TEKLİF DOSYASI

TEKLİF DOSYASI

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a) Adı/Unvanı: Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

b) Adresi:Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE

c) Telefon numarası:0000 000 00 00

d) Faks numarası:0286 213 55 65

e) Elektronik posta adresi: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:XXXXX XXXXX/PROJE KOORDİNATÖRÜ XXX XXXXX/YÖNETİM KURULU ÜYESİ/PROJE SORUMLUSU

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Projenin Adı:’’Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu İle Otomasyonun Sağlanması”

b) Sözleşme kodu: TR22/19/SAGE/0003

c) Fiziki Miktarı ve türü:

LOT 1: Mal Alımı: Çanakkale OSB Yetki alanı içerisinde bulunan elektrik dağıtım şebekesine SCADA yazılımı satın alınıp SCADA Otomasyonu kurulacaktır.(Scada yazılımının teknik şartnamesi de ekte belirtilmiştir.)

LOT 2: Yapım İşi/Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik dağıtım üst yapı işi ile ilgili bulunan 8 adet trafonun mevcut binaların aslı korunmak şartı ile trafoların revizyon işlemi gerçekleştirilecektir.(Keşif Özeti Ekte Belirtilmiştir.)

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Çanakkale OSB - Bursa xxxx.0.xx’de bulunan OSB Trafoları, projeler ihale dokümanı ile birlikte verilecektir.( Yer görme tutanağı imzalatılacaktır)

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Mal alımı ve yapım işi açık ihale usulü ile yapılacaktır. Projenin detayları teknik şartnamelerde belirtilmiştir. Yapım işi ile uyumlu mal alımı yapılabilmesi için teklif verenin her iki lot için veya ayrı ayrı uyumlu teklif vermesi gereklidir.

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Çanakkale OSB Müdürlüğü Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez

/ÇANAKKALE

c) İhale tarihi: 15.06.2021

d) İhale saati: 13.30

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500 TL Bedel mukabili satın alması zorunludur.

İstekli ihale dosyasını satın almakla ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Çanakkale OSB Müdürlüğü Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE

b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 15.06.2021

c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 13.30

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusalsaat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhaleye davet mektubu (Geçerli Değildir)

b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi(İlgili tüzel kişilik formunun doldurulması yeterlidir)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,(İhale dosyasının son sayfasında bulunan beyanname formatı doldurulmalıdır)

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,(Teklif edilen bedelin %5’i oranında)

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler l1)İş bitirme belgeleri, hak ediş belgeleri, vb)

1-Yapım işi için Son 15 yıl içerisinde kamuya bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 ‘ü oranından az olmamak koşulu ile ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler( İş bitirme belgesi)

2- İş Deneyim Belgeleri Kamu İhale Kurumunca yayımlanan usuller çerçevesinde (İş deneyim belgesi Güncelleme Modülü kullanılarak) güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işleri kapsamında D Elektrik İşleri 1.grup,2.grup,3.grup işler,

3-Proje kilit personelleri elektrik mühendisi, elektronik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisi olmalı ve bu alanda en az 5 yıllık tecrübesi olmalıdır

m) Yer görme belgesi (İsteklilerin ilgili yerleri gördüğüne dair OSB Tarafından verilen evrak)Yapım işi lotu için zorunludur

n) Enerji kesinti planları (İsteklilerin işin yapım esnasında uygulanacak elektrik kesinti planlarını tarafımıza sunmaları gereklidir)

o)İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait vergi borcu bulunmadığına ve en fazla 1 ay öncesine ait SGK borcu bulunmadığına dair sorgulama evrakları

ö) Bu belgede tanımlı Mali Kimlik Formu, Teklif Sunum Formu, Mal Alımı İhaleleri İçin MALİ TEKLİF FORMU söz. EK:4-b, Yapım İşi İhaleleri İçin MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4c, (Mali teklif formaları B zarfına konulmalıdır) EK:5 c ÖZGEÇMİŞ doldurularak eklenmelidir

Bu ihale için eksik evrak olarak değerlendirilebilecek nitelikte bir belge bulunmamaktadır

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz.

Madde18-Teklif ve sözleşme türü Teklifler götürü bedel esaslı olacaktır. Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha bulunmalıdır. (KOPYA İSTENMEMEKTEDİR)

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye′de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme MakamınınHALK BANKASI ÇANAKKALE ŞUBESİNDE BULUNAN TR 57 0001 2009 6380 0045 0000 11 İBAN NUMARALI HESABINA yatırılması ve

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

• Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Xxxxx xxxx.0.xx XXXX xxxxxx Xxxxxx /XXXXXXXXX

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez

/ÇANAKKALEteslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklifyazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

d) c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesidurumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiğiihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200... İmza

Teklif Veren

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Bir tarafta

<MAL ALIMI//YAPIM İŞİ> XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx:Xxxxx xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE ("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

<Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı>

<Hukuki statüsü / unvanı >1

< Resmi tescil numarası >2

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Konu

Bu Sözleşmenin Konusu ÇANAKKALE/MERKEZ ‘de uygulanacak’’ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK ÜSTYAPI MODERNİZASYONU VE SCADA PROGRAMININ KURULUMU İLE OTOMASYONUN SAĞLANMASI”MAL ALIMI VE YAPIM İŞİ’ dır.

Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-2 A: TekhatProje, Ek-2A ya göre Ek-2B Hücrelerin Detay Malzeme Listesi, Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

1Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

2Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli TL’dir.

Sözleşme kapsamında yapım işi için ön ödeme yapılacaktır malı alımı için ön ödeme yapılmayacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin % 20’si olan ……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.

Yapım işi sözleşmelerinde: ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.>

Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihşeklindedir.

Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, Yapım işi için sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 5 ay mal alımı için 1 aydır

Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle

sunar.

İletişim-Tebligat Adresleri

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık ÇANAKKALE mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin	Sözleşme Makamının
Adı:	Adı: ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Unvanı:	Unvanı:
İmzası:	İmzası:
Tarih:	Tarih:

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): SözleşmeMakamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3) Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8) Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde iş birliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesiprograma uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

Madde 11) Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Xxxxxx tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

Madde 12) İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Madde 13) Xxxxxx etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin

Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

Madde 16) Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

Madde 17) Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda,

Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

Madde 19) Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

Madde 20) Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

Madde 21) Xxxxxxx

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

Madde 22) Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

Madde 24) Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Xxxxınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 5’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(3) Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(4) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(5) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(6) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(7) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

c) Sözleşme Xxxxxx tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Xxxxxx tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

Madde 33) Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Madde 34) Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyan bedeli veya

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fes olunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

Madde 38) Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

A. Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

i. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

ii. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

iii. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

iv. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

v. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 40) İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 41) Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı-LOT-1 Mal Alımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

MAL ALIMI İHALELERİ İÇİN

Sözleşme başlığı :’’Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu İle Otomasyonun Sağlanması”Projesi

Yayın Referansı : TR22/19/SAGE/0003/MA01

1. Genel Tanım

Çanakkale OSB; sınırları içerisinde Elektrik, Su, Atıksu ve Doğal Gaz şebekelerinin planlanması, tesisi ve dağıtımından sorumludur.

Gerek bundan sonraki planlamaların daha düzgün bir şekilde yapılabilmesi, gerekse mevcut işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılması ile sunulan elektrik dağıtımının kesintisiz ve darbesiz olması için Elektrik Dağıtım Şebekesi için SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) Sistemi kurulmasına karar verilmiştir.

AMAÇ

Bu şartname gereğince yapılacak iş Çanakkale OSB, Ana Dağıtım Merkezi ve Elektrik Dağıtım Merkezleri’nde tesis edilmiş olan 36kV şalt tesislerini Çanakkale OSB tarafından öngörülecek bir yere kurulacak bilgisayar tabanlı bir merkezi yönetim sistemi aracılığıyla izlenmesi ve yönetilmesidir.

Bu amaçla, istasyonların durumlarının merkezden sürekli olarak izlenebileceği, gereksinim duyulan istasyonlara merkezden kumanda edilebileceği ve istasyonlarda yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği bir Enerji SCADA sistemi kurulacaktır.

Enerji SCADA sistemi, bu şartname içerisinde yer alan teknik özelliklere tamamen uygun olarak, Çanakkale OSB’nin şu anki gereksinimlerinin tümünü karşılayacak, ileride yapılması planlanan genişleme alanları da göz önünde bulundurularak, yeni yapılacak olan dağıtım merkezlerinin de SCADA sistemine kolayca adapte edilebilmesine izin verecek şekilde uluslararası standartlara uygun, yüksek teknoloji ürünü, modüler olarak büyüyebilir, açık bir sistem olacaktır.

Bu doğrultuda iş amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

• Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon sayesinde istasyonlar arasında gerçek zamanlı bir koordinasyonun sağlanması

• Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon ile birlikte gelen işletme kolaylığı ve güvenilirliği

• Tesislerin bakım ve kumandasından sorumlu personelin günlük görevlerinin en aza indirgenerek, zaman, enerji ve işgücü tasarrufu sağlanması

• Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğan kayıplarının en aza indirgenmesi

• İhmalden doğan arızaların en aza indirgenerek, zaman ve ekipman tasarrufu sağlanması

• Arıza doğurmaya meyilli durumların önceden algılanarak gerekli önlemlerin otomatik olarak alınması

• Yeni yapılacak istasyonların SCADA sistemine kolaylıkla eklenebilmesi

• İstasyonlara ait istatistik bilgilerin düzenli ve güvenilir biçimde tutulması

• Mevcut koruma rölelerinin SCADA kumanda odasından parametrelerinin yedeklenmesi ve değiştirilmesinin sağlanması

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A	B	C
SIRA NO	TEKNİK ÖZELLİK	MİKTAR
	SCADA YAZILIMI Özellikleri: 1. PROJEDE REFERANS ALINACAK STANDARTLAR SCADA Projesi kapsamında temin edilecek tüm ürünlerin, çalışacakları ortamlara uygun olarak çeşitli standartları desteklemesi gerekmektedir. Yüklenici firma teklifi ile beraber aşağıdaki standartların teklif ettiği ürün tarafından sağlandığına dair Tip Test Sertifikalarını verecektir. Bu şartnamede belirtilen tüm standart ve kuralların son sürümleri geçerli olacaktır. SCADA Yazılımı için: - Yazılım Platformu bileşen seviyesinde IEC62443 SL2 siber güvenlik standard ile uyumlu olacak şekilde sertifikalandırılmış olması gerekmektedir: IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2. İlgili sertifakaya sahip olmayan hiçbir yazılım teklifi dikkate alınmayacaktır. - Enerji yönetim sistemleriyle birlikte kullanılacak işlevlerin dokümanları ve system incelemesi ISO 50001 ve ISO 50006’ya ve enerji denetimleri ISO 50002’ye Uygun bir şekilde yapılmış olmalıdır. o ISO 50001 - Enerji incelemesi - Enerji tabanı - Enerji performansı göstergeleri - İzleme, ölçüm ve analiz - Yönetim değerlendirmesi girdileri o ISO 50002 - Veri toplama - Ölçüm planı - Analiz - Enerji denetim raporlaması o ISO 50006 - Enerji incelemesinden ilgili enerji performansı bilgisi edinilmesi - Enerji performansı göstergelerini belirlenmesi RTU için: - CE Sertifikası - Avrupa Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) 2004/108/CE’ye göre. - EMC - Elektrostatik discharge bağışıklığı: EN 00000-0-0, ±6 kV temasla (Seviye 3). - Radyasyonlu, RF, EM alana bağışıklık: EN 00000-0-0, 80 ve 2700 MHz arasında (Seviye 3). - EM bağışıklığı, hızlı geçici yanma: EN 00000-0-0, güç kaynağı: ±2 kV, iletişim: ±1 kV (Seviye 3). - EM bağışıklığı, dalgalanma: EN 00000-0-0, güç kaynağı: ±2 kV simetrik ve asimetrik (Seviye 3). - EM bağışıklığı, RF ortak modda: EN 00000-0-0 (Seviye 3). - EM bağışıklığı, manyetik alan: EN 00000-0-0, 30 A/m, 50 Hz'de (Seviye 4).

- EM emisyonu, yayılan emisyon: EN 55022, 30 ile 1000 MHz arası (Sınıf A).

- EM emisyonu, iletimli emisyon: EN 55022, 0,15 ile 30 MHz arası (Sınıf A).

- Elektrik Güvenliği

- Genel gereksinimler (IEC 60950-1).

- Yalıtım ve dielektrik sağlamlığı (IEC 60255-5).

- Çevre

- Soğuk test (UNE-EN 60068-2-1): 16 saat boyunca +40º C (soğuktanbaşlayarak).

- Kuru ısı testi (IEC 60068-2-2): 16 saat boyunca +70º C.

- Tampon testi (IEC 60068-2-29): Hızlanma: 250 m/s2.

- (Dikey eksen): Darbe süresi: 6 ms.Şok sayısı: 100 şok/eksen/polarite.

- Rastgele titreşim testi (UNE-EN 60068-2-64) (3 eksen): Aralık: 10 Hz

- 500 Hz. Test süresi: 30 dakika.

2. KISALTMALAR VE TANIMLAMALAR

Teknik Şartnamede tanımlamaları yapılan donanımlara ait kısaltmalar şu şekildedir;

SCADA: Enerji Yönetimi SCADA Sistem,

CNM: Computer Network Management

KM: Kontrol Merkezi

RTU: Remote Terminal Unit (OG merkezlerine tesis edilecek RTU)

Remote I/O: Uzak terminal bağlantı ünitesi

DM: ADM, RM ve TM’lere verilen genel ad

ADM: Ana Dağıtım Merkezi

F/O: Fiber Optik

SM: Single Mode Fiber Optik Kablo

MM: Multi Mode Fiber Optik Kablo

FKT: Fabrika Kabul Testi

SKT: Saha Kabul Testi

GKT: Geçici Kabul Testi

GKB: Geçici Kabul Belgesi

KKB: Kesin Kabul Belgesi

IEC: UluslararasıElektromekenik Komitesi

YG: Yüksek Gerilim

OG: Orta Gerilim

AG: Alçak Gerilim

3. SCADA SİSTEMİNİN YAZILIMSAL ÖZELLİKLERİ

a. Enerji Otomasyonu Yazılımı

i. Genel

Bu kısımda Enerji Otomasyon Sistemi gereklilikleri belirtilecektir. Elektrik dağıtım ağı içindeki sistemlerin kontrolünü sağlamak için gerekli imkanları tarif eder ve yerinde sağlanması gereken imkanları, arayüz gerekliliklerini ve performans kriterlerini özetler.

Sistem; veri toplama, işleme ve depolama imkanları olan ve kullanıcıların veriyle etkileşimi için arayüzleri bulunan, dağıtık mimariye dayalı bir mimariden oluşur.

Sistem ileride yapılacak genişlemeler de göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır ve bilgi teknolojilerinin ilerleyen süreçlerdeki gelişmelerini de hesaba katarak dağıtım merkezlerinin işletilmesi ve izlenmesi için uygun olacaktır.

Tedarikçi teklif edilen sistemin ilgili uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun bir şekilde tasarlandığını, kurulduğunu ve devreye alındığını gösterecek ve son beş yılda organize sanayi bölgelerinde tatmin edici müşteri deneyimi elde edildiğine dair kanıtlar sunacaktır.

ii. Ayrıntılı Standartlar Listesi

Bu şartnamede belirtilen tüm standart ve kuralların son sürümleri geçerli olacaktır.

SCADA Yazılımı için:

⮚ Yazılım Platformu bileşen seviyesinde IEC62443 SL1 siber güvenlik standardı ile uyumlu olacak şekilde sertifikalandırılmış olması gerekmektedir: IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2. İlgili sertifakaya sahip olmayan hiçbir yazılım teklifi dikkate alınmayacaktır.

⮚ Enerji yönetim sistemleriyle birlikte kullanılacak işlevlerin dokümanları ve system incelemesi ISO 50001 ve ISO 50006’ya ve enerji denetimleri ISO 50002’ye Uygun bir şekilde yapılmış olmalıdır.

a. ISO 50001

- Enerji incelemesi

- Enerji tabanı

- Enerji performansı göstergeleri

- İzleme, ölçüm ve analiz

- Yönetim değerlendirmesi girdileri

b. ISO 50002

- Veri toplama

- Ölçüm planı

- Analiz

- Enerji denetim raporlaması

c. ISO 50006

- Enerji incelemesinden ilgili enerji performansı bilgisi edinilmesi

- Enerji performansı göstergelerini belirlenmesi RTU için:

⮚ CE Sertifkası

- Avrupa Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) 2004/108/CE’ye göre.

⮚ EMC

- Elektrostatik discharge bağışıklığı: EN 00000-0-0, ±6 kV temasla (Seviye 3).

- Radyasyonlu, RF, EM alana bağışıklık: EN 00000-0-0, 80 ve 2700 MHz arasında (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, hızlı geçici yanma: EN 00000-0-0, güç kaynağı:

±2 kV, iletişim: ±1 kV (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, dalgalanma: EN 00000-0-0, güç kaynağı: ±2 kV

simetrik ve asimetrik (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, RF ortak modda: EN 00000-0-0 (Seviye 3).

- EM bağışıklığı, manyetik alan: EN 00000-0-0, 30 A/m, 50 Hz'de (Seviye 4).

- EM emisyonu, yayılan emisyon: EN 55022, 30 ile 1000 MHz arası (Sınıf A).

- EM emisyonu, iletimli emisyon: EN 55022, 0,15 ile 30 MHz arası (Sınıf A).

⮚ Elektrik Güvenliği

- Genel gereksinimler (IEC 60950-1).

- Yalıtım ve dielektrik sağlamlığı (IEC 60255-5).

⮚ Çevre

- Soğuk test (UNE-EN 60068-2-1): 16 saat boyunca +40º C (soğuktan başlayarak).

- Kuru ısı testi (IEC 60068-2-2): 16 saat boyunca +70º C.

- Tampon testi (IEC 60068-2-29): Hızlanma: 250 m/s2.

- (Dikey eksen): Darbe süresi: 6 ms.Şok sayısı: 100 şok/eksen/polarite.

- Rastgele titreşim testi (UNE-EN 60068-2-64) (3 eksen): Aralık: 10 Hz - 500 Hz. Test süresi: 30 dakika.

iii. Açıklama

SCADA Yazılımı, birincil hedefi bina ve tesislerde güvenli, güvenilir ve verimli enerji tedarik ve yönetimini desteklemek olan Güç Yönetimi ve Kontrol Sistemi (PMCS) için operasyonel ara birimi olmak amacıyla üretilen bir platform (yazılım platformu) olarak sunulmalıdır: Veri merkezleri, Elektrik Şirketi, Endüstri, Altyapı vb. Gibi platformları kapsamalıdır. Elektrik dağıtımı konusunda özelleştirilmiş ve geniş bir kütüphaneye sahip bir yazılım olmalıdır , standart proses yazılımları kabul edilmeyecektir.

SCADA Yazılımı Güç Açısından Kritik Tesislerdeki Tesis ekibinin kendi elektrik dağıtım sistemlerinde gerçek zamanlı izleme, kontrol ve sorun giderme gerçekleştirmesini sağlamalıdır.

Yazılım Platformu aşağıdakiler gibi Güç Yönetimi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış veri toplama, görselleştirme, analiz ve raporlama araçları imkanlarına ek lisanslamalarla imkan verebilmelidir. Bu kapsamda aşağıda listelenmiş araçlar talep edilmemektedir.

- Elektrik Sistem Kapasitesi Yönetimi (Electrical System Capacity Management)

- Güç Kalitesi İzleme ve Uyumluluğu (Power Quality Monitoring and Compliance)

- Kesintisiz Elektrik Termik İzleme (Continuous Electrical Thermal Monitoring)

- Kesici Ayarı İzleme (Breaker Setting Monitoring)

- Yedek Güç Testi (Backup Power Testing)

- Güç Olayları Analizi (Power Events Analysis)

- Enerji Kullanım Analizi ve Enerji Kıyaslama (Energy Usage Analysis and Energy Benchmarking)

- Fatura Karşılaştırma ve Maliyet Tahsisi (Utility Bill Verification and Cost Allocation)

- Enerji Performans Analizi ve Onaylama (Energy Performance Analysis and Verification)

Yazılım Platformu, herhangi bir ilave yazılım ya da konfigürasyon gerekli olmadan, aşağıdaki cihazlarla sınırlı kalmamak kaydı ile tüm elektrik dağıtımında kullanılan cihazları destekleyecektir:

Programlanabilir güç analizörleri, güç ölçüm cihazları, branşman ve çoklu devre ölçüm cihazları, haberleşmeli devre kesiciler, koruma röleleri, enerji

analizörleri, elektrik dağıtımı termal sensörleri.

- Tüm kayıtlar standard ölçüm adlarıyla ön eşlenmiş olacaktır – ilave kayıt eşleme gerekli olmamalıdır.

- Tüm yerleşik cihaz tipleri fabrikada test edilmiş ve performansı kanıtlanmış olmalıdır.

PMCS sağlayıcısı, Güç Yönetimi Servis Profesyonellerinin PMCS sisteminin konfigürasyon ve performansını değerlendirmesine, elektrik güç sistemindeki somut sorunları teşhis etmesine ve olası nedenlerine dayanarak eylem önerilerinde bulunmasına yardımcı olacak bir dizi özel tasarımlı analitik ve raporlama aracı (Analitik ve Raporlama Araçları) sunma kabiliyetine sahip olmalıdır.

b. Bileşenler ve Mimariler

i. SCADA Sunucusu

Sunucu; veri toplama, alarm verme ve geçmiş verilerden eğilim belirlemekten sorumlu her SCADA sisteminin zorunlu temel bileşenidir. Sunucu şunları içermelidir:

⮚ SCADA mühendislik aracı paketi

⮚ Xxxx xxxx değişim protokolleri/araçları (OPC DA istemci/sunucu, OPC UA istemci, OPC AE sunucu)

Not: Her sunucu eş zamanlı 10 OPC ve eş zamanlı 10 OLEDB bağlantısı destekleyebilmelidir

⮚ Cihaz sürücüleri (Modbusmaster, IEC 61850 master, IEC 60870- 5-104 master, BACnet/IP master, DNP3 master, SNMP v.2, vb.)

