TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 – Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi

TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 – Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a) Adı/Unvanı: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

b) Adresi: Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX

c) Telefon numarası: 0000 000 00 00

d) Faks numarası: 0264 291 24 24

e) Elektronik posta adresi: xxxxx@xxxxx.xxx.xx

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Xxxx XXXXXXXX / Proje ve İş Geliştirme Müdürü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

a) Projenin Adı: Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi

b) Sözleşme kodu: TR42/16/GPD/001

c) Fiziki Miktarı ve türü: Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi yapım işi

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Uzuncaorman Mahallesi, 964 Ada, 9 Parsel Hendek/Sakarya

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yoktur

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX

c) İhale tarihi: 22 Xxxx 2020

d) İhale saati: 14.00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 1.000,00 TL bedel mukabili satın alması zorunludur.

İhale bedeli için Halkbank Erenler Şubesi TR 72 0001 2009 5890 0012 0000 04 IBAN numarasına ödeme yapılmalıdır. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX adresinden ihale dosyanızı temin edebilirsiniz.

İstekli ihale dosyasını satın almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX

b) Son teklif verme tarihi : 22 Xxxx 2020

c) Son teklif verme saati : 13.30

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhaleye davet mektubu

b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

adresi,

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve

yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren (bkz. madde 25) otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce sözleşme tutarının %20 ‘sinden az olmamak üzere geçici kabul tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli kesin teminat mektubu istenecektir.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif vermesine izin verilmemektedir.

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge,

j) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin:

• Mali Müşavir (SM-MM) onaylı 2016, 2017, 2018 yıllarına ait bilançolar (2016 yılından sonra kurulanlar, hâlihazırdaki tüm bilançolarını koyacaklardır.)

• SM-MM tasdikli rapor, (Aşağıda yer alan 1, 2, 3 ve 4. kriterlerin 2018 yılı baz alınarak hesaplandığı rapor.)

• Banka referans mektubu (Aşağıda bulunan 5. kriterde açıklandığı şekliyle hazırlanmış olması gerekmektedir.)

Kriterler:

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,2 ‘den küçük olması ve 1’inci 2’inci ve 3’üncü maddelerde belirtilen kriterlerin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

4) İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25 ‘inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15 ‘inden az olmaması gerekir. Bununla birlikte, teklif fiyatından bağımsız olarak, isteklinin cirosunun en az 2.000.000,00 TL (İki Milyon Türk Lirası) olması gerekir. Bu kriterler ile ilgili son 3 yıla ait belgelerin serbest muhasebeci mali müşavir onaylı sunulması gereklidir. Bu kriterleri bir önceki yıl sağlayamayanlar, son 3 (üç) yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5) İsteklinin teklif ettiği bedelin % 20 ‘sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

k) Sözleşme Makamı tarafından belirlenen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği B-III Grubu Bina İşleri olup, bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

• İlk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

• İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100 ‘ünden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

• Mezuniyet belgeleri/diplomalar: mezuniyet belgeleri iş deneyim belgesi yerine kullanılamaz.

• Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge ile ihaleye katılabilir.

l) Teklif sunum tarihinden en fazla on gün önce alınmış bir vergi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmiş herhangi bir vergisel yükümlülüğünün bulunmadığı belgelendirilmelidir. Yapılandırılmış vergisel yükümlülükler ilgili belgelerin sunulması şartıyla bu hükümler kapsamında gecikmiş bir yükümlülük olarak kabul edilmez.

m) Teklif sunum tarihinden en fazla on gün önce alınmış bir sosyal güvenlik primi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmiş herhangi bir sosyal güvenlik primi yükümlülüğünün bulunmadığı belgelendirilmelidir. Yapılandırılmış sosyal güvenlik pirimi yükümlülükleri ilgili belgelerin sunulması şartıyla bu hükümler kapsamında gecikmiş bir yükümlülük olarak kabul edilmez.

Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

n) Bu ihaleye konu yapım işi için fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz.

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.

Teklifler, götürü bedel esaslı olacaktır. Fiyatlara KDV dâhil edilmeyecektir. Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye′de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

• Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ ne ) / Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ ne ) /Sakarya Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp,

mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

d) c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200... İmza

Teklif Veren

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Bir tarafta

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (Bundan sonra Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.)

Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxx / XXXXXXX ("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

< Hukuki statüsü / unvanı > 1

< Resmi tescil numarası >2

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1) Konu

Bu Sözleşmenin Konusu Sakarya/Hendek‘ de uygulanacak “Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi Projesi Yapım İşi” dir.

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli TL’dir.

-Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

-Bu ihaleye konu yapım işi için fiyat farkı verilmeyecektir.

- İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce sözleşme tutarının %20 ‘sinden az olmamak üzere; geçici kabul tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli kesin teminat mektubu istenecektir.

1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Madde (4) Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (5) Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 5 aydır.

Madde (6) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle

sunar.

Madde (7) İletişim-Tebligat Adresleri

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (8) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (9) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık SAKARYA mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin	Sözleşme Makamının
Adı:	Adı:
Unvanı:	Unvanı:
İmzası:	İmzası:
Tarih:	Tarih:

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3) Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8) Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen

komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

Madde 11) Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Xxxxxx tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

Madde 12) İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Madde 13) Xxxxxx etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve

verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

Madde 16) Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

Madde 17) Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

Madde 19) Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

Madde 20) Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

Madde 21) Xxxxxxx

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

Madde 22) Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde

yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

Madde 24) Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Xxxxınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

c) Sözleşme Xxxxxx tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Xxxxxx tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

Madde 33) Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Madde 34) Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyan bedeli veya

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

Madde 38) Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

A. Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

i. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

ii. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

iii. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

iv. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

v. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans

tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 40) İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 41) Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Proje Adı : Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

1.1. Amaç

Yüklenici’ye, İş Kalemi ve/veya İş Gruplarının Fiyat Tarifleri, Gerçekleşme ve Ödeme Cetvelleri ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklifin nasıl verilmesi gerektiğinin açıklanmasıdır. Bu açıklamalar, İhale Dokümanlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

1.2. Kapsam

İş Kalemi ve/veya İş Gruplarının Fiyat Tarifleri, Pursantaj Listesi ve Mahal Listeleri diğer Sözleşme Dokümanları ile birlikte okunmalıdır. Fiyat Tarifleri, Pursantaj Listesi ve Mahal Listeleri, Sözleşme Dokümanları’nda tanımlanan ve İdarenin Yüklenici’ye teslim ettiği projeler ile Yüklenici’nin işin devamında gerektiğinde projelendireceği bütün işleri kapsar.

• 2. İNŞAAT İŞLERİ FİYAT TARİFLERİ VE TUTARLARININ KAPSAMI

2.1. Genel

Teklif Sahibi İsteklinin vereceği anahtar teslimi götürü bedel teklif, projelerde, şartnamelerde ve Sözleşme’de istenen bütün işleri ve bunlarda belirtilen veya bunların getirdiği bütün risk, ihtimal, sorumluluk ve yükümlülükleri kapsar. Pursantaj listelerinde verilen oranlar, ihale aşamasında belirleyici olup uygulama sırasında oluşabilecek farkların İdareyi bağlamadığı göz önünde bulundurulmalı ve toplam götürü bedel teklif fiyatının değişmez olduğu Yüklenici tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir.

2.2. Birim Fiyatlara Dahil İşler

Her İş Kalemi ve/veya İş Grubu için, tarifinde ya da şartnamede belirtilmiş olsun veya olmasın, o kalemin tam ve doğru olarak yapılması için gerekli olan herşeyi kapsadığı kabul edilmelidir.

Yüklenici tarafından teklif edilecek her türlü götürü fiyat, yapılacak işin Fiyat Tariflerine, Teknik Şartnamelere, Standartlara, Projelere ve diğer dokümanlara uygun olarak tamamlanması halinde ödenecek fiyattır.

Götürü Fiyatlar, işin yapılabilmesi için aşağıda sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere yapılacak tüm genel masrafları ve Yüklenici karını içerecektir.

2.2.1.Yüklenicinin tüm sözleşme dokümanlarını ve tüm projeleri eksiksiz olarak incelediği, iş yerini gezdiği tüm dokümanların doğru ve tam olduğunu kontrol ettiği ve anahtar teslimi götürü bedel teklifinde, sözleşmenin uygulanması için gerekli her şeyin bulunduğunu varsayacaktır.

2.2.2. Anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatının sözleşme ve eki ihale dokümanların da özel olarak detaylanmayan ancak teklif dokümanlarına göre işin kullanıma mani hal teşkil etmeyecek şekilde tamamlanması için gerekli olan alt yapı (su, kanalizasyon, drenaj, enerji, telefon, doğalgaz vb. ) bağlantılarının mevcut şebekelere bağlanarak çalışır halde teslimi için gerekli bütün malzemeleri işlemleri taşıma ve işçilik masraflarını ilgili idarelerin istediği proje ve onayları ile bunlara ait masrafları (harç, katılım bedelleri, vergi, tasdik…vb) kapsadığı kabul edilecektir.

2.2.3. Malzeme ve malların yerine montajı, inşası, tesisi ve yerleştirilmesi masrafları;

2.2.4. Şantiye tesislerinin kurulması, tüm kazı, imalat, test ve montajlarda kullanılan her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj, gerekli test ve deneylerin yapılması, işletmeye alınması ve diğer tüm masraflar;

2.2.5. Malzemenin alımı, depolanması ve bunlara ait giderler ile başkası tarafından temin edilen malzeme ve malların teslim alınması, nakli, boşaltılması, depolanması ve bunlara ait masraflar;

2.2.6. İş için gerekli iş makineleri ve ekipmanların temini, işyerine nakli, yükleme, boşaltma, montajı, bakımı, onarımı, faizi, amortismanı, işletilmesi, demontajı ile geri gönderilmesi ve diğer masrafları;

2.2.7. İşin yapılabilmesi için gerekli bütün projelendirme, koordinasyon, idare ve işçilik giderleri;

2.2.8. İşin yapılması için gerekli her türlü tesis ve bununla ilgili masraflar;

2.2.9. Teknik Şartname’de yazılı veya Kontrol Teşkilatı’nca yapılmasında yarar görülen deneylerin yapılması için gerekli işçilik, malzeme, alet, edevat ve diğer masraflar;

2.2.10. Şantiye hizmetleri ile ilgili olarak; ulaşım, elektrik, gaz, akaryakıt, telefon, su vb. gibi tüm yardımcı malzemeler ve diğer giderler;

2.2.11. İş’te çalışan tüm teknik, idari ve yardımcı personelin, işçilerin aylık ücretleri ve bunlarla ilgili vergi, harç, sigorta, fazla mesai ve sosyal haklar ile ilgili masraflar;

2.2.12. Hafriyat döküm yeri için ödenecek bedel, kazı ve dolgu malzemelerinin depo ve döküm yerlerinin İşveren ve Kontrol Teşkilatı’nın isteyeceği biçimde tertip ve tanzimi ile ilgili masraflar;

2.2.13. Belirli ve belirsiz xxxx, ariyet ve depo sahalarından daimi iş yerlerine giden tüm irtibat yolları dahil, geçiş hakları, inşaat maksadı ile şantiye dahilindeki tüm geçici yolların ve servis yollarının inşa ve bakım masrafları;

2.2.14. İş’te yapılan tüm yatay ve düşey nakliyeler;

2.2.15. Yüklenicinin İşveren ve Kontrol Teşkilatı’na sağlayacağı tesis ve hizmetler ile ilgili masraflar;

2.2.16. Tüm bu masrafların dışında kalan benzeri giderler, sair sigorta, vergi (KDV hariç), resim, harç, (gümrük vergisi ve bununla ilgili fon giderleri hariç) ve benzeri tüm masraflar;

2.2.17. İşlerin ve şantiye çalışmalarının Yüklenici tarafından Türk ve Uluslararası Güvenlik Düzenlemelerine göre yürütülebilmesi için gereken her türlü iş ve önlemlerin bedeli;

2.2.18. Zikredilen ve zikredilmeyen tüm Yüklenici karı ve tüm genel giderleri;

2.2.19. İşin ve kontrolün hassas ve emniyetli bir şekilde yapılmasını temin amacı ile; aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, su, drenaj ve tahliye sistemlerinin temini, yerine monte edilmesi, işletilmesi ve bakımı, işin sonunda sökülerek taşınması gerekli enerjinin temini için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç, gereç, makine, teçhizat ve tüm sair masraflar;

2.2.20. İşin yapılması için gerekli her türlü iskele ve platform yapılması, sökülmesi, taşınması;

2.2.21. Artıkların temizlenmesi;

2.2.22. İşyeri kullanım sınırları ve kısıtlamaların getirebileceği ek masraflar;

2.2.23. Bütün işlerde kullanılan suyun temin edilmesi, işyerine taşınması, kullanılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç – gereç, makine ve tüm masraflar;

2.2.24. Gerekli tüm ölçümler ve bunlarla ilgili tüm masraflar;

2.2.25. İmalatların meskun sahalarda yapılması halinde trafik ve diğer zorlukların getirebileceği ek masraflar;

2.2.26. İşin kesintisiz yürütülebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, makine-ekipman, enerji yedeklemelerinin yapılması ve bunlarla ilgili her türlü masraflar;

2.2.27. İşin devamı sırasında; Sözleşme ekinde Yüklenici’ye verilen proje plan ve kesitlerinde değişiklik olması ve/veya ilave işlerin çıkması halinde, iş miktarında artma veya eksilmeler nedeniyle birim fiyatlarda değişiklik yapılamaz. İmalatlara, uzunluk, derinlik, zorluk, vantilasyonvb gibi zam bedeli ödenemez. (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında oluşabilecek ilave işler ayrıca değerlendirilecektir.)

2.2.28. Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 9’a göre sigorta masrafları, bunun dışında kalan her türlü kaza ve risklere ait sigorta giderleri.

2.3. Ölçme

İşlerin ölçümü, Ölçme Metodları ve Fiyat Tariflerinde belirtilen şartlara uygun olarak yapılacaktır.

2.4. Kısaltmalar

Metraj listelerinde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmış olup Teklif Sahibi tarafından kullanılacak diğer kısaltmalar, kullandıkları sayfalarda kendileri tarafından açıklanacaktır.

m metre

km kilometre

mt metretül

mm milimetre

m2 metrekare

m3 metreküp

adet adet

kg kilogram

ton metrik ton = 1000 kg

2.5. Götürü Fiyatlar

2.5.1. İmalat ve Hizmet Kalemleri

“Götürü” olarak belirtilmiş kalemlerin, kalemin kendinden beklenen fonksiyonları kusursuz ve noksansız olarak yerine getirecek şekilde tamamlanmasına kadarki her türlü masraf ve karı kapsamış olacaktır.

Herhangi bir götürü kalemin kapsamında tanımlanmayan ekipman ve/veya malzemenin ve işçiliğin, başka kalemler kapsamında düşünüldüğü kabul edilecektir. Hata, Teknik Şartnamelerin getirdiği esaslar gibi nedenlerle ilave olacak ekipman, malzeme, işçilik, makine ve nakliye için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenici yapım aşamasında, standart yükseltici öneriler getirebilir. Bu öneriler, Yükleniciye herhangi bir bedel farkı ödenmeksizin, Kontrol Teşkilatı ile İdare tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse uygulaması yapılabilir.

Kalemin kapsamındaki her türlü ekipman ve malzeme Kontrol Teşkilatı’nın onayına tabiidir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanmamış ekipman ve/veya malzemeleri, bedel farkı talep etmeksizin onaylı olanları ile değiştirecektir.

Götürü kalemlere ait ödemelerin yapılabilmesi için götürü kalemlere ait malzeme listelerinin İşveren’ce onaylanmış olması şarttır.

2.5.2. Tasarım İşleri

Yüklenici, bu ihale kapsamındaki işleri fen ve sanat kurallarına uygun şekilde bitirip işletmeye alınmasını sağlayacak her türlü detay projesini, iş bitiminde As-Built (İş Sonu) Projesini, Teknik Şartnamelere dayalı olarak hazırlayacaktır.

Projelendirmede, İhale Dosyası eki uygulama projeleri dikkate alınacak, ancak Yüklenici;

- İşin gidişatının gerektirebileceği ek proje, hesap ve çizimlerin,

- İşi bitiminde, İş Sonu (As – Built) projelerinin

hazırlama, onay, revizyon ve ilişkili diğer işlerle ilgili her türlü masraf ve karı, götürü fiyat içinde söz konusu iş kapsamında her xxx xxxxxx içinde kabul edecek ve ek bir bedel ödenmeyecektir.

• 3. TEKLİF VE SÖZLEŞME PARA BİRİMLERİ

Yüklenici, anahtar teslim götürü bedel fiyat teklifini, TL ( Türk Lirası) cinsinden verecektir.

• 4. GERÇEKLEŞME VE ÖDEME LİSTELERİ

Her İş Grubu ve/veya İş Kalemine ait ödemeler, Hakediş Ödemelerine esas Pursantaj (gerçekleşme ve ilerleme) Cetveli’ndeki oranlara göre, Sözleşmede belirtilen Götürü Bedel üzerinden ve Fiyat Tarifleri tanımlandığı şekilde yapılacaktır.

4.1. Nakliyeler

Bu iş için hiçbir ad altında ve şartla ilave nakliye ödemesi yapılmayacaktır. Fiyat Tariflerinde belirtilmiş olsun veya olmasın, her türlü nakliye bedelinin götürü fiyata dahil olduğu ve tekliflerin bu şartla verileceği kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme Tutarı

Bütün İş Kalemi ve İş Grubu Ödeme Listesi toplamları, “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” teklifini oluşturur. Xxxxxx Xxxxxx tarafından teklif edilen Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Bedeli, İşlerin Sözleşme şartlarına göre yapımı, tamamlanması ve kusurların giderilmesi için gerekli olan toplam bedeldir. Bu tutar, teklif değerlendirmesi esnasında gerekli görülen düzeltme ve değişiklikler yapılarak kesinleştirilecektir.

4.3. Mahal Listeleri

Yapılacak işlere ait Mahal Listeleri ilgili projelerde verilmiştir.

4.4. Fiyat Tarifleri

İhale kapsamında yaptırılacak işler ile ilgili imalatlara ait fiyat tarifleri ilerleyen bölümlerde verilmektedir

İNŞAAT İŞLERİ FİYAT TARİFLERİ

ÖZEL_2: 100*220 EBATLARINDA YANGIN KAPISI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI    

   AD

Projesindeki detaylarına uygun olarak taşyünü dolgulu1,5 mm kalınlığında DKP A1 kalite saç kaplamalı, fırın boyalı, ayarlı fitilli kasalı, 120 dakika yangına dayanım sertifikalı 120/220 ebadında yangın kapısının barelli kilit, kapı kolu, menteşe ve fitil…v.s. aksesuarları dahil olmak üzere projesinde öngörülen yerlere montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil adet fiyatıdır.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Aşağıda ‘Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar’ başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması ve bunlar İçin lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve masraflar. (Nakliye Dahildir.)

BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

BİRİM FİYAT İÇİN ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalat ADET cinsinden ölçülür.

NOT: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

ÖZEL_3 : KÜLTÜR ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ M2

Alana rulo halinde gelen kültür çimi tohum yatağının drenajı iyi olması, kumlu tınlı toprakta yetişmiş olması su tutma kapasitesi yüksek olmalı, organik maddelerce zengin olmalı, yabancı ot tohumları bulunmamalıdır. Çim serilecek alanın ince tesviyesi yapımını yüklenici yapacaktır. Hazır kültür çimin çim kesme makinesi ile yapılacak olan kesim ölçüleri: kalınlığı 3-4 cm, eni 40-50 cm, boyu 100 cm olacaktır. Yarım parçalar kabul edilmeyecektir. Kültür çimi fileli olacaktır. Kullanılacak çim basılmaya ve kuraklığa dayanaklı olacaktır. Alana rulo halinde gelen kültür çiminde; hiçbir şekilde Pembe kar küfü, Kahverengi yama hastalığı, Dolar spot, Pas yaprak lekesi, köpek dışkısı lekeleri, Ölü poaannua, Küllenme tuz zararları Kimyasal madde, gübre yanığı ve benzeri olumsuzlukların görülmemesi lazımdır. Alana rulo halinde gelen kültür çiminde; çim kurtları, Xxxx xxxxx, Köstebek etkileri görülmemelidir. Alana rulo halinde gelen kültür çiminde Demir eksikliği, Azot eksikliği, Kuraklık etkisi ve renk bozuklukları olmamalıdır. Alana rulo halinde gelen kültür çiminde hiçbir şekilde Karahindiba, Kuzukulağı, Ebegümeci, Tarla sarmaşığı, Mantar, Horozibiği, Semizotu, Ölü şeytan otu, Tarla ayrığı, Yosun ve benzeri yabani

otlar bulunmamalıdır. Rulo halinde alınacak olan fileli kültür çiminin kesilmesi, rulo haline getirilmesi, paletli olarak araçlara yüklemesi, nakliyesi, boşaltılması ve serilmesi fiyata dahildir.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

BİRİM FİYAT İÇİN ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalat m2 cinsinden ölçülür.

NOT: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

ÖZEL_1: 10MM TEMPERLİ BUZLU CAMLI CAM SAÇAK TEŞKİLİ M2

Proje ve detaylarına uygun;(10mm temperli buzlu cam)cam saçağın yapılıp, 12*1020 mm paslanmaz çelik askı çubuklar ile yerine montajının yapılabilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 M2 fiyatı.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Yoktur.

BİRİM FİYAT İÇİN ÖLÇÜ: M2 cinsinden alanıdır.

NOT: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

ÖZEL-JG–60: HER UZUNLUKTA VE HER AÇIDA Q60cm ÇAPINDA JET GROUTİNG KOLONU İMALATI YAPILMASI VE ENJEKSİYON DELİĞİ AÇILMASI

MT

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: İdarece onanmış detay projesine, teknik şartnamelere, zemin etüd raporuna ve SPT değerine ve idarenin talimatına uygun olarak, her uzunlukta ve her açıda Ø 60 cm çapında jet-grouting kolonu imalatı yapılması için jet-grouting teçhizatının (yüksek basınçlı pompa, karıştırıcı, çimento silosu, su deposu v.b.) işyerinde temini, lüzumlu iş iskelesi ve çalışma platformunun yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, suyun işbaşında temini, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet edevat masrafları ile, her türlü işçilik, taşıma, yükleme, boşaltma, diğer bütün işlerin yapılması için müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, nakliye dahil inşaat bünyesine giren çimento bedeli ile çimentonun yüklenmesi, iş başına kadar taşınması, depolanması ve muhafazası ile idarece onaylanan dizaynda yer alması halinde her türlü katkı maddesi bedeli dahil, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, malzeme, makine alet ve edevat masrafları, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, nakliye dahil kolon imalatının 1 m fiyatıdır. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

BİRİM FİYAT İÇİN ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

ANALİZLER:

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_1	Taşyünü (8cm) Dolgulu Sandviç Paneller İle Duvar Yapılması-Dış Duvarlar	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	KG
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	KG
	Bulon, klips,bağlantı vidaları, silikon, ısı yalıtım bantları, kenetli levha haline getirilmesi ve
	ek yerlerinin kenetlenmesi v.s. karşılığı %15
10.330.1565	Taş yünü levha(50-52 kg/m3 - 8 cm)	M2
	İşçilik:
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; mevcut çelik karkasa,8 cm kalınlıkta (50-52 kg/m³ yoğunluğundaki )taşyünü dolgulu 0,5mm düz saç levhaların yerleştirilmesi suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_2	10 cm taş yünü dolg.üst ve altı 0.5 mm boyalı galv.saçtan ısı yalıtımlı (sandviç) tavan yapılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:

10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	KG
	Üst ve alt 0.65 mm zayiatıyla (2x0.50x3,93x1.2)
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	KG
	Bulon, klips,bağlantı vidaları, silikon, ısı yalıtım bantları, kenetli levha haline getirilmesi ve
	ek yerlerinin kenetlenmesi v.s. karşılığı %15
	4,716*15%
10.330.1566	Taş yünü levha(50-52 kg/m3 - 10 cm)	M2
	İşçilik:
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; mevcut çelik karkasa,10 cm kalınlıkta (50-52 kg/m³ yoğunluğundaki )taşyünü dolgulu 0,5mm düz saç levhaların yerleştirilmesi suretiyle tavan oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_3	Alçı Duvar Levhaları İle Tek İskeletli 10cm Taş Yünü Levha Dolgulu Bölme Duvar Yapılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.240.5523	Alçı duvar levhası 12.5 mm	M2
10.330.1566	Taş yünü levha(50-52 kg/m3 - 10 cm)	M2
10.200.3013	Du75 profilli 0.5 mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul (alçı levhalar)	MT
10.200.3008	Dc75 profilli 0.6 mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul (alçı levhalar)	MT
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3 mm polietilen süngerden mamul kendinden yapışkanlı genişlik : 7.5 cm)	MT
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	AD
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000adet) borazan vida	KUTU
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul,kendinden yapışkanlı genişlik: 5 cm)	MT
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	M3
	İşçilik:

	Yapılması:
10.100.1033	Alçı levha ustası	SA
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm´lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 10 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm lik, ikinci katının 35 mm lik (veya 38 mm lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_4A	Çelik çatı üzerine 1.00mm kalılıkta sıcak daldırma galvanizli trapez saç ile çatı örtüsü kaplaması yapılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.200.1303	Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822)	KG
10.240.9116	Asbestli levhalar için kepli trifon vida	AD
10.420.1517	Lastik conta	AD
10.420.1154	Madeni pul	AD
	İşçilik:
	Yapılması:
10.100.1026	Tenekeci ustası	SA
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA

	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG

Mevcut çelik çatı üzerine 1 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla, çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 1 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli trapez sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_4B	0.50mm kalılıkta sıcak daldırma galvanizli trapez saç ile alın kaplaması yapılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.200.1303	Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822)	KG
10.240.9116	Asbestli levhalar için kepli trifon vida	AD
10.420.1517	Lastik conta	AD
10.420.1154	Madeni pul	AD
	İşçilik:
	Yapılması:
10.100.1026	Tenekeci ustası	SA
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG

Şeklinde kesilmiş tek kat boyalı trapez saç çatı kaplaması altına giren kenarı projesine uygun 0,5 mm. kalınlığında trapez saç, saçak alnını kaplayan kenarı ise projedeki ölçülerinde 0,5 mm kalınlığında trapez saç saçak alnı kaplama parçası ile saçak alnı kaplaması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı

alet ve edevat giderleri iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır.

