SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SAKARYA

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SAKARYA

MICROSOFT LİSANS ALIMI SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Numarası:

1. TARAFLAR

Bu sözleşme bir tarafta SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde imzalanmıştır.

ŞİRKET ve YÜKLENİCİ ayrı ayrı “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. Şirket

Tebligat Adresi : Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:258 Trafo Tesisleri PK:160, 54100 Adapazarı/SAKARYA

Tel No 0 000 000 00 00

Faks No 0 264 275 33 20

e-Mail Adresi : xxxx@xxxxx.xxx KEP Adresleri : xxxxx@xx00.xxx.xx

Vergi Dairesi/No : Gümrükönü / 740 004 3797

2.2. Yüklenici

Adres :

Tel :

Faks :

V.D./No :

E mail :

3. TEBLİGATA İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu Sözleşme (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) kapsamında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak tarafların Sözleşme’nin 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerine ya da daha sonra yazılı olarak bildirecekleri diğer adreslere yapılacaktır. Taraflar, Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri olduğunu kabul ederler. Bu adreslere yapılacak olan her türlü yazılı bildirim, ilgili tarafın eline geçmemiş olsa dahi, ilgili tarafça tebellüğ edilmiş kabul edilecektir.

Taraflar, bu adresler dışında diğer bir yeri yasal ikametgâh olarak belirleyecek olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 10 (on) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt eder. Xxxxxxxx, alındığı yazılı olarak teyit edilmek kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Bu Sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarların dışında yapılacak diğer ihbar ve ihtarların Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasına uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğu, YÜKLENİCİ tarafından ileri sürülemeyecektir.

4. SÖZLEŞMENİN ADI/KAPSAMI/TÜRÜ VE MİKTARI

(Enterprise Agreement) kapsamında Microsoft lisans alımıdır. (Sahip olunan mevcut ürün güncellemelerinin yapılması, yeni tedarik edilen kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar ve sunucularda kullanılacak olan yazılımların lisanslarının bu ürünlerle uyumlu olacak şekilde tedarik edilmesi, tedarik edilecek yeni lisansların garanti süresi boyunca güncellemesine yönelik alımdır.)

EK-2 Microsoft Lisans Alımı Teknik Şartnamesinde sunulmuş Microsoft ürünlerinin temini 3 (üç) yıllık lisans yenileme, güncel versiyon kullanım hakkı, destek ve ilave ürün artışlarını kapsamaktadır.

5. SÖZLEŞMENİN SORUMLUSU

ŞİRKET’in Sözleşme Sorumlusu Xxxxx Xxxxx’dur. YÜKLENİCİ, bütün işleri Sözleşme Sorumlusunun Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Sözleşme Sorumlusunun değişikliği durumu YÜKLENİCİ ’ye bildirilen Sözleşme Sorumlusunun bağlı olduğu Bölüm Müdürlüğü tarafından bildirilir. YÜKLENİCİ sözleşme sorumlusu ’dur. Sözleşme sorumlusu ŞİRKET’ in taleplerine yanıt

verebilecek nitelikte 7/24 ulaşılabilir olmalı ve ŞİRKET ile ilgili tüm telefon ve yazışmalarda muhatap olmalıdır. YÜKLENİCİ bu kişinin yokluğunda diğer bir kişiye bu görevin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kişiye ulaşılamaması YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan kurtarmaz. YÜKLENİCİ’nin Sözleşme Sorumlusu’nun değişikliği durumu YÜKLENİCİ tarafından değişiklik öncesi ŞİRKET’e yazılı olarak bildirilecektir.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme süresi, ../../… tarihinden ../../…… tarihine kadar geçerli olacak olup, 3 (üç) yıl süreyle yapılmıştır.

Taraflar karşılıklı imzalayacakları ek protokoller ile işbu sözleşmede değişiklik yapabilirler ve bu protokollerin iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme süresi karşılıklı mutabakat ile en fazla 1 (bir) yıl süre ve aynı koşul ve birim fiyatlar ile uzatılabilir.

7. SÖZLEŞME BEDELİ, SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN/OLMAYAN GİDERLER, FATURALANDIRMA, ÖDEME, TESLİMAT VE AMBALAJ

7.1 Sözleşme Bedeli

Sözleşme bedeli USD (yazıileAmerikanDoları) dir.

ŞİRKET, sözleşme konusu işlerin dilediği kısımlarını, sözleşme bedelinin %25’inden eksik ve

%25’inden fazla olmamak şartıyla aynı koşul ve birim fiyatlarla istediği oranda arttırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

7.2. Sözleşme Bedeline Dahil Olan / Xxxxxxx Xxxxxxxx

İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ’ye ödenir.