⮚ Temel raporlama (Trend, Tablo, Tek Cihaz Kullanımı ve Çok Cihaz Kullanımı raporları)

ii. SCADA Client (Kontrol veya Yalnızca Görüntüleme)

Client, operatörlerin SCADA çalışma zamanına Sunucu dışında bir makineden bağlanmasını sağlayan opsiyonel bir bileşen olmalıdır. Clientler bir Windows masaüstü uygulaması veya bir Internet Explorer web clienti olarak çalışabilmelidir.

Teklif edilen SCADA Yazılımı iki tür cliente sahip olmalıdır:

⮚ Kontrol Client

⮚ Yalnızca Görüntüleme (View-Only) Client

Kontrol Client’i kontrol ve/veya alarm kabulü için kullanılabilirken, Yalnızca Görüntüleme Clienti yalnızca izleme yapacaktır (Kontrol veya alarm kabul hakları yok).

1. Lisans seçenekleri

Kontrol Clienti nokta/etiket sayısına göre lisanslanmalıdır(yani 500, 1500, 5000, 15000 ve Sınırsız etiket), öte yandan Yalnızca Görüntüleme Clienti yalnızca Sınırsız nokta/etiket için lisanslanmalıdır. Bu teklif kapsamında tüm lisanslamalar sınırsız nokta/etiket olacak şekilde tekliflendirilecektir.

⮚ Tasarımda primer Sunucuyla aynı nokta/etiket sayımına sahip ek Sunucular lisanslanarak Sunucu yedeklemesi sağlanmalıdır.

⮚ Sunucu lisansları Sunucuyla aynı makinede çalışabilen bir kontrol client lisansı da içermelidir.

⮚ Sunucu yedeklemesi olan sistemlerde yedek Sunucu için eşit sayıda yedek control Client lisansı verilmesi gerekmektedir.

⮚ Clientler değişken lisans modelini (yani sınırlı sayıda lisans belirli bir sayıda eşzamanlı kullanıcı/bilgisayar arasında paylaşılabilir) veya static lisans modelini (yani belirlenen sayıda bilgisayar için lisans ayrılır) kullanabilmelidir.

⮚ Client lisansı Client iş istasyonuna yüklendiğinde, kullanılan static lisans modeli nedeniyle Kontrol Clientine web client erişimi olmayıp yalnızca Windows masaüstü uygulamasıyla erişilebilir olmalıdır.

⮚ Client lisansı server’a yüklendiğinde(değişken lisans modeli- Floating License) KontrolClientine web client veya Windows masaüstü uygulamasıyla erişilebilir olmalıdır.

⮚ Yalnızca Görüntüleme Client lisansı server’a yüklendiğinde(değişken lisans modeli - Floating License)Yalnızca Görüntüleme Clientine web client veya Windows masaüstü uygulamasıyla erişilebilir olmalıdır.

Not: Sunuculardaki nokta/etiket Sayısı ile gerekli client sayısı aynı olmalıdır.

2. Operatör İş İstasyonu

Dağıtım merkezi kontrol noktaları, tüm sistem için tam izleme ve kontrol imkanları sağlayan operatör iş istasyonuyla tanımlanmalıdır. Bu genelde dağıtım merkezinde “Uzak(remote) kontrol” olarak tanımlanır çünkü operatör iş istasyonları ana tesisten uzaktadır.

3. Çalışma Modları

İzleme

Yalnızca görüntüleme amacıyla grafik ekranı ve liste seçme imkanı. Alarm kabul etme, kontrol tamamlama veya program işlevlerine dahil etmek için öğe seçme imkanı yoktur.

Kontrol

Grafik ekranların ve listelerin seçimi. İstasyon ve sistem alarmlarını kabul etme ve kontrol tamamlama imkanı vb. vardır. Dağıtım merkezlerinin normal gerçek zamanlı kontrolüyle ilişkilidir.

Mühendislik

Program/veritabanı/format değişiklikleri için çevrimiçi imkanlarla ve güç sistemleri kontrollerini yürütme olanağı olmaksızın kontrol yapma imkanlarıyla birlikte tüm Enerji Otomasyon Sistemi izleme fonksiyonlarını sunar.

Sistem yöneticisi

Parola atama ve sistem bakım faaliyetleri dahil olmak üzere tüm sistem fonksiyonlarına erişim sağlar.

Operatör iş istasyonu her biri parola korumalı en az aşağıdaki çalışmamodlarına sahip olmalıdır:

Yukarıdaki kategorilerin her birinde operatörlere kişisel olarak bir dizi parola atanmalıdır.

Operatörlerin iş istasyonlarının herhangi birinde oturum açması ve parolayla ilgili uygun çalışma modunun tahsis edilmesi mümkün olmalıdır.

Tüm iş istasyonları ve sistem veri tabanı bir sistem olarak çalışır. Örneğin bir alarmı birden fazla iş istasyonunda kabul etmek gerekmemelidir. Herhangi bir alarm ya da olay bir operatör tarafından kabul edildiğinde , diğer operatörlerin ekranlarında kabul edilmiş olarak gözükmelidir.

Benzer şekilde, bir iş istasyonunda uygulanan bir operatör manuel girişi derhal bu verinin sunulduğu diğer iş istasyonlarında görüntülenmelidir.

iii. SCADA Remote Host (HTML5 istemcisi)

SCADA Yazılımı için Uzak Ana Bilgisayar, HTML5 akış uygulaması aracılığıyla opsiyonel bir bileşen olmalı ve bir Kontrol Client veya Yalnızca Görüntüleme Clientinden bir uzak masaüstü akışı yaparak SCADA’nın herhangi bir HTML5 uyumlu tarayıcıdan (Edge, Chrome, Firefox, vb.) görüntülenmesine izin vermelidir.

1. Lisans seçenekleri

SCADA Remote Host lisansı SCADA’ya HTML5 web tarayıcıları aracılığıyla en az 5 eşzamanlı bağlantıya izin vermelidir.

⮚ SCADA Remote Host eşit sayıda SCADA Kontrol Clienti veya Yalnızca Görüntüleme Clientinin lisanslanmasını gerektirir.

⮚ SCADA Remote Host, Windows uzak masaüstü bağlantıları kullandığı için, geçmişte Terminal Servisleri olarak bilinen Windows Uzak Masaüstü Servisi (RDS) istemci erişim lisanslarından (CAL) eşit sayıda gerekir ve satınalınmalıdır. Bu Teklif kapsamında yüklenici bu lisansları temin edecektir.

⮚ Yazılım Platformu diğer web uygulamalarını entegre edilebilir web içeriği öğeleri aracılığıyla kendi web arayüzüne entegre etme özelliğine sahip olacaktır.

⮚ Yazılım Platformunun Raporlama ve dashboard web uygulamaları, diğer web tabanlı yazılım ortamlarına gömülebilmeleri için özel web adreslerinden eşzamanlı olarak erişilebilir olacaktır.

⮚ Yazılım Platformu aşağıdaki özelliklerle Web Servisleriyle birlikte çalışabilirliği destekleyecektir:

- Yazılım Platformundaki gerçek zamanlı, geçmiş (örn. zaman etiketli trend verileri) ve alarm verilerinin (örn. zaman etiketliolaydizileri) diğer Web Servisleri İstemcisi uygulamalarıyla paylaşılması için Web Servisleri Sunucusuna sahip olmalıdır.

- Web Servisleri konfigürasyonu ve eşlemesi için kullanıcı

arayüzü.

- Kimlik denetimli ve yetkili istemcilerle alarmları onaylama imkanı sunulabilmelidir.

iv. Gelişmiş Raporlama ve Dashboardlar

İleri Raporlama ve Dashboardlar, SCADA Yazılımı ile birlikte lisanslanlanmış olmalıdır , ek bir lisans ya da konfigürasyon gerektirmemelidir.

Bu modüller bir dizi elektrik şebekesini, varlığını ve enerji yönetim ihtiyacını karşılayabilmelidir.

⮚ Yazılım Platformu enerji ve güç verilerinin yanı sıra su, hava, gaz, elektrik ve buhar (WAGES), geçmiş veri trendleri, güç kalitesi dashboard görünümleri sağlayan etkileşimli bir web tabanlı dashboard uygulamasına sahip olacaktır.

⮚ Kullanıcılar sadece bir tarayıcı kullanarak ve ayrı bir dashboard tasarlama, oluşturma, düzenleme veya yayınlama yazılım uygulamasına ihtiyaç duyulmadan dashboardlarını (grafikler, etiketler, ölçeklendirme, ölçümler, veriaralıkları, vb. dahil) oluşturma, değiştirme, görüntüleme ve paylaşma olanağına sahip olacaktır.

⮚ Yazılım Platformu, slayt gösterilerine katılımsız modda çalışacak özel panolar atayarak kiosk slayt görüntülemelerini destekleyecek ve yapılandırılabilir bir zaman aralığında belirtilen dashboardlar arasında geçiş yapılabilecektir. Yüklenici organize sanayi bölgesi yönetimine sunulmak üzere bu dashboardları hazırlayacaktır.

- Tarayıcı kullanılarak herhangibir bilgisayarda bağımsız olarak çalışacak herhangi bir sayıda kiosk slayt gösterisi oluşturulabilir ve yapılandırılabilir olmalıdır.

⮚ Dashboard uygulaması Çubuk, Pasta, Trend, Gerçek Zamanlı ve Web Portalı gibi grafik nesnelerden oluşan bir kitaplık sağlamalıdır.

⮚ Dashboard uygulaması Döneme Göre Karşılaştırma, Pareto Tabloları, IsıHaritası / Halı Deseni ve Sanken Şemaları da dahil özel enerji kullanımı grafik nesnelerinden oluşan bir kütüphane sağlamalıdır.

⮚ Dashboard uygulaması PQ (Power Quality- Güçkalitesi) Çalışılamayan Süre Etkisi, PQ Değeri, PQ Olay Dökümü dahil olmak üzere özel enerji kullanımı grafik nesnelerinden oluşan bir kütüphane sağlamalıdır.

⮚ Yazılım Platformu kullanıcıların hazır formatlı rapor şablonlarına (64 şablona kadar) göre rapor oluşturmasını, düzenlemesini, kaydetmesini ve yönetmesini mümkün kılan ve aşağıdakileri destekleyen etkileşimli bir web özellikli Raporlar uygulaması sağlamalıdır:

- Enerji Faturalandırma, Onaylama ve Tahsis.

- Enerji Yönetimi ve Performans.

- Güç Kalitesi Performansı ve Uyumluluğu(EN50160 ve IEEE

519).

- Elektrikli Ekipman Çalışma ve Performansı (Kesiciler, UPI'ler ve Jeneratörler).

c. Desteklenen Protokoller

Teklif edilen SCADA Yazılımı tüm satıcıların cihazlarından güç olayı verisi toplamak için xxxx xxx protokolü(open power protocol) desteğine sahip olmalıdır.

Desteklenmesi gereken protokoller:

⮚ Modbus Master

⮚ DNP 3.0 Master

⮚ IEC 61850 Master Edition 2

⮚ IEC 00000-0-000 Master

⮚ SNMP v2

Xxxx Xxxx Alışveriş için desteklenmesi gereken prokoller ve veritabanları:

⮚ OPC desteği

⮚ OPC UA 1.01 İstemci (OPC UA uyumlusistemlerarasındaveripaylaşımıiçin)

⮚ OPC DA v2, v2.05a (İstemciveSunucu)

⮚ OPC AE v1 Sunucu (OPC AE sistemleriarasında alarm veolayverisipaylaşımıuygulamalarıiçin)

⮚ Veritabanıbağlantısı:

⮚ ODBC, OLE-DB, SQL

Yazılım Platformu dosyalar, veri tabanları ve sistemler arasında karşılıklı veri aktarımı için aşağıdaki kabiliyetlere sahip bir Toplama, Aktarma ve Yükleme (Extract-Transform-Load , ETL) motoruna sahip olacaktır:

- Bağlantı bilgileri, veri formatları, ölçüm eşlemeleri ve programların belirlenmesi için Kullanıcı Arayüzü.

- .csv ve .xml veri dosyaları, Historian veri tabanları ve diğer 3. Şahıs veri tabanlarından OLE DB bağlantıları üzerinden veri aktarma desteği.

Eş zamanlı protokol iletişimi desteklenmelidir, yani SCADA sunucusu aynı anda birden fazla protokol aracılığıyla iletişim kurabilmelidir.

d. İşletim Sistemi ve Veri tabanı Gereksinimleri

Bu bölüm teklif edilen SCADA Yazılımı için işletim sistemi ve veri tabanı gereksinimleriyle ilgili bilgi sunar.

i. Desteklenecek Windows İşletim Sistemleri

⮚ Windows 10 Professional/Enterprise

⮚ Windows Server 2012 Standard

⮚ Windows Server 2012 R2 Standard/Enterprise

⮚ Windows Server 2016 Standard

⮚ Windows Server 2019 Standard Not: 64 bit işletim sistemi olmalıdır.

ii. Desteklenen Microsoft SQL sürümleri

SQL Server sürümleri :

⮚ SQL Server 2012 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.,SP2

⮚ SQL Server 2014 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.

⮚ SQL Server 2016 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.

⮚ SQL Server 2017 Express/Standard/Enterprise/Business Intel.

iii. Desteklenen tarayıcı gereksinimleri

SCADA Yazılımı web client erişimine dair 2 yaklaşıma sahip olmalıdır:

⮚ ‘Yerleşik’ web clientler – SCADA Yazılımı - Uzak Ana Bilgisayar kullanmama kararı verilirse, farklı yerleşik tarayıcı destek kabiliyetlerine sahip çeşitli uygulamalarla birlikte SCADA Yazılımı çalışma zamanı için yerleşik web clientleri kullanılması gerekir.

Internet Explorer 10 ve Internet Explorer 11 üzerinde çalışmalıdır.

Not: Bir web tarayıcı üzerinde SCADA Yazılımı ‘yerleşik’ web clientinin aynı anda yalnızca bir örneğinin açılması gerekir. (yani çalışmakta olan SCADA Yazılımı ‘yerleşik’ web client ile birden fazla sekme açılması zorunlu olmamalıdır)

⮚ SCADA Yazılımı - Uzak Ana Bilgisayar, uzak web tarayıcılarına SCADA Yazılımı çalışma zamanının bir Windows masaüstü uygulaması akışını yapmak için 3. şahıs Windows Masaüstü Servisleri (yani Terminal Servisleri) kullanarak bir HTML5 web client deneyimi sunmalıdır.

Aşağıdaki gibi web tarayıcılarının hepsinde çalışabilmelidir: Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge, Chrome, Firefox, safari.

SCADA Yazılımı ‘dahili’ web clientinden farklı olarak SCADA Yazılımı

- Uzak Ana Bilgisayarın birden fazla örneğinin bir web tarayıcısında aynı anda açılabilme özelliği olmalıdır.

iv. Sanallaştırma – SCADA Yazılımı

Microsoft Hyper-V ve VMWarevSphere gibi en popüler sanallaştırma çözümleri desteklenmelidir.

Not: Sanal ortamlar kullanılırken tüm bileşenlerin lisanslaması USB güvenlik cihazlarıyla değil yazılım anahtarlarıyla yapılmalıdır.

e. IEC62443 Siber Güvenlik

i. Açıklama

Yazılım Platformu güvenli güç izlemeye ve operasyon kontrolüne yardımcı olacak ve siber güvenlik politikalarına uyacak şekilde geliştirilmeli ve tasarlanmalıdır.

Teklif edilen SCADA Yazılımı; IT, OT, ve İnternet ağ bölgeleri (Ağ

Düzeyinde Güvenli) arasındaki trafiği sınırlandırmak ve kontrol etmek için gerekli güvenlik duvarları kullanabilmelidir.

Teklif edilen SCADA Yazılımı kullanıcı erişimini aşağıdakiler aracılığıyla güvenceye almalıdır:

⮚ Windows Active Directory entegrasyonu

⮚ Rol tabanlı erişim kontrolü

⮚ İki faktörlü kimlik doğrulama(Two-FactorAuthentication)

SCADA Çalışma Zamanı kullanıcı bölümlemesi (minimum 8 kullanıcı yetkisi seviyesi) ve kullanıcı olay izlemesi (oturum açma, oturum kapatma, kapatma, kontrol vb.) de içermelidir.

ii. Gerekli Özellikler

1. Windows Active Directory

Teklif edilen SCADA Yazılımının bileşenleri Windows Active Directory grupları ve yerel kullanıcılar tarafından kullanıcı yönetimini desteklemelidir.

2. Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Teklif edilen SCADA Yazılımı kurum içindeki bireysel kullanıcıların rollerine dayanarak ağ erişimini sınırlandırma yöntemi olan rol tabanlı erişim kontrolünü (RBAC) desteklemelidir. RBAC, operatörlerin yalnızca işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgilere erişim hakkına sahip olmalarını sağlar ve kendileriyle ilgili olmayan bilgilere erişmelerini engeller.

3. İki faktörlü kimlik doğrulama

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanıcıların bir şifre ve bir başka bileşen gibi iki adet kimlik doğrulama katmanı sunmasını gerektirir. Bu özellik oturum açma, kapatma ve kontrol fonksiyonları gibi kullanıcı kimlik bilgilerinin gerektiği durumlarda ek bir koruma katmanı sağlar.

Not: Başta kontrol fonksiyonlarına sahip kurulumlarda olmak üzere, projelerde siber güvenlik nedeniyle iki faktörlü kimlik doğrulama yapılandırılması zorunludur.

Teklif edilen SCADA Yazılımı internetin gerekli olmadığı yalıtılmış ağlarda da iki faktörlü kimlik doğrulama desteklemelidir. Ayrıca, fiziksel makineler, sanal makineler, Uzak Xxx Xxxxxxxxxxxxx ve web istemcileriyle çalışabilmelidir. Bunun için iki faktörlü kimlik doğrulama sağlamak amacıyla tek seferlik parola (One time Password - OTP) kullanmalıdır. OTP, Scada Operasyon sistemlerinde YubiKey veya muadili bir USB anahtarı cihazı kullanılarak uygulanmalıdır. USB Anahtarı bir anahtarlığa veya bir karta takılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Kullanıcı kimlik doğrulaması sırasında istemci makineye takılması gerekir.

SCADA Yazılımı için iki faktörlü kimlik doğrulama aşağıdaki talimatlara uygun bir şekilde bir parola ve sahip olunan bir unsur faktörü aracılığıyla desteklenmelidir:

1. Kullanıcı kimlik bilgileriyle oturum açar

2. Tek seferlik parola için istemde bulunulur

3. O kullanıcıya özel bir USB güvenlik cihazı kullanılarak tek seferlik bir şifre oluşturulur

4. İkinci kimlik doğrulama biçimi de geçilir ve kullanıcı sisteme erişebilir.

Sonuç olarak, teklif edilen SCADA Yazılımının bileşen düzeyinde IEC 62443 standardına uyduğu TÜV Rheinland tarafından tasdik edilmelidir:

⮚ IEC 62443-4.1: Bir tedarikçinin ürün geliştirme yaşam döngüsünü endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri (IACS) için değerlendirir

⮚ IEC 62443-4.2 (SL1): Bir IACS Anahtar talimat kaleminin bileşenleri için güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

iii. Ağ Düzeyinde Güvenlik

Üst düzey güvenlik duvarlarına onaylı destek gerekir.

Üst düzey endüstriyel sınıf güvenlik duvarları Modbus gibi endüstriyel protokolleri ‘anlar’ ve böylece ağ güvenliğini daha da geliştirmek için Derin Paket İncelemesi(DeepPacketInspection - DPI) yapabilir.

iv. Sunucu Düzeyinde Güvenlik

1. Uygulama Beyaz Listeleri (Application Whitelisting)

Uygulama Beyaz listeleri "Sıfır Gün" saldırıları ve gelişmiş sürekli tehditlere karşı koruma sağlar ve SCADA Sunucusu üzerinde ‘beyaz liste ’de yer almayan yürütülebilir dosyalar, java uygulamaları, Active X kontrolleri, komut dosyaları vb. yetkisiz yürütülebilir dosyaları proaktif bir şekilde engeller.

Teklif edilen SCADA Yazılımı ve ilgili modüller McAfee veya muadili antivirüs yazılımlarının Uygulama Kontrolü kullanılarak doğrulanmış olmalıdır.

⮚ SCADA Yazılımıyla birlikte Whitelisting özelliği temin edilecektir

⮚ Bu lisanslar bir yılın (12 ay) ardından yenilenecektir, ilk yılın ardından temin etme sorumluluğu OSB’dedir.

2. Kullanıcı Erişimi Yönetimi

⮚ Windows Active Directory entegrasyonuiçindestek

⮚ Minimum 8 kullanıcıyetkisiseviyesi (HMI kullanıcıbölümleme)

⮚ HMI kullanıcıolayizlemesi (oturumaçma/oturumkapatma, kapatma, kontrol, vb.)