Ölçü: Trapez saç saçak alnı kaplaması yapılan uzunluk ölçülür.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_4C	0.70mm Boyalı Galvaniz Saç ile Harpuşta Yapılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	KG
10.240.9116	Asbestli levhalar için kepli trifon vida	AD
10.420.1517	Lastik conta	AD
10.420.1154	Madeni pul	AD
	İşçilik:
	Yapılması:
10.100.1026	Tenekeci ustası	SA
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG

Projesine uygun 0,7 mm kalınlığında boyalı galvaniz saç ile harpuşta teşkili için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı alet ve edevat giderleri iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metrekare fiyatıdır.

Ölçü: Saç harpuşta yapılan alan ölçülür.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_5	Alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu dış camı temperli,nötral ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam çift camlı pencere ünitesi takılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme :
10.380.9981	Camlama takozu, cam vb. için montaj malzemeleri	AD
10.380.1641	6 + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı, dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam	M2
	(Zaiyatıyla)
	İşçilik :
10.100.1022	Camcı ustası	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
	(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)

6 + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı, dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_6	8 cm taşyünü dolgulu paneller ile bölme duvar yapılması (konstr dahil)	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış	KG
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış
	Bulon, klips,bağlantı vidaları, silikon, ısı yalıtım bantları, kenetli levha haline getirilmesi ve	KG
	ek yerlerinin kenetlenmesi v.s. karşılığı %15

15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
10.330.1565	Taş yünü levha(50-52 kg/m3 - 8 cm)	KG
	İşçilik:	M2
10.100.1019	Soğuk demirci ustası
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
		SA

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre çelik konst. taban tavan ve yan duvarlara sabitlenmesi, profillere 8 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü dolgulu saç levhaların sabitlenmesi ile bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı :

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_7	12 mm KOMPAKT LAMİNANT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme:
10.170.2551- P	KOMPAKT LAMİNE LEVHA 12MM	M2
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG
	Antibakteriyel silikon
	Montaj İşçiliği
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA
10.100.1064	Çırak	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA

Emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç altında preslenmesi ile elde edilen 12 mm. kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde silikon kullanılması, hazır hale getirilen compact laminat levhaların montaja hazır hale getirilmesi (aksesuar bedelleri hariç ), aksesuar montajının yapılması, yerine takılıp, alıştırılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma,alet edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alanı hesaplanır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_8	Alüminyum Denizlik Yapılması	M2
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
10.100.1032	Alüminyum ustası	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
10.200.2213	0.70 mm boyalı alüminyum düz levha (en aw 1050a-al99,5)	KG
10.100.1064	Çırak	SA

Alüminyum denizlik temini ve yerleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

İş Kalemi / İş Grubu No :	Analizin Adı :	Ölçü Birimi :
ANLZ_KUMLAMA	Demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getir.	TON
Poz No	GİRDİLER	Ölçü Birimi
	Malzeme :
19.100.1023	Kompresör'ün bir saatlik ücreti	SA
19.100.1083	Kum kutusu ve nozul'un 1 saatlik ücreti	SA
10.130.1026	Kum (tuvenan,elenmiş,yıkanmış,karıştırılmış)(08.009/2)(makina ile temin)	M3
	İşçilik :
10.100.1060	Formen	SA
10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA
10.420.1851	Maden kömürü	KG

Silisli kum kullanılarak ve uygun ekipman ile demir imalatın, pas ve varsa yağ ve kirlerden temizlenerek koruyucu boyaya hazır hale getirilmesi, ocaktan iş yerine taşınması hariç, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yatay ve düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton demir imalatın kumlanması fiyatı :

ÖLÇÜ: Kumlamaya tabi tutulmuş demir imalatın ödenmesine esas poz numarasındaki ölçüye uygun olarak belirlenmiş demir imalat ağırlığıdır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Not: Bu birim fiyat kapsamında tarifinde belirtilmiş olsun veya olmasın, kısmen, eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

YAPISAL ÇELİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İçindekiler

1. Genel Hükümler 51

1.1. Kapsam ve İçerik 51

1.2. Tanımlar 51

1.3. İş Tarifi 51

1.4. Sertifikalar 51

1.5. Standartlar ve Referanslar 52

1.5.1. Genel Standartlar 52

1.5.2. Sıcak Haddelenmiş Kaynaklanabilir Yapısal Çelik 52

1.5.3. Yapısal Çelik Boru ve Kutu Profiller 52

1.5.4. Yapısal Çelik Elemanların Şekil ve Boyutları 52

1.5.5. Bulonlar, Somunlar ve Pullar 52

2. Malzeme 53

2.1. Yapısal Çelik 53

2.2. Kaynak 54

2.3. Mekanik Birleşim Araçları 54

2.4. Trapez Sac ve Kayma Kamaları (Stud) 54

2.5. Boya 55

2.6. Malzemenin Stoklanması 55

3. Uygulama 55

3.1. Tasarım Kriterleri 55

3.1.1. Bağlantılar 55

3.1.2. Kolon Ekleri 55

3.1.3. Benzer Olmayan Malzemeler 55

3.1.4. Kaynak 55

3.2. İmalat 56

3.2.1. Kesme 56

3.2.2. Tezgahta Kesme 56

3.2.3. Makasla(Giyotinle) Kesme 56

3.2.4. Şekil Verme 56

3.2.5. Delme 56

3.2.6. Zımpara veya Matkapla Delme 56

3.2.7. Eklemeler 56

3.2.8. İmalat Montajı 57

3.2.9. Parçaların Birleşimi (Montaj) Kontrolü 57

3.2.10. Adlandırma, Etiketleme ve Nakliye 57

3.2.11. Genel Kaynak İşleri 57

3.2.12. Kabul Edilebilir Xxxxxx Metodları 57

3.2.13. Elektrotta Aranan Şartlar 57

3.2.14. Kaynak Hazırlığı 57

3.2.15. Kaynak İçin Parçaların Birleştirilmesi 58

3.2.16. Kaynak Tiplerinin Uygulaması 58

3.2.17. Kabul Tamirleri 58

3.2.18. Yüzey Hazırlama ve Boyama 59

3.2.19. Mekanik Birleşim Elemanları 59

3.2.20. Bulonlu (Civatalı) Birleşimler 59

3.2.21. Öngermesiz Bulonların (Civataların) Sıkılması 60

3.2.22. Öngermeli Bulonların (Civataların) Sıkılması 60

4. Kalite Kontrol Sistemi 60

4.1. Genel 60

4.2. Yüklenicinin Kendi Kontrolü 60

4.3. “Kontrollük” Kontrolü 61

4.4. İmalatın Reddi 61

1. Genel Hükümler

1.1. Kapsam ve İçerik

Bu genel teknik şartname aşağıda bahsi geçen projedeki yapısal çelik konstrüksiyon işleri için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Yapının imalat, taşıma ve montaj süreçleri içerisinde yürürlükte olan ilgili standartlara uygun bir biçimde yapılması için gerekli kural ve kanunları içermektedir.

1.2. Tanımlar

Bu doküman kapsamında bundan böyle aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır. İşveren : SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje : Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi

1.3. İş Tarifi

Yapılacak olan işin kapsamı, imalat bünyesine girecek siyah boruların ve profillerin, her türlü lama, sac levha ve benzeri St 37, St 44, St 52 çeliğin çekme, kesme, ebat ve diğer testlerinin, YÜKLENİCİ tarafından yetkin bir laboratuarda yapılarak alınmış test raporlarına binaen ihzaratının numunesine uygun yapılması, lüzumu halinde doğrulanması, kesilip düzeltilmesi tasdikli ve detay resimlerine DIN, TS standartları ve ekli şartnamelerdeki tariflere uygun olarak imal edilmesi, ayrıca ek levhalarının kesilmesi, kenarlarının düzeltilmesi, gerekli deliklerin ve kaynak ağızlarının açılması, kaynaktan dolayı meydana gelebilecek şekil değişikliklerine mani olmak ve ekli şartnamelere uygun olarak yapabilmek için her türlü önlemin alınması, malzemelerin imalat yerine, hazırlanan imalatın tartıya, tartıdan montaj yerine veya galvanizleme tesislerine taşınması, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılan ve montaj yerine getirilen konstrüksiyonların kaldırılarak montajının ve gerekli bağlantılarının yapılması, gerekiyorsa yardımcı malzemelerde kullanarak ilgili normlardaki tolerans içinde sistemin projesindeki akslara, ölçülere ve düzlemlere, açılara ve eğimlere getirilmesi, imalatın kaynak veya bulonlarla birbirine bağlanması için gerekli her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalardır.

1.4. Sertifikalar

Kullanılacak tüm çelik malzemelerin haddehane test raporlarının kopyaları imalatçı adını ve yerini içererek Kontrollük onayına sunulacaktır. Bu sertifikalar testlerin imalatçı veya başka bir laboratuvar tarafından gerçekleştirildiğini ve malzemenin kimyasal ve fiziksel yapısını belirtir nitelikte olacaktır.Yüklenici oluşacak her türlü imalat ve montaj hatalarından sorumlu olacaktır.

Oluşacak değişik imalat ve uygulama zorunluluklarında Yüklenici gerekli tüm hesap yaklaşımlarını ve detay resimlerini Kontrollük onay için sunacaktır. Onaylanan değişiklik isteklerinin getireceği tüm mali yükümlülükler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm kaynak işleri vasıflı kaynakçılar tarafından yapılacak, yapılan iş konusunda herhangi bir şüphe oluşması durumunda kaynakçı yeniden teste tabi tutulacaktır. Kullanılacak tüm çelik malzemelerin haddehane test raporlarının kopyaları imalatçı adını ve yerini içerecek şekilde İŞVEREN’ e sunulacaktır. Bu sertifikalar testlerin imalatçı veya başka bir laboratuar tarafından gerçekleştirildiğini ve malzemenin kimyasal ve fiziksel yapısını belirtir nitelikte olacaktır.

İmalat yapacak olan YÜKLENİCİ’nin EN 1090 sertifikası olmalıdır.

Kullanılacak tüm bağlantı elemanlarının (ankraj, cıvata, somun, pul, kaynak elektrotları vs. ) test raporlarının kopyaları imalatçı adını ve yerini içerecek şekilde YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İŞVEREN’e sunulacaktır. Bu sertifikalar testlerin imalatçı veya başka bir laboratuar tarafından gerçekleştirildiğini ve malzemenin kimyasal ve fiziksel yapısını belirtir nitelikte olacaktır.

Bu şartname kapsamındaki çelik işlerinde çalışacaklar kaynak personeli, TS EN 287-1 ve TS EN 1418 uyarınca, belirtilen sertifikaları almak zorundadırlar. Uygulama sınıfının gerektirdiği durumlarda, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan kaynak prosedürünün ve kaynakçı sertifikalarının onayı alınmadıkça YÜKLENİCİ kaynak işine başlayamaz. Yapılan işlerde herhangi bir şüphe duyulması durumunda kaynakçı yeniden teste tabi tutulacaktır.

Oluşacak değişik imalat ve uygulama zorunluluklarında Yüklenici gerekli tüm hesap yaklaşımlarını ve detay resimlerini "İŞVEREN"ye onay için sunacaktır. Onaylanan değişiklik isteklerinin getireceği tüm mali yükümlülükler Yüklenici tarafından yüklenilecektir.

1.5. Standartlar ve Referanslar

Bu şartnamede doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunulan standart ve yönetmeliklerin listesi bilgi için aşağıda verilmiştir. Yürürlükteki Türk Standartlarında yer almayan hususlarda; yürürlükteki ilgili uluslararası geçerliliği olan normlar/standartlar kullanılabilir. Yeni standartların yürürlüğe girmesi veya aşağıdaki standartların güncellenmesi halinde, yürürlükteki ilgili son standartlar geçerlidir ve kullanılır. Buna paralel olarak, bu maddede yer alan standartlar listesinin güncellenmesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu yetkilidir.

Bu teknik şartname kapsamındaki işler; aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış ve Uygulama Projesine göre yapılmalıdır.

1.5.1. Genel Standartlar

TS EN 1090-1	Çelik Yapı Uygulamaları – Bölüm 1: Yapısal Bileşenlerin Uygunluk Değerlendirme Gerekleri
TS EN 1090-2	Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları – Bölüm 2: Çelik Yapılar için Teknik Gerekler

1.5.2. Sıcak Haddelenmiş Kaynaklanabilir Yapısal Çelik

TS EN 10025-1	Sıcak haddelenmiş yapısal çelik mamulleri – Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları
TS EN 10025-2	Sıcak haddelenmiş yapısal çelik mamulleri – Bölüm 2: Alaşımsız yapısal çelikler için teknik teslim şartları
TS EN 10025-3	Sıcak haddelenmiş yapısal çelik mamulleri – Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilmiş haddeli ve kaynaklanabilen ince taneli yapısal çelikler için teknik teslim şartları
TS EN 10025–4	Sıcak haddelenmiş yapısal çelik mamulleri – Bölüm 4: Termo mekanik haddeli, kaynaklanabilir ince taneli yapısal çeliklerin teknik teslim şartları
TS EN 10025-5	Sıcak haddelenmiş yapısal çelik mamulleri – Bölüm 5: Geliştirilmiş atmosferik korozyon dayanımlı yapısal çelikler için teknik teslim şartları
TS EN 10025-6	Sıcak haddelenmiş yapısal çelikler – Bölüm 6: Su verilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapısal çelikten imal edilmiş yassı mamuller için teknik teslim şartları

1.5.3. Yapısal Çelik Boru ve Kutu Profiller

TS EN 10210-1	Sıcak haddelenmiş alaşımsız ve ince taneli çeliklerden imal edilmiş yapısal boru ve kutu profiller – Bölüm 1: Teknik teslim şartları
TS EN 10219-1	Soğuk şekillendirilmiş alaşımsız ve ince taneli çeliklerden imal edilmiş yapısal boru ve kutu profiller – Bölüm 1: Teknik teslim şartları

1.5.4. Yapısal Çelik Elemanların Şekil ve Boyutları

TS EN 10029	Sıcak haddelenmiş 3 mm veya daha kalın çelik levhalar – Boyut, şekil ve toleransları
TS EN 10034	Yapısal çelik I ve H kesitler – Şekil ve boyut toleransları
TS EN 10279	Sıcak haddelenmiş çelik U Profilleri – Şekil ve boyut toleransları
TS EN 10051	Sürekli sıcak haddelenmiş, kaplanmamış, alaşımlı veya alaşımsız çelikten üretilmiş levha, sac ve geniş şeritler – Boyut ve şekil toleransları
TS EN 10056-1	Yapısal çelik eşit ve farklı kollu korniyerler – Bölüm 1: Boyutlar
TS EN 10056–2	Yapısal çelik eşit ve farklı kollu korniyerler – Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları
TS EN 10210–2	Sıcak haddelenmiş alaşımsız ve ince taneli çeliklerden imal edilmiş yapısal boru ve kutu profiller – Bölüm 2: Toleranslar, boyut ve kesit özellikleri
TS EN 10219–2	Soğuk şekillendirilmiş alaşımsız ve ince taneli çeliklerden imal edilmiş yapısal boru ve kutu profiller – Bölüm 2: Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri
TS EN 10058–2	Genel kullanım için sıcak haddelenmiş yassı çelik çubuklar -Boyut ve şekil toleransları

1.5.5. Bulonlar, Somunlar ve Pullar

TS EN 14399–1: 2006	Önyüklemeli yüksek mukavemetli yapısal cıvatalama düzenekleri– Bölüm 1: Genel ereklilikler
TS EN 14399–2: 2006	Önyüklemeli yüksek mukavemetli yapısal cıvatalama düzenekleri–Bölüm 2: Ön yükleme uygunluk değeri
TS EN 14399–3: 2006	Önyüklemeli yüksek mukavemetli yapısal cıvatalama düzenekleri– Bölüm 3: HR Sistemi – Altıköşe başlı cıvata ve somun düzenekleri
TS EN 14399–4: 2006	Önyüklemeli yüksek mukavemetli yapısal cıvatalama düzenekleri– Bölüm 4: HV Sistemi – Altıköşe başlı cıvata ve somun düzenekleri
TS EN 14399–5: 2006	Önyüklemeli yüksek mukavemetli yapısal cıvatalama düzenekleri– Bölüm 5: Düz rondelalar

TS EN 14399–6: 2006	Önyüklemeli yüksek mukavemetli yapısal cıvatalama düzenekleri– Bölüm 6: Düz havşalı rondelalar
TS EN 14399–7: 2007	Önyüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları –Bölüm 7: HR sistemi – Havşa başlı cıvata ve somun takımları
TS EN 14399–8: 2007	Önyüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları – Bölüm 8: HV sistemi – Altıköşe başlı cıvata ve somun takımları
TS EN 14399–9: 2006	Önyüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları – Bölüm 9: HV veya HR sistemi – Yük göstergeli pullar
TS EN 14399–10: 2006	Önyüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları – Bölüm 10: HRC sistemi – Ön çekme kuvveti için tasarlanmış bulon ve somun takımları
TS EN ISO 898–1: 2013	Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş bağlantı elemanlarının mekanik özellikleri – Bölüm 1: Cıvatalar, vidalar ve saplamalar
TS EN ISO 4014: 2012	Altıköşe başlı civatalar – Mamul kalitesi A ve B TS EN ISO 4016: 2013 Altıköşe başlı civatalar – Mamul kalitesi C
TS EN ISO 4017: 2014	Altıköşe başlı vidalar – Mamul kalitesi A ve B TS EN ISO 4018: 2011 Altıköşe başlı vidalar – Mamul kalitesi C
TS EN ISO 4032: 2013	Altıköşe normal somunlar (Stil 1) – Mamul kalitesi A ve B TS EN ISO 4033: 2012 Altıköşe somunlar – Mamul kalitesi A ve B 42
TS EN ISO 4034: 2013	Altıköşe somunlar – Mamul kalitesi C
TS EN ISO 7040: 2013	Altı köşe somunlar – Metal olmayan emniyet elemanlı, stil1 –Mukavemet sınıfı 5, 8 ve 10
TS EN ISO 7042: 2013	Altıköşe somunlar – Kendinden Emniyetli – Tamamı metal, stil2 – Mukavemet sınıfı 5, 8, 10 ve 12
TS EN ISO 7719: 2013	Altıköşe somunlar – Kendinden Emniyetli – Tamamı metal, stil1– Mukavemet sınıfı 5, 8 ve 10

TS EN 439	Kaynak Sarf Malzemeleri- Ark Kaynağı ve Kesme İçin Koruyucu Gazlar
TS 563 EN 499	Kaynak Sarf Malzemeleri- Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar- Sınıflandırma
TS EN 756	Kaynak sarf malzemeleri- Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için tel elektrotlar, tel elektrot-toz ve boru tipi özlü elektrot-toz kombinasyonları- Sınıflandırma
TS EN 757	Kaynak Sarf Malzemeleri- Yüksek Mukavemetli Çeliklerin- Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar- Sınıflandırma
TS EN 758	Kaynak Sarf Malzemeleri- Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Gaz Korumalı veya Korumasız Metal Ark Kaynağı İçin Boru Şeklindeki Özlü Elektrotlar- Sınıflandırma
TS EN 760	Kaynak Sarf Malzemeleri-Tozaltı Ark Kaynağı İçin Tozlar-Sınıflandırma
TS 2716 EN 1600	Kaynak sarf malzemeleri - paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma
TS 5618 EN 440	Kaynak Sarf Malzemeleri- Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Koruyucu Gaz Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılmış Kaynaklar- Sınıflandırma
TS EN 12072	Kaynak Sarf Malzemeleri-Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar, Teller ve Çubuklar- Sınıflandırma
TS EN 12534	Kaynak Sarf Malzemeleri-Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Gaz Korumalı Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılan Kaynak Metali-Sınıflandırma
TS EN 13479	Kaynak sarf malzemeleri – Metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ve ilâve metaller için genel mamul standardı
TS EN ISO 13918	Kaynak-Saplama Ark Kaynağı İçin Sapmalar

2. Malzeme

Aşağıdaki malzemeler ilgili Şartnamelere ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olacaktır :

2.1. Yapısal Çelik

Çelik yapılarda, aksi belirtilmedikçe TS EN 10025’in ilgili bölümlerinde sınıflandırılan S 235, S275 veya S355 tipi yapı çelikleri kullanılacaktır. Metal işlerinde kullanılacak malzemenin birim ağırlıkları için ilgili teknik şartnamesinde, yoksa ilgili standardında belirtilen değerler kabul edilir. Bu şartnamede belirtilen malzemeler, TSE belgesine ve ISO 9001:2000 kalite sistemine sahip, yaptıkları işin özelliğine göre almaları gereken çevre ve işçi sağlığı iş güvenliği kalite sistemlerine sahip üretici firma ürünü olmalıdır. Ayrıca bu ürünlerin TS EN 10204’ e uygun olarak düzenlenmiş orijinal test raporları ve muayene raporları da malzemeyle birlikte alınmalı ve kalite dosyasında muhafaza edilmelidir.

İnşaat işlerinde kullanılacak çelik malzeme, projesinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Bu şartnamede tanımlanan malzemelerin tedariğinde, uygulama sınıfına bağlı olarak, EN 1090-2 Bölüm 5’ te, yukarıda belirtilen çelik sınıflarında, TSE ve ISO 9001:2000 kalite sistemine sahip malzemelerin orijinal sertifikaları alınır ve İş Sahibi ve/veya Kontrollüğe sunulur. Malzeme bu şekilde sertifikalandırıldıktan sonra imalata başlanabilir. Sertifikasız malzemeler kullanılamaz.

