UŞAK
UŞAK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (UOSB)
3.GENİŞLEME ALANI AS-YS-İS İŞLERİ İNŞAATI
SATINALMA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu Sözleşme, bir tarafta Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı
(bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………..
(bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
MADDE 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İDARE ’NİN
Adresi : Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 000. Xxx. XXXX
Tel. No 0 000 000 00 00
KEP :
E-Posta Adresi : xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Vergi Dairesi :
Vergi No :
2.2. TEDARİKÇİ ’NİN
Adresi : |
Tel. No : |
Faks No : |
E-Posta Adresi : |
Vergi Dairesi : |
Vergi No : |
2.3. Her iki taraf da, yukarıda bulunan adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki malın, İDARE ’ye TEDARİKÇİ tarafından tedarik edilmesi işidir.
MADDE 4. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için TEDARİKÇİ tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların KDV hariç toplamı olan (rakamla) .......... …………………………….
(yazıyla) ………………………………………………………………….. bedel üzerinden akdedilmiştir.
İDARE, KDV istisnasına tabii olduğu için KDV ödenmeyecektir.
MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. Nakliye TEDARİKÇİ ’ye aittir.
MADDE 5. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İDARE ve TEDARİKÇİ ’yi bağlar.
Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar İDARE ve TEDARİKÇİ ’yi bağlar.
MADDE 6. İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Xxxxx Xxxx Xxxxxx ‘dır.
6.2. Xxxxxx, TEDARİKÇİ ile İDARE arasında belirlenen “teslim programı” na göre verilen adrese teslim edilecektir.
6.3. TEDARİKÇİ, taraflarca belirlenen “teslim programı” na aynen uymak zorundadır.
MADDE 7. ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
7.1. SİPARİŞ ONAYI İLE BİRLİKTE GÜN ÇEK /GÜN HAVALE şeklinde ödenecektir.
7.2. Sözleşme konusu olan tüm malzemelerin kontrolünün yapılması, İDARE teşkilatının uygun görüp sevkine onay vermesi ve ilgili lokasyona teslim edilmesinin ardından tanzim edeceği faturayı ibraz etmesiyle, faturanın kesildiği aydan bir sonraki ayın 20. gününde YÜKLENİCİ ’nin Banka hesabına Merkez Bankası “Döviz Satış” kuru ile hesaplanarak “₺” olarak havale yolu ile yapılacaktır.
7.3. Sözleşme konusu malın sözleşme ve ekleri ile teknik standartlara uygun olmaması halinde İDARE ’nin malın sözleşme ekleri ve teknik standartlara uygun hale getirilinceye kadar ödemeden imtina etme hakkı TEDARİKÇİ tarafından kabul edilmiştir. Bu süreçte teslim süresi aşılmış ise gecikmeye ilişkin cezaların uygulanmasına devam olunur.
MADDE 8. GECİKME CEZASI
TEDARİKÇİ tarafından taahhüt edilen teslimat süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin % 0,3 (binde 3) oranında gecikme cezası kesilir.
Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için gecikme ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre yukarıda belirtilen oranda gecikme cezası kesilir.
Gecikme cezası, TEDARİKÇİ ’ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın TEDARİKÇİ ’ye yapılacak ödemelerden kesilir. TEDARİKÇİ ’ye yapılacak ödemeden kesilmediği veya yapılacak ödemenin gecikme cezasını karşılamadığı hallerde gecikme cezası TEDARİKÇİ ’den ayrıca tahsil edilir.
Gecikme halinde İDARE ’nin gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.
MADDE 9. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.
Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.
MADDE 10. TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TEDARİKÇİ alınan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı / işi, sözleşme ve eklerine göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 11. MALLARIN TAŞINMASI
Nakliye TEDARİKÇİ ’ye aittir.
MADDE 12. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK
TEDARİKÇİ bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin sadece ve sadece hileli olmasından veya teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşabilecek zarar ve kayıpları tamamlamak veya tazmin etmek zorundadır. Hatalı işçilik, montaj, kullanımdan oluşabilecek hasarlar TEDARİKÇİ ’nin sorumluluğu dışındadır.
MADDE 13. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER
TEDARİKÇİ teslim, paketleme şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İDARE ’nin talimatı ile belirlenen süre içerisinde bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
TEDARİKÇİ tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu teknik komisyonca onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde TEDARİKÇİ ilave bedel isteyemez.
MADDE 14. ONAY VERİLMESİNİN SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAMASI
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, TEDARİKÇİ ’nin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
MADDE 15. HACİZLER
TEDARİKÇİ gerek kendi borçlarından gerekse kendisine bağlı olarak çalışan personel, işçi ve taşeronların borçlarından dolayı imalathanesindeki her türlü malzemesini, makine teçhizat, alet edevat ile imalatı hacizden korumak zorundadır. Herhangi bir sebep ve suretle böyle bir haciz vaki olduğunda TEDARİKÇİ, ancak 3 (üç) takvim günü zarfında gerekli teminatı vererek veya borcu ödemek suretiyle haczi kaldırmaya mecburdur. Aksi takdirde İDARE bu borcu TEDARİKÇİ ’nin ilk alacağından kesilmek üzere ödemek veya teminatını çözerek haczi kaldırmak hakkına sahip olacaktır.