⮚ RolTabanlıErişimKontrolü (RBAC) destekleyencihazlarlauyumlu

⮚ Windows Active Directory aracılığıyla çeşitli parola yönetim stratejileri desteği (yani parola güncelleme takvimleri, minimum parola karmaşıklığı vb. sağlar)

f. SCADA Yazılımı Run-Time HMI Lokalizasyonu

Teklif edilen SCADA Yazılımı run-time’ı istenen yerel dile lokalize etme imkanına sahip olmalıdır.

g. Güç dağıtımına özel grafik kütüphanesi, şablonları ve lojik fonksiyonları

Teklif edilen SCADA Yazılımı aşağıdakileri içeren grafiklere sahip olmalıdır:

⮚ Tüm IEC ve ANSI Simgeleri

⮚ Proses bazlı lojik fonksiyonlara sahip şablon sayfalar

⮚ Grafiklerin içinde oluşturulmuş ekipman operasyon mantığı

h. Yedekleme

SCADA Yazılımı tam sunucu yedeklemesi ve tam iletişim yedeklemesi desteğine sahip olmalıdır (yani her sunucuda birden fazla NIC desteklenmeli ve bir cihaz tasarım aşamasında belirtilecek iki haberleşme yoluna sahip olabilmelidir).

Yedekleme aynı zamanda sunucular ile geçmiş geri yükleme arasında tam senkronizasyon desteklemelidir. (yani bir primer Sunucu çöker ve sekonder Sunucu (Yedek Sunucu) 2-3 saniye içinde otomatik olarak aktif hale gelirse, primer Sunucu aktif duruma geri döndüğünde sekonder Sunucu eksik bilgileri primer Sunucuya geri yüklemelidir).

Yazılım Platformu aşağıdaki şekillerde kesintisiz olarak çalışacaktır (haberleşme, kayıt ve alarm dahil olmak üzere):

⮚ Yazılım bileşenleri primer ve sekonder düğümlere kurulabilir.

⮚ Sekonder düğüm üzerindeki yazılım bileşenleri çalışır ancak bağlı cihazların iki kez sayılmasının engellenmesi için verileri veya talepleri işlemeyecektir.

⮚ Veriler gerçek zamanlıya yakın olarak yansıtılmalı ve her iki serverda aynı veriler bulunmalıdır. Veri çoğaltma yazılımın imkanlarıyla yapılmalı ve primer server uygun değilse birkaç saniyelik bir geri yükleme süresi sağlamalıdır.

⮚ Yazılım bağlı cihaz başına sekiz adete kadar cihaz yedekliliği sağlayacaktır.

⮚ Primer server arızasının giderilmesinin ardından geçmiş veriler senkronize edilecek ve veri geçmişine kaydedilecektir.

i. SCADA Yazılımı için Enerji İzleme seçenekleri

Raporlama seçenekleri fonksiyon derinliğine bağlı olmalı ve şunları içermelidir:

i. Temel Rapor:

⮚ Büyük miktarda veri için rapor üretebilir.

Örneğin: 1 dakika içinde 100.000 etiket kaydedilir ve 2 yıl boyunca depolanır.

⮚ En az 4 raporlama seçeneği sunmalıdır: Tek Cihaz Kullanımı, Çok Cihaz Kullanımı, Tablo ve Trend Raporları

⮚ Raporları açmak ve aşağıdakilerle özelleştirmek mümkün olmalıdır:

Renk, logo, rapor bileşenleri açma/kapama, hedef satırlar ve hatta formül vb. Eklemek mümkün olmalıdır.

ii. Gelişmiş Raporlama:

⮚ Güç kalitesi, gölge elektrik şirketi faturası vb. Dahil olmak üzere “sınıfının en iyisi” raporlama özellikleri.

⮚ Geçmiş veriler için Dashboard görünümü sunabilmeli

⮚ ISO50001ve IEC 00000-0-0 uyumlu

⮚ EN-5060 standardı formatında Enerji Kalitesi Raporu sunabilmelidir.

⮚ Kullanıcının rapor oluşturmayı web client aracılığıyla önceden yapılandırmasına ve takvimlendirmesine olanak sağlar

⮚ Geçmiş veri kaynağı için Microsoft SQL Server kullanmalıdır

⮚ Operatör tarafından mevcut rapor şablonlarının formatı/düzeni değiştirilebilmeli, Excel ve Power BI entegrasyonu gibi yeni temel şablonlar oluşturulabilmelidir

j. Sistem Zaman Damgalaması

Teklif edilen SCADA Yazılımı, elektrik dağıtım izleme ve kontrol sistemi için OFS Sistem Zaman Damgalaması yöntemi sunmalıdır.

OFS Sistem Zaman Damgalaması kullanıcının bir otomasyon sistemindeki anormal davranışların kaynağını analiz etmesine yardımcı olur.

Sistem zaman damgalaması modunun faydaları şunlardır:

⮚ PAC programlaması gerekmez: Zaman damgalaması yapılan tüm olaylar OFS tarafından otomatik olarak yönetilir ve aktarılır

⮚ Zaman damgalama modülleriyle istemci arasında doğrudan iletişim sağlanır: PAC’deki mevcut iletişim bant genişliği korunur

⮚ Gelişmiş teşhis fonksiyonları:

- Belirsiz SOE’ler (bazı olayların kaybedilebileceği sıralamalar) için istemciye sinyal verilir

- Zaman kalitesi bilgisi zaman damgası yapılan her olayla ilişkilendirilir

⮚ Normal çalışma koşullarında hiçbir olay kaybı yaşanmaz:

- Bir olay arabelleği her olay kaynak modülündeki olayları depolar. Olay arabelleği davranışı yapılandırılabilir olmalıdır.

- Hem artan hem azalan uç geçişleri hem ayrık G/Ç hem de PAC iç Değişkenleri için depolanabilir olmalıdır

⮚ Hem yedek otomatik geçişli PAC hem de yedekli SCADA ile

çalışır

k. Gerçek Zamanlı İzleme, Kontrol ve Durumsal Farkındalık

⮚ Yazılım Platformu aşağıdaki amaçlarla özel grafik/görüntü desteğine sahip bir grafik izleme ve analiz uygulamasına sahip olmalıdır:

- Elektrik tek hat şemaları, tesis haritaları, plan görünümleri, kat planları, ekipman gösterimleri ve mimic ekranlar gibi Güç İzleme sistemi grafik şemaları oluşturma.

- Etiket değeri ifadesini temel alan gerçek zamanlı elektrik tek hat şeması animasyonu aracılığıyla elektrik şebekesi durumunu görüntüleme.

- Karmaşık otomatik aktarım şemalarını gerçek zamanlı olarak

izleme.

⮚ Yazılım Platformu, Kaynak ve Ağ Kontrolü ve Çoklu Kaynak Yönetimi gibi güç yönetimi uygulamaları için sıfırlama, tetikleme, geçiş, anahtarlama, manuel dalga biçimi alma, uzak cihaz, ekipman ve devre kesici control etme gibi işlemlerde cihaz kayıtlarına yazabilecektir.

⮚ Yazılım Platformu gerçek zamanlı ölçümlerin etkileşimli yan yana gösterimini sağlayan web özellikli gerçek zamanlı uygulamasına sahip olacaktır.

⮚ Yazılım Platformu, güç kullanımı (kW, Volt, Amp ve kW/sa) veya jeneratörler ve OG/AG anahtarlama donanımı gibi ölçülen ekipman tarafından desteklenen ölçümlerin gerçek zamanlı trendleri için grafik tablolar içeren bir güç izleme trend uygulamasına sahip olacaktır.

⮚ Güç sisteminin durumunu hemen analiz edebilecektir

⮚ Elektrik şebekesinin hangi kısımlarında ve hangi kaynaklardan, hangi gerilim düzeyinde vb. enerji bulunduğunu tespit etmek. Otomatik bara renklendirme fonksiyonuna sahip olacaktır.

⮚ Kontrol şemaları kapsamında, RTU’lar ,röleler vb. Kullanılarak yüklerin ne zaman kaydırıldığı gerçek zamanlı olarak görülebilmelidir

⮚ Güç sisteminin durumu hakkında durumsal farkındalık edinmek için yüksek performanslı ve gerçek zamanlı mobil görselleştirme yapılabilmelidir.

l. Olaylar

i. Gerçek Zamanlı Sistem Olayları

Teklif edilen SCADA Yazılımı sistem çapında planlanan veya beklenmedik elektrik olayları olduğunda bile bundan haberdar ve bilgilendirilmiş olmalıdır.

Yazılım Platformu yerleşik olarak desteklenen cihaz tiplerinde dahili olaylar, trendler ve dalga biçimleri gibi cihaz verilerini akıllı ve otomatik bir şekilde alacaktır:

⮚ Yazılım konfigürasyonu veya veri yükleme programlarına ihtiyaç olmadan.

⮚ Dahili yüksek çözünürlüklü zaman etiketleri (1ms) GPS, IRIG-B, NTP veya PTP (Hassas Zaman Kontrolü) üzerinden saat senkronizasyonunu destekleyen cihazlar için dahi bozulma veya değişiklik olmadan alınacaktır.

⮚ Zaman Damgası Xxxxxxxx durumu doğrudan bu veri kalitesi özniteliğini destekleyen cihazlardan alınacaktır.

Yazılım Platformu 1 dakika aralıklarla 100.000 adete kadar geçmiş veri etiketini kaydedebilecek ve bunları 2 yıla kadar saklayabilecektir.

⮚ 1 dakika aralıklı geçmiş verilerine XML, Excel, Word veya PDF belgesi olarak formatlanabilecek şu raporlardan erişilebilecektir: Tek Cihaz Kullanımı, Çok Cihaz Kullanımı, Trend ve Tablo raporları.

Bildirimler yazılım HMI’a veya mobil cihazlara iletilmeli xxxxx xxxxxx şöyle olmalıdır:

⮚ Grafik yenileme için t <= 2 saniye

⮚ Alarm uygulama için t: 2-10 saniye

⮚ 1 veya birden fazla cihazdan gelen gerçek zamanlı veriyi tablo formatında görüntüleyebilmelidir

⮚ IE web tarayıcısı veya SCADA Uzak Ana Bilgisayar ile erişilebilir olmalıdır

⮚ Operatörlerin Excel türü kurulum aracıyla ek ‘tablolar’ / ‘görünümler’ oluşturmasına imkan sunacaktır.

ii. Temel Raporlar

Raporlama aracı programlı olarak veya .cav, .alsa, .pof, .tift, .html, .ml formatlarını kullanarak olaya bağlı veya manuel dışa aktarma şeklinde otomatik dağıtımı (e-posta veya paylaşılan klasör ile) destekleyecektir.

Yeni PSO 2020 web client.TGML, .SVG (Scalable Vector Graphics),

.DXF and .DWG (AutoCAD) formatları kullanabilir ve pam/zoom grafiğe çevirebilir.

Ayrıca bitmap (.bmp, .dib), GIF, ICO, JPEG (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif,

.ewif), metafiles (.wmf, .emf), PNG, TIFF formatlarını da destekler.

.TGML, .BMP, .GIF, .JPEG, .PNG and .TIFF formatlarıyla dışarıya aktarım yapılabilir.

iii. Olay Sıralaması Fonksiyonu

Teklif edilen SCADA Yazılımı;

⮚ Sistem çapındaki güç olaylarının tam sıralamasını tespit edebilmeli

⮚ İlgili alarmlar sonucunda oluşturulan dalga biçimlerini görüntüleyip analiz ederek daha derin bir Olay Sıralaması analizi gerçekleştirebilmelidir.

Olay Sıralaması kullanılarak yapılan kök neden analizinin üst düzey adımları;

⮚ Milisaniye zaman damgaları dahil olmak üzere dahili alarm kaydı bilgisini görüntüleyebilmeli.

⮚ Milisaniye hassasiyetini doğrulamak için alarmın zaman damgası kalitesini görüntüleyebilmeli.

⮚ Alarm üzerinde ek analizler yapabilmek için COMTRADE ilgili

dalga biçimlerini(vaweform) görüntüleyebilmelidir.

-Entegre HTML5 Dalga biçim görüntüleyicisi (waveform viewer)

-Operatör birçok dalga biçimini karşılastırır.

-ION ve COMTRADE dalga biçimini destekler

iv. Güç Olayları Analizi

Teklif edilen SCADA Yazılımı aşağıdakileri yapabilmek için olayları analiz etme kabiliyetine sahip olmalıdır:

⮚ Kök nedeni tespit etmeye yardımcı olmak ve hızla normale

dönmek

⮚ Daha derin analiz için somut olaylarla ilişkili elektrik dalga biçimlerini görüntülemek

⮚ Kök neden tespit edildikten sonra normal Operasyonları hızla ve güvenli bir şekilde yeniden tesis etmek

⮚ Bir gerilimin veya zamanın zamanla değişiminin görsel temsili olan dalga biçimleri yakalamak.

⮚ Xxx Xxxxxxxxxx ve büyük ekipmanları etkileyen harmonikleri analiz etmek.

⮚ Tekil V, I veHarmonik kanallarını görüntülemek için Fazör veya dairesel diyagramlar görüntülemek.

⮚ 31.’ Harmoniğe kadar kanal ve harmonic analizi yapmak.

m. Yüksek Hızlı Alarm

Teklif edilen Yazılım cihazlardan gelişmiş dahili alarm bilgisi almalıdır.

⮚ Yazılım Platformu kullanıcı tarafından tanımlanan kriterlere Uygun standart, kullanıcı tanımlı bir alarm hiyerarşisi görünümü oluşturma mekanizmasına sahip olmalıdır.

⮚ Yazılım Platformu alarm performansı ile ilişkili olduğu ölçüde aşağıdakileri destekleyecektir:

- Yazılım alarm görüntüleyicideki bir cihaz ve ekranda olay yakalandıktan sonra maksimum 10s yanıt süresi.

- Zaman etiketli alarmları doğrudan dahili alarm kaydını destekleyen cihazlardan alma ve görüntüleme.

- 1ms zaman damgası çözünürlüğünü destekleyen cihazlardan zaman damgalarını 1ms çözünürlükle alma ve görüntüleme.

- Cihaz değer okumalarından 1ms çözünürlüklü PC tabanlı alarmlar oluşturma.

- Şunlar dahil birden fazla alarm tipi: Zaman Damgalı, Dijital, Gelişmiş, Çoklu Dijital, Zaman Damgalı Dijital

i. Alarm kabiliyetleri

⮚ Alarmları yazılım HMI’da zaman, önem derecesi, ekipman, durum, öncelik vb. ’ne dayanarak filtreleme, sıralama ve kategorize etme

⮚ Yazılım HMI’dan kabul etme

⮚ Özel renklendirme ile 8 farklı alarm önem derecesi

⮚ Bahsedilen bu 8 farklı alarm önem derecesi şu şekilde ele alınmalıdır: Yüksek-Yüksek’ten Düşük-Düşük’e(High-High, Low-Low)

⮚ Alarm gerçekleşirken yazdırma özelliği

⮚ Sunucu zamanına göre milisaniye zaman damgalı PC tabanlı

alarmlar

ii. Alarm filtreleme

Alarm filtresi joker karakter ifadeleri gerektirmek yerine operatörlerin filtre modunu “Şunu İçerir”, “Şununla Başlar”, “Şununla Biter”, “Tam Eşleşme” olarak değiştirmesini sağlamalıdır.

iii. Alarmları dışa aktarma özelliği

⮚ Yapılandırılmış alarm bilgisini Excel kullanarak SCADA Yazılımı çalışma zamanı dışında incelenebilmelidir.

⮚ Alarm yazdırma simgesi kullanıcıların alarm bilgilerini yazdırmasını veya .csv dosyasına dışa aktarmasını sağlamalıdır.

iv. Kesin alarm sonuçlarına güven

Teklif edilen SCADA Yazılımı olası saat ‘kayması’ miktarını tespit edebilmelidir.

Sorun: Zaman senkronizasyon sistemleri cihaz saatlerini düzenli olarak saat ve frekans cinsinden senkronize eder. Ancak cihaz saatleri birbirinden sapma gösterebilir (‘kayma’) ve hatalı sonuçlar verebilir.

Çözüm: Teklif edilen SCADA Yazılımı cihazın zaman damgası kalitesine erişebilmeli ve alarm zaman damgasının ‘kayma’ nedeniyle bozulup bozulmadığını ve bozulduysa bunun miktarını raporlayabilmelidir.

n. SCADA Yazılımındaki Analitik ve Raporlama araçları

Teklif edilen scada yazılımı aşağıdaki Analitik ve Raporlama Araçlarına sahip olacaktır;

⮚ Çeşitli veri kalitesi ve güç izleme sistemi konfigürasyon sorunları teşhis edip aşağıdakiler dahil olmak üzere olası nedenlerine dair öneride bulunabilmelidir:

- Yük çıkarılmış veya bakım gerekiriyor.

- CT kısa devre blokları kapalı bırakılmış veya Gerilim yük ayırıcıları açık bırakılmış.

- Kesici açıldı.

- Arızalı darbe sayacı.

- AkımTrafosu (CT) polarite/bağlantı hatası.

⮚ Güç izleme sisteminde çeşitli enerji denge sorunları teşhis edip aşağıdakiler dahil olmak üzere olası nedenlerine dair öneride bulunabilmelidir:

- Alt analizörlerin, girişteki analizör ile tüketim uyuşmazlığı

- Analizörde yanlış yapılandırılmış akım trafosu oranı veya Potansiyel Transformatör (PT) oranı mevcut.

- Ana veya alt analizörlerde hatalı faz bağlantısı.

- Hatalı bağlanmış veya bağlantısı kesik faz.

- Yerelde üretilen güç, tüketilen güç olarak raporlanmış.

- Radyal olmayan dağıtım sistemi.

- Yanlış büyüklükte akım trafosu seçimi, akım trafosu yükü ölçmek için fazla büyük.

⮚ Aşağıdakiler dahil bazı koşullarda çeşitli elektrik güç kalitesi sorunları:

- Aşırı/düşük gerilim.

- Gerilim dengesizliği.

- Transformatör kapasite aşımı.

- Aşırı gerilim ve akım harmonic bozulması.

- Aşırı Güç Faktörü.

⮚ Tespit edilebilecek kronik aşırı harmonic durumlarını önlemek için Uygun harmonic azaltma ekipmanları önerileri yapacak kadar akıllı olun.

o. SCADA Yazılımında Teşhis

SCADA Yazılımı aşağıdaki gibi teşhis bilgilerini görüntüleyebilmeli ve raporlayabilmelidir.:

⮚ Sunucu bileşenlerinin durumunu görüntülemek

⮚ Cihaz durumunu görüntülemek ve iletişim sorunlarını gidermek

⮚ Cihaz çıkarılmış veya istenen ölçümlerin hiçbirini kaydetmiyor.

⮚ Hatalı cihaz adları veya iletişim bilgisi.

⮚ Birden fazla cihaza aynı bağlantı bilgisi verilmiş.

⮚ Sistemdeki ölçüm cihazları arasında kayıt aralığı uyumsuzluğu.

⮚ Kontrol sistemi arızası.

⮚ Tüm ilgili sorun giderme ve teşhis yardımcı uygulamaları çalıştırın (örneğin kayıtlar)

Teşhis 2 mod içermelidir: Çevrimdışı ve Çevrimiçi. Her mod benzersiz işlevsellik sağlamalıdır:

⮚ Çevrimdışı – Zaman damgalı bir konfigürasyon ayar raporunu kaydet veya yazdır.

⮚ Çevrimiçi – Çalışmakta olan bir systemin sağlığını görüntüle ve veri yenileme hızını ayarla.

Bileşen konfigürasyon ayarlarında her iki modda değişiklik de yapabilmelidir.

p. Dağıtım Merkezindeki Paneller

i. Ekipmanlar

OG merkezlere kurulacak paneller, dahili tipte tasarlanacak ve aşağıdaki ekipmanlara sahip olacaktır:

⮚ IEC61850 Endüstriyel Tip Ethernet Switch

⮚ Sinyal ve güç terminalleri

⮚ Aydınlatma armatürü

⮚ 220 V AC / 24 V DC Güç Kaynağı

⮚ Ethernet Dönüştürücü

ii. Panel Özellikleri

Paneller dağıtım merkezlerinin içinde bulunur, dahili tipte olanlar IP 42olur ve yüklenici teklifinin ekinde ilgili panellerin IP tip testi sertifikalarını ibraz eder. Panel boyutları Yüklenici ekipmanlarına göre değişiklik gösterebilmekle

beraber , dikili tip ya da duvar tipi olacaktır ve en az 30% yedek boşluğa sahip

olacaktır.

Panelinin içinin kurulumu yalnızca ISO 9001-2008 sertifikasına sahip fabrikalarda yapılır. Teklifi sunan şirket ilgili ISO 9001-2008 sertifikalarını da eklemelidir.

Panellerin üzerinde bir adet Yerel/Uzak seçme anahtarı bulunacaktır. Kontrol Merkezinden gelebilecek kontroller Yerel/Uzak seçme anahtarının durumuna göre engellenir.

Panelin içinde güç dağıtımı için en az bir AC ve üç DC sigorta bulunur. Güç dağıtımı bu sigortalar aracılığıyla yapılır. Panellerin içinde sinyal ve güç kabloları için yeterli sayıda terminal sağlanır.

4. ENERJİ SCADA SİSTEMİ DONANIMI ALET, AKSESUAR VE GEREKLİ DİĞER KALEMLER

SCADA sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması, sahadan verilerin doğru ve kararlı bir şekilde alınmasına ve iletilmesine bağlıdır. Bu nedenle SCADA uygulaması için mevcut tüm DM’lerde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılacaktır.

Dağıtım merkezlerindeki panolar koruma röleleriyle donatılacaktır. Fidere ait tüm veriler,koruma röleleri üzerinden haberleşme ile SCADA sistemine alınacaktır. Koruma röleleri ile kontrol merkezi IEC61850 üzerinden haberleşecektir.