Bu şartname kapsamındaki işlerde aşağıda listelenen çelik malzemeler kullanılır:

Ürünler	Teknik Özellikler	Toleranslar
L profiller ve Köşebentler	TS EN 10056-1, TS EN 10025	TS EN 10056-2

I ve H Profilleri	TS EN10034, TS 910, TS EN 10025	TS EN 10034
T- Profilleri	TS 911 EN 10055, TS EN 10025	TS 911 EN 10055
U- Profilleri (konik- paralel flanşlı)	TS 912, TS EN 10025	TS EN 10279
Borular	TS 301, TS EN 10216, TS EN 10217	TS EN 10216
Sıcak Çekme Kutu Profiller	TS EN 10210-1, TS EN 10210-2	10210-2
Xxxxx Xxxxxx	TS EN 10025	TS 2163 EN 10029
Galvanizli Düz Oluklu Saçlar	TS 822
Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha	TS 3812 ISO 4997	TS EN 10131

Çelik yapı malzemelerine ilişkin kalınlık toleransları, yüzey şartları ve özellikler EN 1090-2’de ve ilgili standartlarda olduğu gibidir.

2.2. Kaynak

Ürünler	Standartlar
Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar	TS 563 EN 499
Yüksek Mukavemetli Çeliklerin- Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar	TS EN 757
Alaşımsız ve Xxxx Xxxxxx Çeliklerin Koruyucu Gaz Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılmış Kaynaklar	TS 5618 EN 440
Ark Kaynağı ve Kesme İçin Koruyucu Gazlar	TS EN 439
Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tozaltı ark kaynağı için tel elektrotlar, tel elektrot-toz ve boru tipi özlü elektrot-toz kombinasyonları	TS EN 756
Tozaltı Ark Kaynağı İçin Tozlar	TS EN 760
Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Gaz Korumalı Metal Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılan Kaynak Metali	TS EN 12534
Yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı metal ark kaynağı için boru şeklindeki özlü elektrotlar	TS EN ISO 18276
paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar	TS 2716 EN 1600
Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tel Elektrotlar, Teller ve Çubuklar	TS EN 12072
Paslanmaz ve Isıya Dayanıklı Çeliklerin Gaz Korumalı veya Korumasız Metal Ark Kaynağı İçin Boru Şeklinde Özlü Elektrotlar	TS EN ISO 17633

2.3. Mekanik Birleşim Araçları

Bu madde atölye ve şantiyede profil ve sacların birbirine sabitlenmesini içeren bağlantılar için istenenleri kapsar.

- Öngermesiz bulonlu (civatalı) birleşimler

- Öngermeli yüksek dayanımlı bulonlu (civatalı) birleşimler

- Altıgen uygun bulon (iıvata) ve somunlu birleşimler

- Yuvarlak ve gömme başlı bulon (civata) ve somunlu birleşimler

- Kilitleme gereçleri

- Eğimli rondela (pul)

- Çekme rondelası (pulu)

- Özel birleşim elemanları

Civatalar, somunlar ve rondelalar TS EN 14399 standartlarına uygun olacaktır. Mukavemet sınıfı olarak projelere uygun olarak

8.8 SB veya 10.9 HV kullanılacaktır.

Atölyelerde gerçekleştirilen kaynaklı ya da cıvatalı bağlantıların bağlantı toleransları aynı olmalıdır, kullanılacak olan her türlü cıvata ve somunlar geomet kaplama kullanılacaktır. Kayıcı olan cıvatalı bağlantılar resimlerde belirtildiği gibi toleranssız yapılacaktır. Bu tip bağlantılar vibrasyon, vinç destekleri, geçiş açılmış delikler ve moment bağlantıları doğrudan gerilimlere maruz kalacağından aşağıdaki metotlar uygulanır.

2.4. Trapez Sac ve Kayma Kamaları (Stud)

Kompozit döşeme için kullanılacak trapez sac, ve kayma kamaları (stud), sac ve kama numuneleri İŞVEREN’e sunularak onay alınacaktır. Projesine ve ilgili standartlara uygun olarak montajı yapılacaktır. Kayma kamaları trapez sac yerleştirilmesinin

ardından uygun kaynaklama metotlarıyla kaynaklanacaktır. Tamamı uygulamadan sonra gözle kontrol edilecektir. Ayrıca rastgele seçilmiş elemanlar sağlamlık açısından balyoz ile test edileceklerdir.

2.5. Boya

Boyalar, “Korozyondan Koruma” kısmında belirtilen esaslar dahilinde seçilen boya sistemine uygun olarak tedarik edilmelidir.Ürünlerin onay raporunda (kalite sertifikasında veya onaylı teknik bülteninde), ambalaj üzerindeki ürün kodu, parti numarası, üretim tarihi ve gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca boyanın parlaklık, kapatıcılık, yoğunluk, viskozite, hacimsel katı madde, sıcaklık dayanımları, akma sarkma limiti gibi teknik özellikleri yer almalıdır. Bu rapor, üretici firma kalite kontrol şefliğince düzenlenmeli ve imzalanmalıdır.

Uygulama öncesinde üretici firmadan, her bir boya sistemi için; katlar arası bekleme süreleri, yaş kaç mikron atılmalı ki kuru boya kalınlığı ne elde edilsin, uygulama basıncı ne olmalı gibi hususları içeren uygulama bilgileri (spesifikasyon) yazılı olarak alınmalıdır.

2.6. Malzemenin Stoklanması

Çelik malzemeler toprakla temas etmeyecek şekilde ve her türlü bozulma ve bulaşmaya mahal vermeyecek şekilde açık alanlarda stoklanabilir. Malzemelerin istif edileceği yer, stablize serilmiş, düzgün ve drenaj hendekleri açılmış olacaktır. Stok alanları Kontrolluğun onaylayacağı yerlerde oluşturulacaktır. Çelik profiller, büyük gerilmeler ve hasar olmayacak şekilde özenle istif edilecektir. U, I profiller dikine konulacaktır. Uzun boylu elemanların büyük sehimlere maruz kalmaması için, ahşap takozların aralığı min. ölçülerde olacaktır.

Kaynak malzemeleri ilgili teknik şartnamelere uygun olarak kapalı, rutubetsiz depolarda stoklanmalı ve elektrodların üretici şartnamelerine uygun olarak fırınlanması yapılmalıdır. Taşıma, depolama, delme, zımbalama veya kaynak yapımı sırasında eğilen, hasarlanan çelik malzemeler, yeterli derecede düzeltilmeden imalata devam edilemez.

Çelik malzemeler toprakla temas etmeyecek şekilde ve her türlü bozulma ve bulaşmaya mahal vermeyecek şekilde açık alanlarda stoklanabilir. Malzemelerin istif edileceği yer, stabilize serilmiş, düzgün ve drenaj hendekleri açılmış olacaktır. Stok alanları İŞVEREN' in onaylayacağı yerlerde oluşturulacaktır.

Çelik profiller, büyük gerilmeler ve hasar olmayacak şekilde özenle istif edilecektir. U, I profiller dikine konulacaktır. Uzun boylu elemanların büyük sehimlere maruz kalmaması için, ahşap takozların aralığı min. ölçülerde olacaktır. Kaynak malzemeleri ilgili teknik şartnamelere uygun olarak kapalı, rutubetsiz depolarda stoklanmalı ve elektrotların üretici spesifikasyonlarına uygun olarak fırınlanması yapılmalıdır.

3. Uygulama

3.1. Tasarım Kriterleri

Genel çizimlerinde gösterilen çelik konstrüksiyon sistemlerinin detay, imalat ve montaj çizimlerinin ilgili yürürlülükteki yönetmelikler ve bu şartnameye göre hazırlanması Yüklenici kapsamında olacaktır.

3.1.1. Bağlantılar

- Atölyelerde gerçekleştirilen kaynaklı ya da cıvatalı bağlantıların bağlantı toleransları aynı olmalıdır.

- Kayıcı olan cıvatalı bağlantılar toleranssız yapılacaktır. Bu tip bağlantılar vibrasyon, vinç destekleri, geniş açılmış delikler ve moment bağlantıları doğrudan gerilimlere maruz kalacağından, aşağıdaki metotlar uygulanır.

- Kilitli somun kullanmak

- Tork anahtarı vb. ile sıkmak

- Projelerde belirtilmeyen ve gerekli olmayan ekli kiriş ve kolon bağlantılarına Kontrollükçe onaylanmamışsa müsaade edilemez.

- Yüksek mukavemetli cıvatalar ikinci kez kullanılamaz.

3.1.2. Kolon Ekleri

Kolonla taban plakası kaynakla birleştirilmiştir. Aksi belirtilmedikçe kolondaki ekler cıvata bağlantılı olacaktır.

3.1.3. Benzer Olmayan Malzemeler

Benzer olmayan malzemelerin birbiriyle temasında veya alüminyum beton ile temasında veya harç, duvar, ıslak veya basınçla- tahnit edilmiş ahşap, veya su emici malzemeler ile temasında malzemenin temas eden yüzü bitümlü boya ile boyanmalı ve TS EN 998-2 de belirtilen talimatlara uyularak malzemenin oksidasyonu önlenmelidir.

3.1.4. Kaynak

Tüm kaynak tanımlamaları ve sembolleri aksi belirtilmedikçe TS EN 1993-1-1:2014’E göredir. Yüklenici teknik ve özel şartnamelerde belirtilen tüm güvenlik tedbirlerini alacaktır.

Montaj sırasında yapılacak olan prefabrik kolonlar ile çelik makaslar arasında olan bağlantılardaki şantiye kaynakları, TS3357 Madde 2.4.5 gereğince kaynak uzmanının sürekli kontrolü altında yapılmalı ve tam muayeneden geçirilmelidir.

3.2. İmalat

İmalat, yukarıda belirtilen “Türk Standartları” dahilinde ve Uygulama Projelerine uygun olarak yapılır. Bu şartname kapsamındaki çelik yapıların imalatı, proje ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ve deneyime sahip, fabrika ve atölyelerde yapılacaktır. İmalatlarda mümkün olan en iyi birleştirmeler gerçekleştirilecektir.

3.2.1. Kesme

Kesme metotları; testere, makas, disk testere, plazma, lazer ve su jeti şeklinde yapılır. Bunlara ilave olarak, gerektiğinde talaşlı imalat yöntemiyle de kesme yapılabilir.Kesilen yüzeyin sertliği özellikle şekil verme ve kaynak işlemleri için önemli olup, izin verilen en yüksek sertlik değerleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Ürün Standardı	Çelik Sınıfı	Sertlik Değeri
TS EN 10025-2 ila 5	S235 - S460	380
TS EN 10210-1, TS EN 10219-1	S260 - S700	380
Not: 1. Bu değerler, CEN ISO TR 20172’de listelenen çelik sınıflarına uygulanan TS EN ISO 15614-1’e uygundur. 2. Yukarıdaki Tablo prEN 1090-2 Tablo-8’den alınmıştır.

Kesilen yüzeyler; çapak, hadde hataları ve pürüzlerden arındırılmak için aşındırıcı taşla temizlenir. Kesme sonucunda oluşan keskin kenarlarda pah kırılır. Projesinde aksine bir ifade olmadığı takdirde, paralel hadde yüzeylerinin 90°’lik kenarları, makasla düzgün kesilmiş veya talaşlı işlenmiş kenarlar daha fazla bir işleme tabi tutulmazlar Makinalarla kesme yöntemlerinin pratik olmadığı zamanlarda elde kesme usulleri uygulanabilir.

3.2.2. Tezgahta Kesme

Bütün kolonlarda ve basınca çalışan elemanlar arasında veya ek yerlerinde mükemmel bir temas yüzeyi sağlanabilmesi için düzgün bir şekilde kesme tezgahlarında kesilecektir ve kesme sırasında meydana gelen çapaklar taşlanarak temizlenecektir.

3.2.3. Makasla(Giyotinle) Kesme

Kesmeden sonra yüzeylerin serbest kenarları kontrol edilmeli ve gerektiğinde, belirgin hatalar düzeltilmelidir. Düzeltme için taşlama kullanılırsa, kesmeden sonraki minimum derinlik 0,5 mm. olmalıdır.

Makasla kesme 10 mm. kalınlığa kadar doğrudan, daha kalın malzemede İş Sahibi ve/veya Kontrollüğün onayına bağlı yapılır.

3.2.4. Şekil Verme

Çeliğe istenen şekli vermek için, sıcak veya soğuk şekil verme usulleri kullanılarak, bükme, presleme veya dövme uygulanabilir. İmalat sırasında uygulanacak bükme ve doğrultma işlemlerinde aşağıdaki metotlar kullanılır:

- Mekanik metot, en kesitteki değişikliğin minimumda tutulmasına ve az sayıda çentik izi oluşturmaya dikkat edilmesi şartıyla

- Lokal ısı uygulanması, metalin ısısının dikkatli kontrolü ve 650°C’nin üstüne çıkarılmaması şartıyla

- İndüksiyon bükme işlemi, işlemin dikkatli ısı kontrolü altında uygulanması şartıyla

Bükme veya düzeltme işlemleri bittikten sonra, işlemin yapıldığı alana rastlayan kaynaklar gözle muayene edilir. Hasarsız muayeneye tabi tutulacak kaynaklar, bükme veya doğrultma işlemi bittikten sonra test edilecektir. Sıcak ve soğuk şekil vermeyle ilgili diğer hususlar prEN 1090-2’de olduğu gibidir.

3.2.5. Delme

Bulonlar (cıvatalar) veya pimler için oluşturulacak yuvarlak deliklerde matkapla delme ve zımbalama yöntemleri kullanılacaktır.

3.2.6. Zımpara veya Matkapla Delme

Projede aksi belirtilmedikçe; cıvatalar için açılacak deliklerin çapı, M12 ve M14 tipi civatalar için civata çapından 1,0 mm, X00, X00, X00, X00, X00 tipi civatalar için cıvata çapından 2mm, M27 ve üstü çaptaki civatalar için cıvata çapından 3mm büyük olacaktır.

TS EN 1993-1-8’de açıklanan şartlar altında, M12 ve M14 cıvatalar da 2 mm. delik kleransı kullanabilirler.

Eğer delinecek malzemenin kalınlığı, cıvata çapı +3 mm den az ise delikler zımba ile delinebilir. Fakat delik açılacak malzemenin kalınlığı cıvata çapı +3 mm den fazla ise delikler matkapla açılacaktır veya cıvata çapından 1,5 mm küçük çaplı zımba ile açılan delikler, gerekli çapa kadar matkapla genişletilecektir.

3.2.7. Eklemeler

Montaj sahasında yapılacak ekler, imalat resimlerinde belirtilmiştir. Atölyede yapılan ekler; kolon, kiriş ve müstakil makas elemanları gibi ana elemanların ekleri tam nüfuziyetli kaynakla yapılacaktır. İş Sahibi veya Kontrollük onayı dışında kolonlar tek parça halinde ve eksiz olacaktır.

Makasların alt ve üst kirişleri ekli olabilir. Eklerin yer ve tipleri İş Sahibi ve/veya Kontrollük tarafından kabul edilir olmalıdır.

3.2.8. İmalat Montajı

Parçaların birleştirilmesi (imalat montajı) sırasında birleştirilen parçalar izin verilen toleransların dışında deforme olmuş veya hasarlı olamazlar. Farklı metalik malzemelerin temasından 9 oluşabilecek galvanik korozyona mani olacak önlemler alınmalıdır. Birleştirilecek elemanların birbirine temas edecek yüzleri; aralarında boşluk kalmayacak şekilde, sıkıca bir araya getirilip montaj kurallarına veya direk yük aktaran birleşimlerin kurallarına uygun şekilde bağlanır. Boşluklar asla birleşim elemanları ile parçalar deforme edilerek kapatılmayacaktır. Gerekli hallerde boşluklara uygun kalınlıklarda ara parçası (şim) kullanılabilir.

Deliklerin üst üste gelmesi için kaydırma yapılabilir ancak bu kaydırma veya deliğin ovalleşmesi 0,5 mm.’den daha fazla olamaz. Daha fazla deforme olmadan üst üste gelmeyen delikler; rayba ile toleranslar içinde genişletilmesine izin verilen durumlar dışında, reddedilmelidir.

3.2.9. Parçaların Birleşimi (Montaj) Kontrolü

Yukarıdaki şekilde imalat tamamlandıktan sonra, birbirleriyle birleştirilerek birlikte kullanılacak parçaların uyumluluğu; ölçü şablonu, hassas üç boyutlu ölçüm veya deneme montajı yöntemleri kullanılarak kontrol edilmeli ve bu husus kalite kontrol kayıtlarına işlenmelidir. Deneme birleştirmesi (toplaması), birbirine uyup uymadığını kontrol etmek için bir yapının yeterli tüm elemanlarının bir araya getirilmesidir. Bu yöntem, şablon veya ölçme teknikleriyle kanıtlanamıyorsa, parçalar arasındaki uyumluluğu kanıtlamak için kullanılır.

3.2.10. Adlandırma, Etiketleme ve Nakliye

Tüm çelik malzemesi atölye imalatlarından sonra montaj sırasında tanınabilmesi için gözle rahatlıkla görülecek şekilde projelerde belirtilen kodlamalara göre soğuk damgalama yöntemi ile numaralanacak veya kodlanacaktır. Tüm malzeme nakliye sırasında oluşabilecek zararlardan korunacaktır. Saha kaynağı yapılacak eğik uçlu bayraklar keza korunacaktır. Çeşitli küçük parçalar bağlanacakları büyük parçalara tellerle bağlanacak veya beraber ambalajlanacaktır. Mekanik işlem görmüş tüm yüzeyler korozyonu önleyici bir koruyucu ile kaplanacaktır.

3.2.11. Genel Kaynak İşleri

Aksi belirtilmedikçe tüm çelik işleri kaynakları resimler ve şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. Kaynakların uygulanmasında istenen kalitede kaynakçılar kullanılacaktır. Kaynakçıların kalite kontrolleri için işyeri veya işyeri yakınında deney yeri (kaynak okulu) kurulacaktır. Kaynakçı deneylerinin sonuç raporları, kaynakçı kalitesini belirtir kaynak prosedürlerine uygun olarak düzenlenip Kontrollüğe sunulacaktır.

3.2.12. Kabul Edilebilir Xxxxxx Metodları

Çelik yapı imalat kaynakları aşağıdaki metotlardan biri veya birkaçı kullanılarak yapılacaktır. Başka bir metot kullanmak gerekirse, imalata başlamadan önce İş Sahibi ve/veya Kontrollüğün onayı alınacaktır.

Kaynak Metodu Kaynak Ansı/Aws İfadeleri

Siperli Metal ark kaynağı SMAW

Gazlı Metal ark kaynağı GMAW

Eritgen (flux) esaslı ark kaynağı FCAW Tozaltı ark kaynağı SAW

Elektro-cüruf ark kaynağı EW

Elektro-gaz ark kaynağı EGW

3.2.13. Elektrotta Aranan Şartlar

Kaynak elektrotları düşük hidrojenli ve 480 N/mm2 (70 Ksi) çekme mukavemetine haiz olacaktır. Tutturma (punta) kaynakları, gövde aralığında kullanılan elektrotla yapılacaktır. Kaynak eritgeni, elektrot gibi tüm kaynak malzemesi kuru ve temiz bir yerde korunacaktır.

3.2.14. Kaynak Hazırlığı

Kaynakla birleştirilecek parçaların hazırlanması, kaynak usulüne uygun olmalıdır. Eğer kaynak süreç dokümanı TS EN ISO 15614- 1 veya TS EN SIO 15613’ e göre onaylanmışsa, hazırlıklar kaynak prosedürü deneyi hazırlığı ile de uyumlu olmalıdır. Gerekirse, kaynak ağzı açma ve diğer ayrıntıların uygulanmasında, TS EN ISO 9692-1 ve 2’de önerilen kaynak hazırlığı ayrıntılarından yararlanılabilir.

Birleştirme toleransları ve alıştırma işlemleri kaynak prosedürüne uygun olmalıdır. Eğer birleşim geometrisindeki geniş çentiklerin veya diğer hataların kaynakla doldurulmak suretiyle düzeltilmesi gerekirse, onaylı bir süreç kullanılmalı ve

kaynaklanan bölge daha sonra pürüzsüz ve etrafıyla uyumlu hale getirilmelidir. Birleştirilecek parçalarda, gözle görülen çatlak, çentik çapak ve laminasyon olmamalıdır.

Kaynak yapılacak tüm yüzeyler kuru ve pas, boya, galvaniz gibi malzemelerden arınmış olmalıdır. Ayrıca, Kaynak yapılacak yüzeyler, zımpara, tel, fırça, keski v.b. ile iyice temizlenmeli, pürüz, cüruf, yağ v.b. kaynağı etkileyecek maddelerden arındırılmış olmalıdır. Kaynak ağzı açılarak kaynak yapılması gerektiği hallerde, kaynaklanan aksamda deformasyon meydana gelmemelidir.

3.2.15. Kaynak İçin Parçaların Birleştirilmesi

Kaynatılacak parçalar kaynak konumuna getirilir ve punta veya metot kaynağı yahut mengene, işkence, kıstırma gibi aparatlarla bu pozisyonunda tutulur. Birleştirme işlemi, bütün parçaların ölçüleri ve ayarları belirlenmiş toleransların içinde kalacak şekilde yapılmalıdır. Çekme ve çarpılmaya karşılık uygun paylar bırakılmış olmalıdır.

Kaynatılacak parçalar birleştirildiği zaman kolay ulaşılabilecek ve kaynakçı tarafından görülebilecek şekilde olmalıdır.

İmalat resminde belirtilenlerin dışında ilave kaynak yapılmamalı, şartnameye uyumlu olduğundan emin olunmadıkça, belirtilen kaynak yerleri değiştirilmemelidir.

3.2.16. Kaynak Tiplerinin Uygulaması

3.2.16.1. Metot Kaynağı

Metot kaynağı, ana kaynağın kök pasoları için uygulanan usulün aynısı kullanılarak yapılır. Metot kaynağının minimum boyu, daha kısasının yeterli olduğu deneylerle tespit edilmedikçe, kaynatılan parçalardan kalın olanın kalınlığının dört katından az veya 50 mm. (S355’den yüksek sınıf çelikler için 100 mm.) olmalıdır.

Metot kaynağı, başlangıç ve bitiş noktalarına uygun konumlarda yapılmalıdır.

Metot kaynağı tek başına yapı elemanlarının kaynaklı birleşimlerinde kullanılamaz. Daha sonradan yapılacak kaynak ile bütünleşmeyen metot kaynakları işi bittiğinde sökülmelidir. Daha sonra yapılacak kaynakla bütünleşecek metot kaynaklar uygun şekilde ve kalifiye kaynakçı tarafından yapılmalıdır. Metot kaynağı, kalıntı hataları olmadan yapılmalı ve kendinden sonraki asıl kaynaktan önce tamamen temizlenmelidir. Çatlamış metot kaynakları çıkartılmalı ve yerleri temizlenmelidir.

3.2.16.2. Köşe Kaynağı

Köşe kaynağı ile birleştirilecek parçalar kaynak prosedürü koşullarına uygun olarak mümkün olduğunca birbirine yaklaştırılırlar.

Bir köşe kaynağı, derin nüfuziyet veya kısmi nüfuziyet usullerinden uygun olanın kullanıldığı göz önüne alınarak, verilen kaynak boyun kalınlığı (kaynak üçgeninin köşe noktasına göre yüksekliği) ve/veya kol boyundan (kaynak üçgeninin kısa dik kenarı) daha az olmamalıdır.

3.2.16.3. Alın Kaynağı

Ana malzemenin uygun uzunlukta olmasına imkan verecek ek yerinde kullanılan alın kaynağının konumunun tasarım ile uyumluluğu kontrol edilmelidir. Alın kaynağının sonları, tam boyun kalınlığında kuvvetli kaynak yapıldığından emin olacak şeklinde bitirilmelidir.

Alın birleştirmelerin ayarı, TS EN 1993-1-1’ e göre yapılır. Ayar kaçıklığı veya farklı kalınlıktaki malzemelerin birleştirilmesi halinde, belirtilen en küçük kalınlığın altına düşülmemek kaydıyla, 1:4 koniklikte bir geçiş yapılarak kaynak ağzı ayarı tutturulur.

Eğer düzgün yüzey istenirse, taşan kaynaklar taşlanabilir.