İDARE ’nin bu haciz sebebi ile sahip olduğu kanuni haklar ve söz konusu hacizden ötürü maruz kaldığı her türlü zararı TEDARİKÇİ ’den talep etme hakkı saklıdır. İDARE ’nin bu işlemler dolayısıyla ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri vs. masraflar TEDARİKÇİ ’ye ait olup, TEDARİKÇİ ’nin alacaklarından ve/veya teminatlarından kesilir.
MADDE 16. SÖZLEŞMENİN FESHİ
16.1. Fesih Sebepleri
16.1.1. TEDARİKÇİ ’nin sözleşme ve eklerinde belirtilen teslim programını (süre uzatımı ve mücbir sebepler dışında) kısmen veya tamamen yerine getirmeyerek 30 (otuz) günden fazla gecikmeye sebebiyet vermiş olması.
16.1.2. TEDARİKÇİ ’nin taahhüdü altında bulunan işin ifası ile ilgili mevzuat ve İDARE ’nin talimatına uymamakta ısrar etmesi.
16.1.3. TEDARİKÇİ ’nin sözleşme ve ekleri ile ilgili olmak üzere mahkemece alınmış kararlara riayet etmemesi.
16.1.4. TEDARİKÇİ ’nin borçlarını ödeyememesi veya mallarına haciz konması veya iflasına karar verilmesi.
16.1.5. TEDARİKÇİ ’nin İDARE ’nin onayını almadan işin bir kısmını veya tamamını 3. şahıslara devretmesi ve/veya taşeronlara vermesi.
16.1.6. Her ne sebeple olursa olsun mahkemece, TEDARİKÇİ ’nin işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan menine karar verilmesi.
16.1.7. TEDARİKÇİ, sözleşme ve eklerinde yazılı vecibelerinden herhangi birisini veya tamamını, mücbir sebep olmaksızın, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve esaslar dairesinde yerine getirmemesi,
16.2. Yukarıdaki hallerden “16.1.1”, “16.1.2”, “16.1.3”, “16.1.4”, “16.1.5” ve “16.1.6”
fıkralarındaki sebeplerden herhangi biri meydana geldiği takdirde, İDARE süre vermeksizin ve hiçbir ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi feshe, sözleşmenin feshi ile ilgili olmak üzere, tüm hak ve imkânlarını kullanmaya yetkilidir
16.3. “16.1.7” fıkrasındaki sebeplerden birinin oluşması halinde -Borçlar Kanunun 124. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla- TEDARİKÇİ ’ye noter aracılığıyla 15 (on beş) günlük mehili haiz bir ihtarname tebliğ edilir. Bu süre, sözleşme süresine etkili olmadığı gibi sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen gecikme cezası ve diğer ceza ve tazminatların tahakkuk ettirilmesine de engel değildir. TEDARİKÇİ, bu süre içinde ihtarnameye rağmen sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmezse, İDARE başka bir ihtar, merasim ve hüküm almaya hacet duymaksızın sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir.
16.4. Sözleşmenin feshinden sonra İDARE' ye tayin olunacak bir tarihte başlamak üzere ve TEDARİKÇİ ’nin iştirakiyle "Kesin Hesap" yapılır. TEDARİKÇİ gelmediği veya vekil gönderemediği takdirde “kesin hesap” İDARE' ye re' sen tanzim olunur. Kesin hesapta, fesih tarihine kadar yapılmış işlerin miktarı mahiyeti, kıymeti ve işyerindeki her türlü malzeme, makine, tesis ve teçhizat, delillerin tespiti yolu ile tespit ve tevsik edilir.
16.5. TEDARİKÇİ, bu muamelelere herhangi bir sebep veya bahane ile itirazda bulunmamayı ve İDARE ’nin yukarıda belirtilen yetkilerini kullanmasına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder.
16.6. İDARE ’nin söz konusu salahiyetlerini herhangi bir sebeple kullanmaması bu yetkilerin bilahare, aynı şartların ortaya çıkması veya devam ede gelmesi halinde kullanılmasına mani teşkil etmez.
MADDE 17. TEDARİKÇİNİN ÖLÜMÜ
TEDARİKÇİ ’nin ölümü halinde, İDARE sözleşmeyi tasfiye etmekte veya ölüm tarihinden
itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde taahhüdün yapılmasına talip olan TEDARİKÇİ ’nin mirasçılarına veya şeriklerine aynı şartlarla devretmekte serbesttir. Ölen TEDARİKÇİ ’nin bakiye alacağı ile kesin teminatını, usulüne uygun şekilde mirasçılarına tediye ve iade edecektir.
MADDE 18. TEDARİKÇİNİN İFLASI
TEDARİKÇİ ’nin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme feshedilir.
MADDE 19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 20. YÜRÜRLÜK
İş bu sözleşme 20 madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve (2) iki nüsha olarak imzalanarak …../…../ tarihinde yürürlüğe girer.
TEDARİKÇİ | İDARE |
Uşak Organize Sanayi Bölgesi |