Enerji Analizörü bilgilerinin izlenmesi söz konusu olursa, uygun protokol cevirici ile ilgili veriler de alınabilmelidir. İzlenecek tüm veriler rölelere taşınmış olacaktır. Bunun haricinde kuru kontak bilgi alınmayacaktır.

Kontrol Merkezine tesis edilecek olan SCADA sistemi ile dağıtım merkezlerindeki ethernet switchler arayüzü fiber optik kablolardır. Mevcut fiber optik altyapısı kullanılacaktır. Bu altyapıda İdareye bırakılan boş kıllar kullanılarak Dağıtım Merkezleri ile Kontrol Merkezi arasındaki haberleşme gerçekleştirilecektir. Mevcut Fiber optik kabloda arıza olması, damar sayılarının yeterli olmaması veya güzergah üzerinde fiber optik kablo bulunmaması gibi ve benzer durumlarda fiber optik kabloyla ilgili çalışmaları OSB yapacaktır.

Yüklenici firma tüm bu proje kapsamında kurulacak sistemi en doğru bir şekilde çalıştırmak için gerekli tüm teçhizata, ürüne, kalifiye mühendislik kadrosuna ve benzer iş tecrübelerine sahip olmalıdır.

Teklif sahibi istekli ,teklif kapsamında belirtilen xxx xxxx olan SCADA yazılımı imalatçısı olacaktır. SCADA yazılımını farklı markalarda teklif eden isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

a. SCADA Yapısal Konfigürasyonu

SCADA yedekli olarak çalışacak olup, Şekil 1’de gösterilen konfigürasyon, talep edilen yapıyı özetlemektedir.

Şekil-1 Ana Kontrol Merkezi SCADA Sistemi için Topolojisi

SCADA sunucusu Veri Tabanı ise SQL olacaktır.

SCADA sisteminin Kontrol Merkezi, OSB tarafından belirlenecek noktaya kurulacaktır.

SCADA’nin temel mantığı gereği, tüm bilgisayar sistemleri birbirleri ile yedekli olarak çalışacaktır. Bu nedenle donanımlarda benzer özelliklere sahip olacaktır. Benzer mantık Kontrol Merkezi enerji besleme sistemi içinde geçerlidir.

SCADA sunucuları, Haberleşme ile veri işlemeyi yapacak birbirleri ile yedekli çalışacak, Primary ve Secondary sunucu olmak üzere 2 adet Ana Sunucu bulunacaktır. Bu sunucular aynı zamanda Operatör İş İstasyonu olarak işletilecektir.

Bu istasyonların her biri ayrı bir şebekeyi görüntüleyebileceği gibi, her biri üzerinden tüm şebekelerden görüntülenebilecektir.

Kontrol Merkeziiçin 1 adet A4 Renkli lazer yazıcı ve NTP GPS Sunucu bulunacaktır.

Operatör hangi iş istasyonunda oturursa otursun, oturduğu iş istasyonundan bastıracağı alarm veya olay sayfasını o iş istasyonunun resim ekranında veya alarm ekranında bulunacak bir soft buton ile seçebilecektir.

SCADA ile aşağıdaki donanımlar temin ve tesis edilecektir:

• SCADA Ana Sunucuları- Primary, Secondary (İş İstasyonları)

• Zaman Senkronizasyon sunucusu

• Sunucu panosu

• Yerel alan ağları(LAN)

• Ağ/konfigürasyon yönetim sistemi

• Haberleşme Donanımları

b. Dağıtım Merkezi Donanımları

Dağıtım Merkezlerinin mimarisi aşağıdaki gibi olacaktır.

Şekil-2 Taslak Dağıtım Merkezi Mimarisi

Herbir dağıtım merkezinde 1 adet haberleşme panosu olacaktır.

Bu panolarda ethernet switch, güç kaynağı, ethernet gateway ve Dağıtım Merkezi’ ndeki harici kuru kontak bazı sinyallerin alınabilmesi için PLC olacaktır.

pano özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Tip : Duvar tipi / Dikili tip

Özellikler : Pano içerisinde kullanılacak tüm malzemeler XXXXXXXXX ELEKTRIK, XXXXXXX CONTACT, WEIDMULLER olacaktır.

Pano içerisinde kullanılan tüm kablolar numaralandırılacaktır. Pano; çift katlı klemens, sigortalı klemens, röle, güç kaynağı, nötr kesmeli sigorta, priz ile donatılacaktır. Pano aydınlatması yapılacaktır.Panolar IP 31 koruma sınıfında olacaktır.

Haberleşme panosu muhteviyatı:

1 adet PLC ünitesi

1 adet Ethernet Switch

1 adet Ethernet Gateway 1 Adet 5A Güç Kaynağı

c. Endüstriyel Ağ İzleme Yazılımı

Kurulacak ağın izlenebilmesi, oluşabilecek arızaların anında görülebilmesi için sistemde endüstriyel ağ yazılımı kullanılacaktır.

• Bu yazılım sayesinde ağ izlenip yönetilebilecektir.

• Birden çok operator eşzamanlı olarak ağı izleyebilecektir.

• Windoms XP32, Windows 7 Pro 32 veya 64, Windows Server 2003 64, Windows Server 2008 R2 64 veya Debian Linux 5.0 32 ve 64’e uyumlu olacaktır.

• Yazılım, ağ topolojisini otomatik olarak algılama özelliğine sahip olacaktır.

• Yazılım, kablosuz ağların da (Wi-fi) network üzerinde gösterilebilmesine imkan sağlamalı, yönetilemez switchleri de otomatik olarak algılayabilmelidir.

• Ağdaki fiber, bakır ve kablosuz bağlantılar ayrı sembollerle, ayrıca bant genişlikleri de görsel olarak gösterilebilecektir.

• Yazılım, birden çok cihazın bir arada konfigüre edilebilmesine imkan verecektir.

• Yazılım, tüm ethernet cihazlarını gösterebilme (markadan bağımsız olarak) özelliğine sahip olmalıdır.

• Yazılıma alarm değerleri 3 kademeli olarak girilebilmelidir. Alarm değerleri olarak sıcaklık, bant genişliği kullanımı, hata sayısı girilebilecektir.

• Yazılım alarm durumlarını “Event Log” ekranında saklayabilecektir. Saklama kapasitesi kullanılan cihazın hafızası ölçüsünde kullanılabilecektir.

• Yazılım, tüm ağ anahtarlarının sıcaklık, MAC adresi, bant genişliği kullanımı, seri numaraları değerlerini gösterebilecektir.

• Yazılımın OPC server özelliği olmalı, bu sayede Scada sistemine entegre edilebilmelidir.

• Yazılıma mevcutta kullanılan network anahtarları da dahil edilecek, bu cihazların konfigürasyonu da yazılım sayesinde yapılabilecektir.

d. Endüstriyel Network Switch

İstasyonlar, scada merkezine en az 1 adet yönetilebilir switch üzerinden bağlanacaktır.

İstasyonlardaki tüm saha cihazlarının haberleşebilmesi için yüklenici tarafından her merkezde 1’er adet yeterli sayıda portu olan yönetilebilir ethernet switchler temin edilecektir. Bu switchler RTU panolarının içine monte edilecektir. Aynı şekilde SCADA merkezinin bulunduğu binadaki ethernet switch temini de yüklenici kapsamında olacaktır.

Koruma Röleleri arasındaki kilitlemeler (tasarım aşamasında karar verilecek) konvansiyonel yöntemlerden farklı olarak rölelerin içerisinde IEC 61850 haberleşme sistemi ile sağlanacaktır. IEC 61850 protokolü üzerinden yapılacak olan kilitlemelerde GOOSE mekanizması kullanılacağından dolayı, teklif edilen tüm IEC 61850 switch’lerin GOOSE mekanizmasında çalışabildiğinin garantisi yükleniciler tarafından verilecektir. Aynı zamanda yükleniciler, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerde kullandıkları koruma röleleri ile IEC 61850 Switch’lerinin bir listesini tekliflerinde vereceklerdir.

Aşağıda verilen Standartlar teklif edilecek olan IEC 61850 Switchler tarafından desteklenecektir.

EMI Immunity and Environmental Compliance

• IEC 61850-3 Elektric UtilitySubstations

• IEEE 1613 Elektric Utility Substations

Bu Switchler sahada RTU panoları içerisinde monte edilecektir.RTU’ların SCADA Fiber ağına bağlantısının oluşturulması ve merkezler arası fiber SCADA WAN ağının kurulabilmesi için kullanılacak olan bu cihazlar en az aşağıdaki özellikler sahip olacaktır.

Layer 2 (switching) ve Layer 3(routing) özelliklerine sahip combine Ethernet Switch ve router özelliğinde olacaktır.Endüstriyel tip cihazlar olacaktır.

Firewall özelliği bulunacak. NAT (Network AdressTranslation) ve Port yönlendirme işlemleri Firewall vasıtası ile yapılabilecektir.

• Cihaz Çoklu Ethernet portlara sahip bir cihaz olacak ve en az aşağıdaki portları barındırabilecektir. Kullanılacak olan tüm protların en az 2 adet yedeği olacak şekilde modüller seçilebilecektir.

• 10/100 BaseTX

• 100 Base FX

• Gigabit port fixed,SFP,Multimode, Singlemode

• Gigabit Fiber port

• SC,ST,LC ve MTRJ portları

• SFP portu (Pluggableoptic)

• Cihaz 0 dan +600C çalışma sıcaklığına dayanacaktır.

• Doğal soğutmaya sahip olacaktır (Soğutma fanı olmayacaktır).

• Güç kaynağı 90-120VDC ya da 24-48DC ile çalışabilecektir.

• Multi-levelpassword koruması olmalıdır.

• Port bazlı network erişim contolü olmalıdır.

• Cihaz aşağıdaki network protokollerini desteklemelidir.

WAN Protokolleri

• GOOSE mekanizmasını Multilink PPP RFC

• Framerelay RFC 1490 veya RFC1294

• PPP RFC 1661,1332,1321,1334, PAP veya EAP IEEE

802.1(RADIUS) Kimlik Doğrulama

IP Protokolleri

• Routing OSPF, RIPv1 ve 2

• VRRP

• Trafik Kontrol, NPT sever, IP Mulicast Routing

• DHCP Agent

• Cihaz en az IP 20 koruma sınıfında olmalıdır.

ISO standartlarına uygunlukları da sertifikaları ile doğrulanmalıdır.

e. Sunucu Panosu

SCADA için kullanılacak tüm Sunucular yüklenici tarafından temin edilecek sunucu panosuna monte edilecektir. Bu proje kapsamında; sunucu panosuna aşağıdaki ekipmanlar koyulacaktır.

⮚ SCADA Ana Sunucu

⮚ SCADA Back-up Sunucu

⮚ Zaman Senkronizasyonu sunucusu

⮚ Ethetnet switch

Sunucu panosu 42U yüksekliğine sahip olacaktır. Genişlik ve derinlikleri YÜKLENİCİ tarafından tespit edilecektir.

f. Haberleşme Donanımları

Kontrol Merkezinde SCADA PC’lerinin gerek kendi aralarında ve gerekse saha ile haberleşmeleri için ethernet anahtarlar bulunacaktır.

Kontrol Merkezinde 2 ayrı amaç için ethernet anahtar tesis edilecektir.

Bunlar;

• SCADA sunucuları ile OG merkezleri arasındaki haberleşmenin sağlanması

• SCADA donanımlarının kendi aralarındaki haberleşmenin sağlanması

g. Zaman Senkronizasyon Sunucusu

SCADA Sistemi donanımları ile saha donanımları tek bir kaynaktan zaman senkronizasyonuna tabi tutulacaktır. Zaman senkronizasyonu kontrol merkezindeki sunucu panosu içerisine tesis edilecek zaman sunucusu ile sağlanacaktır. Tüm sistem bu ethernet portlar üzerinden gönderilecek zaman işareti ile senkronlanacaktır.

Bu portlar Kontrol merkezinde tesis edilecek ethernet anahtarlara bağlanacaktır. Seçilen ethernet anahtarın SNTP desteklemesi zorunludur. Bu ethernet anahtarlar üzerinden OG merkezlerindeki RTU’lar aynı zaman işareti ile senkronlanacaktır.

h. SCADA Sistemi Özellikleri ve Boyutlandırılması

SCADA sisteminin ileride genişleme bölgelerini de kapsaması durumunda, bu proje için teklif edilecek olan SCADA yazılımı toplamda 1500RTU’yu ve yaklaşık 300.000 veri bağlantısına olanak vermelidir. İstenildiği taktirde ileride veri bağlantı sayısı 300.000’e kadar çıkartılabilecektir. Teklif edilecek SCADA sisteminin bu boyutları desteklemesi gerekmektedir.

Bu proje kapsamında 2 adet operatör iş istasyonu bulunmaktadır. Ancak ileride farklı lokasyonlara da iş istasyonları kurulabilecektir. Teklif edilen sistemin en az 5 adet operatör iş istasyonunu desteklemesi gerekmektedir.

SCADA yazılım konfigürasyonu gelecek yıllar için sistemin büyümesini önleyecek sınırlamalara sahip olmayacaktır. Bu nedenle teklif edilecek SCADA sistemi dağıtılmış bir mimari üzerine inşa edilmelidir.

Teklif edilecek sistemin boyu ve bu boyuta bağlı lisans hakları için ileride

belirtilen gereksinimler dikkate alınacaktır. Bu gereksinimlere bağlı olarak SCADA sistemi aşağıda belirtilen özellik ve adetlere göre lisanslandırılarak teklif edilecektir;

• 300.000 adet sinyal bağlantısı,

• 1.500 adet RTU bağlantısı,

• 2 adet Operatör İş İstasyonu

i. 2 adet farklı sunucu üzerinde çalışabilmeSunucu ve Operatör İstasyonları

Kullanıcı arayüzü (UI-Kullanıcı Arayüzü), operatörlerin hem tüm şebekeleri en iyi ve hızlı bir şekilde yönetebilmesi ve gerekse SCADA sisteminin işleyişine müdahale etmesi için son teknolojik donanıma sahip olmalıdır.

SCADA yazılımı birbiri ile yedekli çalışacak 2 adet iş istasyonuna kurulacaktır.

Sunucu olarak kullanılacak iş istasyonlarından beklenen minimum özellikler şu şekildedir;

İşlemci E5-1620v4 3.5GHz. 4 core Hafıza (RAM) Kapasitesi 32 GB Hafıza (RAM) Tipi DDR4

Sabit Disk Kapasitesi 1,5 TB

Ayrıca SCADA sisteminin izlenmesi için 2 adet operatör istasyonu temin edilecektir.Operatör istasyonları desktop tipi PC olacaktır. Operatör istasyonlarına 2’şer adet 24 inch LED ekran bağlı olacaktır. Ekranlar arası geçişler mümkün olmalı, bir ekrandaki görüntü diğer ekrana taşınabilmelidir.

Operatör istasyonları operatör Masasına konacaktır.

Her bir operatör istasyonu, işlemci, ana hafıza, yerel yığın bellek ve uygun giriş/çıkış arayüzleri ile tamamlanmış bir PC olmalıdır. İlave olarak her PC aşağıdakileri içermelidir:

• Monitör(ler)

• Fare

• Klavye

SCADA içinde mevkisine bakılmaksızın, herhangi sunucudan herhangi çalışma istasyonuna erişime ve tersine izin verilmelidir.

Bir sunucuya bağlı bir cihazı (örneğin yazıcı) çalıştırma, başka bir sunucunun arızasından dolayı etkilenmemelidir.

3.GARANTİ KOŞULLARI

Garanti Süresi, teslimatı takiben 18 ay veya devreye almayı takiben 12 ay olacaktır.

4.MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ

SCADA merkezi ve Dağıtım Merkezlerinde SCADA sunucu ve haberleşme panolarının temini ve montajı ile bina içi tüm haberleşme kablolarının temini, çekilmesi ve montajı YÜKLENİCİ kapsamında olacaktır.

SCADA Merkezi ile Dağıtım Merkezleri arasındaki fiber optik haberleşme altyapısı kurulumu, fiber optik kabloların temini, çekilmesi, bina içlerinde sonlandırılması OSB kapsamında olacaktır.

5. GEREKLİ YEDEK PARÇALAR

SCADA Projesi kapsamında kullanılan ethernet switchlerden her bir tipten 1’er adet olmak üzere yedek olarak YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

6. KULLANIM KILAVUZU

SCADA sisteminin devreye alınmasına müteakip sistemin detaylı kullanım kılavuzu YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak, 2nüsha hardcopy ve dijital olmak üzere OSB’ ne teslim edilecektir.

7. EĞİTİM

a. Genel

Yüklenici, SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak operatörler ve teknik personellerden oluşan OSB personelinin SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımı konusunda eğitilmesi için bir eğitim hizmeti verecektir.

Yüklenici, eğitim çalışmaları başlamadan önce eğitim programının içeriği, , katılacak kişilerin ne tür ön bilgileri bilmeleri gerektiği, eğitim çalışmasının başlama zamanı ve eğitimin süresi gibi bilgileri de içerecek bir dokümanı OSB’ye sunacak ve OSB’nin onayını alacaktır. SCADA sistemi işletmesinin Eğitim verilmeden ÇOSB elemanları tarafından işletilmesine Yüklenicinin müsaade etmesi halinde meydana gelecek hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

b. Eğitimin Başlaması ve Süresi

Aksi belirtilmedikçe veya OSB ile kararlaştırılmadıkça eğitim çalışmaları geçici kabulden sonra başlayacak ve SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımı ile ilgili sürenin ilk yılı içerisinde tamamlanmış olacaktır. Yüklenici, OSB’ye sunarak onay alacağı eğitim programı içerisinde eğitim çalışmalarına ne zaman başlayacağını ve eğitimin ne kadar süre alacağını da açık bir şekilde belirtecektir..

c. Operatör Eğitimi

• Konu : SCADA sistemi içerisindeki donanımların (bilgisayarlar, yazıcılar, vb.) tanıtımı. SCADA yazılımı ile etkileşim amacıyla kullanılacak donanımların tanıtımı ve bunların kullanımı. SCADA yazılımının tanıtımı, yazılımın işlevleri ve kullanımı. Bilgisayar ekranları üzerinde sistemin çalışmasının izlenmesi. Sistemde oluşan alarmların algılanması ve alarm durumlarında gerekli işlemlerin yapılması. Sisteme kumanda edilmesi ve sonuçlarının izlenmesi.

• Amaç : SCADA sistemini kullanarak enerji şebekesinin işletilmesinden ve kontrolünden sorumlu olacak operatörlere, SCADA sistemi ile sağlanan tüm ölçümler ve kumandalar hakkında bilgi verilmesi ve böylece sistemi kolaylıkla izlemelerinin ve gerekli durumlarda sisteme kolaylıkla müdahale etmelerinin sağlanması.

• Süre :2 gün

• Lokasyon: SCADA’nın kurulu olduğu merkez

TEKNİK ARTNAME STANDART FORMU -LOT2 YAPIM İŞİ

(Söz. EK:2c)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı;ÇANAKKALE Organize Sanayi Bölgesi orta gerilim Ana Dağıtım Şalt Merkezleri Modernizasyonu Donanım İşinin teknik şartname ve ekli ihale evrakı (İdari Şartname, vb..) hükümlerine uygun olarak yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesidir.

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Genel Tanım

a) İşin kapsamı ve yeri :Yapım İşi/Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik dağıtım üst yapı işi ile ilgili bulunan 8 adet trafo mevcut binalar kullanılmak üzere revize edilecektir. Çanakkale Merkez Organize sanayi bölge müdürlüğün uhdesinde olan elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi işi ve scada otomasyonu ile uyumlu yapım işi ihalesi yapılacaktır.

b) Ödeme şartları :Hakediş usulü yapılacaktır.

c) Diğer: Yüklenici işi alt taşerona yaptırmayacaktır.

2. Teknik Şartname

OG-36 KV'a Kadar Metal-Enclosed (Metal Bölmelendirilmiş), Modüler muhafazalı Orta Gerilim Hücreleri

Aşağıdaki şartname Çanakkale organize sanayi bölgesi Şalt Dağıtım Merkezlerinde, orta gerilim tesisinde kullanılacak 36 kV’a kadar LSC2A METAL-ENCLOSED Modüler muhafazalı hücreleri ve bu hücrelerde kullanılacak elektrik malzemelerini tarifler.

Bu teknik şartnamenin amacı, 36kV’a kadar olan OG dağıtım ve OG/AG dağıtım transformatör merkezlerinde kullanılmak üzere tesis edilen fabrika yapımı, metal mahfazalı (Metal-Enclosed), hava izoleli, dahili tip, modüler hücreleri tanımlamaktır. Metal-Enclosed Modüler muhafazalı hücrelerin imalatında ilgili TEDAŞ MYD /95-

007.E şartnamesi dikkate alınacaktır.

SF6 Gazı Basıncı Göstergesi / Basınç Sensörü YG SF6 gazı yalıtımlı metal mahfazalı modüler anahtarlama ve kontrol düzenlerinde kullanılan SF6 gazı yalıtımlı Yük ayırıcı/ayırıcılarda malzeme listesinde belirtilen SF6 gazının basınç değerlerini gösteren Gaz Basıncı Göstergesi / Basınç Sensörü bulunacaktır. Gaz basıncı göstergesi; - Yükseklikten etkilenmemesi için “hermetik tip” mutlak (absolute) basınç göstergeli tipte ve farklı ortam sıcaklıklarında doğru değeri göstermesi için “sıcaklık kompanzeli” olacaktır. . - Gaz basıncı göstergesi en az iki kontaklı yapıda olacaktır. Gaz basınç göstergesi üzerinde bulunan birinci kontak, Ayırıcı/Yük Ayırıcısı içindeki SF6 gazı anma basınç değeri ile minimum çalışma basınç değeri arasında, üretici firmanın belirlemiş olduğu değerde konum değiştirerek AG Bölümünde bulunan SARI renkli sinyal lambasını yakacak. İkinci kontak ise Ayırıcı/Yük Ayırıcısı içindeki gaz seviyesi minimum çalışma basıncının altına indiğinde konum değiştirerek AG Bölümünde bulunan KIRMIZI renkli sinyal lambasını yakacak, AG bölümündeki 2. kuru kontak bilgisi Aynı Hücredeki Koruma Rolesi İnputlarına Bilgi Verecek, Kesicide Manevra yapması engellenecektir. yani elektriksel olarak uzaktan ve yakından açma/kapama yapılamayacaktır.