3.2.16.4. Kaynak Ağzı Açılması

Kaynak ağızları; makine ile, taşlanarak veya ısı ile kesmek suretiyle açılabilir. Ancak, kaynak ağzı yüzeyleri yeterince düzgün olacaktır. Bindirmeli olarak kaynatılacak elemanlarda temas eden yüzeyleri arasındaki aralık 1.6 mm’yi geçmeyecektir. Eğer, levhalar arasındaki aralık düzeltmeden sonra bile 1.6 mm’yi geçerse kaynak kalınlığı, aralık ölçüsü kadar arttırılacaktır. Ancak, söz konusu aralık kesinlikle 5 mm’yi geçemez. Dolgu için bir malzeme konulmasına izin verilmeyecektir. Çekiçleme, yalnız kaynak cürufunu temizlemek için belirli ölçüde yapılacaktır. Kaynak yapılacak elemanların yüzeyleri, boya, yağ, kir, pul, pas ve vb. gibi tüm zararlı maddelerden temizlenecektir.

Her pasodan önce kaynak üstündeki kaynak eritgen (cüruf-flux), çapak ve cüruflar temizlenecektir. Kaynak yapımı sırasında, kaynak dikişine cüruf kalması önlenecek ve kaynağın nüfuziyetine azami dikkat gösterilecektir. Tahribatsız muayene metotlarıyla kontrolü yapılan kaynaklar, istenilen koşullara uygun olarak düzeltilerek tekrar muayene edilecektir.

3.2.17. Kabul Tamirleri

Kaynak boşluğu olan kısımlar, tamir edilen kısmın şekline göre, çentme, delme, taşlama veya uygun görülen başka bir yöntemle sağlam metale ulaşıncaya kadar tamamen temizlenecektir. Bu kısımlar magnetik parça veya sıvı penetrasyon yöntemleri ile bozuk kısımların çıkartılıp çıkartılmadığını görmek için test edilecektir.

Bozuk kısımların tamiri, orijinal kaynağın metodu veya daha önce kabul edilen kaynak tamir metodu ile yapılacaktır. Tamir edilen kısımlar, daha önce uygulanan kontrol yöntemi ile tekrar kontrol edilmelidir. Tüm tamir masrafları Yükleniciye aittir. Kaynağı bozuk olan bölgede en fazla iki tamir yapılabilir.

3.2.18. Yüzey Hazırlama ve Boyama

Yüzeydeki kaynak dikişlerindeki tüm delikler, boşluklar, derin oyuklar kaynakla doldurulup taşlanacaktır. Kaynak sıçrakları, çapaklar ve depozitler taşlanarak düzlenecek; keskin ve sivri uçlar yuvarlatılacaktır.

Çelik imalatından kaynaklanan laminasyon vb bozukluklar taşlanacak; tüm serbest kenarlar, köşeler, elemanlar ve lamalar taşlanarak r = 2 mm den az olmayacak şekilde yuvarlatılacaklardır.

Boyanacak yüzeylerde boya işlemlerini olumsuz etkileyebilecek yağ, tuz, kir, pas, toz, cüruf tabakası, kaynak çapakları benzeri olumsuz maddelerin raspa işlemine başlanmadan yüzeyden alınması gereklidir.

Şantiyede kat boyası uygulaması yapılacaksa tüm yüzey tatlı su ile yıkanarak kontaminasyonlar yüzeyden alınmalıdır.

Gerekli görülmesi halinde, yüzeyin yoğun miktardaki kirleticilerden arındırılması için düşük basınçlı su jeti ile yıkaması yapılmalıdır. Yıkama malzemenin üstünden altına doğru olacak şekilde yapılmalı, kirleticilerden arındırılıncaya kadar devam edilmelidir. Yıkama için tatlı/temiz su kullanılmalıdır.

Tüm çelik konstrüksiyon imalatlarda TS EN ISO 8501-1’a göre minimum (SA 2.5) kumlama yapılacaktır. Kumlama temizliği TS EN ISO 8504-2 uyarınca aşındırıcı püskürterek yapılır. Aşındırıcı püskürterek kumlama yapılamayan yerlerde, ISO 8501-1’e göre min St2 seviyesinde mekanik temizlik yapılabilir

Beton içinde kalmayıp sahada kaynatılan çelikler “Türk Standartları”nın belirlediği şekilde astarlanacak ve boyanacaktır. Boyama işlemleri “Türk Standartları”nın ilgili şartnamelerine göre uygulanacaktır. Atölyede boyası yapılmış olan çelik konstrüksiyonun boyaları korunacaktır. Yapılan boyaya nakliye anında hasar gelmemesi için özel önlem alınacaktır. Bu nedenle çelik halatlarla yükleme ve boşaltma yapılmayacak; -kendir halat- kullanımı yoluna gidilecektir. Bu tür imalat, ahşap takozlar üstünde düzgünce istif edilecek ve malzemeler üst üste bindirilmeyecektir.

Çelik yapılarda betonla temas eden çelikler ve saha kaynağının yapılacağı yerler boyanmayacaktır. Boya uygulamaları esnasında aşağıdaki ortam koşulları dikkate alınmalıdır;

- Rutubet oranı % 85’in üzerindeyken boya yapılmamalıdır

- Çelik yüzeylerin sıcaklığı en az 5°C en fazla 40°C olmalıdır.

- Çelik yüzeylerin sıcaklığı, çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır

Boyama sistemi S4.1 (TS EN ISO 12944-5 , Kasım 2001’ye göre) olacaktır. ISO 12944-5’e göre dayanım ömrü minimum 20 yıl olacaktır.

KOROZYON SINIFI (ISO 12944-5)	Astar	Ara Kat	Son Kat	Toplam
	Çinkoca Zengin Epoksi Astar	Yüksek Yapılı Poliamid Epoksi Ara Kat Boya	Yüksek Yapılı Poliamid Epoksi Ara Kat Boya
C4 Medium	30 mikron	120 mikron	50 mikron	200 mikron

Nakliye, montaj ve kaynak sonrası yapı çeliklerinin hasar gören boyaları, cıvatalar ve somunlar hasar gören boyanın aynısı ile boyanarak rötüşlenecektir. Tamir (rötüş) (touch-up) uygulamaları, hasarlı olan alanları kapsamaktadır ve mümkün olan en kısa sürede, ilgili boyaların teknik föylerine uygun olarak yapılmalıdır.

3.2.19. Mekanik Birleşim Elemanları

Bu madde atölye ve şantiyede profil ve sacların birbirine sabitlenmesini içeren bağlantılar için istenenleri kapsar. Alın alına birleştirilen sacların veya profilin kısımların kalınlıkları arasında genel olarak 2 mm.’den veya ön gerilmeli uygulamalarda 1 mm.’ den fazla fark olmamalıdır. Kalınlık farkının yukarıdaki limitleri geçmemesini sağlamak için araya konacak çelik besleme levhası kullanılırsa, bunların kalınlığı da 2 mm.’ den az olamaz. Kalınlık ayarı için üç taneden fazla besleme levhası kullanılamaz.

Hava şartlarına maruz kısımlarda, paslanmaya neden olmamak için parçaların birbirine daha yakın temasta olmaları gerekir. Besleme levhaları ve şimler birlikte kullanıldıkları parçalar ile uyumlu korozyon dayanımına ve mekanik dayanıma sahip olmalıdır. Burada, farklı metallerin temasından ortaya çıkabilecek galvanik korozyon sorunlarına ve riskine çok dikkat edilmelidir.

Uzunlamasına delikler veya büyük açılmış deliklerle yapılan birleşimlerde, daha önceden tanımlanmış ölçüde ve çelik sınıfında özel pul kullanılır. Yapısal birleşimlerde kullanılan nominal bağlantı elemanı çapı, normal şartlarda en az M16 olmalıdır. Zorunlu durumlarda İş Sahibi ve/veya Kontrollük onayı ile M12 tipi bağlantı elemanı kullanılabilir.

3.2.20. Bulonlu (Civatalı) Birleşimler

Bulon bağlantıları; bulon (civata), somun ve rondeladan oluşur. Birleşimler için ilgili standartlar kullanılacaktır. Özellikle belirtilmemişse, somunun gevşemesini önlemek için, kilitleme gereci kullanımı gibi, sıkmaya ilave bir önlem alınmasına gerek yoktur.

Bulonlar:

Bütün bulonlar projelerde ve teknik şartnamede belirtilen standartlara uygun, belirtilen kalitelerde ve çaplarda kullanılacaktır. Çelik kolon ve makas elemanlarındaki civatalı tam ek birleşimlerindeki civatalar %100, geri kalan tüm civatalı bağlantılar %50 torklanacaktır. Öngerme(Torklama) gereken bağlantılarda iş bu şartnamedeki torklama değerleri kullanılacaktır.

Somunlar:

Bütün somunlar projelerde ve teknik şartnamede belirtilen standartlara uygun, belirtilen kalitelerde ve çaplarda kullanılacaktır.

Rondelalar:

Bütün rondelalar projelerde ve teknik şartnamede belirtilen standartlara uygun, belirtilen kalitelerde ve çaplarda kullanılacaktır.

3.2.21. Öngermesiz Bulonların (Civataların) Sıkılması

Birleştirilen parçalar sıkı temas sağlayacak şekilde birbirine yaklaştırılır. Ayarlama için gerekirse şim kullanılır. Daha kalın cidarlı (saclarda t ≥ 4 mm., profillerde t ≥ 8 mm.) ana malzemeler için, yüzeylerin tam temas etmesinin istendiği durumlar dışında, arada kalan 2 mm.’ ye kadar boşluklar bırakılabilir.

Sıkma işleminde, bulon somun takımı, aşırı yük bindirmeksizin birleşim parçalarını tutacak kadar sıkıştırılır (Bu “tutacak kadar sıkma”nın ölçüsü, bir kişinin anahtarla ve uzatma parçası kullanmadan normal kuvvetle sıkması olarak kabul edilebilir). Çok sayıda bulondan oluşan gruplarda bu işlem ortadan kenara doğru yapılır. Kasmaya neden olmayacak dengeli bir sıkma için birden fazla tur sıkma uygulanabilir. Kısa bulonlar ile M12 ve daha dar bolunlara, sıkma esnasında aşırı yük bindirmemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sıkma işleminden sonra bulonun gövdesi somundan dışarı çıkmalıdır. Çekme yükü altında çalışan bulonlarda bu taşma bir tam dişten az olmamalıdır.

3.2.22. Öngermeli Bulonların (Civataların) Sıkılması

Projelerde belirtilen bağlantılarda ön germe kullanılacaktır. Ön germenin başlamasından önce bulon gruplarındaki bulonlar yukarıda belirtilen şekilde sıkılmalı, ancak arada kalan boşluklar 1mm’den fazla olmamalıdır.

Bulonlar en azından istenen minimum ön germe kuvvetini elde edecek şekilde sıkılmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece TS EN 1993- 1-8, prEN 1090-2 ve aşağıdaki tabloya uygun olarak:

İstenen En Düşük Ön Germe Kuvveti Değerleri (kN)

Mukavemet Sınıfı	Bulon Çapı (mm)
	12	16	20	22	24	27	30	36
8.8	47	88	137	170	198	257	314	458
10.9	59	110	172	212	247	321	393	572
Not: Bu tablo prEN 1090-2 tablo 15’den alınmıştır.

İstenen en düşük ön germe kuvvetine karşılık gelen tork değerleri M, prEN 1090-2 madde 8.5’de belirtildiği gibi hesaplanacaktır.

4. Kalite Kontrol Sistemi

4.1. Genel

Malzemenin, imalatın ve montajın denetimi, imalat ve montaj toleranslarının kontrolü, elemanların testleri ve düzeltme işlemleri “Referanslar” kısmında belirtilmiş olan TS ve uluslararası düzeyde kabul görmüş benzeri standartlarda belirtilen esaslar dahilinde yapılır.

Çelik yapıda kullanılacak tüm malzemeler, projesinde tanımlanan malzeme özellik ve şartlarını karşılayacak şekilde seçilir ve bunların uygunluğu, orijinal sertifikalarıyla belgelenerek İş Sahibi ve/veya Kontrollüğe kanıtlanır.

Yapılan imalatı ile ilgili olarak; imalat prosedürünün hazırlanması, tüm kesme, delme, birleştirme ve kaynak işlemlerinin kalitesinin (geometrik ölçüler, gönyesinde olma, şakulünde olma, kaynak ölçüleri ve kalitesi, yüzey temizliği, yüzey hazırlığı, kaplama (boya veya galvaniz) kalınlıkları ve kalitesi, vb.) sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

4.2. Yüklenicinin Kendi Kontrolü

İmalatın her safhasını takiben Yüklenici, imal edilen parçaların ilk kontrollerini (ölçüm ve gözle kontrol) kendi yapar ve kabul edilemez durumdaki imalatı usulüne uygun olarak düzeltir veya yeniler ve bu kontrol ve varsa düzeltme işlemlerini kayıt altına alır. Yüklenici, imalatın istenen şekilde hazır olması üzerine, İş Sahibi ve/veya Kontrollüğün görüş ve kontrolüne hazır olduğunu bildirerek kontrol edilmesini talep eder. İş Sahibi ve/veya Kontrollük, bu işlemi imalatın her safhasında, bir sonraki aşamaya geçebilmek için şart koşabilir.

Kontrolü yapılan elemanların, toleranslar içinde hatasız ve kusursuz olduğunun anlaşılması üzerine, çelik elemanlar şantiye sahasına sevk edilebilir.

Yüklenici sözleşmeden önce kendi kontrol sistemini İş Sahibi ve/veya Kontrollük onayına sunacaktır. Sınıflandırmalarla birlikte kontrol şunları içerir:

- Kaynak kontrolü: Ön kaynak, harici kusurlar, kaynak profilleri ve iç kusurlar

- Boyut kontrolü: Ölçme ve toleranslar

- Boya öncesi yüzey kontrolü: Tüm yüzeyler İsveç standartı 05 5900 e göre SA 2½ kalitesinde kumlanarak temizlenmiş olacaktır.

- Boya kalınlık ve yüzey kontrolü: Xxxxx ve son kat boyada yapılacaktır.

- Boya Kuru Film Kalınlıkları : İç ve Dış mekanlarda (kuru film kalınlığı);

o Astar : Epoxy min.80 mikron

o Ara Kat : Poliamid Epoxy min.110 mikron

o Son kat : Poliüretan Akrilik min.60 mikron (Sevkiyat öncesi atölyede yapılacaktır.

o (Toplam min:250 mikron.)

- Yapışma Testi (Cross Cut): Boya yüzeyinde şüphelenen yer üzerinde bıçakla 2-3 cm' lik bir alan bıçakla küçük karelere bölünür ve üzerine bant yapıştırılarak çekilerek boyanın yapışması kontrol edilir (TS 4313).

- Pull-Off Test: Bu test sadece kontrolörü istediğinde yapılacaktır. Uygulanan her katın birbiri ile yapışması en az 5 Mpa ile test edilir. Numune test panelleri, uygulanacak boya ile en 7 MPa ile test edilir. Yapışma testi yapılacak alan rasgele seçilir. Yapışma testi günlük olarak çek-kopar metoduna göre yapılır. Uygulanacak standart ISO 4624’ dür.

4.3. “Kontrollük” Kontrolü

- İş Sahibi ve/veya Kontrollük, çelik konstrüksiyon imalatını denetlemek için gerekli gördüğü kontrollük teşkilatını kuracaktır.

- Ancak İş Sahibi ve/veya Kontrollüğün imalatı kontrol etmiş olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz. İş Sahibi ve/veya Kontrollük imalattaki kusurlu işleri hemen veya kesin kabule kadar geçen zaman içinde reddetme hakkına sahiptir.

- İş Sahibi ve/veya Kontrollük, Yüklenicinin imalat sahasına serbestçe girip çıkabilecektir. Çelik konstrüksiyon imalatın proje ve şartnameye göre yapılıp yapılmadığını kontrol edecek ve yapılan işten tatmin olabilmesi için Yüklenici kendisine gereken imkan ve kolaylığı sağlayacaktır. Yüklenici imalat sırasında yapılan işlerle ilgili bilgiyi, İş Sahibi ve/veya Kontrollüğe kesintisiz verecektir.

- İş Sahibi ve/veya Kontrollük gözleme yoluyla yaptığı kontrollere ilave olarak Radyografik metotla veya Ultrasonik metotla veya başka bir metotla kaynak kontrolü isteyebilir. Tüm kaynaklı imalatlarda her eleman için toplam kaynak boyunun min %20’ si üzerinden NDT kontrolleri yapılacaktır. Yapılan kontrollerde hata bulunması durumunda kontrol oranı %50’ ye çıkartılacaktır. Bu şekilde devam eden kontrollerde hatalar devam etmesi durumunda %20 oranındaki kontrolün üzerindeki kontrol bedelleri Yükleniciye ayrıca fatura edilecektir. Bu şekilde yapılan bir çalışmada işçilik ve gerekli teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Münferit bir işlemde veya sahaya gönderilmeye hazır bir yapma profilde toplam kaynak uzunluğunun %5’ine tekabül eden bir uzunlukta yapılan kontrolde çatlaklar bulunmuşsa veya standartlara göre %4 veya daha fazla oranda kabul edilemeyecek kaynak hatası bulunmuşsa kontrol amiri ilave kaynak kontrolü isteyebilir. Bu işlem münferit parça veya yapma profildeki hatalı kaynak boyları toplam kaynak uzunluğunun %4’ünün altına düşünceye kadar sürdürülür. Bu şekilde tahribatsız muayene metotlarıyla yapılan tüm testlerin masrafı Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Keza İş Sahibi ve/veya Kontrollükçe reddedilen tüm kaynaklar bedeli Yüklenici tarafından karşılanarak düzeltilecektir.

Özellikle kolon ve kirişlerin ek yerlerindeki alın kaynakları, ilgili WPS' lere uygun olarak tam nüfuziyetli olarak yapılacaktır. Tüm alın kaynakları %100 oranında tahribatsız muayene metotlarıyla kontrol edilecektir.

4.4. İmalatın Reddi

Yapıda yapıyı oluşturan elemanlarda düzeltilmeyecek veya zararlı yada hatalı imalat yapıldığı veya aşırı oranda tamirat yapıldığı takdirde ve yapılan işlerde bu şartnamenin gereklerine uyulmadığı saptanan kısımlar reddedilecektir. Yüklenicinin imalathanesinde daha önce imalat kusuru görülmeyip sevk müsaadesi verilmiş olsa dahi reddetme işlemi yapılabilir.

ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖNEMLİ: Elektrik Projesinde yer alan 90 CM LED ARMATÜR kalemi ihale kapsamında yer almayacak olup tekliflerinizi Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi ve Mahal Listesinde bulunan kalemler üzerinden vermeniz önemle rica olunur.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

• Tesis elektrik işlerini üslenecek elektrik müteahhidinin uzmanlık belgesi olmalı, uzmanlık

derecesi yetkili kurumlar tarafından onaylanmış olmalıdır. Ya da ana Yüklenici, elektrikçisinin lisansını garanti etmelidir.

• Tesiste mekanik oda ve kazan dairesinde bilgilendirme ve uyarı nitelikli resim, yazı, işaretlendirme yapılacaktır

• Uygulama sırasında teknik elemanlarının onayı alınmadan malzeme seçimi yapılmayacaktır.

2. STANDARTLAR

Tüm malzeme ve işçilik TSE’ye uygun olmalı, TSE bulunmadığı durumlarda;

a) VDE, IEC, BS’ye,

b) Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamelerine,

c) Yerleşmiş iyi mühendislik kurallarına uygun olacaktır

3. ELEKTRİK İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ

• Tesisat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik ve teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

• Tesisatta kullanılan bütün iletkenler, imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktır. Hiçbir surette parça parça kısımlar eklenerek kullanılmayacaktır.

• Tesisatta ışık ve priz devreleri ayrı olacak ve ayrı sigortalarla korunacaktır.

• Tesisatta yanmaz plastik veya porselen klemens kullanılacaktır.

• Tesisatta kullanılan tablolarda, tam yük altında çektiği akımın fazlara göre dengelenmesi sağlanacaktır.

Sıva Altı Tesisat

• Sıva altında yapılan tesisat, projesine göre PVC borular içinde olacaktır. Borular TSE

normlarına uygun üretilmiş olup TSE belgeli olacaktır. Boruların ancak üç tanesi yanyana döşenecektir. Üçten fazla borunun döşenmesi hainde, borular üçer üçer gruplara ayrılacak, her iki grup arasında 4 cm. mesafe bulunacaktır. Zorunluluk durumunda boruların üzeri sıva teli ile örtülecektir. İniş boruları sıva altında düşey veya yatay olarak döşenecektir.

• Sıva altı tesisatta iletkenler, boru döşeme işi bitirilip, sıva ve birinci badana sonunda borular içinden çekilerek döşenecektir. Aynı bina tesisatında kullanılan faz iletkenleri, fazlarına göre

ayrı renk, bütün nötr iletkenleri de birbirleriyle aynı renk olarak döşenecektir. İletkenler norm renklerde döşenecektir.

• Tesisatta aynı koridor ve odadaki buatlar aynı seviyede bulunacaktır. Çarpık, sıvadan taşmış veya çukurda kalmış buatlar, masrafı yükleniciye ait olmak üzere düzeltilecektir.

• Tesisatta kullanılan priz ve anahtarların montaj yüksekliği için proje baz alınacaktır.

• Sıva altı tesisat buat kapakları (normal ve kare buat) duvar rengine uygun boya ile iki kat boyanacaktır. Dairesel buatlara dörtten fazla boru girişi yapılmayacaktır.

• Sıva altı kare buatların gövde ve kapakları yanmaz sert plastik malzemeden olacaktır. Kapak gövde kenarlarından 5 mm. taşacaktır.

• Hacimlerin özelliğine uygun olarak, zorunlu durumlarda tavana buat konulabilecektir. Armatürlere bu buatlardan geçiş yapılacaktır.

• Kasa ve buatlar klipsli tip olacaktır.

• Toplu buatlı hacimlerde münferit buat kullanılmayacak, ancak derin kasa ile aynı linyeye bağlı cihazlarda cihazdan cihaza geçiş yapılacaktır.

• Tesisatın döşemeden olması halinde tesisat, sert PVC beton tipi spiral boru veya sert PVC tipi boru içinden döşenecektir.

• Beton dökülmesi sırasında, yüklenici yeterli elemanını iş başında bulundurarak, döşenen boruların hasara uğramamasını sağlayacaktır.

• Sıhhi tesisatta arıza olduğunda elektrik bakımından tehlike yaratabilecek tavan ve duvar bölümlerine, linye ve sorti hatları ile buat, armatür gibi elemanlar konulmayacaktır.

Sıva Üstü Tesisat

• Sıva üstü tesisat projede belirtildiği şekilde halojen free tipi kablolarla yapılacaktır.

• Kabloların döşenmesinde duvardan mesafe sağlayacak plastik ve metal kroşeler

kullanılacaktır. Duvarda münferit yatay kablolar sert PVC boru içinden, kablo taşıyıcı saç profil içinden veya özel plastik kablo taşıma elemanları içinden döşenecektir. Bu döşeme tercihi için öncelikle projesindeki açıklamalardan, projede yoksa kontrolluğun talimatından

yararlanılacaktır. İniş kanalı ve duvar kolon benzeri bina elemanları üzerinden yatay ve düşey olarak döşenen ikiden çok küçük kesitli kablolarda mutlaka ray tipi kroşeler kullanılacaktır.

• Kroşeler ait oldukları kabloların ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta olacaktır.

• Plastik kroşelerde ara mesafe 30 cm.'yi, metal boru kroşelerinde ise ara mesafe 50 cm.'yi geçmeyecektir.

• Kablolar, yatay kablo merdivenlerinde kroşesiz, serbest olarak, düzgün bir biçimde döşenecek, kablolar her 1 mt.'de bir plastik kablo klipsi ile kablo kanalına tutturulacaktır.

• Sıva üstü tesisatta termoplastik buatlar kullanılacaktır.

• Sıva üstü tesisatta bütün buat, tablo, armatür ve cihazların girişlerinde lastik rondelalı bakalit veya pirinç rakorlar kullanılacaktır.

• Sıva üstü tesisatta, kabloların en az iki yerine (tablo ve kablonun bağlandığı cihaz tarafında

olmak üzere), projesinde belirtilen kodları ve/veya ilgili tablo kodu ve linye numarasını içeren etiketlikler bulunacaktır.

• Tozlu ve nemli yerlerdeki tesisat toz ve neme karşı korunmuş olacaktır.

• Sıva üstü tesisattaki tüm rakorlar, kablo kesitlerine uygun çapta seçilecektir. Kablolar rakorlardan geçirilip bağlantıları bitirildikten sonra, rakorlar macunla tıkanacaktır.