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler, sözleşme bedeline dahildir ve YÜKLENİCİ tarafından ayrıca talep edilemez.

Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisini ödeme yükümlülüğü ŞİRKET’e aittir.

7.3. Faturalandırma

Faturanın düzenlenebilmesi için ŞİRKET ile YÜKLENİCİ arasında kesin kabulün yapılmış olması gerekmektedir. Kesin kabul kurulumun tamamlanması ŞİRKET bilgi teknolojileri müdürlüğünü vereceği onay ile yapılacaktır. Kesin kabul sonrası fatura 1. yıl bedeli için USD olarak ŞİRKET’ in aşağıdaki fatura adresine düzenlenerek Şirketin Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edilecektir. 3 yıllık sözleşme bedeli tek fatura halinde düzenlenmeyecek olup, sözleşme kapsamındaki gelecek yılların lisans bedeli, ilgili yıla fatura edilecektir düzenlenecektir.

Fatura USD olarak ŞİRKET’ in aşağıdaki fatura adresine düzenlenerek Şirketin Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edilecektir. Tüm faturalarda işbu sözleşmenin numarası ve bu sözleşmeyle ilişkili sipariş numarası mutlaka yazılacaktır. (TEDARİKÇİ E-Fatura mükellefi ise; E-Faturasını USD olarak ŞİRKET’in aşağıdaki adresine düzenleyerek ilgili elektronik ortamda göndermek zorundadır.)

(Yurtiçindeki müşterilere hitaben düzenlenen faturalarda TL karşılıklarının fatura üzerinde bulunması VUK gereği zorunlu olduğundan; faturaların TL tutarları fatura tarihindeki döviz alış kuru ile hesaplanmalıdır).

E-Fatura Kayıtlı Kullanıcısı olmayan YÜKLENİCİ, e-arşiv faturasını öncelikle PDF ve UBL olmak üzere her iki formatta e-posta yoluyla xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx adresimize göndermelidir.

Aksi takdirde YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in aşağıda belirtilen fatura adresine hitaben düzenlenmiş basılı kağıt ya da basılı e-arşiv faturasını kaşe ve ıslak imza ekleyerek, ŞİRKET’in Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edecektir.

SEDAŞ, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Maltepe Mah. Orhangazi Cad. 54100 Sakarya Gümrükönü V.D. 7400043797

Şirketin Muhasebe departmanı ile iletişime geçilerek (xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx) geçici vergi öncesi 3 (üç) ayda bir yazılı mutabakat yapılır.

YÜKLENİCİ, faturayı ilgili ayın son gününde düzenlerse, düzenlenme tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ŞİRKET’e teslim eder. Faturanın 10 (on) günden daha geç bir sürede ŞİRKET’e teslim edilmesi halinde YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in işbu Sözleşme’de öngörülen ödeme tarihinden daha sonraki bir tarihte ödeme yapma hakkının bulunduğunu peşinen kabul eder.

7.4. Ödeme

ŞİRKET, fatura bedelini fatura tarihinden 30 (otuz) gün sonraki ilk Perşembe günü, YÜKLENİCİ’nin banka hesabına havale etmek suretiyle USD olarak ödeyecektir. Resmi tatile denk gelen ödeme günleri bir sonraki iş gününe kaydırılır.

ŞİRKET’in herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeden ya da bu minvalde bir şerh düşmeden YÜKLENİCİ’ye ödemede bulunması, herhangi bir uyuşmazlık halinde YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’in yasal haklarını saklı tutmadığı anlamında yorumlanamayacak, bir itiraz veya def’i olarak ileri sürülemeyecektir.

YÜKLENİCİ’ye ödemede bulunulması, işin bir kısmının veya tamamının YÜKLENİCİ tarafından Sözleşme’ye uygun gereği gibi ve tam olarak yerine getirildiğine karine teşkil etmez ve YÜKLENİCİ’yi, istenen şartlara uygun olarak işi ifa etme yükümlülüğünden kurtarmaz.

ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ’ ye fazla ödeme yapıldığının anlaşılması ve yazılı olarak bildirilmesi halinde, fazla yapılan ödeme, bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde YÜKLENİCİ tarafından, ŞİRKET’ e iade edilmek zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren ŞİRKET, her türlü akdi, hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen tutarı, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle YÜKLENİCİ istihkakından, kesin teminatından (ve ek kesin teminatından) ya da alacaklarından tahsil eder.

Bu Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’ye işe başlamadan önce veya sonra ve iş süresi boyunca avans ödemesi yapılmayacaktır.