Bu teknik şartnameye göre imal ve temini istenen O.G. hücreleri, şartnamenin aşağıdaki bölümlerinde tanımlanan şart ve özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olacaktır. Temini istenen hücrelerin tertip şekilleri ve teknik özellikleri, ekteki tek hat şemasında belirtilmiştir.

Bu şartname kapsamındaki O.G. Modüler Hücreler, şartname ve eklerinde belirtilen özelliklere uygun olarak, 3 fazlı bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, dış bağlantılar için O.G kablo bağlantı düzenekleri, SF6 gazlı kesiciler, topraklayıcılar, akım ve gerilim trafoları, koruma kumanda ölçü cihazları ve bunlar arasında yapılan ara bağlantıları, topraklama sistemi, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı malzemelerin montaj ve bağlantıları yapılmış olarak, fabrikada imal ve monte edilmiş olup, IEC 62271-200 standartlarına göre uluslararası bağımsız test laboratuarlarında komple tip testinden geçmiş olacaktır.

Genel

Tüm hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecek, dahili ve modüler tip olacaktır. Hücrelerin imalatı ve tasarımı ile, hücrelerde kullanılacak dijital koruma röleleri, ayırıcılar, yük ayırıcıları ve kesiciler birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler, fabrika imalatının herhangi bir aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla kullanıcı tarafından denetime tabi tutulabilecektir.

İmalatçının orijinal dizaynı olan hücrelerin dizaynı, personelin ekipmana müdahale ve bakımda emniyetine, servisin güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniksel korunmasına, ekipmanın yer değiştirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesi özelliklerine uygun şekilde olacaktır.

Metal mahfazalı, hava izoleli, modüler hücreler aşağıdaki kriterleri sağlayacaktır:

❑ Sonradan soldan, sağdan veya araya hücre ekleme olanağı tanıması,

❑ Dahili tip olması,

❑ Açık uçlu dizayn,

❑ Kolay montaj,

❑ Güvenli ve kolay işletme,

❑ Kablo bölümüne önden kolay erişim,

❑ En az bakım ihtiyacı gösterme,

❑ Kompakt ve standart boyutlar,

❑ Personel güvenliği.

Üretici firma ISO 9000:2000 sertifikasının sağladığı koşullarda 24 saat servis hizmeti verebilmelidir. Üretici firma servisinin TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınmış satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.

Orta Gerilim Hücre, kesici ve mikroelektronik röle aynı üreticinin malı olmalıdır. Ayrıca üretici firma 10 yıldır Orta Gerilim pano ve röle imalatçısı olup kendini kanıtlamış olmalıdır.

Standartlar

Bu şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, metal-muhafazalı (metal-enclosed) hücreler ile hücrelerde kullanılacak malzeme ve teçhizat, aşağıda belirtilen Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlarının en son baskılarına uygun olarak dizayn, imal ve test edilecektir.

❑ IEC 00 000-000 1kV ve 52kV Arası Anma Gerilimleri İçin AC Metal Kutulu Anahtarlama Tesisi ve Kontrol Paneli,

❑ IEC 62271-100 Yüksek Gerilim Devre Kesiciler,

❑ IEC 62271-102 Yüksek Gerilim Ayırıcı ve Topraklama Anahtarları,

❑ IEC 62271-105 Yüksek Gerilim Ayırıcı-Sigorta Kombinasyonları,

❑ IEC 60265-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları,

❑ IEC 60694 Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazları için Ortak

Hükümler,

❑ IEC 60282-1 OG sigortaları,

❑ IEC 60044-1 Akım transformatörleri,

❑ IEC 60044-2 Gerilim transformatörleri,

❑ IEC 61000 Endüstriyel proses ölçüm ve kontrol ekipmanlarında elektromanyetik

uyumluluk,

❑ IEC60529 Hücrelerin Sağladığı Koruma Sınıfları (IP Kodu)

❑ IEC60932 Zor İklim Koşullarında Kullanılacak Hücrelerle İlgili Ek Özellikler

❑ IEC 62271-210, EN 60068-3-3:1993 ve EN60068-2-57:2000 standartlarına uygun olarak yapılan sismik testlerden başarıyla geçmiş olmalıdır.”

Anma gerilim ve kısa süreli dayanma akımı

❑ Hücreler 3 fazlı sistemler ve işletme koşulları 36kV’a kadar ve 50Hz ile uyumlu olacaktır.

❑ Kısa süreli dayanma akımı 630A - 1250A’de proje hesaplarına uygun ve TEDAŞ taleplerinde olacaktır.

Tüm hücreler, yukarda belirtilen koşullar için dayanıklı kapasitede ve IEC 60694’ün 4.5,4.6 ve 4.7 paragrafları ile ve IEC 62271-200’ün 4.5 paragrafları ile uyumlu olmalıdır.

Teknik Karakteristikler

Hücrelerin yalıtım seviyesi, IEC standartları ve aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır:

Elektriksel özellikler

Modüler hücreler IEC standartlarına uygun olarak, aşağıdaki tabloda verilen değerleri sağlamalıdır. Aşağıdaki değerler ortam sıcaklığı -5° C ila +40° C ve 1000m ve altındaki yüksekliğe kadar olan çalışma koşulları için geçerlidir:

Anma gerilimi (kV) 36

Yalıtım seviyesi (faz – toprak ve faz – faz) (kontaklar arası)

50 Hz / 1 dk faz-toprak, faz-faz 70

ayırma aralığı 80

faz-toprak, faz-faz 170

ayırma aralığı 195

kesme kapasitesi

yüksüz kablo akımı (A) 50

kısa devre dayanım akımı	25	1250A
	20	630-1250A
	16	630-1250A
	12.5	630-1250A

Kapama akımı, kısa devre dayanım akımının 2.5 katıdır.

Genel özellikler

Madde 3.7 Maksimum Kesme kapasitesi
Anma gerilimi (kV)			36
Yük ayırıcı			630 A
Sigortalı yük ayırıcı			20 kA
Kesici			12,5–25 kA
Dayanım
Hücre	mekanik dayanım	elektiriksel dayanım
Yük ayırıcılı hücre	IEC 60265-1 1000 açma-kapama	IEC 60265-1 100 açma-kapama, In, Cos Phi = 0.7’de
Devre Kesicili Hücre	IEC 62271-100 10 000 açma-kapama	IEC 40 kesme	62271-100 00 xX’xx

00.000 xxxxx, In, Cos Phi =0.7’de

Modüler Hücre Tasarım ve Yapısal Özellikleri Tanım

Panolar, IEC 00 000-000’ün 2003-11 bölümünde bulunan 3.131.1; 3.109.2 ve 5.102 paragraflarında tanımlandığı şekilde, metal mahfazalı, bina içi kullanıma uygun özellikte ve LSC2A servis sürekliliği kaybı sınıfında ve PI bölmeli sınıfında olacaktır. Xxx xxxx ve anahtarlama elemanı ayrı bölmeler içinde bulunacak ve aradaki bölme, izolasyonlu malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Orta gerilim hücreleri tam olarak can ve mal güvenliği sağlamaya yönelik olduğu gibi, yüksek seviyede bir işletme ve servis devamlılığı sağlayacaktır.

Hücreler, tek bir metal mahfaza içerisinde 3 bölmeli olarak dizayn edilmiş olmalıdır:

❑ Anahtarlama elemanı ve kablo bağlantı bölümü,

❑ Xxx xxxx bölümü,

❑ AG bölümü.

Panolar

Metal mahfazalı modüler hücreler, dahili tip, hava izoleli yapıda IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak imal edilecektir. Hücrelerin bütün dış yüzeyleri ve alt kısmı metalden yapılmış ve dış metal mahfazaları topraklanmış olacaktır.

Pano sistemi, anahtarlama ekipmanını içeren (yatay olarak monte edilmiş yük ayırıcı ve dikey olarak monte edilmiş çıkarılabilir kesici), mahfazalı yapıda ve fabrika yapımı ayrı ayrı hücrelerden oluşacaktır. Aynı özellik ve yapıda olan bütün hücreler birbiriyle değiştirilebilir özellikte olacaktır. Hücreler, gerektiğinde her iki yönde hücre ilavesine olanak verecek yapıda olacaktır.

Hücreler normal işletme, muayene ve bakım işlemleri, ana devrenin enerjili olup olmadığının kontrolü, faz sırası denetimi, kabloların topraklanması, kablo ve diğer teçhizatın gerilim deneyleri, tehlikeli elektrostatik yüklerin önlenmesi işlemlerini güvenli yapacak şekilde üretilecektir.

Hücreler, içerisinde oluşabilecek aşırı basınç yükselmeleri ve dışarıdan uygulanacak mekanik darbelere karşı hasar görmeden dayanacak sağlam bir yapıda olacaktır. İç arızadan kaynaklanan ark nedeniyle gaz basıncının artması durumunda, gazın işletme personeli emniyeti için hücrelerin altından boşaltılması sağlanacaktır. İç ark arızasına karşı, işletme personelinin emniyeti, panonun üç yanında (ön - yanlar) sağlanacaktır.

Hücreler kalınlığı en az 2 mm olan galvanize sacdan imal edilecek ve IP3X koruma sınıfının gereklerini sağlayacaktır. Galvanizli ve elektro-galvanizli metal saclar ve metal bağlantı elemanları, korozyona karşı korumayı sağlayacak şekilde boyanmış olmalıdır. Epoksi bazlı bu boyanın kalınlığı en az 50 mikron olmalıdır ve metal sac aksamın her iki yüzüne de uygulanmış olmalıdır. Rengi, RAL renk skalasına uygun olarak RAL 9002 olmalıdır.

Hücreler kablo kanalı ve kablo bağlantılarını dikkate alarak üretileceklerdir.

Her hücre, IEC 62271-200’ün 5.1 xx.xx bölümünde tanımlandığı şekilde, yapısal özelliklerinin (boyut) yanı sıra, fonksiyon ve elektriksel özellikleri gösteren bir etikete haiz olmalıdır.

Anahtarlama elemanın konumu güvenli bir iletim mekanizmasıyla operatör tarafından hücrenin ön yüzünden görülebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda anahtarlama elemanı hücrenin ön yüzünden kumanda edilebilmelidir.

İnşai işlere ilişkin detayları içeren inşaat işleri kılavuzu her hücre için verilmelidir. Hücre genişlikleri, Marka onayı alan firmanın uluslararası normlara da uygun olan şeklinde tip ölçülerinde olmalıdır.

Kesicili hücreler için verilen inşaat işleri detayları, diğer hücreler için belirleyici olmalıdır. İlgili standartlara uygun olarak, panolar, herhangi bir manevra veya bakım işleri sırasında, canlı kısımlara erişimi engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Metal kısımların topraklanması

Her hücredeki topraklama baraları, birbirleri arasında bağlantılı ve şalt tesisi boyunca devam etmeli, pano dışından bağlantı yapılabilir özellikte olmalıdır.

Bara kesitleri, projenin içeriğine göre belirlenmeli ve IEC 62271-200 ile uyumlu olarak kısa süreli dayanım akımını taşıyabilecek kapasite olmalıdır.

Topraklama barası, şalt merkezinin ana topraklama barasına, baralardan herhangi birini demonte etmeksizin, bağlanacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Güç devresinin topraklanması

Kabloların topraklanması, kısa devre kapama kapasitesi olan ve IEC 62271-102’e uygun topraklayıcı ile yapılmalıdır.

Güvenlik ve işletme kolaylığını sağlamak üzere hücrelerdeki ekipmanlar arasında ilave kilitleme düzenleri sağlanacaktır. Devre kesici ve ayırıcı veya yük ayırıcısı “açık” konumda iken topraklama ayırıcısını çalıştırmak mümkün olmalıdır. Hatalı manevraları (anahtarlama elemanları kapalı pozisyonda iken, topraklama ayırıcısının kapatılmak istenmesi veya topraklama ayırıcısı kapalı iken, devresinde bulunan anahtarlama elemanlarının kapatılmak istenmesi gibi) önlemek amacıyla mekanik kilitleme sistemleri olmalıdır.

Topraklama ayırıcısını “açık” ya da “kapalı” pozisyonlarda kilitlemek için bir asma kilit sistemi mevcut olmalıdır. Topraklama ayırıcısının konumu güvenilir bir iletim mekanizması üzerinden hücrenin ön yüzünden görülebilir olmalıdır.

Yukarda bahsedilen kilitlemeleri aktive eden anahtarlı veya elektrik kilitlemeler kabul edilmeyecektir.

Yük Ayırıcıları

Yük ayırıcıları, akım kesme işlemi için düşük basınçlı SF6 gazlı olmalıdır ve bakım gerektirmemelidir. Ayrıcı muhafazası, dökme epoksi reçineden yapılmış olmalı ve hücre içinde yatay olarak monte edilmiş olmalıdır. Ana ve topraklama kontaklarının pozisyonu iletim mekanizması ile direk bağlantılı olmalı ve konum göstergesi doğrudan kontak-çalışma şaftına yerleştirilmiş olmalıdır.

Ayırıcılar, IEC 60265-1’in paragraf 3.104’ü ile uyumlu olarak yüksek çalışma freakansı tipinde olmalıdır. 3 pozisyonu olmalıdır: kapalı, açık, topraklı. Komple fabrika montajlı olmalı ve fabrikada test edilmiş olmalıdır. SF6 bağıl basınç oranı 36kV için maksimum 1,5 bar (1500hPa) 24kV’a kadar 0,5 bar (500hPa) olmalıdır.

Kutuplar, IEC 00 000-000 bölüm 3.118.2’de tanımlandığı şekilde “mühürlü basınç sistemi” olmalıdır ve servis ömrü en az 30 yıl olmalıdır. Bu süre boyunca gazın tekrar doldurulmasına gerek olmamalıdır.

Bakım ve yeniden gaz dolumu gerektiren özellikte ayırıcılar kabul edilemeyecektir.

Yük ayırıcıların çalışma mekanizmalarının mekanik dayanımı en az 1000 işlemi (açma-kapama) sağlamalıdır.

Devre Kesiciler

Kesiciler dikey olarak monte edilmiş, yandan mekanizmalı ve elektriksel bağlantıları sökülmeden çıkarılabilen çekmeceli tipte olacaktır. Kesici dışarı çıkarıldıktan sonra, hücre içerisine hücrenin kendi mekanik kilitlemeleri yapıldıktan sonra girilebilmelidir. Dışarıdan insan müdahalesi yardımıyla sürgü veya benzeriyle izolasyon yapılarak hücre içerisine girilmesi kabul edilemez.

Akım kesme ortamı olarak SF6 gazlı olmalıdır. Kutuplar IEC 00 000-000’de tanımlandığı gibi “mühürlü basınç sistemi” tipinde olmalıdır ve hizmet ömrü en az 30 yıl olmalıdır. Bu süre boyunca kutuplar, bakım veya tekrar gaz doldurmayı gerektirmeyen tipte olmalıdır.

Kutuplar epoksi reçineden yapılmış olmalı ve komple fabrika montajlı ve testli olmalıdır. O.G. Hücre ve Kesici aynı imalatçı tarafından üretilmiş olacaktır. Anma değerleri ve aksesuarları aynı olan kesiciler, birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.

Devre kesiciler, minimum bakım ihtiyacı ve yüksek elektriksel dayanım özelliğine sahip olmalıdır. Mekaniksel ve elektriksel dayanımı en az 10,000 açma-kapama olmalıdır.

Devre kesicinin pozisyonu açık ve net olarak görülebilir olmalıdır. Devre kesiciler, güç devresi ayırıcıları ile mekanik olarak kilitli olmalıdır.

Devre kesiciler, yaylarda biriktirilmiş enerji sayesinde çalışan hızlı açtırma mekanizması ihtiva etmelidir.

Mekanizmada aşağıdaki parçalar olmalıdır:

• Açma-kapama butonu.

• Mekanik ‘’açık-kapalı’’ pozisyon göstergesi.

• İşletme mekanizması yayının kurulu-boş pozisyon göstergesi.

• Yayı kurma-boşaltma aksesuarları.

• Yardımcı kontaklar.

Yayın kurma kolu, mekanik işletme mekanizmasının bir parçası olmalıdır. Yay kurma kolu ayrılabilir olmamalıdır.

Kurma işlemini elektrik motoruyla gerçekleştirmek üzere bir motor mekanizması ve gerekli aksesuarları sonradan temin edilebilir olmalıdır.

Devre kesiciler uluslararası bir kuruluş tarafından verilmiş ilgili IEC 62271-100 standardına uygun olduğuna dair tip test raporlarına haiz olmalıdır.

Çekmeceli kesicili hücre, istendiğinde opsiyonel olarak gerilim trafosu ile donatılabilir özellikte olmalıdır.

Xxx Xxxxxxx

Kullanılacak olan tüm baralar projelere uygun bakır bara olacaktır.

Xxx xxxx bölümü hücrelerin üst kısmında bulunacaktır. Ana baralar, 3 adet paralel barayı içermelidir. Baralar arasında faz ayırıcıları bulunmamalıdır.

Ana baralar, bağlantı baraları ve bağlantı parçaları bakır olacak ve bara kesitleri, belirtilen sıcaklık artış sınırlarını aşmamak üzere anma normal akımları ile kısa süre dayanım akımı ve tepe dayanım akımının doğuracağı termik ve dinamik etkilere dayanacak şekilde boyutlandırılacaktır.

Ana baralar epoksi reçineden yapılmış yalıtkan mesnetler üzerine tespit edilecektir. Bara bağlantıları ayırıcı veya yük ayırıcısı mahfazasının üst kısımlarından yapılmalıdır. Ana baralar herhangi bir bakım gerektirmeyecektir. Gerekli yalıtım seviyesinin sağlanması amacıyla ana baraların yalıtkan bir kılıfla kaplanması kabul edilebilir.

Bitişik hücrelerin bara bölümleri arasında bölme bulunmayacaktır. Her hücrenin bara bölümüne, civatalarla bağlanmış ve üzerinde uyarı işareti olan bir kapağın sökülmesi ile erişilebilecektir. Başka şekilde baraya erişim mümkün olmamalıdır.

Ana baraların hücreler arasındaki bağlantısı, devredeki herhangi bir elemanın kaldırılmasına, yerinin değiştirilmesine, bağlantısının çözülmesine gerek duyulmadan yapılabilecektir.

Kablo Bağlantıları

O.G. kablo bağlantı bölümü, bağlanacak olan kabloların tipi, sayısı ve kesitine uygun olarak tasarlanacak, dahili tip kablo başlıklarının kabloların dik bir düzlemde ve yalıtım düzeyini sağlayan bir yükseklikte bağlanmasına uygun olacaktır.

Orta gerilim kabloları hücre tipine göre, ayırıcının bağlantı terminaline, alt sigorta tutucunun bağlantı terminaline veya topraklama ayırıcısının bağlantı terminaline bağlanmalıdır.

Kablo bağlantı bölümünde, hücre tipine göre, topraklama ayırıcısı, sigorta, kesici, akım ve gerilim transformatörleri ve kablo bağlantıları bulunmaktadır.

Kablo bağlantı bölümüne erişim ancak topraklama ayırıcısı kapatıldıktan sonra mümkün olacaktır. Başka şekilde erişim kabul edilmeyecektir.

Kumanda Mekanizmaları

Kumanda mekanizmaları ve ilgili yardımcı teçhizat, hücrenin diğer bölümlerinden topraklanmış metal bölmelerle ayrılmış ve belirtilen koruma derecesini sağlayan bir bölüm içerisine yerleştirilecektir. Kesici için ayrı bir çalışma mekanizması bölümü bulunacaktır

Kumanda mekanizmalarına sistem gerilim altında iken erişilebilecektir.

Kumanda mekanizmalarının ön yüzündeki pano üzerinde tek hat şemasına uygun olarak aşağıdaki donanım bulunacaktır:

▪ Mimik diyagram,

▪ Ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarına ait konum göstergeleri,

▪ Her ayırıcı ve topraklama ayırıcısı için kumanda kolunun takılarak kumandanın yapılacağı yuvalar, (Kumanda kolunun açık konumu "O", kapalı konumu "I" sembolü ile işaretlenecektir.)

▪ Yük ayırıcıları için yay kurma kolunun takılacağı yuvalar, (Yayın kurulu ve boş durumları yazı veya uygun sembollerle belirtilecektir.)

▪ Çalışma mekanizmalarının kilitlenmesi için kilit takma tesisatı,

▪ Işıklı tip Gerilim Göstergeleri.

Ayırıcı ve Yük Ayırıcı

Kumanda mekanizması bölümünde, yük ayırıcı ve topraklama ayırıcısının kontaklarının pozisyonunu gösteren bir konum göstergesi olmalıdır. Bu gösterge arada başka herhangi bir bağlantı olmaksızın direkt olarak hareket eden kontak milinin şaftına bağlıdır. Bu sayede pozitif kesme kriteri sağlanmış olur. Yük ayırıcılarının kontak ve kumanda mekanizması hareket aktarma yapısında hiçbir mafsal, levye, ekli parça bulunmayacak şekilde dizayn edilmiş ve cihazın tam güvenirliği sağlanmış olmalıdır.