• Tesisatta kabloların duvar geçişleri galvaniz boru içinden yapılacaktır. Borunun her iki ucu alev geçirmez köpük ile doldurulacaktır.

• Tozlu ve nemli yerlerdeki tesisatta kullanılacak anahtar, priz ve armatürler ile diğer malzemeler nem ve toza karşı sızdırmaz özellikte olacaktır.

• Sıva üstü tesisatta armatür gövdelerinde mevcut toprak civatasına güvenlik hattı bağlanacaktır.

• Tesisatta duvar ve beton mahallere kroşe ve cihazların tespiti, yerine uygun plastik ve metal dübellerle yapılacaktır.

• Demir aksam üzerine yapılan her türlü, kablo, cihaz, kroşe ve benzeri tesisat malzemesinin tespiti bina statiğini etkilemeyecek biçimde olacaktır. Bu işlem için elektrik kaynağı

kullanılacaksa kontrolluğun onayı alınacaktır.

• Mekanik darbeye maruz kalacak yerlerde tesisat (Kazan, Hidrofor, Pompa, Soğutma

Merkezleri, vb.) galvaniz ve/veya PVC veya lastik kablı çelik spiral boru içinden döşenecektir.

Spiral borunun galvaniz boru ve/veya cihaz terminal kutusu bağlantılarında mutlaka metal rakor kullanılacaktır.

• Tesisatta mevcut saha tipi enstrümanların (ölçü ve kontrol devresi cihazları, sensörler, limit anahtarlar vb.) kablo bağlantıları bir tür rezerv bırakılarak döşenip, ilgili cihazların

terminallerine bağlanacaktır.

• Kabloların yerden 2 mt. yukarıya kadar olan kısımları galvaniz muhafaza borusu ya da çok sayıda yanyana döşenmiş kablolardan saç muhafaza (2 mm.) içine alınacaktır.Bu muhafaza iki kat astar iki kat duvar rengine uygun boya ile boyanacaktır.

• Kabloların döşendikleri her yerde, çaplarının 12 katından daha küçük yarı çaplı kavisler yapılmayacaktır.

• Duvar, beton veya çelik kolon ve benzeri bina elemanlarına monte edilecek; buat, anahtar, şalter, priz ve benzeri tesisat cihazları, araları en az 10 cm. aralık bırakılarak monte

edilecektir. Etanj prizler için mekanik mukavemeti sağlayacak 40x40x4 mm. koşebentten veya 40x5 mm. lamadan üretilmiş kolyeler kullanılacaktır.

• Sıva üstü tesisatta, kolon ve duvardaki cihazlara münferit iniş kabloları, yerine göre sert PVC (basınçlı tip), galvaniz boru, aluminyum boru ya da sanayi borusu içinden yapılacaktır.

tarafından verilecektir. Böyle yerlerde, iletkenler, yatayda sac kablo kanalından, düşeyde kablo merdiveni dışında boru içinden döşenecektir. Kablo kroşesi kullanılmayacaktır. Özel durumlarda bazı düşey inişler kapalı tip kablo kanalları içinden gerçekleştirilebilir.

• Sıva üstü tesisatta sıcak akışkan taşıyan boruların yakınından elektrik tesisatına ilişkin kablo döşenmeyecektir.

• Sıva üstü tesisat; yangın ihbar, telofon, TV-Anten, seslendirme, güvenlik tesisat kabloları, ve duyar elaman, data terminal hatları, elektronik sinyal kabloları, data terminal kabloları ile

enerji kabloları aynı kablo yollarına döşenmeyecektir. Bu tesisatlara ilişkin kablolar, bağımsız kablo yollarından teknik şartlara uygun olarak (kapalı tip) döşenecek veya zayıf akım kabloları ayrı ayrı PVC borular içerisinden çekilecektir. Bu kabloların aynı sac kanal içerisinde taşınması durumunda araya seperatör konulacaktır.

• Sıva üstü tesisatta, içerisinden kablo geçen borulara ait tesisatta;

🢭 İkiden fazla dirsek yapılmayacaktır.

🢭 Kullanılan boru çapları kablo dış çapından %50 büyük olacaktır.

• Asma tavanlı hacimlerde, asma tavan üzerinde, tesisat sıva üstü olacak; ancak anahtar, priz, buton, tesisat ölçü, kontrol cihazları vb. inişlerinin duvarda sıva altı olması gerekli yerlerde geçiş buatları kullanılacaktır. Geçiş buatları asma tavan üzerinde olacaktır. Geçiş buatı olarak sıva altı buatın üzerine oturan ve onu tamamen örten ölçüde kare buatlar kullanılacaktır.

• Asma tavan içinde tekil iletken dalları genel kablo yollarından itibaren (saç kanal vb.), yerine göre PVC, galvaniz boru, aluminyum boru veya sanayi borusu içinden sıva üstü olarak döşenecektir. Asma tavan üzerinde iletkenler kesinlikle asma tavan elemanlarına dogrudan bağlanmayacak ve serilmeyecektir. Asma tavanda, “kablo yolu-buat-alıcı” arasındaki tekil

iletkenler, mutlaka boru içinden serbest olarak döşenecek; asma tavan büyük bir oranda sökülmeden iletken değiştirilebilecektir..

• İş bitiminde kablolar burulma olmayacak biçimde monte edilecektir.

• Kablolar satın alınırken, montaj esnasında ek yapılmayacak biçimde alınması gereklidir.

• Kablolar boru içinden çekiliyor ise 25 metrede bir kablo çekme kutusu konmalıdır.

• Kablolara gerilim verilmeden önce faz arası ve faz toprak test gerilimine tabi tutulacaktır.

• Aydınlatma Sortileri

• Linye hatları için, 2,5 mm² ,sorti hatları için 1,5 mm² olmak üzere plastik izoleli nhxmh tipi kablolar kullanılacaktır.

• Tesis edilecek çeşitli sortilerin tanımları ayrıca verilmiştir. Bütün değerlendirme bu esaslara göre yapılacaktır. Keşifte sorti fiyatlarına linye hatları da dahil edilmiş olup açıklanan ölçüler dışında bir bedel ödenmeyecektir.

Priz Sortileri

• Linye ve sorti hatları en az 2,5 mm² olmak üzere plastik izoleli NHXMH tipi kablolar ile yapılacaktır.

• Aynı linye üzerinde bulunan priz sortilerinin herbiri keşifte normal priz sortisi olarak kabul edilmiştir.

• Güvenlik hatlı sortilerde, güvenlik hatları tali tablodan prizlere kadar devam edecek ve tüm priz sortilerinde tesisat tamamen antigron malzeme ile yapılacak, priz ve buatlara kablo

girişlerinde rekor kullanılacak, prizler ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte ve 16 A'lik olacaktır.

• Ups prizleri kırmızı, diğer prizler beyaz renkli olacaktır.

• Döşeme üstü priz çıkış kutuların 1 adet ups, 1 adet normal priz olacak şekilde düzenlenecektir.

4. ANAPANO

• Ana pano, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik ve fenni şartname

hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Bu şartname, şemaları verilen 380 V. işletme gerilimli pano ve tabloları kapsamaktadır.

• Ana pano işinin ehli, İSO 9001 kalite belgeli ve pano imalatı yapmaya yetkili pano imalatçılarına yaptırılıp, Aynı imalatçı pano içine elektrik malzemelerinin montajını yapacaktır.

• Ana pano veya tablolar projedeki prensip şemalarında gösterildiği şekilde üretilecektir.

• Ana panoda kullanılacak sac karkas, demontable pano olup modüler yapıda olacaktır.

• Uygulamada son durumu içeren (as-build) tablo şemaları, akım yolu şemaları, klemens şemaları ve tablo resimleri yüklenici tarafından çizilerek yetkili merciye verilecek, bir kopyası da pano proje cebine konularak muhafaza edilecektir.

• Tablolara monte edilen bütün cihazlar imalat resimlerine uygun olarak kodlanacak; cihaz terminal numaraları, ilgili klemens numaraları ve kodlarına göre etiketlenecektir. Tablo üzerinde çıkış isimlerini belirleyen plastik etiketler kullanılacaktır.

• Tüm elektrik tesisatı ve panoda (baralar, kablolar, iletkenler ve benzeri) yapılacak olan nümerik işaretleme TS 6429 standardına uygun olacaktır. Buna göre;

"R" fazı Gri

"S" fazı Siyah

"T" fazı Kahverengi "Nötr" Mavi

"Toprak" Sarı- Yeşil olacaktır.

• Panolar profil verilerek rijidleştirilmiş sac veya demir iskeleti olup, 2 mm. kalınlığında DKP sac ile kaplanacaktır. Önce bir kat pas önleyici ve sonrasında iki kat fırında kurutulmuş elektrostatik boya RAL 7032 ile 80 -100 mikron kalınlığında boyanacaktır.

• Tabloların saç gövdesi ve tablo içindeki koruma cihazları, muhtemel kısa devre akımında oluşabilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanıklı olacaktır.

• Baralar projede belirtilen boyutta, dikdörtgen kesitli ve elektrolitik bakır olacaktır. Üç fazın

dışında hem nötr hem de toprak baraları bulunacaktır. Tüm baralar, gövdeden reçine izolatör veya pertinaks ile izole edilmiş, toprak baraları her ünitede gövdeye metal kulaklar vasıtasıyla civata ile bağlanmış olacaktır.

• Baralara kablo irtibatı 35 mm² kesite kadar bara irtibat klemensleri ile yapılacaktır. Baralar, daha büyük kesitli kabloların irtibatı için, tablo prensip şemasında belirtilen bağlantı sayısında kablo pabuç deliğine sahip olmalıdır.

• Baraların ek yerleri kalaylanacak, kullanılan civata, pul, rondela, somun ve benzeri bağlantı elemanları kadminyum kaplı olacaktır.

• Panoların menteşeli kapakları en az 25 mm² kesitli kalaylı bakır flexible örgülü şerit iletken ile pano gövdesine bağlanacaktır. Bu bağlantıda, iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövde ile kapağa uygun biçimde kaynatılmış civatalarla mükemmel sıklıkta bağlanacaktır.

• Panoların önü, kilitlenebilir kapak ile kapatılacaktır. Bütün kilitler, tek tip anahtar ile

kilitlenebilecektir. Panonun tozdan ve rutubetten korunması için gövde ile kapak arasında lastik conta bulunacaktır.

• Tablo ve tablolarda kullanılan cihazlardaki terminaller klemensli ise ve bu terminallere çok

telli iletkenler bağlanacak ise, iletkenin uçları mutlaka lehim veya yüksük ile solid hale getirilip bağlanacaktır. Klemensli bağlantılar çok telli iletkenlerde, yarıksız tip pabuçla yapılacaktır.

Klemensli bağlantılar, solid iletkenlerde doğrudan yapılacaktır.

• Üzerinde elektrikli cihaz bulunan kapaklar, çok ince telli ve örgülü kablo ile gövdeye bağlanabilecektir .

• Birbirine irtibatlanacak anahtarlı otomatik sigortalar, özel barası ile köprülenecek ve özel rayına monte edilecektir .

• Pano içi bağlantılarda, koruyan sigortaya göre en az şu kesitlerde;

16-20 Ampere kadar :2,5 mm²

25-32 Ampere kadar :4 mm²

35-40 Ampere kadar :6 mm²

63 Ampere kadar :10 mm²

80-000 Xxxxxx xadar :16 mm²

100-125 Ampere kadar :25 mm²

125-160 Ampere kadar :35 mm²

160-200 Ampere kadar :50 mm²

200-250 Ampere kadar :70 mm²

250 -315Ampere kadar :95 mm² N2XH kablo ile yapılacaktır.

• Tablolarda kontrol ve alarm devreleri kablolarının kesiti en az 1.5 mm² olmalıdır.

• Akım trafolarının sekonderine bağlı iletkenler 4 mm² olacaktır .

• Cihazların devrede olduğunu yeşil renkli sinyal lambası gösterecektir.

• Tüm pano kapaklarında şebeke ve ups hatları için 3 fazı gösterir toplam 6 sinyal lambası olacaktır

• Sinyal lambası devreleri sigorta ile korunacaktır. Bunun için sigortalı xxx xxxxxxx kullanılması tercih edilecektir..

• Tablolarda baralar, büyük akımlı cihazların açık terminalleri, şalter terminalleri ve koruma elemanları olarak NH tipi bıçaklı sigortalar, tesadüfi el temaslarına karşı şeffaf pleksiglas

kapaklarla muhafaza altına alınacaktır. Bu amaçla kullanılan pleksiglas levhalar (düz veya form verilmiş) en az 3 mm. kalınlıkta olacak, kolay söküp takma işlemine uygun mekanik bağlantıya sahip olacaktır.

• Rakor ve metal başlık kullanıldığında, besleme ve tüketim kabloları döşendikten sonra bütün rakorlar macun ile tıkanacaktır. Yedek rakorlar da macun ile tıkanacaktır.

• Yukarıdaki son iki maddede sağlanacak özelliklerle, elektrik pano kapakları açık iken, pano içinde enerji taşıyan iletkenlerle doğrudan ulaşım mümkün olmamalı, yanlışlıkla bir anahtar, metal çubuk değmesi suretiyle elektrik çarpması ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. Pano önündeki alana, pano genişliği kadar (iş güvenliğine uygun) "yalıtkan yer malzemesi "

konulmalıdır.

Garanti Süresi

• Elektrik ana pano müteahhidi, her pano için ayrı olarak hazırlanan kabul tutanağının yetkili merci tarafından imzalandığı tarihten başlayarak 12 ay süreyle, imalattan kaynaklanan tüm hatalara karşı, panoları garanti edecektir. Garanti süresi içinde imalatçı tarafından

değiştirilecek her parça ve pano aksamı için yukarıdaki garanti süresi geçerli olacaktır.

Tali Panolar

• Tablolar, şartname ve projeye göre hazırlanıp tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak, 1,5 mm kalınlığında düzgün yüzeyli saç levhalardan imal edilecektir.

• Gövde içinde, teçhizatı taşıyan şase ve köprü, cihazları örten ve üzerinde sigorta, kumanda

teçhizatları v.b. gibi elemanlar için delik bulunan iç kapak olacaktır. İç kapak kolaylıkla çıkarılıp takılabilecektir.

• Tablonun boyutları, monte edilecek teçhizata göre tayin edilecektir. Ayrıca tabloda bir miktar boş yer bırakılacaktır. Tablonun önü kilitlenebilir kapak ile kapatılacak ve bütün kilitler tek tip anahtarla açılıp kapanacaktır.

• Hareketli kapakların topraklanması, 6 mm² 'lik çok ince telli örgülü ve sarı+yeşil izoleli

iletkenle yapılacaktır. Bu bağlantılarda, iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye veya kapağa uygun bir şekilde kaynatılmış cıvatalara bağlanacaktır.

• Sıva üstü tip tablolarda, kapak üzerinde lastik conta bulunacaktır. Tablonun rutubet ve tozdan korunması için sızdırmazlık sağlanacaktır.

• Tabloda, faz, nötr ve toprak baraları bulunacak, faz ve nötr baraları gövdeden izoleli olacak, baralar devre akımına uygun kesitte saf bakırdan imal edilecektir. Besleme ve linye hatları ray tipi klemenslerle tabloya tespit edilecek, klemensler ısıya dayanıklı, yanmayan malzemeden olacaktır.

• Sıva üstü tali dağıtım tabloları rakor çıkışlı olacaktır.

• Rakorlar kullanılacağı kablo çapına uygun, bakalit veya yanmaz malzemeden olacaktır.

• Tali dağıtım tabloları kapağında, tabloda gerilim olup olmadığını gösteren sinyal lambaları bulunacaktır.

• Kablolara düzgün form verilerek gerekli yerlerde plastik kablo kanalları kullanılacak, tablo teçhizatları ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlenecektir.

• Tüm kumanda ve kontrol kabloları numaralanacak ve kotlanacaktır.

• Klemenslere, çok telli fleksibl iletkenler bağlanacak ise, iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır.

• Her klemense bir adet iletken bağlanacaktır. İki veya daha fazla iletken klemense bağlanmayacaktır.

• Tablo içindeki, otomatik sigortalar, impuls röleler, kontaktörler, röleler ve şalt malzemeleri, tabloda enine yer işgal edecektir.

• Sigorta, sigortalı şalter, otomatik şalter, ölçü aletleri v.b. malzemelerin her birine projesine uygun olarak bir kod verilecek ve bu kod da bir etiket halinde malzemenin üstünde yer alacaktır.

• Proje ve şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmış imalat resimlerinin ve hesaplarının kontrollüğe onaylatılmasından sonra imalat resimlerine uygun olarak tablo imalatına

geçilecektir. Kontrollüğe onaylatılmak üzere verilecek imalat resimleri ve dokümanları 4 kopya olacaktır.

• İmalat resimleri başlıca aşağıdaki resimlerden ve hesaplardan oluşacaktır:

	1-	Tablo dış görünüş resmi
	2-	Tek kutuplu elektrik bağlantı şeması
	3-	Kısa devre hesapları
	4-	Kablo listesi ve kodları
	5-	Malzeme detayları listesi (renk, marka, değerler, proje kodları)
Baralar	6-	Etiketlerin listesi

• Alçak gerilim ana dağıtım tabloları ve tali dağıtım tablolarında, dikdörtgen kesitli bakır baralar kullanılacaktır.

• Bakır baralar, kısa devre akımlarının dinamik etkisine göre ölçülendirilecektir. Ancak, 3 mm kalınlığından az; faz nötr ve toprak barası kullanılmayacaktır.

• Bakır baralar %99,9 saflıkta, elektrolitik ve dikdörtgen kesitli olacaktır.

• Baraların ek yerleri, temas direnci en az olacak şekilde birleştirilecektir. Bu birleşme, kadmiyum kaplı, çelik cıvata, somun, pul ve yaylı rondelalar yardımıyla yapılacaktır.

• Baralarda faz belirlemek için norm renk kodları kullanılacaktır. Bu renk kodları tablolar

bölümünde belirtilmektedir. Baraların ek yerleri ile branşman alınan yerlerde temasın çok iyi olması için baralar boyanmayacaktır

5. ŞALTERLER

Otomatik Şalterler

• Yüklenici, ana dağıtım tablolarındaki, gerekirse diğer tablolardaki (tali tablo) kısa devre akımlarını hesaplayacak ve her tabloda kullanacağı otomatik şalterlerin kesme gücünü belirleyip Kontrol’lüğün onayına sunacaktır.

• Otomatik şalterler, el tahrikli veya motor tahriki olabilir. Ancak kullanıcının tahrik hızına bağımlı kalmaksızın ani olarak devreye girebilmelidir.

• Şalterler, selektivite özelliğine sahip olmalıdır.

• Şalterler, IEC 947-2 , UL ve TS 1058 standartlarına uygun olacaktır. Şalterlere ait tip test sertifikaları İş Yaptırana ve Kontrol’lüğe teslim edilecektir.

• 800A ve daha üstü değerlerdeki şalterlerde elektronik açma ünitesi olmalıdır.

• Ana dağıtım tablolarına yerleştirilecek otomatik şalterlerin kesme kapasitesi 70 kA olacaktır.

• Her fazında ani tesirli manyetik kısa devre rölesi ile termik aşırı akım rölesi bulunacaktır.

Şalter kendi kendine açılıp kapanmayacak ancak düşük gerilim rölesinin ilavesi halinde gerilim kesilmesinde kendi kendine açılabilecektir.

• Tali dağıtım tablolarına yerleştirilecek şalterlerin kısa devre akımı kesme kapasiteleri için (örnek olarak en az);

-100 A nominal akımda 25 kA

-160-250 A nominal akımda 36 kA

-400-630 A nominal akımda 45 kA

-800-1250 A nominal akımda 50 kA

-1250 A üstü nominal akımlarda 70 kA kullanılacaktır.

Kısa devre hesaplarına göre gerekli kesme gücü değerlerine belirlenip ve Kontrollük onayı alınarak şalterlerin kısa devre akımları seçilecek malzeme siparişi verilecektir.

Pako Şalterleri

• Elle açılıp kapanan ve çabuk açan cinsten olacak ve kontaklar nominal akımını rahatlıkla açıp kapayabilecek, ön plakası üzerinde etiket yeri bulunabilecek ve VDE - DIN normuna göre imal edilmiş olacaktır.

• Tablo üstüne veya tablo arkasına monte edilecek tipte olacak, genellikle ana veya tali dağıtım tablolarına monte edilecektir.

Motor Koruma Şalteri

• Motorları aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için termik ve manyetik röle ile kombine edilmiş şalterle kullanılacaktır.

• Termik röle ayar mekanizması bulunacak ve motor nominal akımına ayarlanabilecektir.

• Tablo içinde terminalleri açık tip, tablo dışında polyamid gövdeli kutusu olacaktır.

6. SİGORTALAR

Otomatik Sigortalar

• Termik manyetik açmalı olacak, en az 3 kA’ lık kısa devre akımını emniyetle açacaktır.

• Hızlı sigortalar B tipi, gecikmeli sigortalar C tipi olacaktır.

• İcabında elle açıp kapamak için şalterlerde olduğu gibi bir kolu bulunacaktır.

• Sigortalar raya montajlı, termik manyetik açmalı tipte olacaktır.

• IEC 947-2, IEC 898 ve VDE kurallarına uygun olarak imal edilecektir.

• Pano girişlerinde ve enerji dağıtım sisteminde kullanılan sigortalar en az 10 kA ve C tipinde olacaktır.

7. MULTİMETRE,

• Binanın, enerji dağıtım sistemlerinde ve şehir şebeke beslemelerinde hassas akım ve güç ölçümü için kullanılacaktır.

• Yapılabilecek Ölçümler; faz akımları, ortalama faz akımı, faz-nötr voltajları ve ortalama faz- nötr voltajı, faz-faz arası voltajları, ortalama faz-faz arası voltajı, kW, kVA, kVAR, kW Demand, kW saat, güç faktörü,

RÖLELER

Kaçak Akım Koruma Rölesi

• Kaçak akım koruma rölesi, raya geçmeli tipte olacaktır.

• Şalterin ön yüzünde 0-1 konumu gözükecek ve kaçak akım algılamalarında açtırma yapacaktır.

• Kaçak akım koruma rölesi, ilgili IEC 1008 ve VDE kurallarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

• Cihazı test etmek için üzerinde bir test butonu bulunacaktır.

• Kısa devre açma akımı min. 10 000 A yada daha yüksek olmalıdır.

• Kaçak akım röleleri yangına karşı 300mA ,hayat korumaya karşı 30mA değerinde olmalıdır.

İmpuls Röle(Darbe Akım Rölesi)

• Genel hacimlerdeki aydınlatma elemanlarına; Mahallinden yada uzaktan izleme ve kumanda yapılabilmesi için projede işaret edilen kat tali aydınlatma tablolarında darbe akım röleleri

kullanılacaktır.

• İmpuls rölenin (darbe akım rölesi) çalışan kontakları 16 A, 220 V, kumanda kontrol kontakları 5 A, 220 V olacaktır.

• Elektromekanik tahrik impuls süresi 0.08 saniye olmalıdır.

• Ayrı bir kumanda gerilimine ihtiyaç duyulmayacaktır.

• Üzerinde gerilim olmasa bile, impuls röle konum değiştirmeyecek, bulunduğu konumda kalacaktır. Konum değiştirmesi için, muhakkak bir darbe akımı verilmesi gerekecektir.

• İmpuls röle (darbe akım rölesi) raya geçmeli tipte olacaktır.

• Detay katalogları malzeme sunum onay formu ile birlikte Kontrol’luğa sunulacaktır.

8. BUATLAR, EKLER VE KABLO GEÇİSLERİ Normal Sorti Buatı

• Bakalit’ten yapılacak ve en az 58 mm çapında olacaktır.

• İçinde porselen simit klemens bulunacak, klemenslerin kapağa değmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

• Etanj tesisatta kullanılan buatlar, vidalı kapaklı, giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve rakorlarda lastik contalar bulunacak ve buatın içine su girmeyecektir.

• Buatlar en fazla 4 rakorlu olacak 4'den fazla kablo girişi yapılmayacaktır.

• Buat rakorları, kablo bağlantılarından sonra, dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır. Sızdırmazlık sınıfı IP 55 olmalıdır.