8. GARANTİ

Garanti koşulları ve süresi, malzemenin ŞİRKET’e, Sözleşme’ye uygun, eksiksiz ve çalışır şekilde teslim edilip kurulumun tamamlanması itibariyle başlayacak olup, garanti süresi kesin kabulden itibaren asgari 3 (üç) yıl olacaktır. YÜKLENİCİ, garanti süresi boyunca, garanti kapsamında olan tüm donanım ve yazılım kaynaklı arızaları gidereceğini ve gerekli servis hizmetini sağlayacağını taahhüt eder. Garanti koşullarına ilişkin diğer hükümler sözleşme eki Teknik şartnamenin 13. maddesinde detaylandırılmıştır.

9. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

9.1. ŞİRKET’in gerekli gördüğü durumlarda yapılan yazılı bildirim üzerine YÜKLENİCİ, yerinde destek olacaktır.

9.2. Yazılımın sürekli güncel halde tutulması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Güncel versiyonun sağlıklı hali ile yayınlanması sonrasında ŞİRKET onayıyla birlikte 15 (on beş) gün içinde güncelleme yapılacaktır.

9.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu hizmetleri yerine getirmek için gerekli beceri, bilgi ve yetkiye sahip olduğunu ve hizmetleri en yüksek profesyonel standartlara ve iş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti eder.

9.4. Teklif edilecek ürün üzerinde görülen fonksiyonel ve operasyonel bir problemle ilgili teknik destek sağlanması, ürün ve versiyon güncellemeleri için gerekli paketlerin temin edilmesi, ürün kullanım ve operasyonel dokümanların sağlanması YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

9.5. Teklif edilecek ürünün kurulum, konfigürasyon, implementasyonu ve versiyon güncelleme işlemleri YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

9.6. Sözleşme kapsamında tedarik edilen tüm , yazılım donanım, malzeme, yedek parça vb. için sözleşme süresi boyunca sürekliliğini ve Tedarik zinciri güvenliği sağlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

10. ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI

YÜKLENİCİ’nin Sözleşme gereği taahhüt ettiği hizmeti Sözleşme ve eklerine uygun, gereği gibi ifa etmesi sonrası, YÜKLENİCİ’nin düzenlemiş olduğu fatura/faturalara ilişkin ödeme/ödemeleri, 7.4. maddede belirtilen vadeye uygun olarak YÜKLENİCİ’ye ödemekle yükümlüdür.

11. ŞİRKETİN SEÇİMLİK HAKLARI ve CEZAİ ŞARTLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

11.1 İşin YÜKLENİCİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen sürede ve/veya gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda ŞİRKET’ in ihtar ve protesto çekmeksizin herhangi bir ad altında tazminat/bedel ödemeksizin haklı sebeple sözleşmeyi feshedip fesih ve/veya ilgili maddenin uygulanmaması nedeniyle uğranılan zararını isteme, sözleşme konusu işin tamamlanmasını isteme ve geç tamamlanmasından dolayı oluşan zararlarını talep etme seçimlik hakkı bulunduğunu taraflar beyan, kabul ve taahhüt ederler.

ŞİRKET, YÜKLENİCİ tarafından sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin yapılmaması, süresi içinde yapılmaması, eksik/hatalı yapılması durumunda hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, her türlü beyan, şikayet, talep, dava ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zarar miktarını YÜKLENİCİ’ye rücu eder.

11.2 YÜKLENİCİ, Sözleşme hükümlerinden herhangi birisine aykırı davrandığı takdirde ve bu aykırılık sebebi ile özel bir Sözleşme cezasının öngörülmediği hallerde ŞİRKET’e Sözleşme tutarının % 20’si oranında Sözleşme cezası öder.

11.3. Sözleşme’nin 11.2 maddesine göre tahakkuk eden ceza bedelleri YÜKLENİCİ’ye fatura edilerek gelir kaydedilir.

11.4. Sözleşme kapsamında tahakkuk eden ceza bedelleri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın YÜKLENİCİ’nin fatura ödemelerinden mahsup edilerek veya teminatı nakde çevrilerek tahsil edilecektir. YÜKLENİCİ, bu şekilde karşılanamayan ŞİRKET zararını, ilk talep halinde defaten ödemekle yükümlüdür.