Bu bölümde ışıklı tip gerilim göstergeleri ile aynı zamanda sigorta-yük ayırıcısı kombinasyonu olan üniteler için mekanik olarak “sigorta açtı” göstergesi bulunmalıdır. Asma kilit, anahtarlı kilit, yardımcı kontaklar ve AG aksesuarlarının kolaylıkla montajı mümkün olmalıdır.

Kumanda mekanizmasını değiştirmeden motor mekanizması eklemek mümkün olmalıdır. Motorizasyon için yeni bir kumanda mekanizmasına ihtiyaç duyan sistemler kabul edilemez.

Kumanda mekanizmalarının açma-kapama işlemlerinin hızı operatörün hızından bağımsız olacaktır. Ayırıcı ve yük ayırıcılarının operasyonları anti-reflex sistemi ile gerçekleşecektir.

Devre kesici

Kumanda mekanizmalarının ön yüzündeki pano üzerinde tek hat şemasına uygun olarak aşağıdaki donanım bulunacaktır:

▪ Mekanik “açık/kapalı” konum göstergesi,

▪ Çalışma mekanizması yayı için “yay kurulu/boş” göstergesi (yazı veya sembol),

▪ Çalışma mekanizmasının bir bölümü olarak, her ayırıcı için kumanda kolu (bu özelliği sağlamayan devre kesiciler kabul edilmeyecektir),

▪ Devre kesiciyi açma ve kapama için kumanda kolu,

▪ Xxxxxx olarak yayı boşaltma için kumanda kolu.

Sonradan ihtiyaç duyulabilecek aksesuarlar ve çalışma mekanizmasının elektriksel kurulması için motor mekanizması, sahada ilave edilebilir olmalıdır.

Hücre Tipleri

Ö-ELK 14 : METAL-ENCLOSED AYIRICILI VE ARABALI (ÇEKMECELİ )KESİCİLİ MODÜLER TEİAŞ GİRİŞ HÜCRESİ TEMİNİ : 36KV, 630A, 20KA

Özel teknik şartnamesine, Detaylı Malzeme Listesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, metal muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, Metal-Enclosed 36kV 20kA 630A ayırıcılı, SF6 gazlı arabalı (çekmeceli ) kesicili, akım ölçü-koruma trafolarına (belirtilen özelliklerde konvansiyonel akım trafosu) ve akım ve gerilim koruma özellikli, yönlü koruma yapabilen (GOOSE destekli) otomasyona uygun (IEC 61850 destekli haberleşme protokollü) özelliklerine haiz koruma rölesi, Enerji İzleme Ve Scada Otomasyon kontrolü kumanda yapısına uygun

özelliklere sahip, her türlü idare tarafından onaylı tiplerdeki röle ve ekipmanı ile hazırlanmış olarak, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG. tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanları ile imalat norm fabrika testlerinin başarı ile yapılmış hücrenin temini, (Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (röle, ayırıcı, kesici vb.) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan montajı tamamlanmış hücre adetidir.

Ö-ELK 14/A : METAL-ENCLOSED AYIRICILI VE KESİCİLİ MODÜLER RING GİRİŞ- ÇIKIŞ HÜCRESİ

TEMİNİ: 36KV,630A, 16KA Sabit tip kesicili

Özel teknik şartnamesine, Detaylı Malzeme Listesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, metal muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, Metal-Enclosed 36kV, 630A 16kA Sabit kesicili , ayırıcılı, SF6 gazlı sabit tip kesicili, akım ölçü-koruma trafolarına (belirtilen özelliklerde konvansiyonel akım trafosu) ve akım ve gerilim koruma özellikli, yönlü koruma yapabilen (GOOSE destekli) otomasyona uygun (IEC 61850 destekli haberleşme protokollü) özelliklerine haiz koruma röleli, Enerji İzleme ve kontrol Scada Otomasyon kontrolü kumanda yapısına uygun özelliklere sahip, her türlü idare tarafından onaylı tiplerdeki röle ve ekipmanı ile hazırlanmış olarak, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG. tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanları ile imalat norm fabrika testlerinin başarı ile yapılmış hücrenin temini, (Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (röle, ayırıcı, kesici vb.) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan montajı tamamlanmış hücre adetidir.

Ö-ELK 14/A1 : METAL-ENCLOSED AYIRICILI VE KESİCİLİ MODÜLER RING GİRİŞ- ÇIKIŞ HÜCRESİ

TEMİNİ: 36KV,630A, DM1 20KA Kesicileri Arabalı ( çekmeceli ),

Özel teknik şartnamesine, Detaylı Malzeme Listesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, metal muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, Metal-Enclosed 36kV, 630A 20kA arabalı (çekmeceli ) kesicili , ayırıcılı, SF6 gazlı sabit tip kesicili, akım ölçü-koruma trafolarına (belirtilen özelliklerde konvansiyonel akım trafosu) ve akım ve gerilim koruma özellikli, yönlü koruma yapabilen (GOOSE destekli) otomasyona uygun (IEC 61850 destekli haberleşme protokollü) özelliklerine haiz koruma röleli, Enerji İzleme ve kontrol Scada Otomasyon kontrolü kumanda yapısına uygun özelliklere sahip, her türlü idare tarafından onaylı tiplerdeki röle ve ekipmanı ile hazırlanmış olarak, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG. tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanları ile imalat norm fabrika testlerinin başarı ile yapılmış hücrenin temini, (Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (röle, ayırıcı, kesici vb.) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan montajı tamamlanmış hücre adetidir.

Ö-ELK 14/B : METAL-ENCLOSED AYIRICILI VE KESİCİLİ PARSEL ÇIKIŞ MODÜLER HÜCRESİ TEMİNİ : 36KV, 630A, 16KA

Özel teknik şartnamesine, Detaylı Malzeme Listesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, metal muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, Metal-Enclosed 36kV 16kA 630A ayırıcılı, SF6 gazlı sabit tip kesicili, akım ölçü-

koruma trafolarına (belirtilen özelliklerde konvansiyonel akım trafosu) ve akım ve gerilim koruma özellikli, yönlü koruma yapabilen (GOOSE destekli) OSB tarafından teminli sayaç’ın hucre içerisine montaja uygun hazırlanması ve sahada sayacın montajı, otomasyona uygun (IEC 61850 destekli haberleşme protokollü) özelliklerine haiz koruma rölesine, Enerji İzleme ve kontrol Scada Otomasyon kontrolü kumanda yapısına uygun özelliklere sahip, her türlü idare tarafından onaylı tiplerdeki röle ve ekipmanı ile hazırlanmış olarak, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG. tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanları ile imalat norm fabrika testlerinin başarı ile yapılmış hücrenin temini, (Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (röle, ayırıcı, kesici vb.) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan montajı tamamlanmış hücre adetidir.

Ö-ELK 14/B-1 : METAL-ENCLOSED AYIRICILI VE KESİCİLİ GERİLİM TRAFOLU OTOPRODÜKTÖR HÜCRESİ TEMİNİ : 36KV, 630A, 16KA

Özel teknik şartnamesine, Detaylı Malzeme Listesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, metal muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, Metal-Enclosed 36kV 16kA 630A ayırıcılı, SF6 gazlı sabit tip kesicili, akım ölçü- koruma trafoları ve Gerilim trafosu ile donatılmış (belirtilen özelliklerde konvansiyonel akım trafosu) ve akım ve gerilim koruma özellikli, yönlü koruma yapabilen (GOOSE destekli) OSB tarafından teminli sayaç’ın hucre içerisine montaja uygun hazırlanması ve sahada sayacın montajı, otomasyona uygun (IEC 61850 destekli haberleşme protokollü) özelliklerine haiz koruma rölesine, Enerji İzleme ve kontrol Scada Otomasyon kontrolü kumanda yapısına uygun özelliklere sahip, her türlü idare tarafından onaylı tiplerdeki röle ve ekipmanı ile hazırlanmış olarak, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG. tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanları ile imalat norm fabrika testlerinin başarı ile yapılmış hücrenin temini, (Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (röle, ayırıcı, kesici vb.) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan montajı tamamlanmış hücre adetidir.

Ö-ELK 15 : METAL-ENCLOSED SİGORTALI YÜK AYIRICILI MODÜLER İÇ İHTİYAÇ TRAFO KORUMA HÜCRESİ TEMİNİ: 36KV, 630A, 16KA

Özel teknik şartnamesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, metal-enclosed 36kV (630A baralı) 16kA 630A sigortalı yük ayırıcısı, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, proje gereği tiplerdeki ihbar ve ikaz röle kontaklarına haiz, onaylı OG.tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanlarla donatılmış hücre temini ( Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (röle, ayırıcı, kesici,vb..) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan hücre adetidir.

Ö-ELK 16 : METAL-ENCLOSED MODÜLER TEİAŞ MÜHÜRLÜ ÖLÇÜ HÜCRESİ TEMİNİ: 36KV, 630A, 16KA

Özel teknik şartnamesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış,

metal-enclosed 36kV 16kA 630A yük ayırıcısı, projesinde gösterilen değerde akım - gerilim ölçü trafolarına ve harmonik ölçümüde yapabilen, sayaç otomasyonuna uygun elektronik sayaçlı, EPDK yönetmeliğine uygun şartnamede belirtilen özelliklerde enerji analizörü, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG.tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanlarla donatılmış hücrenin temini

Ö-ELK 16/A : METAL-ENCLOSED MODÜLER ENERJİ KALİTE İZLEME VE ÖLÇÜ HÜCRESİ TEMİNİ: 36KV, 630A, 16KA

Özel teknik şartnamesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, metal-enclosed 36kV 16kA 630A yük ayırıcısı, projesinde gösterilen değerde akım - gerilim ölçü trafolarına ve harmonik ölçümüde yapabilen, sayaç otomasyonuna uygun elektronik sayaçlı, EPDK yönetmeliğine uygun şartnamede belirtilen özelliklerde enerji kalite analizörlü, otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG.tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanlarla donatılmış hücrenin temini

Ö-ELK 16/B : METAL-ENCLOSED BARA GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ TEMİNİ VE MONTAJI: 36KV,

16KA, 630A Ayırıcılı

Özel teknik şartnamesine, Detaylı Malzeme Listesine ve projesine uygun olarak müteahhit tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan gerçek uygulama projesi ve montaj detaylarına uygun, idarece marka onayı verilmiş model ve tipte gerekli uluslararası kalite ve garanti belgelerine sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yönetmeliklere ve normlara uygun imal edilmiş, istenilen kısa devre akımlarında, muhafazalı modüler AG ve OG bölmeleri birbirlerinden ayrılmış, Metal – Enclosed 630A Xxx Xxxx Bağlantılı 36kV, 16kA, 630A ayırıcılı, projesinde gösterilen değerde gerilim ölçü trafolarına ve EPDK yönetmeliğine uygun şartnamede belirtilen özelliklerde otomasyon projesine uygun olarak çıkış klemensleri ile donatılmış, onaylı OG. tek hat şemasında gösterilen tüm ekipmanlarla donatılmış hücre temini; ( Hücre içinde ve hücre bağlantılarını sağlayan baralar bakır bara olacaktır.)

Özel teknik şartnamesine uygun olarak hücrenin üretimi ve hücre içerisindeki ekipmanlar (ayırıcı, sigorta korumalı vb.) servis sürekliliği ve işletme güvenliği nedenlerinden dolayı birbiri ile uyumlu çalışabilen aynı üreticinin ürünleri olacaktır.

ÖLÇÜ: Projesinde ve/ veya yerinde sayılan hücre adetidir.

ÖLÇÜ : Yedekli olarak Projesinde ve/ veya yerinde sayılan montajı tamamlanmış adetidir. AG Bölümü

Orta Gerilim Hücrelerinin üst ön yüzünde, kablo ve bara bölümü enerjiliyken, tüm pano sistemini izole etmeksizin erişilebilen, kapalı bir alçak gerilim bölmesi olacaktır. Bu bölüm, hücrenin, proje gereği özelliğine göre; yardımcı devreleri ve motor mekanizma kumandasını içermelidir.

Alçak gerilim bölümü hücre tipine bağlı olarak koruma röleleri, yardımcı röleler, ölçü aletleri, aktif ve reaktif sayaçlar, test anahtarları, minyatür kesiciler ve sigortalar, terminal dizisi ve gerekli diğer teçhizatı kapsamaktadır.

Özel ihtiyaçlar için alçak gerilim bölümü hücrenin üzerine ek bir bölme konularak genişletilebilir olmalıdır. Hücrenin toplam yüksekliği 2300mm’yi geçmemelidir.

Bu kriterleri karşılamayan alçak gerilim bölmeleri kabul edilmeyecektir.

Kilitleme Düzenleri

Ayırıcı, yük ayırıcısı ve kesici mekanizmaları güvenli bir işletim sağlamak ve operatörün hata yapmasını önlemek amacı ile kilitleme sistemleri ile donatılacaktır.

Yük ayırıcılı hücreler

▪ Topraklama ayırıcısı açık ve hücre kapısı kapalı ise, yük ayırıcısı kapatılabilir.

▪ Yük ayırıcısının açık olması durumunda topraklama ayırıcısı kapatılabilir.

▪ Topraklama ayırıcısı kapalı ise hücre kapısı açılabilir.

▪ Hücre kapısı açık konumunda olduğu zaman yük ayırıcıları açık konumunda kilitlenebilir. Bu durumda topraklama ayırıcısının test amaçlı operasyonu yapılabilir.

Kesicili hücreler

▪ Kesici açık ve hücre kapısı kapalı ise, ayırıcılar kapatılabilir.

▪ Ayırıcılar açık ise, topraklama ayırıcısı kapatılabilir.

▪ Hücre kapısı aşağıdaki durumlarda açılabilir:

▪ Kesici açık konumda kilitli ise

▪ Ayrı açık ise

▪ Topraklama ayırıcısı kapalı ise

A. Kablo bağlantı (besleme) bölümlerine erişim:

▪ Anahtarlama elemanını açtıktan

▪ Kablo bölmesindeki topraklama ayırıcısını kapadıktan sonra mümkündür

B. Transformatör koruma hücresinin sigorta bölümüne erişim:

▪ Yük ayırıcısı açık olduğunda

▪ Topraklama ayırıcısı kapalı olduğunda mümkün olabilecektir.

C. Çıkış hücresindeki kesici bölümüne erişim:

▪ Kesici ve ayırıcı açık olduğunda

▪ Topraklama anahtarı kapalı iken mümkün olabilecektir.

D. Kuplaj hücresindeki kesici bölümüne erişim:

▪ Kesici ve sağ-sol ayırıcılar açık olduğunda

▪ Topraklama ayırıcısı kapalı iken mümkün olabilecektir.

Bütün hücre tiplerinde ayırıcı mekanizmaları istenilen konumda (açık, kapalı ve topraklanmış) asma kilit ile kilitlenebilecektir. Ayrıca hücre kapakları topraklama ayırıcıları kapatılmadıkça açılamayacak, açık konumda olmadıkça yerine takılmayacaktır.

OG Sigortalar

Transformatörlerin kısa devrelere karşı korunması için transformatör fiderinin her üç fazı, akım sınırlayıcı OG sigortaları ile donatılacaktır. Sigortalar vurucu (striker) mekanizması ile donatılacaktır. Sigortalardan herhangi biri attığında vurucu mekanizması, transformatör yük ayırıcısını açtıracak ve sigortalar değiştirilmeden kapatılmasını önleyecektir. Sigortalar IEC 282’ye uygun olarak imal edilecektir.

Akım Transformatörleri

Akım trafolarının kısa süreli termik akımı (Ith) ve anma gerilimi, en az ait olduğu şalt tesisinin kısa süreli dayanım akımına ve anma gerilimine eşit olacaktır. Akım transformatörlerinin doğruluk sınıfı, doğruluk sınır katsayısı ve ölçü emniyet katsayısı, tesiste kullanılacak olan ölçü veya koruma cihazlarının özelliklerine göre belirlenecektir. Konvansiyonel tip akım transformatörleri, dahili tip, gövdesi dökme reçine izoleli ve ayrı ayrı etiketlenmiş olacaktır.

Akım-gerilim ölçü hücresi haricinde diğer hücrelerde, hücre içerisinde toroidal veya konvansiyonel tip akım trafosu kullanılabilir. Kullanılacak her iki tip akım trafosunun minimum kısa devre dayanımı proje hesap değerlerine uyumlu olmalıdır.

Şalt tesisinde kullanılacak olan tüm akım transformatörleri IEC 60044-1 standardına uygun olacaktır.Üretici firma uluslararası kabul görmüş bir laboratuvar tarafından tip testlerinin kabul edildiğini belirtmelidir.

Bu özellikleri sağlamayan akım transformatörleri kabul edilmeyecektir.

Gerilim Transformatörleri

Genel olarak gerilim trafolarının doğruluk sınıfı, kullanılan koruma ve ölçü cihazlarının özelliklerine göre belirlenecektir. Tüm gerilim transformatörleri, dahili tip, dökme reçine izoleli ve ayrı ayrı etiketlenmiş olacaktır. Her faza olmak üzere üç adet gerilim trafosu İhtiyaca bağlı olarak faz-faz veya faz-toprak arasına bağlanacaktır.

Gerilim transformatörleri, primer tarafta, orta gerilim sigortaları veya ana devrenin kesicisi tarafından korunmalıdır. Tüm gerilim trafolarının sekonder tarafında Minyatür Devre Kesici (MCB) olacaktır.

Şalt tesisinde kullanılacak olan tüm gerilim transformatörleri IEC 60044-2 standardına uygun olacaktır. İmalatçı, onaylı laboratuvardan veya bağlı kuruluştan alınmış tip test raporunu sunabilmelidir.

Bu özellikleri sağlamayan gerilim transformatörleri kabul edilmeyecektir.

AG Yardımcı Devreler

Yardımcı devreler, IEC 62271-100’ün bölüm 5.4‘e uygun olmalıdır. AG kabloları 2000V izolasyon seviyesinde ve klas 2 sınıfında olmalıdır. Bakım veya servis işlemi yapılırken, kolay anlaşılabilmesi için her biri işaretlenmiş olmalıdır.

Kablo kesitleri yüksek akım taşıyan devreler için minimum 2,5mm2, diğer devreler için minimum 1mm2 olmalıdır.

Kontrol ve izleme

Tüm röleler, enstrümanları ve ölçüm cihazları hücrenin üst kısmındaki alçak gerilim bölmesinde toplanmalıdır. Rölede ölçme, koruma ve otomatik kontrolle ilgili tüm fonksiyonlar bulunmalıdır. IEC 61000 ve EN 50263 standardının öngördüğü elektromanyetik uygunluk seviyesinde olmalıdır.

▪ İstendiği takdirde standart protokolleri kullanarak haberleşme yapabilmelidir.

▪ Hücre enerjiliyken dahi tehlikesizce devreden çıkartılabilmelidir.

▪ Yardımcı gerilimin kesilmesi durumunda arızaları hafızasında tutabilmelidir.

▪ Geniş bir besleme gerilimi aralığına sahip olmalıdır.

▪ Röleleler ve diğer haberleşme özellikli dijital cihazlar, lokal ağ veya internet üzerinden izlenebilir yapıya sahip olmalıdır.

▪ Termal İzleme; Orta gerilim panoları güç kablolarının hatalı bağlanmasından kaynaklanan arızaları önceden algılamak üzere kablo bağlantı noktalarının sıcaklığını 7/24 izleyen termal izleme sistemi ile donatılmalıdır. Termal izleme sistemi sıcaklık bilgisini alacağı noktaya direk olarak bağlanmalı, herhangi bir yardımcı besleme veya pile gerek duymadan kendinden enerjili olmalı, wireless olarak haberleşebilmelidir. -25 °C ile 125 °C arasında çalışabilmeli, pre-alarm ve alarm olmak üzere 2 seviyede ayarlanabilir alarm eşiğine sahip olmalıdır.

▪ Çevre İzleme; Orta gerilim panoları bulunduğu ortamın sıcakığını, nemini ve kirliğini 7/24 izleyen çevre izleme sistemi ile donatılmalıdır. Sistem pano için uygun çalışma ortamı koşullarını oluşturmaya ve panonun yaşlanma süresini uzatmaya destek olmalıdır.

24-220V DC veya 110-230V AC arasında tek tip yardımcı gerilim beslemesi olacaktır.

İmalatçı firma daha önce de aynı tip ve yapıda ürünleri imal ettiğini ve bu ürünlerin en az üç yıldır işletmede olduğunu kanıtlama yükümlülüğündedir.

Koruma Roleleri

1) IEC Standartlar

60255-5 impuls dayanımı: 5kV

00000-00-0 1Mhz dalga: ±2.5kVp CM & DM 00000-00-0 hızlı geçiş : Sınıf IV

00000-0-0 elektromanyetik radyasyon : 80 - 2700 MHz 60529 koruma sınıfı: IP54 ön panel, IP20 arka paneller 00000-00-0,2,3 vibrasyon, şok, depremler : sınıf II 60255-27 Dielektrik : 2kV

2) Çalışma sıcaklığı -40°C ve +60°C arasında olmalıdır.

3) Dijital girişler 255V, AC/DC gerilim seviyesine kadar dayanıklı olmalıdır.

4) Dizayn ve üretim prosesi ISO 9001 sertifikalı olmalıdır.

5) Koruma ve kontrol üniteleri UL sertifikasına haiz olmalıdır.

6) Röle kontrol çıkışları 5A sürekli akımı sağlayabilmelidir.