9. KABLOLAR

Tesisatlarda kullanılan kabloların tipi TSE, VDE ve DIN normlarına göre imar edilmiş olması gerekmektedir. Kablolardaki renk kodları standartlara uygun olacak, topraklamada sarı yeşil kullanılacaktır. Kumanda kablolarında renk kodu yerine numaralama yapılmış olacaktır.

• NHXMH Tipi Kablolar

Bütün sıva altı ve üstü tesisatta linye ve sorti atlamalarında, topraklama tesisatında kullanılacaktır.Tüm kablolar sıvaaltı tesisatta boru içerisinden geçirilecektir.

• N2XH Tipi Kablolar

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kablolar. Tüm besleme kabloları ve dış etkilere maruz olmayan yerlerde serbest, boru veya kanal içinde kullanılmalıdır.

Saç Kablo Taşıyıcıları

• Genişliği 10cm’ye kadar olanlar 1mm, 20cm’ye kadar olanlar 1,5mm, daha geniş olanlar ise 2mm saçtan yapılacak, 30cm ve üstü olanların kenar yüksekliği 60mm, diğerlerinin kenar yüksekliği 40 mm olacaktır.

10. ARMATÜRLER

• Armatürler, TSE standartlarına ve/veya IEC norm ve tavsiyelerine uygun olacaktır.

• Aydınlatma tesisatında kullanılan armatürler, eğer verilmişse proje ekinde yer alan detaylardaki esaslara göre; yoksa keşifte belirtilen marka veya esaslara göre temin edilecektir.

• Etanş armatürlerin üretiminde gerekli özen gösterilerek sızdırmazlık temin edilecektir.

• Tüm metal gövdeli armatürler topraklanacaktır.

11. ANAHTAR PRİZ VE DUYLAR

Xxxxxxx ve Xxxxxxx

• Anahtar ve prizler uygulamada belirlenecek aksi bir istek belirlenmediği durumda, bitmiş zeminden;

Anahtarlar		h:	110 cm
Prizler	h:	40 cm

Tablonun üst kodu h: 200 cm

Anahtarlar kapıdan 20 cm pencereden 50 cm uzakta bulunacaktır.

• Sıvı üstü ve prizler 16A ve 500V için imal edilmiş olacak, prizlerde fişin girdiği yaylı yuvalar fişi sıkıca tutacaktır.

• Anahtarların ve prizlerin fiziki görünümü için Kontrol’luk, Xxxxx Xxxxxxxx (MİMAR) ‘nin onayı alınacaktır.

• Prizler mutlaka topraklı olacaktır ve akım taşıma kapasiteleri 16 A olacaktır.

• Projede belirtilmesi durumunda prizler kapaklı olacaktır.

• Prizler projelerde belirtilen yüksekliklerde olacaktır.Aksi durumlarda kontrolörlükten onay alınacaktır.

• Kesintisiz gerilim kaynağından beslenen prizler, diğer prizlerden farklı olacaktır. Toprak kontakları dışında ayrıca bir ayak bulunacaktır.

• Sıva üstü termoplastik muhafazalı prizler;

a. Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır.

b. Prizler mutlaka topraklı olacaktır.

c. Tek xxxxx xxxxxxx 16 A, üç xxxxx xxxxxxx en az 25 A olacaktır.

d. Prizler kendinden kapanır, yaylı kapaklı olacaktır.

e. Prizler darbe etkisi olmayan mahallerde kullanılacaktır.

12. BİNA HARİCİ TESİSATI

• Yeraltı kabloları, toprak seviyesinden en az 80 cm derinlikte açılacak toprak kanallar içine, dalgalı bir biçimde döşenecektir.

• Kablo döşenirken altına ve üstüne 10 cm olmak üzere toplam 20 cm kalınlığında kum tabakası döşenecek ve üst kısım birinci sınıf tuğla ile enine olarak (Kontrol’luğun onayı alındıktan

sonra) kapatılacaktır. Her tuğlanın altına en fazla iki kablo konacaktır.

• Beton zemin altına döşenmesi gereken kablolar, hdpe veya koruge boru içinde döşenecektir. Borulara girişte kabloların boruların kenarlarından dolayı zedelenmemesi için koruyucu tedbir alınacaktır.

• Kablo döşenirken, kendi çapının 12 katının daha küçük yarı çaplı kavis yaptırmamaya dikkat edilecektir.

• Kablo döşenirken zedelenecek biçimde sürünmeyecektir. Kabloların ek yerlerinde bir miktar fazlalık bırakılacaktır.

• Toprak kanallı kablo güzergahı, kanalın kapanmasını müteakip, küçük beton takozlarla işaretlenecek ve ayrıca sabit noktalardan ölçü verilmek suretiyle planlara işlenecektir.

• Toprak kanallarda, kanal toprakla kapatılıp, dövülüp sıkıştırılacak, artan toprak Kontrol’luğun göstereceği yere taşınacak bu işlemler dolayısıyla çevrede bozulan yerler eski haline getirilecektir.

• Bina dışı tesisat kabloları N2XH tipinde olacaktır.

13. YANGIN İHBAR TESİSATI

• Yangın ihbar tesisatı akıllı analog adresli olacaktır.

• Yangın ihbarları buton ve sensörler ile yapılacak, butonlar mahaline göre sıva altı veya sıva üstü olarak tesis edilecektir.

• Yangın ihbar butonları basıp kalacak tipte olacaktır (camları kırılan tipte olmayacaktır.)

• Yangın ihbar butonları kısa devre izolatörlü olacaktır.

• Yangın ihbar sirenleri yükses ses verebilen sirenler olacaktır. Montaj yükseklikleri bitmiş döşemeden aksi belirtilmediği sürece :

1. Yangın Santrali (panel üst kotu) : 1.5 m (Sistem odasında)

2. Yangın butonları (buton merkezi) : 1.4 m

3. Sesli ve ışıklı uyarı cihazları : 2.5 m

14. DATA TESİSATI

• Tüm data tesisatında kullanılan kablolar, halojen free özellikli cat6a veya cat7 kablo olacaktır.

• Elektrik tesisatının sıva altı olduğu yerlerde data tesisatı da sıva altı olarak PVC boru içerisinde tesis edilecektir.

• Data prizleri RJ45 tipinde ve cat 7 kabloya uyumlu olacaktır.

• Döşeme altı çıkış prizlerinde 2 adet data prizi bulunacaktır.

• Kablolar sıva altında PVC boru dahilinden geçirilerek sıva üstü kısımlarda ise özel kroşe ve

demir konsollar veya sac kanal ve döşeme altı kanallarında zayıf akım bölmeleri üzerine tespit edilecektir.

• Bu şartnamede zikredilmeyen hususlar için TSE, BS, VDE veya benzeri talimatnamelerin hükümleri ile TÜRK TELEKOM şartnameleri esas kabul edilecektir.

• Zayıf akım tesisatına ait ekler, olanaklar oranında bir kutu içinde toplanacak ve yan yana gelen kutular aynı ölçüde olacaktır.

• Bağlantı kutuları PVC esaslı malzemeden, sıva üstü olarak tesis edilecektir.

• Bağlantı kutularına bağlantı şemalarını içeren şemalar konacaktır.

• Data tesisatı projelerdeki switchlerden, projelerde belirtilen data prizlerine kadar eksiz bir şekilde çekilecektir.

• Data prizlerinde sonlndırma ve test elektrik yüklenicisi tarafından yapılacaktır.

15. TV SİSTEMİ

• TV sistemi uydu anteni,LNB,Recıver ve TV prizlerinden oluşacaktır.

• Anten 100cm çanak şeklinde olacaktır.

• LNB dört çıkışlı olacaktır.Turksat1C uydu yayınlarını alabilecek şekilde konumlandırılacaktır.

• LNBden çıkan kablolar şaftlardan eksiz olarak prizlere direk çekilecektir.

• Kablo lar aynı şafttaki kuvvetli akım kablolarından 20cm uzakta tesis edilecektir.

• Kablolar RG6 U6 tipinde olacaktır.

• Odalardaki TV prizleri enerji prizleri ile beraber aynı çerçeve içerisinde olacaktır.

• TV prizleri 0-2400MHZ 2db olacaktır.

16. TOPRAKLAMA TESİSATI

• Mevcutta bulunan topraklama tesisatı kullanılacak olup yeni yapılan tesisat bu topraklama ile irtibatlandırılacaktır.

• Ana panoya mevcut temel topraklamasından 50mm2 Cu iletken ile bağlantı yapılacaktır.

• İki binanın topraklaması birbiri ile irtibatlandırılacaktır.

• Mevcut topraklama tesissatı için ölçüm yapılacaktır. Bu ölçümün sonuçları idare tarafından yeterli görülmemesi durumunda iyileştirme çalışması yapılacaktır. Bu iyileştirmeler keşif dışı tutulmuştur.

• Topraklama iyileştirme çalışmalarında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

• Topraklayıcı elektrodu olarak 20 mm çaplı 1.5 mt uzunluğunda bakır elektrot kullanılacaktır.

• Topraklayıcı elektrotlar arasında min. 1 elektrot boyu (3 mt) mesafe bırakılacaktır.

• Topraklayıcı elektrotları, ait oldukları yapıya en az 1 mt uzaklıkta olmalıdır.

• Topraklayıcı elektrotları toprak yüzeyinden min. 60 cm derinliğe kadar çakılacaktır.

• Topraklama elektrotları aynı hat üzerinde mümkün olduğunca doğrusal olarak yukarıda belirtilen aralık ve derinlikte sıralanacaktır.

• Topraklama elektrotları doğal toprak zemine çakılmalıdır. Sonradan doldurulmuş zeminlerde istenilen direnç değerini yakalamak genellikle mümkün olmamakta ve çökmeler nedeni ile elektrotları zamanla açığa çıkması da muhtemeldir. Böyle zeminlerde elektrotlar daha derine çakılmalıdır.

• Topraklama elektrotlarının topraklama iletkeni ile bağlantısı civatalı konnektörlerle

sağlanacaktır. S konnektör kullanımı temas yüzeyinin daralması nedeni ile uygun değildir.

• Bağlantı konnektörlerinin özellikle iletkenle temas eden iç kısımları zemin suyu vs dış elektrolitik etkilere karşı silikon veya özel izole bantları ile izolasyonu sağlanacaktır.

• Topraklama değerinin iyileştirilmesi çok fazla sayıda elektrot gerektireceği bilinen durumlarda GEM tozu gibi özel kimyasallar kullanılarak daha az sayıda elektrot kullanılarak direnç değeri

istenen aralıklara indirilebilir. (Hiçbir şekilde su/tuz/kömür tozu gibi malzemeler kullanılmayacaktır.)

• Topraklama iletkenlerinin kablo kesitine göre izin verilen büküm yarıçapından daha keskin dönüşler yapmaması gereklidir.

• Topraklama kabloları dış ortamlarda kesitine uygun kablo kanalı içinden geçirilmelidir.

• Topraklama iletkenlerinin duvar üzerinden toprağa inişi de kablo kanalı ile yapılacaktır.

• Topraklama tesisatı bina betonu içindeki inşaat demirlerine bağlanmayacaktır.

• Topraklama direnç değerleri izin verilen değerlere indirildiği yapılan ölçümlerle kanıtlandıktan sonra kurulan tüm sistemin son kontrolleri yapılmalı ve sistemin üzeri uygun nitelikteki

toprakla kapatılmalıdır.

• Tüm tesisat tanınan yabancı yönetmelik ve standartlar ile Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının konuyla ilgili yönetmelik ve şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır. Burada ayrıca açıklanmayan konular için yukarıda sıralanan ek ve

tamamlayıcılar geçerli olacaktır.

• Tüm topraklama tesisatı, topraklama direnci 5 ohm’dan küçük olacak şekilde tasarlanacak ve elektrod sayısı bu değere göre tespit edilecektir.

• Eklerin elektriksel direnci 0.5 ohm’dan küçük veya temas yüzeyinin alanı iletken kesitinin en az iki misli olmalıdır.

• Topraklama (güvenlik) iletkenleri, ait olduğu tablodan başlayıp, ana topraklama tesisatı veya ana tablo toprak barasına kadar devam edecektir.

• Toprak altında nakiller ve toprak elektrodu 60 cm. (üst ucu) derine gömülecektir.

• Elektrod olarak bakır çubuk kullanılması durumunda 20 mm. çap ve 3 m. uzunluğunda ucu sivri çubuk elektrod kullanılacaktır.

• Elektrodların beton sahaya rastlaması veya ilerde betonlanması muhtemel toprak sahada bulunmaları veya bina içine tesis edilme zorunluluğu varsa, projede belirtilen detaylarla muayene rögarı içine çakılmaları sağlanacaktır

• Zeminin kayalık olması durumunda toprak elektrodunun yerleştirilebilmesi için kaya içerisine en az 10 cm. çapında ve 4 m. derinlikte oyuk açılmalı ve açılan boşluk GEM tozu ile

doldurulduktan sonra bakır topraklama çubuğu çakılmalıdır.

• Montajın tamamlanmasını müteakip elektrod üzerindeki irtibat kelepçesi asfalt bir havuz içine alınarak dış tesirlerden korunacaktır.

•

17. GENEL ŞARTLAR

• Yapılması gereken elektrik tesisatı projelerde ve şartnamelerde belirtilmiştir. Bütün imalatlar özel şartname hükümlerine ve projeye ekli detaylara göre hazırlanıp tatbik ettirilecek imalat resimlerine, normlara uygun olarak yapılacaktır. Sözleşme eki şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı şartnameleri geçerlidir. Bilumum malzeme ve

teçhizat Türk Standart’larına uygun olacaktır. Şayet bazı malzeme ve teçhizat yapılış tarzı T.C.

Hükümeti veya mahalli idareler tarafından hazırlanan talimatnamelerde yer almamışsa, bu gibi malzemeler için VDE veya imalatçı ülke talimatnamelerinin son baskısı geçerli olacaktır.

• Yüklenici, tesisatta kullanacağı malzemelerinin numunelerinden müteşekkil malzeme numunelerini numune tablosunda, gösterilmesi mümkün olmayan malzemelerden katalog resim ve Türkçe izah namelerini üç kopya tam olarak tetkik ve tasdik edilmek üzere

Kontrol’lüğe verecektir. İmali gereken bütün teçhizatın, şartname ve projede belirtilen hususiyet ve detayına göre hazırlanacak imalat resimleri Kontrol’lüğe tasdike verilecektir. Belirlenen markalarda malzemenin piyasada bulunmaması halinde Yüklenici alternatif markaları fiyatları ve numuneleri ile birlikte Kontrol’lüğe sunacaktır. Yüklenici, numune

tablosu, katalog ve imalat resimlerinin tasdikini müteakip malzeme ihzaratı yapabilecek veya siparişte bulunabilecektir.

• Yüklenici, imalat başlamadan önce proje üzerinde mutabakata varılarak uygulama projelerini ve detayları çizerek Kontrol’lüğe onaylatacaktır. Yüklenici verilen projelerin eksik veya hatalı olması, işin doğru yapılmaması için Yüklenici’e mazeret teşkil etmez.

a. Yüklenici teklifi ile birlikte kullanacağı;

b. Her cins kablo

c. Her cins ölçü aletleri ve şalterler

d. Zayıf akım tesisatında kullanılan cihaz ve santraller

e. Redresörler

f. Busbar sistemi

g. Yıldırımdan korunma sistemi

h. Armatürler

i. Kablo tavaları

j. Kontrol kabloları

k. UPS

l. A.G. panoları

m. Jeneratör.

n. vb

Gibi malzemelere ait her türlü teknik bilgiyi, dokümanları ve kullanma talimatlarını v.b. Kontrol’lüğe verecektir.

• Yüklenici, yapmış olduğu tesisatın imalatı Türkiye’deki mahalli elektrik idaresi (EK – TEDAŞ) veya benzeri kuruluşlarla temasa geçerek tesisin kabulünü yaptıracaktır.

• Kesin kabul yapılana kadar sistemde oluşabilecek kullanım hatası dışındaki arızalar Yüklenici’in sorumluluğundadır. Yüklenici sistemin arızasız işletilmesinde İŞYAPTIRAN’a yardımcı olacaktır.

• Yüklenici geçici kabul işleminin ikmalinden önce, sistem ile ilgili işletme ve bakım

talimatlarını, cihaz bakım, çalıştırma, onarım kataloglarını, sistem için gerekli olan kısa ve uzun vadeli yedek parça listeleri ile İŞ YAPTIRAN’ın oluşturacağı Bakım-İşletme ekibine gerekli eğitimleri vermek zorundadır. Yüklenici bu hizmetler karşılığında ücret talebinde

bulunmayacaktır.

• Yüklenici, Kontrol’lükten onay almadan hiçbir malzemeyi kullanamaz.

Özel Poz Tanımları

ÖZEL.01 - HDMI UZATMA KABLOSU 15MT

- 120 Hz tarama hızını desteklemelidir.

- 480p, 720p, 1080i, 1080p ve 1440p video iletimini sorunsuzca gerçekleştirilmelidir.

- Kablonun özelliği bakır ve bakır üstü kalay şeklinde olacaktır.

- Kısa ve özellikle orta ve uzun mesafede kablo kalitesi görüntü kalitesi ile birebir eşdeğer

olmalıdır.

- Kablo yüksek kalite olmalı ve projeksiyon ekranında titreme, dalgalanma, çevresel elektrik sinyallerinden etkilenme oluşturmamalıdır.

ÖZEL.02 / 03 - DAHİLİ GÜVENLİK KAMERASI / HARİCİ GÜVENLİK KAMERASI

1. Kamera Bullet kasa tipinde olmalıdır.

2. Kamera görüntü sensörü 1/2,8 ″ 2 Megapiksel Starvis CMOS olmalıdır.

3. Kamera, en az, 1920 (H) x 1080 (V) 2 MP çözünürlük değerlerine sahip olmalıdır.

4. Kamera en az 3,6 mm lense sahip olmalıdır.

5. Kamera üzerinde lensin aralığı F1.6 olmalıdır.

6. Kameranın sinyal / parazit oranı 50dB değerinden fazla olmalıdır.

7. Duvar ve tavan montajı için uygun olmalıdır.

8. Kamera PoE desteklemelidir. PoE modülü kasa içerisinde dahili olarak yer almalıdır.

9. Kamera, aynı marka uyumlu ePoE switch veya ePoE NVR ile 800 metreye kadar PoE üzerinden çalışabilecek (ePoE) kabiliyette olmalıdır.

10. Ethernet bağlantı soketi, kablo konnektörünü dış etkenlerden koruyacak şekilde olmalıdır.

11. Kamera harici enerji girişi için soketli yapıda konnektöre sahip olmalıdır.

12. Kamera üzerindeki IR ledler minimum adet ile en az 40 metre gece görüş mesafesine sahip olmalıdır.

13. Kamera lensi ve IR ledlerin önünde dış etkenlerden etkilenmemesi için cam yerleştirilmiş olmalıdır.

14. Kamera IR ledlerin ışık şiddetini ayarlayarak görüntü patlamasını engelleyecek yapıya sahip olmalıdır. (Smart IR)

15. Aydınlatma değerleri renkli görüntülemede minimum 0.007LUX/F1.6 (1/3 s, 30 IRE), 0.06LUX/F1.6 (1/30 s, 30 IRE), ve IR ledler açıkken 0LUX olmalıdır.

16. Kamera sensörü gece renkli görüntüleme performansı sunan starlight teknolojisine, Sony Starvis sensör kullanarak sahip olmalıdır.

17. Shutter otomatik seçilebildiği gibi manuel olarak da en az 1/3 ile 1/100000s değerleri arasında seçilebilmelidir.

18. En az H265+, H265, H264+ ve H.264 video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

19. Ana akış, alt akış ve mobil akış olmak üzere en az üç farklı akış türüne sahip olmalıdır.

20. Kamera ana akışta en az 2MP (1 ~ 50/60fps), Alt akışta D1 (1 ~ 50/60fps), Mobil akışta ise 2MP (1 ~ 25/30fps) değerlerine sahip olmalıdır.

21. Kameranın Video bitrate değeri H.265 video sıkıştırma formatında 14K ~ 9984 Kbps, H264 sıkıştırma formatına 24K ~ 10240 Kbps aralığında otomatik ya da manuel ayarlanabilmelidir.

22. Kamerada; Yüz Algılama, Sanal Sınır, Bölge İhlal, Yabancı Nesne Algılama, Kayıp Nesne Algılama, Hareket Algılama, Video Kaybı Algılama, Kamera Sabotaj algılama özellikleri

olmalıdır.

23. HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPNP, NTP protokollerini desteklemelidir.

24. Cihazda NAS Kayıt özelliği olmalıdır.

25. Onvif versiyon 2.4 Profile S protokolünü desteklemelidir.

26. Kamera üzerinde, maksimum 128 GB bellekleri destekleyen 1 adet SD Kart yuvası olmalıdır.

27. En az 120dB değerinde TrueWDR özelliğine sahip olmalıdır

28. BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC özelliklerine sahip olmalıdır.

29. Tüm ayarları web browser üzerinden yapılabilmeli ve kamera canlı görüntüsü web browser üzerinden izlenebilmelidir.

30. Kamera canlı görüntüsü browser üzerinden sahip olduğu akış türleri seçilerek kolayca görüntülenebilmelidir.

31. Görüntü üzerinden kolayca dijital zoom yapılabilmelidir.

32. Canlı video penceresi üzerinden anlık ekran görüntüleri alınabilmeli, anlık video kayıtları yapılabilmelidir. Bu kayıtlar izleme yapılan bilgisayar ortamında seçilebilir bir uzantıya yapılabilmelidir.

33. Programlı kayıt için ilgili menüde grafiksel olarak kayıt zaman tablosu belirtilmelidir. Tablo üzerinden hızlıca kayıt programları oluşturulabilmelidir. Ana akış kaydının yanı sıra alt akış da seçilerek kaydedilebilmelidir.

34. Kayıt oynatma menüsünde ana akış ve alt akış kayıtları oynatılabilmelidir.

35. Web arayüzde alarm menüsü olmalı ve bu menüde seçilen alarm türlerine göre mesaj gösterme, ekran görüntüsü alma ya da sesli uyarı oluşturma gibi aksiyonlar

tanımlanabilmelidir.

36. Kamera, hareket algılama özelliğine sahip olmalıdır. Video üzerindeki hareket bölgeleri kolayca seçilebilmeli ve hareket algılama sonucu çeşitli alarm aksiyonlarını başlatabilmelidir. Alarm çıkışını tetikleyebilmeli, e-mail gönderebilmeli, kayıt başlatabilmeli, ekran görüntüsü alabilmelidir.

37. Kamera arayüzü Türkçe dil desteğine sahip olmalıdır.

38. Kameraya PC üzerinden erişildiğinde ya da kayıt cihazına eklendiğinde otomatik olarak tarih-saatini güncelleyebilmelidir.

39. Kamera ismi değiştirilebilmelidir.

40. En az dört bölge gizlilik maskeleme tanımlanabilmelidir.

41. En az dört ROI bölgesi tanımlanabilmelidir. Tanımlanan ROI bölgeleri için farklı görüntü kaliteleri belirlenerek, daha verimli bant genişliği kullanımı sağlanabilmelidir.

42. Kamera alarm anında, olay bazlı ya da bir program oluşturarak periyodik ekran görüntülerini dahili hafızasında kaydedebilmelidir. Kaydedilecek resmin kalitesi ve çözünürlüğü ayarlanabilmelidir. Daha sonra bu ekran görüntülerine kayıt izleme

menüsünden erişilebilmelidir.

43. Kameraya aynı anda en az 20 kullanıcı bağlanabilmelidir.

44. Kamera FTP ye video kaydı veya resim kaydı yapabilmelidir. Sürekli kayıt yapılabildiği gibi istenirse program oluşturularak günün farklı zamanlarında da olay bazlı ya da sürekli kayıt yapabilmelidir.

45. Kamera ayarlarını farklı bir kameraya aktarmak ya da yedeklemek için konfigürasyon dışarı aktarılabilmelidir.

46. Kamera, kendi markasına ait mobil uygulamaya IP veya port yönlendirme gereksinimi olmadan kendi özel kodu ile bağlanabilmelidir. Bu sayede kameraya aynı marka mobil

uygulamadan erişim sağlanabilmelidir.