11.5. Sözleşme’de öngörülen cezalardan herhangi birisinin uygulanmamış olması ŞİRKET’in, zarar ve ziyanının tazminini talep etme ve/veya Sözleşme’yi feshetme haklarından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

12. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

12.1 YÜKLENİCİ tarafından bu Sözleşme kapsamında üretilen her türlü bilgi, belge, rapor ve veri tabanı ŞİRKET’ e aittir. ŞİRKET’ e ait her türlü bilgi, veri, belge, rapor, veri tabanı gibi bilgi ve belgeler üçüncü şahıslara devredilemez veya üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. İşbu Sözleşme bakımından tarafların ifa yardımcıları üçüncü şahıs sayılmaz ve fakat YÜKLENİCİ, ifa yardımcılarının her türlü eyleminden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2 YÜKLENİCİ, yapılan işle ilgili olarak elde edilmiş her türlü bilgi ve belgenin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda, her türlü bilgi ve belgenin üçüncü şahıslara açıklanmaması veya ancak ŞİRKET’in önceden yazılı rızası alınarak kullanılmasının söz konusu olacağını da taahhüt ederler.

12.3 YÜKLENİCİ, kendisine herhangi bir şekilde verilecek veya gönderilecek hiçbir belgenin, raporun, faturanın, herhangi bir yazılı, görsel, işitsel bilginin veya bilgisayar programının kopyasını almayacağını ve aslını ya da kopyalarını 3. şahıslara vermeyeceğini, her türlü bilgi, belge ve sair dokümanın gizliliğinin esas olduğunu kabul eder.

12.4 Taraflardan her biri, diğer tarafın kendisine teslim ettiği veya başka şekilde eline geçen tüm bilgi, belge, veri veya Know- How’ın gizli tutulacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli tutmalarını temin edeceğini, tarafların yazılı mutabakatını almadan veya ancak yasal (adli makamların talebi halinde ve taleple sınırlı kalmak kaydıyla) gereklilik olmadıkça üçüncü şahısların kullanımı için açıklanmayacağını kabul eder.

12.5 Bilgi ve belgelerin üçüncü şahıs veya kuruluşlar ile paylaşıldığının tespit edilmesi halinde, ŞİRKET’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir.

12.6 YÜKLENİCİ, ŞİRKET’ in tabi olduğu ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standart maddelerine ve bu kapsamda ŞİRKET’ te belirlenmiş olan kurallara uymayı kabul eder.

12.7 YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in Bilgi Güvenliği Yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Bu bağlam ile ŞİRKET, YÜKLENİCİ denetimini, ISO 27001 Bilgi Güvenliği standardına uygun olarak, uygun gördüğü herhangi bir zamanda, istediği yöntem ve kaynak ile gerçekleştirebilir. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in bu doğrultuda talep edeceği bilgileri ivedilikle sağlamak, yerinde denetim gerektiğinde de ŞİRKET’e eşlik edecek bir sorumlu görevlendirmekle yükümlüdür. Denetimler sonrasında ŞİRKET tarafından tespit edilecek herhangi bir eksiklik olması halinde söz konusu eksikliği düzeltmek, tamamlamak ve ŞİRKET’e raporlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

12.8. YÜKLENİCİ’nin, ŞİRKET bilişim sistemlerine bağlantıları ŞİRKET tarafından belirlenmiş güvenlik önlemleri kapsamında (tek kullanımlık şifre, VPN vb.) olacaktır.

Yapılan tüm erişimler ŞİRKET tarafından kayıt altına (erişim ve ekran kaydı dahil) alınacaktır.

12.9 ŞİRKET tarafından herhangi bir güvenlik açığı (sızma testleri, aktif/pasif taramalar, yama eksikleri vb.) tespit edilmesi halinde söz konusu açıklığı derhal gidermek, düzeltmek, tamamlamak ve ŞİRKET’e raporlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

12.10 YÜKLENİCİ bilgi güvenliği ile ilgili konulara ilişkin bir irtibat sorumlusu atayacaktır.

12.11 YÜKLENİCİ, ŞİRKET’E aktarılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak elde ettiğini ve işlediğini; işleme ve ŞİRKET’E aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirdiğini ve açık rızalarını aldığını, aydınlatma yükümlülüğü ve xxxx xxxx bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki istisna (yani aydınlatma yükümlülüğü ile xxxx xxxx gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım) şartlarını taşıdığını,

ŞİRKET’E aktarılan kişisel verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık rızalarını geri çekmeleri ve/veya kişisel verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri durumunda, ŞİRKET’E bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapacağını, aksi halde ŞİRKET'İN maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini,

ŞİRKET'E aktarılan kişisel verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir şekilde belirteceğini; aktarıma konu kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

12.12 İşbu maddenin herhangi bir hükmünün ihlali halinde ŞİRKET’in uğrayacağı zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir. YÜKLENİCİ’nin söz konusu zararlar nedeniyle ŞİRKET’e rücu hakkı bulunmamaktadır.

13. ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI

YÜKLENİCİ bu iş kapsamında gerekli işler için ŞİRKET’İN bilgisi ve onayı dahilinde alt yüklenici çalıştırabilir.

14. SÖZLEŞMENİN DEVRİ ve ALACAĞIN TEMLİKİ

YÜKLENİCİ bu sözleşmeyi hiçbir koşulda devredemez. Bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını temlik edemez.

15. FİYAT FARKI

YÜKLENİCİ, piyasada ve iş yerinde her türlü şartı, işçilik ve malzeme fiyatlarını ve imkânlarını etüt ettiğini ve bunları kabul ettiğini; işbu Sözleşme’deki ücretin hesabında bütün bu hususları dikkate aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmede belirtilen fiyatların geçerlilik süresince, Sözleşme’nin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası yahut özellikle döviz kurundaki artışlar ve ekonomik kriz başta olmak üzere muhtelif sebepler ile ya da bunların dışında herhangi bir sebeple herhangi bir fiyat uyarlanması talebinde bulunamayacağı gibi fiyat farkı verilmesi talebinde de bulunamayacaktır.

Bu Sözleşme kapsamında fiyat farkı uygulanmayacaktır.

16. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLME ŞARTLARI

ŞİRKET’ in EPDK kararları, Elektrik Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler sebebiyle Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak bu değişiklikler YÜKLENİCİ’ye sözleşmeyi feshetme ya da birim fiyatlarda artış talep etme hakkı vermeyecektir. YÜKLENİCİ’nin Sözleşme ve eklerinde, tek taraflı bir değişiklik

yapabilmesi mümkün olmayıp, YÜKLENİCİ’nin ilgili değişiklik isteğinin kabulü ŞİRKET’in yazılı onayına ve karşılıklı mutabakata bağlıdır.

17. ŞİRKETİN MUAYENE VE İŞİ DURDURMA VE ASKIYA ALMA HAKKI

ŞİRKET istediği zaman işi muayene etme, durdurma askıya alma ve YÜKLENİCİ’yi denetleme hakkına sahiptir. ŞİRKET’İN muayene etme, askıya alma, durdurma ve YÜKLENİCİ’Yİ denetleme hakkı YÜKLENİCİ tarafından herhangi bir gerekçe ile engellenemez. YÜKLENİCİ’nin ŞİRKET’in yukarıda sayılan haklarının engellemesi halinde ortaya çıkan tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET’in bu madde kapsamındaki hakkını kullanması, YÜKLENİCİ’ye ŞİRKET’ten herhangi nam ve ad altında bir talepte bulunma hakkı vermez.

ŞİRKET’in YÜKLENİCİ tarafından gönderilen herhangi bir dokümanı veya işi gözden geçirmiş, onaylamış ya da onaylamış denetim yapmış olması YÜKLENİCİ’nin Sözleşme kapsamındaki sorumluluğunu azaltmayacak, ortadan kaldırmayacaktır.

18. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Bu iş kapsamında teminat alınmayacaktır.

19. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR

19.1 YÜKLENİCİ’nin, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.

19.2 YÜKLENİCİ madde 20.1 kapsamında ŞİRKET’ten herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen ŞİRKET, doğrudan veya dolaylı olarak hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, her türlü beyan, şikayet, talep, dava, itiraz ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zarar miktarını YÜKLENİCİ’ye rücu eder.

19.3 ŞİRKET’in talebi üzerine YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, ŞİRKET’e tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle ŞİRKET herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) YÜKLENİCİ’den tahsil ve tazmin eder.

19.4 Karşılıklı mutabakat sağlanarak gerçekleştirilmiş ve taraflarca imza altına alınmış ŞİRKET’e özgü tasarım veya geliştirmelerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran ŞİRKET’ e aittir.

20. MÜCBİR SEBEPLER 20.1.Mücbir sebepler:

a) Etkilenen tarafın makul ve basiretli bir tacir gibi davranmasına rağmen kontrol altına alamadığı doğal afetler, infilak, yangın, nükleer radyasyon veya kirlenme, fırtına heyelan, yıldırım, su baskını, deprem, mutat olmayan, hayatın olağan akışını durduran hava koşulları, sosyal felaket, sosyal varoluşu sarsan değişiklikler, salgın hastalıklar ve diğer benzeri olaylar; savaş, kısmi ve genel seferberlik ilanı, sıkıyönetim halleri, terör olayları, ihtilal, isyan, sabotaj, grev, lokavt, olağanüstü hal ilan edilmesi vb. olaylar; YÜKLENİCİ veya ŞİRKET binası içerisinde veya etrafında, zararlı atıkların, toksik kimyasalların veya benzeri zararlı maddelerin varlığı “mücbir sebep” olarak kabul edilecektir.