7) İşletme Güvenliği ;

a) Arıza-güvenlik wathcdog kaynak değiştirme(changeover) kontaklarını aktive eden dahili olarak kendini izleme (self-monitoring) fonksiyonu

b) Arıza güvenlik konumuna geçmek için otomatizasyon ünitesi, bu sayede büyük iç arızalarda çıkış kontrolleri devre dışı kalır.

c) Kendini test durumunun yazılı ve LED ile ihbar edilmesi.

d) Koruma rölesi yazılımında, harici test cihazına ihtiyaç duymadan koruma fonsiyonlarını, kitlemeleri ve lojikleri test etmeye sağlayan sanal akım ve gerilim enjeksiyon özelliği olacaktır.

e) Koruma rölelerinin akım terminalleri sökülebilir ve sökülme esnasında otomatik olarak akım uçları kısa devre olarak iş güvenliğini sağlayacak şekilde olmalıdır.

8) Koruma Rolelerinde Genel/ ortak özellikler;

Koruma ve kontrol ünitelerinde bulunması gereken minimum özellikler:

• Röleler Türkçe dil desteğine sahip LCD ekrana sahip olacaktır. Bu ekran üzerinde röle ayarlarını, ölçümleri ve arızaları görmek mümkün olacaktır.

• Röleler 48-230 Vdc arası yardımcı besleme girişine sahip olacaktır.

• Röleler birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen en az 4 adet ayar grubuna sahip olacaktır.Rölenin tüm koruma elemanları aynı anda farklı gruplarda çalışabilmelidir.

• Roleler minimum 16 dijital giriş ( input) 8 analog çıkış kontağı bulunmalıdır.

• Röleler web arayüz desteği özelliği ile birlikte ayar değişikliği yapabilme, uzaktan açma/kapama ve ayar görüntülemeler de röle yazılımı yükleme ihtiyacı bulunmadan internet tarayıcısı yardımıyla uzaktan röleye erişebilecek ilgili değişiklikleri yapabilecek özellikte olmalı ve desteklemelidir.

• Röleler üzerinden kesiciye manuel açma / kapama komutu vermek mümkün olacaktır. Bunun için röle üzerinde dedike tuş bulunacaktır.

• Kesici, ayırıcı ve toprak bıçağı açma/kapama kontrolü; buton üzerinden, ön paneldeki mimik diyagramdan, fonksiyon tuşlarından, dijital giriş, uzak haberleşme(remote control), röle yazılımı ve web server üzerinden yapılabilmelidir.

• Yakın/Uzak kontrol özelliği olacaktır. Yakın pozisyonunda haberleşme ile (Scada üzerinden) kontrol yapılmasına izin verilmeyecektir.

• Röleler en az 2000 olay kaydı alabilecek kapasitede olacaktır. Bu kayıtlar cihazın enerjisi kesilse dahi silinmeyecektir. Olay kayıtları dijital giriş ve çıkışların pozisyonları, koruma fonksiyonlarının durumu, alarmlar ve kontakt operasyonlarını içermelidir.

• Röleler her koruma fonksiyonuna özel olarak 8 adet arıza kaydı alacaktır. Bu arıza kayıtları farklı koruma fonksiyonları için birbirinden bağımsız olacaktır. Arıza kaydı şu bilgileri içermelidir; kayıt numarası, arıza zamanı, aktif ayar grubu, arızalı faz, aktif olan koruma fonksiyonu ve input verilerinin büyüklüğü.

• Rölede; kitleme ve korumada kullanılabilecek en az 20 adet sanal giriş ve 20 adet sanal çıkış olacaktır.

• Röleler toplamı en az 15 saniye olacak şekilde 5 adet osilografik kayıt alabiliyor olacaktır. Osilografik kayıtlar COMTRADE formatında kaydedilecek ve harici input, haberleşme veya belirtilen koruma sınırlarının aşılması durumunda aktif hale geçecektir.

• Röleler uygulamalarda kullanılmak üzere logic programlama özelliğine haiz olacaktır. Sistem birbirinden bağımsız en az 31 adet kapıya izin verecektir. Röleler AND, OR, AND+OR, NOT, XOR, COUNTER, RS ve D flip-flops kapılarına sahip olacaktır. Röle içerisinde günlük, haftalık, aylık, hafta içi ve hafta sonlarını algılayabilen astronomik zaman dilimlerinin ayarlanabildiği lojik elemanlar bulunmalıdır.

• Röleler yazılım üzerinden akım ve gerilim simülasyonu ile fonksiyon testi yapılabilecektir. Böylece sekonder test cihazı kullanımı gerek olmaksızın ilgili kitlemeleri, koruma fonksiyonları ve lojikleri hızlı bir şekilde test edilebilecek.

• Röle ekranı üzerinde mimik diyagram olacaktır. Cihaz bu mimik diagramın programlanabilmesi için kendi ayar programı dışında bir programa ihtiyaç duymayacak.

• Röleler ölçülen akım,gerilim ve güç min/xxx xxxxx bilgilerini son 30 gün için günlük, son 12 ay içinde aylık bazda kayıt olarak saklayacaktır.

• Şartnamede tanımlanmış,projede ihtiyaç öngörülmüş ilave bir koruma fonksiyonu ekleneceği zaman bedel talep edilmeyecektir.

• Yönlü aşırı akım koruma fonksiyonu minimum 4 kademeli olarak ayarlanabilecektir. 4 kademenin 2 si kısa devre 2 si aşırı akım koruma için kullanılacaktır.Yönlü toprak aşırı akım koruma fonksiyonu minimum 2 kademeli ayarlanabilecektir.

• Scadaya bilgi aktaran port üzerinden röle ayarı da yapılabilecektir.Kullanılacak olan röle yazılımı ücretsiz olacaktır. Erişim xxxxx xxxx sayısıyla sınırlı olmayacaktır.

Ölçme Özellikleri ;

Röleler aşağıda belirtilen ölçüm değerlerini anlık olarak okuyup ekran üzerinde ve bilgisayar programı üzerinden okunmasına izin verecek özellikte olacaktır.

• 3I 3 Faz Akım

• I0 Nötr/Toprak Akımı

• I2 Akım Dengesizliği

• IL Ortalama ve Maksimum Akım Demantı

• 3U 3 Faz Fazlar Arası Ve Faz-Toprak Gerilimler

• I0 Residual akım

• V0 Gerilim Dengesizliği

• Xfault Kısa Devre Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx

• Xfault Toprak Xxxxx Xxxxxxxxx

• f Sistem Frekansı

• P Aktif Güç

• Q Reaktif Güç

• S Görünür Güç

• E+, E- Aktif Enerji, Alınan/Verilen

• Eq+, Eq- Reaktif Enerji Alınan/Verilen

• PF Güç Faktörü

• 2’den 15’ kadar Akım THD

• 2’den 15’ kadar Gerilim THD

• Kesici Yıpranma İzleme

• Akım Trafosu İzleme

• Gerilim Trafosu İzleme

• Trip Devresi Yönetimi

• Gerilim Kesintileri

• Gerilim Dalgalanması

• Olay Kaydı

• RTD Sıcaklık izleme

• Röleler 3 faz akım ve gerilim bilgilerini anlık olarak fazör diyagramı ile gösterebilecek özellikte olacaktır.

Koruma Roleleri Haberleşme Özellikleri ;

Röleler aşağıdaki haberleşme özelliklerine sahip olmalıdır.

• Röleler SNTP üzerinden zaman senkronizasyonu yapmaya haiz olacaktır. IRIG-B’den veya dijital giriş pulse şeklinde öneriler kabul edilmeyecektir.

• ModbusTCP, IEC 61850, DNP 3.0 protokollerini destekleyecek, harici bir protokol dönüştürücü kullanılmayacak.

• Ön bölmede programlama, olay-arıza veya osilogrofik kayıt çekimi için bilgisayar ile bağlanılabilen haberleşme port’u bulunacaktır.

• SCADA ile haberleşme için cihaz IEC 61850 Ed.2 ile uyumlu olmalı ve Level A sertifikasına sahip olmalıdır. Test raporu akredite bir labaratuardan alınmış olmalıdır.

• Röleler SCADA haberleşmesi için 2 adet LC 100Mbps multimode fiber optik çıkışına sahip olacaktır. Bu portlar IEC-61850 protokolünü ve GOOSE ile koruma haberleşmesini desteklemelidir.

• Röleler PRP (Parallel Redundancy Protocol) ve RSTP (Real Time Streaming Protocol) özelliklerini destekliyor olacaktır.

Role Koruma Fonksiyonları;

• 27 Faz Düşük Gerilim Koruma

• 32 Yönlü Güç

• 37 Düşük Akım

• 46 Dengesiz Akım ve Faz Sırası

• 47 Gerilim Dengesizliği ve Faz Xxxxxxxxx

• 00XX Xxxxx iletken tespiti

• 48/51R Uzun Kalkış Süresi / Kilitli Rotor

• 49 Termal Aşırı Yük Koruma

• 50/51 Aşırı Akım Koruması

• 50N/51N Toprak Aşırı Akım Koruması

• 50BF Kesici Xxxxx Xxxxma

• 50HS Arıza Üzerine Kapama

• 51V Gerilime bağlı Aşırı Akım Koruma

• 59 Faz Aşırı Gerilim Koruma

• 60/60FL Ölçme Devresi Denetimi

• 66 Saatte Kalkış engeli

• 67 Yönlü faz aşırı akım Koruma

• 67N Yönlü toprak xxxxx Xxxxma

• 67NI Yönlü Fasılalı Toprak Xxxxx Xxxxma (Directional Intermittent Earth Fault)

• 68F2 Demeraj

• 68H5 5. Harmonik Tespiti

• 74TCS Kesici Devresi Denetimi

• 79 Otomatik Tekrar Kapama (En az 4 Kademe)

• 81 Aşırı/Düşük Frekans Koruma

• 81R ROCOF (Frekans Değişim) Koruma

• 86 Kilitleme (Lock-out)

• 87L Hat Differansiyel Koruma ( Line Diff.)

Role Koordinasyonu Ve Selektivite

Çanakkale OSB. yönetimi tarafından onaylanmış olan orta gerilim tekhat şemasına göre hücre üreticisi firmanın uzman mühendisleri tarafından Teiaş bağlantı nokatasındaki ayar sahaları ile koordineli tüm sistemin kısa devre hesaplarının yapılarak, rolelerin selektiv çalışama ayarlarının belirlenmesi, rolelere set edilmesi, rolelerde similasyon testlerinin yapılması, role koordinasyon ve selektivite raporu hazırlanarak OSB yönetimine 2 kopya olarak teslim edilmelidir.

Not : Role selektivite ve koordinasyon çalışması Etap yazılımı ile yapılmalıdır.

Enerji Kalite Analizörü

Şebeke yönetimi, enerji maliyeti dağıtma, güç kalitesi analizi, varlık yönetimi, operasyonel verimlilik ve uyumluluk raporlama amacıyla orta ve alçak gerilim ana şebekesinin yanı sıra kritik fiderleri izlemek için kullanılan ölçüm cihazının asgari olarak aşağıdaki özellikleri olacaktır:

Ölçüm cihazı gerilim girişleri minimum 4 faz, nötr ve toprak girişleri sağlayacaktır. Ölçüm cihazı, gerilim (potansiyel) transformatörlerine ihtiyaç olmadan 600V (UL) veya 690V'ye (IEC) kadar alçak gerilim devrelerinin doğrudan bağlantısını destekleyecektir. Ölçüm cihazı, gerilim (potansiyel) transformatörleri aracılığıyla orta ve yüksek gerilim devrelerinin bağlanmasını destekleyecek ve kullanıcı tanımlı primer ve sekonder transformatör oranları sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı akım girişleri en az beş (5) giriş sağlayacak ve 5A ve 1A nominal giriş akımlarını destekleyecektir.

Ölçüm cihazı; dört çeyrek ölçümü, tam trifaze gerilim aralığı, akım güç ve enerji ölçümleri, dengesizlik %, güç katsayısı (gerçek ve yer değiştirme – faz başına ve trifaze), talep (min/maks, geçerli talep aralığı, çalışma ortalama talebi ve öngörülen talep), toplam harmonik bozulma (THD), bireysel akım ve gerilim harmonikleri değeri de dahil olmak üzere ölçülen ve hesaplanan ölçüm parametrelerini destekleyecektir.

Ölçüm cihazı; ANSI C12.20 doğruluk sınıfı 0.1, akım sınıfı 2, 10 ve 20 ve IEC 62053-22 Sınıf 0.1S (standart bekleme) gibi en katı IEC ve ANSI ölçüm doğruluğu standartlarını karşılayacak ve IEC 61557-12 PMD ile tam uyumlu olacaktır.

Ölçüm cihazı kullanıcı tarafından ekran başına 20 adete kadar parametre görüntüleyecek şekilde programlanabilen yüksek görülürlüklü renkli grafik ekrana sahip olacaktır. Ölçüm cihazı minimum spektral bileşenler, fazör şemaları ve trend grafikleri gibi grafik ölçüm verilerini görüntüleyebilecektir. Ölçüm cihazı harmonik içeriğini (THD, K-faktörü, tepe faktörü) histogram formatında görüntüleyebilecektir. Ölçüm cihazı buton kontrollü 96x96 mm (3.8”) renkli grafik ekran ve 197x175 mm (7.0”) dokunmatik renkli grafik ekran olmak üzere minimum iki (2) ekran seçeneği sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı, ekipman durumu/konumu izleme ve ekipman kontrolü/arayüzü için en az sekiz (8) dijital giriş, dört

(4) dijital çıkış ve iki (2) röle çıkışına sahip entegre G/Ç sağlayacaktır. Dijital (darbe) çıkışı operasyonu kWh / kVARh toplam/içe aktarılan/dışa aktarılan enerji tüketimini sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı; ıslatma kaynağıyla birlikte en az yirmi dört dijital girişli opsiyonel sahada genişletilebilir G/Ç modülünün, sekiz (8) form-C röle çıkışının, on altı (16) analog girişin ve/veya sekiz (8) analog çıkışın eklenebilmesini sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı çoklu portlu Ethernet ve en az iki (2) Ethernet portu ve iki (2) RS485 seri portuna sahip seri haberleşme sağlayacaktır. Ethernet portları DHCP IP adres atama ile IPv4 ve IPv6'yı destekleyecek ve alarm durumunda e-posta gönderme, aralık enerji verilerini e-postayla gönderme, özelleştirilmiş web sunucusu, tuzaklı SNMP ağ yönetimi ve PTP ve NTP zaman senkronizasyonu sağlayacaktır. Ölçüm cihazı Ethernet - seri RS-485 ağ geçidi işlevi sağlayacaktır. Ölçüm cihazı tarafından desteklenen endüstriyel haberleşme standartları arasında Modbus, DNP3 ve IEC 61850 bulunacaktır. Ölçüm cihazı TLS 1.2'ye göre HTTPS de dahil olmak üzere çeşitli siber güvenlik özellikleri sağlayacaktır.

Siber güvenlik yönergeleriyle uyumluluk için ölçüm cihazı, haberleşme portlarını bağımsız olarak etkinleştirme veya devre dışı bırakma, haberleşme protokollerini haberleşme portuna göre etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve haberleşme protokolüne göre TCP/IP port numaralarını atama özelliğine sahip olacaktır. Ölçüm cihazı TLS 1.2'ye göre HTTPS gibi güvenli protokolleri destekleyecektir. Ölçüm cihazı, oturum açma / kapatma (başarılı veya başarısız), konfigürasyon değişiklikleri, sıfırlama ve olayın tarih ve saatini ve talep edenin kullanıcı adını tanımlayan diğer olaylar gibi güvenlikle ilgili olayları kaydetmek için bir Güvenlik kaydı sağlayacaktır. Ölçüm cihazı güvenlik olaylarının ağ yönetimi sunucusuna göndermek için Syslog protokolünü destekleyecektir. Ölçüm cihazı tasarımı bir Güvenilen Platform Modülü (TPM) içerecektir.

Ölçüm cihazı herhangi bir cihaz konfigürasyonu veya kullanıcı işlemi olmaksızın Ethernet ağında kendiliğinden tanımlama özelliğine sahip olacaktır.

Ölçüm cihazı uçucu olmayan zaman etiketlerinin yanı sıra G/Ç koşullarının dahili kaydı, min/maks değerler, enerji ve talep, bakım verileri, alarmlar ve ölçülen parametreler, enerji ve talep trendi belirleme ve kısa süreli öngörme özelliklerine sahip olacaktır. Ölçüm cihazı her türlü parametreyi kaydedebilecek ve bunları art arda sıralamayla tetikleyebilecektir (manuel olarak veya dahili koşullar aracılığıyla tetiklenir, periyodik zamanlayıcılar ve ayar noktası faaliyeti dahildir, bu durumda ölçüm cihazı sistem davranışına göre ayar noktası sınırlarını öğrenebilir). Ölçüm cihazı ½ döngüye kadar kullanıcı tanımlı kayıt aralıklarını destekleyebilecektir. Kayıt sayısı (derinlik) ve aşırı akış koşulları (tam veya dairesel durumunda durdurma) kullanıcı tarafından programlanabilir ve yalnızca mevcut bellekle sınırlı olacaktır.

Ölçüm cihazının dahili web sunucusu gerçek zamanlı değerlere, güç kalitesi bilgilerine ve temel ölçüm cihazı konfigürasyonuna erişim sağlayacaktır. Dalga biçimi görüntüleme aracı standart bir tarayıcı ile tüm gerilim ve akım fazlarının eş zamanlı olarak görselleştirilmesi olanağı sağlayacak, dalga biçimi seçimi, gerilim ve akım fazı seçimi, yakınlaştırma ve uzaklaştırma, yakınlaştırma seçimi ile panlama, kaydetme ve yazdırmayı mümkün kılacaktır. Web arayüzü, kullanıcı tanımlı web görünümleri için destek ile tam özelleştirilebilir olacaktır.

Ölçüm cihazı ayar noktası tahrikli alarm verme özelliği sağlayacaktır. Ölçüm cihazı alarm durumunda bir e-posta bildirimi oluşturabiliyor olacaktır. Alarm girişlerinde milisaniye çözünürlüklü zaman damgaları bulunacaktır. Ölçüm cihazı olaylar arasında “boş” süre olmayacak şekilde her döngü için ayrı tetiklenen, arka arkaya yüksek hızlı alarm ve dalga biçimi durumu tetikleyicilerini destekleyebilmelidir (örn. olaylar arasında yeniden hazırlama gecikme süresine ihtiyaç olmaması). Ölçüm cihazı alarm durumlarında röleleri çalıştıracak ve veri kaydı alımlarını başlatacaktır. Ölçüm cihazı kontrol ve alarm verme amacıyla darbeli modda veya anahtarlı modda çalışarak VE ya da VEYA konfigürasyonundaki dijital çıkış rölelerini kontrol edecektir. Ölçüm cihazı dahili ve harici fonksiyonu/olayı kontrol edebilmek için kullanılabilir tüm ayar noktaları koşulunun her türlü mantıklı kombinasyonlarını yapabiliyor olacaktır.

Ölçüm cihazı, 20000 olaya kadar programlanabilir en az 500 olay desteğiyle zaman etiketli bir olay kaydı (1 milisaniye çözünürlük) sağlayacaktır. Ölçüm cihazı her olay için tarih ve saat, neden ve etki ve önceliği kaydedecektir; Ölçüm cihazı ayar noktası faaliyeti, röle çalışması, konfigürasyon ve otomatik arıza teşhisi ile ilgili olarak tüm olayları kaydedecektir. Olay kaydetme yanıt süresi yüksek hızlı olaylar için ½ döngü (8,3ms 60Hz, 10ms 50Hz) ve diğer olaylar için 1 saniye olacaktır. Ölçüm cihazı, aynı haberleşme ağındaki cihazlar arasındaki zaman etiketlerinin +/- 1 millisaniye dahilinde olması için zaman senkronizasyonu sinyallerini alabiliyor olacaktır; Hassas zaman senkronizasyonu yöntemleri arasında RS485 seri portu üzerinden GPS saati, dijital giriş üzerinden IRIG-B (modülasyonsuz) ve Ethernet üzerinden Precision Time Protocol (PTP) olacaktır.

Ölçüm cihazı güç kalitesi analizi ve uyumluluk izlemesi IEC 62586, Sürüm 2 (2017) PQI-A ile tam uyumlu olacaktır. Ölçüm cihazı ayrı bir yazılım olmadan şu özellikleri sağlayacaktır: Güç kalitesi istatistiksel

göstergelerini ön ekranda görüntüleme; Gerilim düşüşü ve artışı, harmonikler ve frekans, hızlı gerilim değişimi ve ana şebeke sinyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istatistiksel güç kalitesi göstergelerini EN 50160:2010 (Sürüm 4) güç kalitesi standardına uygun olarak sağlama ve web arayüzünde başarılı / başarısız şeklinde sunma. EN50160 güç kalitesi analizi ile eşzamanlı olarak ölçüm cihazı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gerilim ve akım toplam harmonik bozulması ve gerilim ve akım toplam talep bozulması dahil güç kalitesi istatistiksel göstergelerini IEEE519:2014 güç kalitesi standardına uygun şekilde sağlayacak ve web arayüzünde başarılı / başarısız şeklinde sunacaktır. Ölçüm cihazı güç kalitesi parametrelerini (mevcut, ortalama veya hesaplanan değerler) mutlak veya göreli ayar noktası ile karşılaştıracak ve ayar noktası aşıldığında alarm verecek (e-posta veya mesaj cihazı üzerinden) veya kontrolü devreye alacaktır (röleler ve analog veya dijital röleler aracılığıyla yerel arayüz üzerinden PQ düzenleme ekipmanına/kontrol sistemlerine). Ölçüm cihazı bağımsız bir laboratuvar tarafından IEC 00000-0-00, Sürüm 3 Sınıf 'A' ve IEC 00000-0-00 (Titreşim) güç kalitesi standartları için IEC 62586-2, Sürüm 2'ye göre sertifikalandırılacaktır. Ölçüm cihazının düşük geçişli eşleme engelleme sinyal filtreleri IEC 00000-0-0 gereksinimlerini karşılayacaktır.

