yükümlülüklere uygun davranmadığı, hakkında bilgi sahibi olması veya şüphe duyması halinde 3M’i derhal durumdan haberdar edecektir.
Ağustos 2014