Yukarıda sayılan türden bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için bu halin varlığı tek başına yeterli sayılmayacak; aynı zamanda bu olayın, Sözleşme’nin ifasını engellemesi veya Sözleşme’ den beklenen faydayı ortadan kaldırması gerekir. Bu cümleden olmak üzere, ŞİRKET’ in Sözleşme ile almayı öngördüğü mal veya hizmetlerin alım ihtiyacının geçici veya kesin olarak ortadan kalkması da, mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Bu durumda, ŞİRKET tarafından alımın kısmen veya tamamen durdurulması halinde, YÜKLENİCİ ŞİRKET’ten Sözleşme’ ye aykırılık iddiası kapsamındakiler de dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

b) Etkilenen tarafın makul ve basiretli bir işletmeci gibi davranmasına rağmen, kontrol altına alınamayan her türlü olayın meydana gelmesinden sonra YÜKLENİCİ tarafından süre uzatımı talebi olduğu takdirde, ŞİRKET’ in takdirinde olmak üzere YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verilebilir.

c) Bu madde bağlamında olmak üzere, ülke içerisinde yaşanan veya uluslararası ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, mücbir sebep olarak kabul edilemeyecektir. XXXXXXXXX tarafından zamanında (Mücbir sebep prosedüründe belirlenen sürede) yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

20.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve YÜKLENİCİ’ye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) YÜKLENİCİ’nin kusurundan veya ihmalinden kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

20.3. Mücbir Sebep İhbarı Prosedürü:

Mücbir Sebep olayının başlamasından sonra mümkün olan en kısa zamanda, taraflardan biri bu mücbir sebep olayını, bu sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğün ifasında bir gecikme sebebi olarak gördüğü takdirde, mücbir sebep olayının tarihini, niteliğini ve tahmini süresini diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep olayının sona ermesinden sonra, makul bir süre içerisinde, mücbir sebep olayını bir gecikme sebebi olarak gösteren taraf, gecikmenin niteliğini, ifa süresi üzerindeki etkilerini tevsik eden, makul her türlü delili diğer tarafa ibraz edecektir. Daha sonra Taraflar bu gecikmenin etkileri konusunda müzakere edecekler ve mücbir sebep olayının neden olduğu gecikme süresinin önlemek veya en aza indirmek amacıyla, olayın etkilerini ve YÜKLENİCİ’nin etkinliklerini yeniden programlama kabiliyetini göz önüne alarak, gerekli ayarlamaları yapacaklardır.

Taraflar:

a. Kabul edilebilir alternatif hizmet, ekipman, teknik teçhizat, personel eksikliklerini giderecek faaliyetler de dahil olmak üzere, mücbir sebep olayının neden olduğu gecikmenin etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amacıyla gereken her türlü çabayı gösterecekler ve

b. Herhangi bir mücbir sebep olayının meydana gelmesinden sonra, bu sözleşmenin uygulanmasını tekrar normal sürecine sokmak için ellerinden geleni yapacaklar ve yükümlülüklerini, taraflar arasında kararlaştırıldığı gibi azami ölçüde yerine getireceklerdir.

c. ŞİRKET’ in mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının süresinde yerine getirme sorumluluğu kapsamında, gerekli gördüğü takdirde söz konusu mutabakatı yapmaksızın Sözleşme’yi tazminatsız ve cezasız olarak feshetme hakkı saklıdır.

20.4.Mücbir Sebep İhtilafı:

Taraflardan herhangi biri diğer tarafın bildirdiği bir olayın mücbir sebep olayı olmadığı itirazında bulunursa, itirazda bulunan taraf, 20.3. madde’de bahsi geçen yazılı ihbarı aldıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde bu itirazını diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. İtirazda bulunan taraf diğer tarafa yukarıda belirtildiği gibi usulünce ihbarda bulunursa, taraflar birlikte derhal toplanarak ihtilafı mümkün olan en kısa sürede iyi niyetle çözümlemeye çalışacaklardır. Mücbir sebep iddiasında bulunan taraf iddiasını madde’de belirlenen şekilde ispat edemez ise, diğer tarafın uğramış olduğu zararı karşılar. Aksi halde, haklı feshe ilişkin hükümleri uygulanır.

ŞİRKET’in 20.3 no’lu maddenin (c) no’lu bendindeki hakkı saklıdır.

21. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Tarafların karşılıklı anlaşması halinde Sözleşme, anlaşma koşullarına uygun olarak sona erdirilebilir.

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı sözleşme ve eklerindeki hükümlere uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, Sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası da uygulanarak, ŞİRKET’in en az 15 (onbeş) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen, ihtar tebliğ tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü içerisinde durumun düzeltilmemesi ve/veya aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşme akdedildikten sonra mücbir sebep halleri dışında YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak ŞİRKET’e bildirmesi veya YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getiremeyeceğinin işin ve halin icabından açıkça anlaşılması halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Sözleşme ŞİRKET tarafından, tek taraflı olarak derhal feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu maddeye göre Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Sözleşme’nin feshi nedeniyle ŞİRKET’in uğradığı zarar ve ziyan YÜKLENİCİ tarafından ayrıca tazmin edilir.

ŞİRKET, işbu sözleşmeyi, herhangi bir sebep göstermeksizin, 1(bir) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir ad altında tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde EPDK lisansı ile elektrik dağıtım şirketi olarak faaliyet göstermekte olduğunu ve uymakla yükümlü olduğu mevzuatta yapılacak ya da yer alacak herhangi bir değişiklik veya düzenleme ile veya idari makamlarca alınacak karar, tesis edilecek kişisel işlemler, yayımlanacak tebliğ, genelge ve sair sebep ile Sözleşme’nin bütününün mevzuata yahut hukuka aykırı hale gelmesi veya Sözleşme’nin konusuz, amaçsız ya da temelsiz kalması halinde, işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak tek taraflı feshedebileceğini kabul eder.

YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin devamı sırasında, herhangi bir icra dairesinden ve kamu idaresinden herhangi bir borcu nedeniyle ŞİRKET’e haciz ihbarnamesi gelmeyeceğini taahhüt eder. ŞİRKET’e, YÜKLENİCİ’nin borcu nedeniyle haciz ihbarnamesi gelmesi halinde YÜKLENİCİ, söz konusu haczin 15 (on beş) gün içerisinde kaldırılmasını temin etmekle yükümlüdür. Aksi halde, ayrıca ihbar/ihtar etmeye, protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir. ŞİRKET, bu nedenle zarara uğradığı takdirde, YÜKLENİCİ’nin ŞİRKET nezdinde bulunan hak, hak ediş, teminat ve diğer alacaklarından tahsil etme hakkına sahiptir.

21.1 Mücbir Sebepler Dolayısı İle Sözleşmenin Feshi

21. maddede sözü edilen mücbir sebeplerden dolayı ŞİRKET veya YÜKLENİCİ Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ yi tek taraflı olarak feshedebilmesi için ilgili maddedeki şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Ancak YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve Şirket’in kendi seçiminde olmak üzere bu süre uzatımını kabul etmiş olması halinde, ŞİRKET’ in sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmenin ifası ile ilişkili ŞİRKET’in doğrudan ya da dolaylı hukuki, mali ya da cezai sorumluluğunun doğması ile sonuçlanabilecek bir dava, takip gibi bir süreci olmadığı tespit edildikten sonra YÜKLENİCİ’ye iade edilir. Ancak bu durumda dahi ŞİRKET’in 20.3 no’lu maddenin (c) no’lu bendindeki hakkı saklıdır.

21.2 Sözleşme’den Önceki veya Sözleşme’nin Uygulanması Sürecinde Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Sözleşme’nin akdedilmesinden önce ve akdedildikten sonra uygulanması sırasında YÜKLENİCİ’nin aşağıda belirtilen ve aşağıda belirtilmiş olmasa da benzeri nitelikteki fiil veya davranışlarda bulunması, Sözleşme’ye aykırı davranış olarak kabul edilecek olup söz konusu fiil ve davranışların varlığı halinde,ŞİRKET, Sözleşme’yi herhangi bir ihbar/ihtar edilmeksizin, protesto çekmeksizin tazminatsız ve tek taraflı olarak derhal haklı olarak feshedebilir. ŞİRKET’in uğradığı zararlar, YÜKLENİCİ tarafından ayrıca tazmin edilir:

a. Hile, vaat, tehdit nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla Sözleşme’ye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b. Sahte resmi yahut özel belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç. Taahhüdünü yerine getirirken ŞİRKET’e zarar vermek.

d. Bilgi ve deneyimini ŞİRKET’in zararına kullanmak.

e. Mücbir sebepler dışında, Sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f. Sözleşme hükmüne aykırı olarak Sözleşme’nin devredilmesi.

22. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ

ŞİRKET’in tabi olduğu EPDK mevzuatındaki ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, taraflar bu Sözleşme’nin imzalanmasının, teati edilmesinin ve bu Sözleşme’nin ifa edilmesinin ŞİRKET’in tabi olduğu EPDK mevzuatındaki ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla özel hukuka tabi ticari fiilleri olduğunu kabul ve idrak ederler. Buna karşılık, YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in işletmekte olduğu dağıtım tesisleri ile bunların işletilmesinde kullanılan tüm makine, araç-gereç, tesisat, yedek parça ve tüketim mallarının kamu malı niteliğinde olduğunu ve haczedilmeyeceğini kabul ve idrak eder.

23. FERAGAT

ŞİRKET’in bu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, o haktan feragat ettiği anlamına gelmemektedir. ŞİRKET’in, Sözleşme’de yer alan herhangi bir kayıttan ve şarttan herhangi birinin yerine getirilmemesinde müsamaha göstermesi veya hoşgörülü davranması söz konusu kayıttan, şarttan, haktan veya imtiyazdan feragat yahut ibra olarak

düşünülmeyecektir. ŞİRKET’in tamamen geçerliliğini koruyacak olan haklarını ve hal çarelerini etkilemeyecek veya bunlara halel getirmeyecek ve YÜKLENİCİ’nin herhangi bir ihlaline karşı yaptırım uygulanmaması ya da bahsi geçen ihlal özelinde yaptırım uygulamaktan feragat etmesi daha sonra veya devamlı olarak ihlaline karşı yaptırım feragat edileceği/edildiği anlamına gelmeyecektir.

ŞİRKET’in, herhangi bir ihtirazi kayıt veya bu mealde bir şerh düşmeden YÜKLENİCİ’ye ödemede bulunması; yasal haklarını saklı tutmadığı anlamında yorumlanamayacak ve yetkili mahkemeler önünde çözümlenecek uyuşmazlıklarda bir def’i olarak ileri sürülemeyecektir.

24. YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKÛMİYETİ

YÜKLENİCİ’nin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

YÜKLENİCİ’nin iflas etmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, haklı fesih hükümlerine göre hesabı tasfiye edilir.

Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun ortaya çıkmasını izleyen 30(otuz gün) içinde YÜKLENİCİ’nin teklif edeceği ve ilgili ŞİRKET’in kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, YÜKLENİCİ’nin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, Sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre işlem yapılır.

25. KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERMEME, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN DAVRANMA

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde;

Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak,

Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır.

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Mevzuatına, bu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi halinde Sözleşmenin feshine ve Banka Kesin Teminat Mektubunun yürürlüğe sokulmasına neden olacaktır. Ayrıca, ŞİRKET’ in maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

26. DEVAM EDEN MADDELER

Sözleşme’nin 12. ve 13. maddesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Mevzuatı ve bu mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi, süresinin bitmesi veya taraflarca feshedilmesi durumunda dahi geçerliliğini sürdürür.

27. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SAKARYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

28. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Kanun, Yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve/veya uyumlu olmaması halinde veya bu sözleşmenin maddelerinden herhangi biri, taraflardan biri ya da her ikisi için, bir mahkeme veya hakem tarafından geçersiz sayılırsa, bu durumdan Sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Söz konusu hüküm Sözleşmeden ayrı mütalaa edilir ve Sözleşmenin söz konusu hüküm dışında kalan diğer bütün hükümleri yürürlükte ve geçerli kalır. Taraflar iyi niyetli olarak bu Sözleşmede, geçersiz olan maddelerin yerine geçecek maddeyi ve koşulları müzakere edebilirler.

29. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

EK-1 Sözleşme konusu işe ilişkin elektronik posta ve yazışmalar EK-2 Teknik Şartname

EK-3 Birim Fiyat Teklif Cetveli EK-4 Gizlilik Sözleşmesi

EK-5 Yüklenici Çalışanı Aydınlatma ve Xxxx Xxxx Xxxxx EK-6 Karşılıklı Kişisel Veri Aktarım Sözleşmesi_VS_VS EK-7 Karşılıklı Kişisel Veri Aktarım Sözleşmesi_VS_Vİ EK-8 Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Taahhütname

EK-9 Yüklenici İmza Sirküleri

30. YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme; taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme 30 (otuz) maddeden ibaret olup, ŞİRKET ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra

……../….../ tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Sözleşmenin aslı ŞİRKET

tarafından muhafaza edilecek olup YÜKLENİCİ’ ye bir adet suret verilmiştir.

ŞİRKET YÜKLENİCİ