47. Kameranın aynı marka izleme yazılımı (CMS) olmalıdır. CMS yazılımı Windows işletim sistemi üzerinde çalışmalıdır. Türkçe dil desteğine sahip olmalıdır.

48. Aynı ağda bulunan ya da uzak lokasyonda bulunan kayıt cihazları ve IP kameralar CMS yazılımına eklenebilmelidir. Eklenen cihaz sayısında herhangi bir sınırlama olmamalıdır.

49. CMS yazılımı aynı networkteki cihazları otomatik olarak bulmalıdır. Farklı networkteki cihazları port yönlendirme ayarı yapmaya gerek kalmadan P2P ile kayıt edilebilmelidir.

50. Eklenen cihazlar CMS yazılımının yüklü olduğu sisteme de kayıt yapabilmelidir. Her bir cihaz için kayıt programı oluşturulabilmelidir.

51. CMS yazılımı bir bulut ortamına entegre olmalıdır. Bu bulut ortamını destekleyen diğer Hırsız Alarm Sistemi, Yangın Alarm Sistemi, Geçiş Kontrol sistemi, Araç Takip sistemi ve Otomasyon sistemi gibi farklı platformları yönetebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.

52. Kamera, DC12V veya PoE (802.3af) güç kaynağı ile beslenmelidir.

53. Kamera ±30% Giriş Voltaj Koruma, 6 KV Yıldırım Koruma değerlerine sahip olmalıdır.

54. En az IP67 dış ortam koruma standardına sahip olmalıdır.

55. Kamera en az -

56. Kamera maksimum 95% nem değerine kadar çalışabilmelidir.

57. Kamera en az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.

ÖZEL.04 - 100CM UYDU ÇANAĞI

Korozyona ve paslanmaya dayanıklı alüminyum malzemeden yapılmış, kar tutmaz özellikteki 120 cm.lik çanak antenin CE ve TSE belgeli iş yerine temini ve montaj dâhil, çalışır vaziyette teslimi. LNB kurulum ve işçilik dâhil.

ÖZEL.05 - 4LÜ LNB UYDU ALICI

- Bağımsız Universal 4 çıkışlı

- Düşük akım çekimi

- Çalışma frekansı 10,7 – 12,75

- 01 db ile yüksek sinyal gücü

- Gürültü seviyesi düşük

- HD (high definition) yayınlara uyumlu

- 2 yıl garanti

ÖZEL.06 - 48 PORT SWITCH

Kesintisiz Ethernet (10Mbps), Fast Ethernet(100Mbps) ve Gigabit Ethernet (1000Mbps) bağlantıları için tasarlanmış olmalıdır. Her bir port tam çift yönlü modunda 2000Mbps performansa kadar desteklemeli.

Tüm portlar, 10Mbps/100Mbps için Tam/yarı çift yönlü transfer modunu,1000Mbps için Tam çift yönlü modunu desteklemeli.

Oto-MDI/MDIX işlevini desteklemeli.

Tam çift yönlü mod için IEEE 802.3x akış kontrolünü ve yarı çift yönlü mod için geri basınç akış kontrolü.

Anahtarlama düzenini depolama ve iletmeli.

Standartlar ve Protokoller: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3xCSMA/CD, TCP/IP MAC Adres Oto-Öğrenimi ve Oto-Eskitme

IEEE802.3x Tam-Duplex Modu için Akış Kontrol ve Yarı-Duplex Modu için Geri Baskı Backbound Bant Genişliği: 96Gbps

MAC Adres Tablosu: 8k

İletim Hızı:

10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port

1000BASE-T: 1488000pps/port

Portlar: 48 adet 10/100/1000Mbps Oto-Anlaşmalı RJ45 Portlar (OtoMDI/MDIX) Ağ Medyası:

10Base-T: UTP kategori 3, 4, 5 kablosu (azami 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (azami 100m)

100Base-Tx: UTP kategori 5, 5e kablosu (azami 100m) XXX/XXX-000 000X XXX(xxxxx 100m) 1000Base-T: UTP kategori 5, 5e kablosu (azami 100m)

LED Göstergesi: Güç, Bağlantı/Hareket Güvenlik ve Emisyon: FCC, CE

Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C Saklama Sıcaklığı: -40°C~70°C Güç: 100-240VAC, 50/60Hz

ÖZEL.07 - 3MT PATCH CORD

- Kategori: CAT.6

- Uzunluk: 3 Mt.

- 26 AWG

- 3P Sertifikalı

- RJ45 Jack

- Halojen Free Kablo Yapısı

ÖZEL.08 - 24 PORT POE SWITCH

Kesintisiz Ethernet (10Mbps), Fast Ethernet(100Mbps) ve Gigabit Ethernet (1000Mbps) bağlantıları için tasarlanmış olmalıdır. Her bir port tam çift yönlü modunda 2000Mbps performansa kadar desteklemeli.

Tüm portlar, 10Mbps/100Mbps için Tam/yarı çift yönlü transfer modunu,1000Mbps için Tam çift yönlü modunu desteklemeli.

Oto-MDI/MDIX işlevini desteklemeli.

Tam çift yönlü mod için IEEE 802.3x akış kontrolünü ve yarı çift yönlü mod için geri basınç akış kontrolü.

Anahtarlama düzenini depolama ve iletmeli.

Standartlar ve Protokoller: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3xCSMA/CD, TCP/IP MAC Adres Oto-Öğrenimi ve Oto-Eskitme

IEEE802.3x Tam-Duplex Modu için Akış Kontrol ve Yarı-Duplex Modu için Geri Baskı Backbound Bant Genişliği: 96Gbps

MAC Adres Tablosu: 8k

İletim Hızı:

10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port

1000BASE-T: 1488000pps/port

Portlar: 24 adet 10/100/1000Mbps Oto-Anlaşmalı RJ45 Portlar (OtoMDI/MDIX) Ağ Medyası:

10Base-T: UTP kategori 3, 4, 5 kablosu (azami 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (azami 100m) 100Base-Tx: UTP kategori 5, 5e kablosu (azami 100m) XXX/XXX-000 000X XXX(xxxxx 100m) 1000Base-T: UTP kategori 5, 5e kablosu (azami 100m)

LED Göstergesi: Güç, Bağlantı/Hareket Güvenlik ve Emisyon: FCC, CE

Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C Saklama Sıcaklığı: -40°C~70°C Güç: 100-240VAC, 50/60Hz

ÖZEL.09 - 16 KANAL NVR

1. Kayıt cihazı en az 16 adet IP kamerayı desteklemelidir.

2. Kayıt cihazı 4K (8 Megapiksel) çözünürlüğü ve kamera başına saniyede 120 fps (kare hızı) desteklemelidir.

3. Kayıt cihazının en az 2 monitör desteği olmalıdır.

4. Kayıt cihazının üzerinde en az 2 adet 8TB disk olmalıdır ve gerektiğinde kapasite arttırımı için en az 2 boş HDD yuvasına sahip olmalıdır.

5. Kayıt cihazının işletim sistemi gömülü Windows veya Linux olmalıdır.

6. Kayıt cihazı tek ekranda en az 25 kameradan oluşan ekran görünümünü desteklemelidir.

7. Kayıt cihazı an az 4 adet 1080p çözünürlüğündeki veya 1 adet 4K çözünürlükteki kaydı izletebilmelidir.

8. Kayıt cihazına JPEG, GIF, BMP, PNG formatında harita eklenmesi mümkün olacaktır.

9. Eklenen haritalar üzerine interaktif çalışan kamera ikonları eklenebilmelidir. Bu eklenen kamera ikonları aracılığıyla canlı ses ve video görüntüsü çağrılabilmelidir.

10. Kayıt cihazı statik veya dinamik IP adresi ile çalışabilecektir.

11. Kayıt cihazı dinamik DNS desteğine sahip olmalıdır.

12. Sistem üzerindeki kamera kayıtları üzerinde tarih, saat, kamera adı, video analitik kriterlerine göre arama yapılabilmelidir.

13. Kayıt cihazı direk veya ONVIF Profile S desteği olan farklı üreticileri kameraları desteklemelidir.

14. Kayıt cihazı seçilen kamera veya kameraların ses ve/veya video kayıtlarını ASF formatında dışa aktarma yeteneğine sahip olmalıdır. ASF dosyasını görüntülemek için gerekli olan yazılımda kayıtlar ile birlikte otomatik olarak kopyalanan medyaya aktarılmalıdır.

15. Video ve ses maniplasyona izin vermeyecek şekilde kayıt edilmeli ve içerisinde tarih, zaman ve kaynak belirtilmelidir.

16. Kayıt cihazının NAS desteği olmalıdır.

17. Kayıt süresini sadece depolama alanı limitlemelidir. Bununla beraber sistemde seçilen kameralar için maksimum kayıt günü sayısı belirtilebilmelidir.

18. Her kamera için ayrı ayrı çerçeve hızı ve çözünürlük tanımlanabilmelidir.

19. Kayıt cihazı sürekli, planlı, olay anında ve xxxxxx xxxxxx ses ve video kaydı yapabilmelidir.

20. Kayıt cihazı ile Pan, Tilt, Zoom özellikleri PTZ kameralar için çalıştırılabilmelidir.

21. Hareket algılama, ses algılama, kameraya zarar verme, sınır ihlali, kamera ile iletişimin kesilmesi gibi durumlarda alarm üretebilmelidir.

22. Alarm durumunda operatorün ekranında talimatlar görüntülenebilmeli, önceden belirlenen gerçek zamanlı görüntüler ekrana getirilebilmelidir.

23. Belirlenmiş bir alarm durumu için kaydedilen video için çözünürlük ve frame rate belirlenebilmeli ve alarm öncesi ve sonrası için önbellek tanımlanabilmelidir.

24. Alarm durumlarında sistem yöneticisine email gönderilebilmelidir.

25. Video yönetim yazılımı sunucu üzerinde 1 yıllık sistem logları tutabilmelidir.

26. İçinde Türkçe’nin de olduğu en az 20 dili desteklemelidir.

27. Kayıt cihazının xxxx xxxxxx desteği için API’si bulunmalıdır.

28. Yönetim sistemi üzerinde yeni kullanıcılar oluşturulabilmeli ve Windows hesabı ve Active Directory desteği bulunmalıdır.

29. Sistem yöneticisi kayıt cihazının ayarlarını yedekleyebilmelidir.

30. Donanımım desteklemesi durumunda birden fazla ekran ile görüntünün çoğaltılması, bölünebilmesi, tut – bırak işlemi ile kamera eklenmesi desteklenmelidir.

31. Sistem video ile birlikte ses de kaydedebilmeli, AAC LC 8/16KHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz kodekleri desteklenmelidir.

32. Video yönetim yazılımı, Motion JPEG, MPEG4 part2, H.264 ve H.265 desteğine sahip olmalıdır.

33. Kayıt cihazının kayıt için desteklediği bant genişliği saniyede en az 256 Mbit olmalıdır.

35. Kayıt cihazının üzerinde klavye, mause, kontrol klavyesi gibi ekipmanların bağlantıları yapmak için en az 2 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0 olmalıdır.

36. Kayıt cihazının üzerinde monitor bağlantısı için en az 1 adet HDMI (1.4b), 1 adet VGA bağlantısı olmalıdır.

37. Cihaz üzerinde en az 1 adet eSATA portu olmalıdır.

38. Kayıt çihazının üzerinde en az 2 adet 10/100/1000 Mbit değerinde Ethernet LAN ve Line-in/out portları bulunmalıdır.

39. Kayıt cihazı üzerinde doğrudan fiber bağlantısı için en az 2 adet SFP portu bulunmalıdır.

40. Kayıt cihazı EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022 class A, ICES- 3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, EN 55024, EN/IEC 00000-0-0, EN/IEC 00000-0-0 onaylarına sahip olmalıdır.

41. Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı değerleri 0 °C ile 40 °C arasında olmalıdır.

ÖZEL.10 - 27'' LED TV

- Sistemde kullanılacak olan izleme monitörleri endüstriyel tip 7/24 çalışma mantığına göre üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın görüntü teknolojisi LED prensiplerine dayanmalıdır

- Ekran boyutu en az 27 inch büyüklükte olmalıdır.

- Aktif çözünürlük en az 1920x1080 FULL HD olmalıdır.

- Ekran görüntü formatı 16:9 olmalıdır.

- Ekran yan cephelerden izlenme durumlarında (yatay görüş açısı) 178 derece olacaktır.

- 7/24 gün/saat esasına göre aralıksız çalışma performansına sahip olmalıdır ve ekran ömrü en az 50.000 saat olacaktır.

- Tepki süresi en çok 8 ms olmalıdır.

- Monitörün en az DVI, HDMI, VGA, BNC ve S-video analog girişleri ve bulunmalıdır.

- Monitörün PC audio girişi ve Audio L/R çıkışı bulunmalıdır.

- Monitörlerin 5x5 video wall desteği bulunmalıdır.

- Monitörün enerji tasarruf çalışma modu olmalıdır.

- Monitör CE, FCC ve UL sertifikalarına sahip olmalıdır.

ÖZEL.11 – 120 CM LED ARMATÜR

- Sistem lümen değerli en az 2400 olacaktır.

- Güç faktörü en az 0.90 olacaktır.

- Işın açısı en 120 derece olacaktır

- CCT değeri 6500 K olacaktır.

- Ürün yüksekliği en fazla 5 cm olacaktır.

- CRI değeri 80 den büyük olacaktır.

- Ürün ömrü en az 50000 saat olacaktır.

- Giriş güç değerleri 200V-240V, 50/60Hz değerlerini sağlayacaktır.

- IP sınıfı en az 65 olacaktır

- Elektrik sınıfı Class 1 olacaktır.

- Çalışma sıcaklık araşığı -20 ile +40 değerinde olacaktır.

- Üretilen ışık şiddeti 0-10 V değiştirilebilir olacaktır. Bu özellik aktif olarak her raf için ayrı ayrı kullanılacak olup gerekli bütün yazılım ve/veya donanım yüklenici tarafından temin edilecektir.

- Alüminyum kasalı olacaktır.

- CE, LM80 sertifikalarına sahip olacaktır.

- Led’Armatürlerin birbirine geçmeli şekilde montaj yapılabileceği gibi kablo vasıtası ile de birbirine entegre edilebilir.

- Led’Armatürlerin montaj aparatları malzeme fiyatına dahildir. İlave ücret ödenmez.

- Led’Armatür ve sürücülerinin ömrü en az 50000 saat olacaktır ve sürücüler malzeme fiyatına dahildir. Elektrik projesinde de gösterilen Her Raf için ayrı bir sürücü kullanıla bileceği gibi her raftaki Her armatür için ayrı sürücüde kullanılabilir. Buna Yüklenici idare ile karar verecektir.

- Sistem tam ve çalışır halde teslim edilecektir.

MEKANİK TESİSAT İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÖLÜM MG Mekanik Sistem Genel Şartları

BÖLÜM M01 Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı

BÖLÜM M02 Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı BÖLÜM M03 Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri

BÖLÜM M04 Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompala ve Aksesuarları, Donanım, Tecrit, Boya v.b. İşler

ÖNEMLİ NOT:

Bayındırlık Poz Numarası Verilen İmalatlar Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Kitapçığındaki Tarife Göre Yapılacaktır. Bu Tariflerin Yetersiz Olduğu Veya İlave Tarifler Gerektiren Özel İmalatlar ve Uygulamalar Bu Teknik Şartnamede Belirtilen Esaslara Göre Yapılacaktır.

MG- MEKANİK SİSTEM GENEL ŞARTLARI

01 MEKANİK TESİSAT İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR:

01.1 İŞİN TARİFİ:

Bu doküman Doku Kültürü Laboratuvar Yapım İşi mekanik tesisat işlerinin genel standartlara uygun nasıl yapılacağını tarif etmekle beraber dokümanları, şartnameleri, şantiyeye temin, test ve ayarlarını tarif etmektedir.

01.2 STANDARTLAR:

Yapılacak olan işle ilgili aşağıdaki standartlar kullanılacaktır; TSE : Türk Standartları Enstitüsü

TS : Türk Standartları

DIN : Alman Standartları Enstitüsü

ISO : Uluslararası Standartlar Organizasyonu NFPA : Amerikan Ulusal Yangın Koruma Birliği ASHRAE : Amerikan Isıtma, Soğutma Mühendisleri Birliği SMACNA : Havalandırma Kanal Standartları

: Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

: Yerel Yönetmelikler

01.3 YÜKLENİCİNİN TEKNİK SORUMLULUĞU:

YÜKLENİCİ firma yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm mekanik tesisatın mükemmel fonksiyon görür durumda olmasından sorumludur. Bu nedenle YÜKLENİCİ yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine teslim edilen projeyi ve diğer ihale evrakını inceleyerek, yapıya ait diğer projeler ile ( mimari statik elektrik, makine, montaj resimlerini ) karşılaştırarak gerekirse İŞVEREN ve proje müellifleri ile görüşecek ve tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin olacaktır. YÜKLENİCİ, bu konuda herhangi bir itirazı varsa veya yukarıda adı geçen şartname, standart, yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı veya eksik bir husus tespit ettiği takdirde, bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme imza tarihine kadar İŞVEREN’ ne yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde daha sonraki safhalarda proje ve keşifler çalışmasından sorumludur.

01.4 KOORDİNASYON:

YÜKLENİCİ inşaata paralel olarak mekanik tesisat işleri başlamadan önce ve sonra devamlı olarak inşaat, elektrik, mekanik ve makine montaj işleri ile koordinasyona dikkat edecek ve kontrollüğe işin nasıl yapılacağını yazılı olarak verecek, gecikme olmaması için engelleri önceden bir yazı ile bildirecektir. Beton dökülmeden önce kalıplarda tesisat için bırakılan delikleri, makine kaideleri ile boruların v.b. sistemlerin çatı üstünde çatı izolasyonunu tahrip etmeden döşenmesine imkan tanıyacak beton ayakların, dış hava panjurları ile makinelerin mahallerine girilebilmesi için gerekli boşluk yada kalıpların bırakılıp bırakılmadığını zamanında ve gereğine göre kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tespit ettiği taktirde bu durumu KONTROLLUK’ a ve ilgili işin müteahhit grubuna bir yazı ile bildirecektir. Ayrıca montaj sırasında iç mimarı ile ( dekorasyon ile ) sıkı sıkıya bağımlı olan işlerin montajından önce ( menfezler, anemostatlar v.b. ) temin edilecek ölçülerinin projede gösterilenden farklı boyutta olabileceği de dikkate alınarak; dekorasyon ve elektrik projeleri hassasiyetle incelenecek ve ihtiyaca göre KONTROLLUK onayı alınarak gerekli proje revizyonunu yapacaktır. YÜKLENİCİ, inşaat ve diğer müteahhitlik gruplarına mekanik tesisat ile ilgili istenilen bilgi ve doneleri iş programlarını etkilemeyecek şekilde verecektir.

01.5 SHOP DRAWINGLER:

Projelerde mekanik tesisat cihazları genellikle dış çizgileri ile ve nominal boyutları ile ifade edilmiştir. Bu nedenle YÜKLENİCİ, KONTROLLUK onayı ile satın alacağı veya imal edeceği bütün cihazların nasıl yerleştirileceğini ve tesisata nasıl bağlanacağını gösteren uygulama resimlerini ( shop drawing’leri ) ve cihaz kaide planlarını hazırlayacak ve KONTROLLUK’a onaylattıracaktır. Seçilen cihazların fiziksel olarak o yere sığması ve servis boşluğunun bırakılması için gerekli her türlü önlem shop drawing’lerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır. Bu resimler KONTROLLUK talebine ve uygun ölçekte ve sayıda plan, kesit görünüş ve detaylardan oluşacaktır ve

diğer söz konusu cihazların projede yer almayan bazı özelliklerinden dolayı projede revizyon yapmak gerekiyor ise YÜKLENİCİ değişiklik teklifini, çizimleri ile birlikte KONTROLLUK’a bildirecek ve tatbikata geçmeden önce yazılı onay alacaktır.

YÜKLENİCİ shop-drawing’leri 20 gün içinde tamamlayarak, KONTROLLUK’a teslim edip onaylatır. Ancak, iş programının aksatılmaması için ihtiyaç duyulması halinde karşılıklı mutabakat ile ara teslimatlar yapılarak imalatın gecikmemesi temin edilecektir.

Shop-drawing’ler sadece tasarım amacına uygunlukları açısından KONTROLLUK’ça onaylanacaktır. Bu çizimlerin onaylanması imzalanması, YÜKLENİCİ sorumluluğunu azaltmaz. Shop-drawing çizimleri için gerekli tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

01.5.a İmalat Çizimleri:

Başkaca belirtilmediği takdirde, çizim paftalarının boyutları minimum ebadı A1 olacaktır. Çizimler; kat planlarını, kesit görünüşlerini, elektrik tesisatı şemalarını ve teçhizat montaj detaylarını ve önerilen yerleşimi belirleyen ve gösteren teçhizat boşluklarını, teçhizat parçalarının yerleşim ve düzenini kontrol panolarını, yardımcı donanımını, boruları, kanal işini ve eşgüdümlü bir donanım sağlamak için belirtilmesi gereken diğer ayrıntıları içerecektir. Elektrik tesisata, şemaları, devre terminallerini belirtecek ve teçhizatın her parçası arasındaki bağlantı ile teçhizatın her parçasının dahili elektrik tesisat düzenini gösterecektir. Çizimler işletme, bakım ve işler durumları teçhizat parçalarının değiştirilmesi için yeteri açıklık bulunduğunu gösterecektir. Teçhizat onaylanmadığı takdirde, çizimler kabul edilebilecek teçhizatı sağlayacak şekilde düzeltilecek ve tekrar onaya sunulacaklardır. Yüklenici, imalat ve montajdan önce tüm iş için onayı alınmış belgelere sahip olacaktır. Ana tatbikat projeleri dışında her bölüm için ayrıca uygulamaya ve imalata yönelik detay ve ölçülendirme için projeler yapılacaktır. Yüklenici bu uygulama projelerinin Mimari, Mekanik ve elektrik projeleri ile uyumlu olmasını ve çakıştırılmasını sağlayacak, statik yönden kırma, delme gibi binayı etkileyecek ve estetiği bozacak uygulamaların olmamasını koordine edecek ve sorumlu olacak ve bu projeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

01.5.b İmalatçı Verileri:

Üretilen her parçanın onaya sunulan belgeleri üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgiyi, teçhizat çizimleri, şemaları, performans ve karakteristik eğrilerini katalog kupürlerini içerecektir.

01.5.c Standartlara Uygunluk:

Malzeme veya teçhizatın İdarece uygunluğu kabul edilebilecek Uluslar arası standartlar veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşların standartlarına uyması gerektiğinde bu uygunluğun kanıtı onay için idareye sunulacaktır. Bölümlerde ayrıca belirtilmediği takdirde, bir kuruluş belirli bir standarda uygunluğunu göstermek için etiket ya da liste kullandığı takdirde bu etiket veya liste kabul edilebilir bir kanıt olacaktır. Yüklenici etiket veya liste yerine kabul edilebilir şekilde test yapmaya yetkili bağımsız bir test kuruluşundan alacağı bir belgeyi idareye sunup onayını alacaktır. Bu belgede ilgili malzemenin, belirtilen kuruluşun test metotlarına göre test edildiği ve malzemenin belirtilen kuruluşun standardına uygun olduğu yazılı olacaktır. Standartlara veya şartnamelere uygunluğu tescil edilmemiş malzeme ve teçhizatla ilgili olarak kendi liste veya etiketini uygunluk kanıtı olarak kullanılan kuruluş, imalatçıdan temin edeceği bir uygunluk belgesini onaya sunacaktır. Belge imalatçıyı, ürünü ve kullanılan standardı belirtecek ve ürünün proje özelliklerini tüm şartlarına ve kullanılan standart listesine uyduğuna dair imalatçının yazılı onayı bulunacaktır. Bazı malzemeler veya özellikleri değişik Milli veya Milletlerarası standartlara atıf yapılarak tarif edilmişlerdir. Bunlar öncelikle TSE, daha sonra idarece kabul edilebilecek Milletlerarası standartlardır.

01.5.d Onaylı Test Raporları:

Malzeme ve teçhizatın tesliminden önce, her bölümde belirtilen tüm test raporlarının tasdik edilmiş birer suretleri onaya sunulacaktır.

01.5.e Uygunluk ve Yeterlik Belgeleri:

İmalatçıdan alınan, bu proje için sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili yayınlara uygunluğunu tasdikleyen belge onaya sunulacaktır. Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecektir. Belgeler orijinal olacaktır. Belgede; ilgili yayınlarda tanımlanan malzemelerle aynı kullanım ve sonuçları

sağlayan, "belirtilen malzeme ile eşit veya daha fazla kullanım ve performans sağlayan" gibi ürünler belirtilen tüm şartlara uymadığı izlenimini verdiği şekilde yorumlanabilecek cümleler bulunmayacaktır. Belge, açıkça ürünün istenen şartlara uyduğunu belirtecektir.

02- İSLETME VE BAKIM KILAVUZU:

Teçhizatın her parçası için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde kılavuz temin edilecektir. Bu kılavuzların komple şekilde bir kopyası teçhizat testlerinin yapılmasından önce temin edilecek ve bu kılavuzların geçici kabulden önce idareye teslimi yapılacaktır. Kapakta şu tanımlamalar yazılı olacaktır.'IŞLETME VE BAKIM KLAVUZU" kelimeleri, teçhizat veya binanın adı ve yeri, Yüklenici adı, ve kontrat numarası. Kılavuzda, her teçhizat montaj taşeronunun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır, kılavuzda, "içindekiler" listesi bulunacak, konuyu içeren talimatların önüne yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlemesi "içindekiler" bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla çizimler bulunacaktır. Kılavuz şunları içerecektir:

Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik tesisatı ve kontrol şamaları; yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası;

teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı; yol verme yöntemi işletme yöntemi, kapatma talimatları; montaj talimatları; bakım talimatları; tip, sınıf, ısı aralığı, ve frekansı içeren yağlama tarifesi; güvenlik önlemleri; şemalar, ve resimler; Test yöntemleri, performans verileri; ve parça listesi. Teçhizatla ilgili parça listelerinde, temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır.

03- İSLETME TALİMATLARININ ASILMASI:

İşletme ve bakım personelinin kullanması için teçhizatın her ana parçası için onaylı işletme talimatları temin edilecektir, işletme talimatları kapsamında elektrik tesisatı şemaları, kontrol şemaları ve teçhizatın her ana parçası için kumanda sırası bulunacaktır. işletme talimatları basılmış veya metale kazınmış olacak, ve camla çerçevelenmiş ve onaylanmış bir plastik ile kaplanacak, idare tarafından gösterilen yere asılacaktır. işletme talimatları yol verme, doğru ayar, işletme, yağlama, kaplama, güvenlik önlemleri, teçhizatın bozulması durumunda yapılacak işlemler ve parça imalatçısının önerdiği diğer talimat maddeleri teçhizatın her ana birimine iliştirilecek veya yanına asılacaktır. Havadan etkilenebilecek işletme talimatları havaya dayanıklı malzemeden yapılacak veya havadan korunacak biçimde yerleştirilecektir, işletme talimatları, güneş ışığı ile solma, kolay çıkarılma ve yırtılmayı önleyecek şekilde korunacaklardır.

04- İDARİ PERSONELİN EĞİTİMİ:

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Her eğitimci montaj işleminin tüm detaylarını bilecek ve işletme teçhizat veya sistem kabul edilip idareye normal işletme için teslim edildikten sonraki ilk normal çalışma haftası içinde verilecektir. Eğitim verilecek sekiz saat adam-gün sayısı diğer bölümlerde belirtildiği şeklide olacaktır. Eğitim için toplam 4 adam-günden fazlası kararlaştırıldığı takdirde zamanın yaklaşık olarak yarısı sınıf eğitimi için kullanılacaktır. Zamanın kalan kısmı, teçhizat veya sistemle ilgili eğitime ayrılacaktır. Kontrata bağlı olarak teçhizat veya sistemle ilgili önemli değişiklik ya da düzeltmeler yapılırsa, işletme personelini değişiklik veya düzeltmeye alıştırmak için ek eğitim sağlanacaktır.

05- NAKLİYE VE DEPOLAMA:

Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve idarenin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören ya da bozuk parçalar idarenin de görüşü alınarak değiştirilecek veya idareye ek bir masraf getirmeden idarenin öngördüğü şekilde onarılacaktır.

06- KATALOGLANMIS ÜRÜNLER:

Malzemeler ve teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının kataloglu ürünlerinden olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım tipi olacaktır. Malzemeler ve teçhizat ihalenin açılmasından en az 2 yıl öncesine kadar ticari veya endüstriyel kullanımda yeterli bulunmuş olan parçaların eşi olacaktır. Aynı sınıf teçhizatın iki ya da daha fazla parçası istendiğinde bu parçalar tek bir imalatçının ürünleri olacak ancak bu parçalara ait tamamlayıcı parçaların ayrı imalatçıdan olması gerekmeyecektir. Teçhizatın her parçasının görünen bir yere sağlamca takılacak isim plakasında imalatçı adı. adresi, model numarası, ve seri numarası olacaktır, dağıtımcı acentenin isim plakası kabul edilmeyecektir.

07- GÜVENLİK ŞARTLARI:

Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları anahtarlar ve diğer döner parçalar, herhangi bir kişinin yakın çevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır. Personele zarar verebilecek veya yangın çıkarabilecek şekilde yerleştirilmiş yüksek ısılı teçhizat ve borular gerektiği gibi korunacak veya burada belirlenen tipte yalıtım malzemesi ile yalıtılacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakımı için bulundurulacaktır.

08- İMALATÇI TAVSİYELERİ:

Montaj işleri veya ilgili herhangi bir parçanın monte edilmekte olan malzemenin imalatçısının tavsiyelerine uygun olması istendiğinde bu önerilerin basılı kopyaları montajdan önce idareye verilecektir. Öneriler alınana ve onaylanana kadar parça montajını sürdürülmesine izin verilmeyecektir. Bu önerilerin sağlanmaması malzemenin reddedilmesine neden olabilecektir.

09- ELEKTRİKİ SARTLAR:

Motorlar, marş motorları ve kumanda tertibatı gibi mekanik teçhizat ve sistemlerin elektrik parçaları bu Bölüm altında temin edilecek ve burada belirtildiği gibi komple ve çalışabilir sistemler için gereken şeklide olacaktır. Gerilim aralığı genişletilmiş motorlara izin verilmeyecektir. Paket teçhizat parçalarının enterkonnekte devreleri teçhizatın entegre bir parçası olarak sağlanacaktır. Bütün enterkonnekte güç kabloları ve sahada kurulmuş teçhizat için ve 100 voltun üzerindeki kontrol kabloları ve kablo boruları bu projenin Elektrik Şartnamelerinde belirtildiği gibi olacaktır. 100 Voltun altındaki kontrol kabloları ve kablo boruları Mekanik Şartnameleri'nde belirtildiği gibi olacaktır. Motor kontrol merkezlerinin bir parçasını meydana getiren motor kontrol teçhizatı veya şalter takımları ve bu gibi takımları, merkezleri veya diğer güç kaynaklarını mekanik cihazlara bağlayan bütün gerekli kablaj ve kablo boruları bu projenin elektrik şartnamelerine uygun olacaktır.

10- TEÇHİZAT VE TESİS SEÇİMİ:

Genel olarak teçhizatın tüm kapasiteleri ve teçhizat tipi ve karakteristikleri tablolarda, projelerde veya bu şartname içerisinde verilmektedir. Tablolarda bu tip bilgiler için referans yapılacaktır. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde değişikliklere sadece idarenin yazılı onayı üzerine izin verilecektir.

10.a Tüm aynı tip parçalar (Örneğin; vantilatör, pompalar, vs.) aynı imalatçının olacaktır. Montaj talimatlarının burada veya planlar üzerinde belirtilmediği yerlerde imalatçının talimatlarına uyulacaktır.

10.b Yükseklikten etkilenen tüm teçhizat tesis diledikleri yükseklikte çalışacak şekilde ayarlanacaktır.

10.c Yüklenici teçhizatı, ayrı ayrı satın alma sorumluluğundan kurtulmak için "paket" halinde satın alacaktır, (örneğin; tamamı imalatçı tarafından monte edilmiş ve uygulama için önerilmiş motor, tahrik donanımı, kayış muhafazası. Kaidesi, yay ve lastik takozu ve gerekli yerlerde ses azaltıcıları ile birlikte vantilatör)

10.d İdare, Yüklenici tarafından işin ehline yaptırılmayan her türlü vantilatör, pompa veya diğer benzeri parçaları kabul etmeyecektir.

10.e Susturucular veya ses kesiciler gerektiği takdirde belirtilen gürültü Kriter (GK) seviyelerini sağlamak için vantilatör imalatçısı vs. tarafından seçilecek ve tercihen imal edileceklerdir. Böylece ilgili oldukları teçhizatın karakteristiklerine uygun olabileceklerdir.

10.f Pompaların, vantilatörlerin ve diğer teçhizatın kapasite ve çalışma basınçlarının belirli basınç düşüş ölçüleri x.x.xx göre hesaplanmasına dikkat edilecektir. Bu ölçüler değiştirildiği takdirde Yüklenici değişikliği kabul edip tesis ebadını ona göre değiştirecektir.

11- XXXXX XXXX VE TEST VERİLERİ:

Tüm teçhizat ve tesis, proje şartlarını karşıladığından emin olmak için muayene edilecek ve denge ayarı yapılacaktır. Aşağıdaki veri sayfaları Yüklenicinin test, denge ayar ve çalışma raporlarında kullanması için dahil edilmiştir. Yüklenici, bu kontroller, test ve denge ayar sayfalarından komple bir rapor meydana getirmek için gerektiği kadar nüsha hazırlayacaktır. Tamamlandıkları zaman test ve denge ayarı tarafından imzalanacak ve İdarenin onayına sunulacaktır.

12- PROJELER, PLANLAMALAR VE KOORDİNASYON

12.1. İdarece verilen projeler genel anlamda tatbik edilecek, çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını içermektedir. İdarenin yazılı onayı olmadan bu projelerde hiçbir surette değişiklik yapılamaz.

12.2. Şartname eki olarak verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır.

12.3. Yüklenici: Projeleri tetkik ederek gerek kanun gerekse tüzük , yönetmelik ve mahalli usul ve kaideler yönünden mecburi veya ihtiyari uygulamalı standartlar yönünden, imalat ve montaj tekniği ve gerekse tesis ve işletme ekonomisi yönlerinden zaruri ve faydalı bulacağı bütün tadilatı ana hatları ile bir öneri raporu halinde idareye yazı ile bildirecektir. İdare bu raporu tamamen veya kısmen veya tadilen onadığı takdirde, onanmış olan esaslar dahilinde tadilat projelerini hazırlayarak idareye verecektir. Yüklenici ve idarece gerekli görülecek tadilat projeleri için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Tetkikin yetersizliği nedeni ile projeler onanmış olsa dahi sorumluluk müteahhide ait olacak ve meydana gelecek hasarı müteahhit bedelsiz olarak karşılayacaktır.

12.4. Yüklenici her çeşit projelerin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği proje düzenleme esaslarına uymak zorundadır.

12.5. Herhangi Bir Malzemenin Yerine Kullanılacak Malzeme:

12.5.a- Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklerde ve TSE standartlarına uygun olanlardan ishar edilecektir. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller İdarece kabul edilecek Milletler arası standartlara uygun olacaktır. İthal malı olanlardan kalite belgesi aranmayacak, ancak Uluslar arası standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini belgeleyen prospektüsünün onanması ile yetinilecektir.

12.5.b- Proje keşif ve şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelerde ilk keşifte bulunan miktarı kadarı piyasada bulunamadığı takdirde yüklenici bundan daha iyi evsaf ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi İdarenin yazılı onayını alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir.

12.5.c- Bazı malzeme ve mamullerin kalite belgesine haiz olması veya TSE garanti damgasını taşıması şartı ile şartnamede malzeme tariflerinde yer alabilecek ve istenilen tesiste kullanılabilecektir. İdare beğeneceği malzeme veya mamulü; prospektüs, katalog veya imalat projesini onaylayarak belirtecek; bazılarından birden fazla markanın prospektüsünün getirilmesi de idarece talep edilebilecektir.

12.6. Çalışmaların Koordine Edilmesi:

12.6.a- Betonarme strüktürü, bölmelerin, duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. Ancak yüklenici bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını, boru kılıflarını, bacaları, pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır.

12.6.b- Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek işçi ve ustaların işi mükemmel ve beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir.

12.6.c- İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu veya işçi İdarenin yazılı tebligatı üzerine en geç üç gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

12.6.d- Ayrıca aynı mahalde yapılacak değişik sistemlerin işçileri birbirlerinin işlerine mani olmayacak şekilde organize edilecektir.

12.7. Dış Duvarlardaki Açıklıklar:

Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik, kapak ve buna benzer açıklıklardan özellikle zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve çevreleri ilgili teknikte belirtildiği gibi mükemmel bir şekilde kalafatlanmış ve içeri su sızdırmaz durumda olacaktır. Sağnak, sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk yükleniciye ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. Ancak işin sonunda yüklenicin sorumlu olduğu açıklıklar devamla kalıcı şekilde su geçirmez ve kalafatlı olacaktır.

12.8. İzin Ve Ruhsatnameler:

12.8.a- Yüklenici gerek Belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, Hava Gazı, Doğal Gaz, Elektrik vb gibi Belediye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu harcamalar genel masraflardan kabul edilecek ve yükleniciye bunlar için ayrı bir bedel ödenmeyecektir.

12.8.b- Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgelerini yüklenici muhafaza edecek işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma , işletme ve bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

12.9. Kanun, Tüzük Ve Yönetmelikler:

12.9.a- Yüklenici tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesi ile ilgili her türlü Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirliliğinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması ile ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış konularda ise yüklenici geçerli olan kaidelere uygun iş yapacaktır.

12.9.b- Yüklenici projelerde, Teknik şartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tetkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise İdareyi yazı ile ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, yüklenici bu hususu düzeltmek için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ücret talep edemeyecektir.

M01- SIHHİ TESİSAT, YANGIN TESİSATI, YAĞMUR VE GAZ TESİSATI

1.1 Kapsam

Bu bölüm; sıhhi, yangın, yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar.

1.2 Genel Esaslar

1.2.1 İmalat ve Montaj Detayları

Projelere, detaylara, teknik şartnamelere ilave olarak, standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.

İmalat projeleri, imalatçının ölçülü, ölçekli teknik resimlerini, tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. Bunların içerisinde; ana ölçülerini, başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir.

Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları, cihazları ve yapı elemanlarını, bunların bağlantı şekillerini, aralarındaki açıklıkları, planda, kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir. Montaj detayları, idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. Normal olarak boru montaj detayları, yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir.

İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır.

1.2.2 Havalandırma Boru ve Şapkaları

Pissu havalık boruları, çatı üzerine kadar çıkartılarak, havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir.

1.2.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi

Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde, makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek, böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir.

Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak, 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır.

1.3 Uygunluk Kriteri

Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.

1.4 Temiz Su Tesisatı

1.4.1 Genel Esaslar

Temiz su tesisatı; borular, armatürler, su sayaçları, temiz su deposu, hidrofor tesisatı, boyler, akümilasyon tankı, termosifon ve şofbenler, havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur.

Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata

uyulacak, tesisat buna göre yapılacaktır.

Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli, dona karşı korunmuş olmalıdır.

Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır.

Tesisat, ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon, kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır.

Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır.)

Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona, vana konacaktır. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir.

Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır.

Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir.

Plastik temiz su boru bağlantıları:

a) Çözülemez bağlantılar;

1. Termoplastik kaynak

2. Muflu yapıştırma

3. Yapıştırma fittings

b) Çözülebilir bağlantılar;

1. Flanşla

2. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı

1.4.2 İçme ve Kullanma Suyunun Temini, Depolanması ve Şartlandırılması

Müteahhit; içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini, depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını, tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir.

Temin edileceği kaynak, saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak), kesintili veya devamlı oluşu, kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük, haftalık ve aylık), yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler; ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler, numune alma, ölçme, deneme, analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir.

Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak), basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük, haftalık, aylık ve yıllık),

Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak), sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık),

İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm), iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık),

Biyolojik, fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu, Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı, .

Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına, bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere, su deposu konacaktır. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri, kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak, bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır.

Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa, projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa, projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir.

Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa, projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. Su filtresi olarak, kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa, yatak geçiş hızı, en çok 20 m/saat olmalıdır.

Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir.

İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde, asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır.

Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0,5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. Hidrofor besi suyu tesisat çapı, hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir.

Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su, depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak, emme şartları tetkik edilmeli, depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir.

Emiş yapan hidroforlarda, hidrofor tip, pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir.

Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. Seviye flatörü veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir.

Hidrofor varsa hidrofordan sonra, yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir.

Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir.

Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir.

Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur.

Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır.

Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir.

Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli, kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir.

Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır.

Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır.

Hidroforların, basınçlı su depolama tankları membranlı, kompresörlü veya hava tüplü olmalı, tankın hacmi; pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır

Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.

Basınç düşürücüler, akma basıncını ayarlamak için statik tipte, bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması

uygun görülür. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır.

Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır.

Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır.

Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir.

Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir.

Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı, zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir.

Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır.

Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir. Temiz su tesisatında bulunan, otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar, sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar, buna boru uzunluğu, boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır.

Kesme vanaları;

- Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda

- Islak hacimlere girişlerde

- Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce

- Sıcak su üreticilerinden önce

- Klozet rezervuarlarından önce

- Lavabo bataryalarından önce

Çekvalfler;

- Su sayaçlarında

- Pompalardan sonra

- Boyler ve termosifonlardan önce

Emniyet ventili;

- Boylerde

- Hidroforlarda

Basınç düşürücüler;

- Ana girişte su saatinden sonra

- Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda

Havalıklar;

- Kolonların üst ucuna

Şok Absorberleri;

- Kolon boruları en üst ucuna yerleştirilmelidir.

Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1,5 m/sn değerini aşmaması gerekir. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır.

1.4.3 Su Sayaçları

Su sayaçları; CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir.

Sayacın monte edileceği yerin; donma, çarpma, titreşim gibi zararlı tesirlere, ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek, okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır.

Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı, sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır.

Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır. Su sayacında basınç kaybı 0,5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir.

1.4.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar

1.4.4.1 Boylerler

Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası, sıcaklık göstergesi, sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak, ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır.

Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır.

1.4.4.2 Termosifonlar

Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı, havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır.

Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır.

1.4.4.3 Şofbenler

Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına, gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır. Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır.

1.4.4.4 Güneş Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları

Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.

Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur.

Isı depolama tankı, güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli, pislik birikmeleri önlenmelidir.

Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo, toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır.

Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı, borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli, yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1.5 katı olmalıdır.

Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı, ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir.

Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir.

Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı, şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır.

Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı, dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır.

Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır.

Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır.

Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir.

1.4.5 Denemeler

Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar, armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir.

Xxxxx adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir.

Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem, pislik, kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir.

Sıcak su sistemi; bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir.

Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır.

1.4.6 İlgili Standartlar

TS EN 200 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İşletme Basıncı 0,05 MPa (0,5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri

(TS 274-1 EN 1452-1) Plastik Boru Sistemleri- İçme ve Kullanma Suyu İçin- Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVC-U) Bölüm 1: Genel

TS 615 EN 26 Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü TS 733 Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan

TS EN 817 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip (PN10) Bataryaların Genel Teknik Özellikleri

TS 3680-1 EN 12975–1 Xxxx Xxxxx Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Genel Kurallar

TS 3680-2 EN 12975–2 Xxxx Xxxxx Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: Deney Metotları

1.5 Yangın Söndürme Tesisatı

1.5.1 Genel Esaslar

Yangın söndürme tesisatı; “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır.

Bu yönetmelik hükümlerinde, ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır.

1.5.2 Su Depoları ve Kaynaklar

Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak, depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.

Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda, su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak, orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır.

Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi, yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak, Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır.

Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır.

Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.

1.5.3 Pompalar

Yangın Pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır.

Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır.

1.5.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları

Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlarda uygun olacaktır. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir.

Hortumlar, serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Hortum, yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun, çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir.

İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basıncın 700 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.

Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Yassı hortum anma çapı 50 mm’ yi ve hortum uzunluğu 20 m’ yi geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Basınç 900 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanılmalıdır.

1.5.5 Hidrant Sistemi

Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.

Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır.

Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m, az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.

Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir.

Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir.

Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.

1.5.6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi

Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.

Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2, orta tehlike sınıfı için 12 m2, yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir.

Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2, yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2’dir. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2, yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2, hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir.

Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için 4.1 lt. / dakika / m2 Orta tehlike sınıfı için 6.1 8.1 lt. / dakika / m2

Yüksek tehlike sınıfı için 12.3 ... 16.3 lt. / dakika / m2

İşletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar

Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4.6 m, yüksek tehlike sınıfı için 3.7 m’dir. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir.

Sprinkler başlıkları 1.8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa, sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir.

Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır.

Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min. Basınç : 0.5 Bar Branşman Bağlantılarında Kabul

Edilen Fark Basınç : En fazla 0.03 Bar

Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 8 m/saniye

1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç

Kaybı : Yaklaşık 0.03 Bar

Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C’dir.

Mahal sıcaklığının 14. 40 C üzeri alınır.

Dolaplı, Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda, sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH,OH1,OH2,OH3,OH4 sınıfları için 100 lt/dak, HH sınıfı için 200 lt/dak, ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH,OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2,OH3,OH4 sınıfı için 1000 lt/dak, HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır.

Boru, vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması, yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir.

1.5.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

A sınıfı (yüzey yangınları), B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları), C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Kullandığı söndürme yöntemi, ortamdaki oksijenin oranını, yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

1.5.7.1 Sistem Tasarım Kriterleri

Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı, ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır.

Kurulacak sistem, aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır:

-Yüzey yangınları ( kağıt, kumaş, lastik, ahşap vs. )

-Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları

-İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires )

CO2 gazlı söndürme sistemi, hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. Sistem, sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı, boşaltma hattı boruları, püskürtücü nozullardan oluşur.

Sistem, korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla, otomatik olarak, tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir.

Sistemin kontrol paneli, merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. Sistemin aktivasyonu, elektrikli, pnömatik veya mekanik olabilecektir.

Sistemin algılaması elektrikli olacaktır.

Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 %

Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır.

Tüpler, korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır.

CO2, içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir.

1.5.7.2 Sistem Malzemeleri

1.5.7.2.1 Söndürücü Tüpü

CO2’in saklandığı tüpler, uluslararası nakliye standartlarında, seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında, nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. Tüpün gövdesi çelik, vana aksamı pirinç olacaktır. Vana aksamı üzerinde 185 - 210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.

1.5.7.2.2 Tüp Bağlantı Aksamı

Tüplerin, korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Tüp bağlantı aksamı, tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip, kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır. Bağlantı aksamı, dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata - somunlarla birlikte komple olacaktır.

1.5.7.2.3 Seçici Xxxx

Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda, CO2’in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır.

1.5.7.2.4 Xxxxxx Xxxxxtma Aktivatörü

Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır.

1.5.7.2.5 Boşaltma Hortumu

Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı, çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı, bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.

1.5.7.2.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü )

Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları, yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. Nozul tipi, ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır.

1.5.7.2.7 Çek Xxxx

Yedekli sistemlerde kullanılacaktır. Sistem devreye girdiğinde, asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır.

1.5.7.2.8 Basınç Tahliye Tapası

Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde, kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır. Ayrıca, yedekli sistemlerde, çek vanadan olası sızmalarda, yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.

1.5.8 Davlumbaz Söndürme Sistemi

Mutfaklarda, yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır.

1.5.8.1 Sistem Tasarım Kriterleri

Sistem, davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.

Sistem, mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır. Sistem, merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.

Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır:

- Bacalar - Davlumbazlar

- Filtreler - Ocaklar

- Fritözler - Kuzineler

- Izgaralar - Diğer pişirme elemanları

Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.