Ölçüm cihazı alt döngü kesintisi, geçici akımlar, çoklu döngü düşüşleri, yükselişleri ve kesintileri için hızlı bir şekilde ve arada ölü zaman olmadan gerilim ve akım kanallarını eşzamanlı olarak alacaktır. Hız dalga biçimi kaydı döngüsü başına 1024 örnek olacak, minimum 17/20 mikrosaniye geçici akım alma (60/50 Hz) sağlanacaktır. Ölçüm cihazı minimum döngü başına 1024 örnekle hata öncesinde otuz (30) döngüde altmış (60) döngü kaydedebilecektir. Ölçüm cihazı FTP üzerinden erişilebilen ve IEC 61850 (RDRE mantıksal düğüm) aracılığıyla yeni yakalamalar hakkında müşteri bildirimleri sunan dalga biçimleri için 225 adede kadar COMTRADE kesinti yakalama dosyası sağlayacak şekilde yapılandırılabilecektir. Ölçüm cihazı, güç sistemi olayına göre gerilim, akım, frekans, güç, güç faktörü ve dengesizlik için her ½ döngüde bir 1 döngü RMS değerlerini bir dakika için kaydedecek ve olay tetikleme öncesinde 1 döngü RMS değerini 30 saniye için kaydedecektir.

Ölçüm cihazı, gerilim kesintilerinin düşüşlerini/yükselmelerini döngü tabanlı olarak algılayabilecek yüksek hızlı düşüş/yükseliş tespiti ve kesintinin süresiyle birlikte her faz için kesinti sırasındaki minimum, maksimum ve ortalama gerilim değerlerini sağlayacaktır. Ölçüm cihazı süre olarak bir döngü içinde kesintileri tespit edecektir. Ölçüm cihazı kesintinin kendisine göre yönünü belirleyerek kesintinin konumunu hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilecektir. Kesinti yönü, belirlilik seviyesini gösteren saat damgası ve güven seviyesiyle birlikte cihazın olay günlüğüne yazılacaktır.

Ölçüm cihazı ölçülen ve girilen verilere erişim sağlayan programlanabilir modüllerle grafik esnek programlama sağlayacaktır. Ölçüm cihazı aritmetik, trigonometrik, mantıksal, termokaplin doğrusallaştırma ve sıcaklık dönüştürme işlevleriyle ölçülen veya hesaplanan parametrelerden değerler ve kombinasyonlar türetebilecektir. Ölçüm cihazı; toplam alma, verimlilik ölçümü, yük toplama, kontrol işlevleri, yük dağıtma, talep yanıtı, güç faktörü düzeltme ve uyumluluk izleme gibi uygulama işlevsellikleri oluşturmak amacıyla birbirine bağlanan programlama modüllerine sahip olacaktır. Ölçüm cihazı kaydetme, dışa aktarma, toplama, toplam alma, ekran görselleştirme, web görselleştirme ve diğer kullanıcı tanımlı işlevler için ağ bağlantılı Mebus cihazlarından veri okuma özelliğine sahip olacaktır.

Tip Testler ve Rutin Testler

Teklif edilen hücrelerin IEC 62271-200, 62271-102, 60129, 60529, 60694 standartlarına uygun olarak tip testleri yapılmış olacaktır. Talep edilenden daha yüksek dayanım değerlerine göre yaptırılmış benzer ürünlere ait tip testleri kabul edilecektir.

❑ Xxxxxxxx xxxxx yalıtım testi,

❑ Ana devrede şebeke frekanslı yalıtım dayanım testi,

❑ Sıcaklık artış testi,

❑ Kısa süreli ve tepe aşırı akım dayanım testi,

❑ İç ark dayanıklılık testi (IEC 62271-200’e göre),

❑ Nem ve sıcaklık farklılıklarının yüksek olması nedeniyle oluşan çiğlenmenin yarattığı kaçak akımların önlenmesi testi (IEC 62271-200 ve IEC 60932-1988)

❑ Mekanik dayanıklılık (açma-kapama) testi,

❑ Koruma sınıfının sağlanması,

❑ Elektromanyetik uyumluluk testi.

Ayrıca, ayırıcılar ve devre kesiciler için, anma kesme ve kapama kapasiteleri test raporu ile kanıtlanmalıdır. Topraklama ayırıcısı için kapama kapasitesi, kısa süreli dayanım akımı ve tepe aşırı akım dayanımı test raporları ile kanıtlanmalıdır.

Rutin testler, imalatçı firma tarafından, hücrelerin imalatı tamamlandıktan sonra, IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak yapılacak ve imalatçı kalite kontrol deparmanı tarafında imzalanacaktır. Rutin testler esnasında, kullanıcı eğer isterse, bu testlere nezaret edebilecektir.

Rutin test raporu aşağıdakileri içerecektir:

❑ Tasarıma (çizimlere ve diyagramlara) uygunluk,

❑ Ana devrede şebeke frekanslı gerilim testi,

❑ Manuel çalışma mekanizmalarının testi (doğru çalıştığının kontrolü) AG yardımcı devrelerinin ve rölelerinin fonksiyon testi

Kalite

Kullanıcı tarafından istendiği takdirde, imalatçı, standartlara uygun kalite prosedürünü teklifle birlikte sunmalıdır:

❑ Yönetim temsilcisi tarafından onaylı ve imzalı kalite kılavuzunun kullanımı

❑ Düzenli olarak güncellenen ve en son kalite kontrol prosedürlerini içeren kılavuzlar

❑ ISO 9002; 9001 ve ISO 14001 sertifikaları

İNŞAAT İŞLERİ

Montaj Demontaj Gereksinimleri

• Ek-1 detaylı malzeme listesinde tarifleri yapılmış ve ÇANAKKALE OSB tarafından Ek-2 Tekhat Şeması Projesine uygun olan Orta Gerilim Metal-Enclosed hucrelerin temini, montajı ve ayarlarının yapılarak devreye alınması,

• Mevcut açık şalt tesisindeki faz sıralarına göre OG kabloların renkli ve yazılı şekilde kodlanması,

• Mevcut açık şalt tesisindeki tüm eski nesil Orta Gerilim ekipmaların sökülmesi,

• Sökülecek olan kesici,Mevcut Roleler ve ekipmanları, akım trafoları, gerilim trafoları, ayırıcılar, mesnetler, tüm elektrik ekipmanları kırmadan sökülecek olup, ÇANAKKALE OSB elektrik biriminin göstereceği yere tutanak ile teslim edilecektir.

• Orta Gerilim tarafındaki ara bölme duvarlarının yıkılması, zemin ve duvarlarda oluşan inşaat hasarların (sıvama işlemi ) onarılması,

• Orta gerilim bölümünün tamirini müteakip, içerisinin (mevcut renklerde kireç ve tutkallı karışımla) boyanması,

• Orta Gerilim bölümüne Ek1 Detaylı Malzemesinde belirtilmiş olan hucrelerin ilgili merkezlere montajları,mevcut sökümü yapılmış olan XLPE kabloların ilgili hucrelere montajları yapılarak teslim edilecektir. Kablo montajları esnasında XLPE Kablo başlıklarında bozuk olan çıkarsa yüklenici OSB yönetiminden isteyerek değişimi ve montajları yapacaktır,

• Ek1 detaylı malzeme listesinde belirtilmiş olan hucrelerin altına 50cm yüksekliğinde minimum 50’lik köşebentten , hücre imalatçısın montaj kataloğunda vermiş olduğu ölçülerde boyalı(antipas) montaj sehpalarının yapılması,

• Orta gerilim bölmesinde hucrelerin yerleşiminden sonra hücre önlerinde boş kalan yerlerin 50cm yüksekliğinde üstleri saç plakalar ile (bir kişinin kaldırabileceği maksimum 25kg. ağırlıkta,alta giriş yapabileceği genişlikte sökülüp ,takılabilen parçalar halinde) hucrelerin ön zemini ile aynı hizada hücre önlerinden itibaren minimum 1,5metre genişlikte kaplanacak şekilde örtülmesi,

• Tedaş MYD şartnamesine uygun OG bölümüne topraklama şeridi döşenmesi, bina içinde görünür yere eş potansiyel topraklama barası yapılması, bina dışına yönetmeliklere uygun topraklama kazığı çakılması (ölçümlerde 5 Ohm altında kalacak) eş potansiyel baraya bağlanması,

• DM5 Merkez için aşağıdaki ölçülerde Monoblok TEDAŞ-MLZ/2020-069 beton köşk temin edilecek olup EK-1 DML de ve tekhat şemasındaki dizilime göre hücrelerin montajlı şekilde temini yapılıp beton köşkün yerine bağlantısı yapılacaktır.

• Monoblok Beton Köşk (En 5,350xDerinlik 2,500xYükseklik 3,500mm ) OG Hücre Bölümü

• Bina içi aydınlatma (Fluoresanlı) ve priz tesisatı yeniden yapılması,

• OG bölümünde boşta kalan geçit izolatörlerinin sökülmesi, geçit izolatörlerinin söküldüğü yerlerin bulunduğu saçların arkasına,kenarları silikonla kaplanarak Komple boyalı saç ile kapatılması,

İç Tesisat ve malzemeleri

Dağıtım Merkezi elektrik iç tesisatları (aydınlatma, kumanda vb. için) "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca iç tesisatta kullanılacak tüm malzemeler TSE belgeli ve İŞVEREN tarafından marka onaylı olacaktır.

Etanj tesisatta kullanılan buatlar

Kare yapılı vidalı kapaklı, giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve rakorlarda lastik contalar bulunacak ve buatın içine toz ve su girmeyecektir. Buatlar en fazla 4 rakoru olacak 4'den fazla kablo girişi yapılmayacaktır. Buat rakorları kablo bağlantılarından sonra, dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe ana beslemeler ile motor beslemeleri ve kumanda hatlarında NYY tip kablolar kullanılacaktır.

NYM (NVV) Tipi Kablolar

Dahilde kablo tavaları içinden veya sıva üstü PVC kapaklı kablo kanalları içinden çekilecektir. Tüm aydınlatma ve iç tesisatta bu tip kablolar kullanılacaktır. Kullanma gerilimi 500 V ve soğuk, sıcak, nem gibi harici tesislere mukavim, iletken kılıfları değişik renkte olacaktır. Aksi belirtilmedikçe aydınlatma ve priz tesisatı linye ve sorti hatlarında, bu tür kablolar kullanılacaktır. Bu kablolar yeraltında kullanılmayacaktır.

Anahtarlar

Kullanılabilir bütün anahtarlar TSE belgeli olacaktır.

Anahtarların içi porselen veya bakalit yanmaz malzemeden olacaktır. Anahtarlar, butonlu tipten 500 V ve en az 10 kA'lik olmalıdır.

Prizler

Sıva Altı Prizler: Prizler mutlaka topraklı olacaktır. Prizler TS' na uygun üretilmiş ve TSE belgeli olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx en fazla 16 A kapasiteli olacaktır. Kesintisiz gerilim kaynağından beslenen prizler diğer enerji prizlerinden farklı olacaktır. Toprak kontakları dışında ayrıca bir ayak bulunacaktır.

Sıva Üstü Prizler: Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır. Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır. Prizler TS'na uygun üretilmiş ve TSE belgeli olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx en fazla 16 A kapasiteli olacaktır. Prizlerin kendinden kapanır, yaylı kapakları olacaktır. Prizler darbe etkisi ve Etanş olmayan mahallerde kullanılacaktır,

Etanş Prizler: Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır. Prizler topraklı tip olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx en fazla 16 A kapasiteli olacaktır.

Duylar

Flüoresan duylar hariç diğer duylar porselen gövdeli olacaktır.

Duylar, ampulün çıkardığı ısıdan zarar görmeyecek ve ampul her zaman kolaylıkla takılıp çıkartılabilecektir. Flüoresan ampul duyları yüksek ısıya dayanabilen plastik malzemeden yapılacak ve eriyip yanmayacaktır.

Topraklama Tesisi

Bina tipi Dağıtım Merkezleri'ndeki TOPRAKLAMA TESİSİ, yürürlükteki Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılacaktır. Aydınlatma armatürleri dahil tüm tesisat malzemesi usulüne göre topraklanacaktır.

Yüklenici, işe başlamadan önce Topraklama Tesisi uygulama projesi hazırlayarak İŞVEREN' e onaylatacaktır. Yeni projelerin onaylanması nedeni ile oluşabilecek bir keşif artışı kabul edilmeyecektir.

Koruma ve işletme topraklamaları yönetmelik hükümlerine yapılacaktır. Her iki topraklama sistemi için gerekli mesafeler bırakılacaktır.

Topraklama elektrotları her elektrot kendisine ait çakma vidası, sivri ucu, ekleme manşonu ile takım halinde YÜKLENİCİNİN İŞVERENDEN marka onayı aldığı mamüllerden oluşacaktır. Elektot 3 metre boyunda (2x1,5 m ) 20 mm çapında proje değerlerine uygun bakır kaplamalı yüksek mukavemet çeliğinden üretilmiş olacaktır. YÜKLENİCİ tarafından yapılan gerçek topraklama uygulama projelerine göre yapılacak olan tesiste gerekli ölçümler yapılarak yetkili kuruluş tarafından yazılı rapor alınacaktır. Bu rapor sonuçlarına göre şartnameler gereği istenilen değerlere ulaşılabilmelidir. Aksi taktirde gerekli düzeltmeler bedelsiz olarak YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

İç aydınlatma armatürleri

Toza, neme ve Zararlıların girmesine karşı lastik contalı XX-0000, XX-0000 standartlarına uygun cam elyaf takviyeli polyester gövdeli yüksek sıcaklığa dayanıklı akrilik şeffaf gloplu U1 tipli etanş floresan armatürler ve çelik kafes korumalı cam gloplu lastik contalı alüminyum döküm gövdeli tavan ve duvar için E tipi porselen duylu enkandesan ampullü etanş armatürler kullanılacaktır.

Dağıtım merkezinin içine ve uygun yerlere asılacak dokümanlar

1- OG tek hat şeması

2- Müşteri çıkışlarına ait sıra ve isim listesi

4- Alınması gereken manevra ve güvenlik tedbirleri

5- Acil önlem ve ilk yardım tedbirleri. Çerçeveletilip asılacaktır.

3. Bakım Gereksinimi

I. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.

II. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

III. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

a. Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

b. Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hak edişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

4.Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

5.Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

6 .Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

ÇANAKKALE OSB MODERNİZASYON DONANIM İŞİ KEŞİF VE TEKLİF ÖZETİ
			MİKTAR	MALZEME	MALZEME	MONTAJ ( TL )	MONTAJ	MALZEME+MONTAJ
POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	BİRİMİ		(TL )	TOPLAMI (TL )	I.BÖLGE	TOPLAMI (TL )	TOPLAMI (TL )
22.4.4	36kV, 630A, 20kA, AYIRICILI , ARABALI (ÇEKMECELİ )KESİCİLİ, AKIM GERİLİM BİLEŞENLİ RÖLELİ, KONVANSİYONEL AKIM TRAFOLU, LSC2A (METAL ENCLOSED), TEİAŞ GİRİŞ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-14 kısmına bkz.)	Adet	1		0.00
22.4.4	36kV, 630A, 16kA, AYIRICILI , SABİT KESİCİLİ,AKIM GERİLİM BİLEŞENLİ, HAT DİFFERANSİYEL KORUMA ÖZELLİKLİ RÖLELİ, KONVANSİYONEL AKIM TRAFOLU, LSC2A (METAL ENCLOSED), RİNG GİRİŞ /ÇIKIŞ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-14/A bkz. )	Adet	15		0.00
22.4.4	36kV, 630A, 20kA, AYIRICILI , ARABALI (ÇEKMECELİ )KESİCİLİ,AKIM GERİLİM BİLEŞENLİ HAT DİFFERANSİYEL KORUMA ÖZELLİKLİ RÖLELİ, KONVANSİYONEL AKIM TRAFOLU, LSC2A (METAL ENCLOSED), RİNG GİRİŞ /ÇIKIŞ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-14/A1 bkz.)	Adet	3		0.00
22.4.4	36kV, 630A, 16kA, AYIRICILI , KESİCİLİ, AKIM GERİLİM BİLEŞENLİ RÖLELİ, KONVANSİYONEL AKIM TRAFOLU, LSC2A (METAL ENCLOSED), PARSEL ÇIKIŞ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-14/B bkz.)	Adet	20		0.00
22.4.4	36kV, 000X, 00xX, XXXXXXXXX , XXXXXXXX,XXXX GERİLİM BİLEŞENLİ RÖLELİ, KONVANSİYONEL AKIM ve GERİLİM TRAFOLU, LSC2A (METAL ENCLOSED), OTOPRODUKTÖR HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö- Elk-14/B1 Bkz.)	Adet	1		0.00
22.4.2	36kV, 630A, 16 kA, LSC2A (METAL ENCOSED) YÜK AYIRICILI SİGORTALI İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-15 Bkz.)	Adet	3		0.00

SR Ek 3 – Teklif Dosyası

22.4.8	36kV, 630A, 16 kA, LSC2A (METAL ENCOSED) YÜK AYIRICILI TEİAŞ MÜHÜRLÜ ÖLÇÜ HUCRESİ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-16 Bkz.)	Adet	1		0.00
22.4.8	36kV, 630A, 16 kA, LSC2A (METAL ENCOSED) YÜK AYIRICILI ENERJİ KALİTE ÖLÇÜ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-16/A Bkz.)	Adet	1		0.00
22.4.3	36kV, 630A, 16 kA, LSC2A (METAL ENCOSED) AYIRICILI BARA GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ TEMİNİ. (Teknik Şartname Ö-Elk-16/B Bkz.)	Adet	7		0.00
24.7.2.46	220V AC. GİRİŞLİ , 24V DC. ÇIKIŞLI 45Ah AKÜLÜ,32A ÇIKIŞLI , 4 ADET, ANALOG ALARM ÇIKIŞLI, MODBUS HABERLEŞMELİ, AKÜ KABİNLİ REDRESÖR TEMİNİ	Adet	8		0.00
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon. .	Kg.	1.000,00
8.1	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	210,00
13	İZOLE PENS
	36 KV	Ad.	8,00

13.1	İZOLE ELDİVEN
	36 kV için	Cift	8,00
13.2	İZOLE HALI
	36 kV için	m^2	60,00
13.3	İZOLE SEHPA
	36 kV için	Ad.	8,00
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ BETON TRAFO KÖŞKLERİ
	36kV Beton Köşk (BOŞ) Tip 1C	Ad.	1,00
26.2.4	TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM)	Ad.	2,00

30	TOPRAKLAMALAR
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi	m.	30,00
30.2.2	50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi	m.	30,00
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'likalvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	4,00
	BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI
32.34.11	20.3/35 KV DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ
	YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)				0.00
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	78,00
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	78,00

32.34.14	20.3/35 KV HARİCİ TİP BÜZÜŞMELİ
	YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	9,00
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ
	a ) Arnavut Kaldırımı (Parke)	m^2	100,00
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI
	a ) Arnavut Kaldırımı (Parke).	m^2	100,00
	GENEL TOPLAM			MALZEME		MONTAJ

POZ	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MİKTARI	DEMONTAJ (TL )	DEMONTAJ (TL )	MİKTARI	DEMMONTAJ (TL)	DEMMMONTAJ (TL)
NO				I.BÖLGE	TOPLAMI (TL )		I.BÖLGE	TOPLAMI (TL )
3.1.1	DİKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR
	50 X 5 mm^2 , 2.23 Kg/m.	Kg	384,00
3.1.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR ( İçi Dolu )
	8 mm Çap, 0.45 Kg/m	Kg
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon.	Kg.	3.800,00
6.3	GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)
	36 KV 630 A 12.5 KA ( 770 MVA)	Ad.	28,00
7.5	1 " GALVANİZLİ BORULAR :	Mt.	32,00
8.1	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	540,00
11	İZOLATÖRLER
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ : (DAHİLİ TİP)
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	187,00
15.1	SİC PARAFUDR
	36 KV 10 KA .	Ad.	27,00
17.1	DAHİLİ TİP ADİ AYIRICILAR
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	34,00
17.2.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR
17.2.1	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	28,00

17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1,00
24.4.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli.	Ad.	1,00
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	1,00
24.7.1.4	DAPT DM-TM RÖLE PANO KARKASI	Ad.	7,00
24.7.2.8	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ	Ad.
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	28,00
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKÜ-REDRESÖR GRUBU (BAR-24)
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah……………………………….	Ad.	7,00
25.1	AMPERMETRE
25.1	75/5 A .	Ad.	21,00
25.2	VOLTMETRE
	500 V	Ad.	21,00
28	TEL KAFESLİ KAPI
	Tel Kafesli Kapı	m^2.	80,00
31	TRANSFORMATÖRLER
	B - O.G. Akım Trafoları
31.1	36 KV 100/5 A	Ad.	48,00
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ
	30-36/¹3 / 0.1/¹3 KV	Ad.	21,00

31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ
31.3.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)
	50 KVA .	Ad.	1,00
	630 KVA .	Ad.	1,00
32	YERALTI KABLOLARI
	b - I : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :
32.11	20.3/35 KV YE3SV ( 2XSY ) ; YE3SSV
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	210,00
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	210,00
	b - II : BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :
32.15	20.3/35 KV YXC7V ( N2XSY ) KABLO
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	210,00
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	210,00
	GENEL TOPLAM			DEMONTAJ	- ₺		DEMMONTAJ	- ₺

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

LOT 1 TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

A	B	D	E	F
Sıra No	Teknik Özellikler	Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil)	İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon	Değerlendirme Komitesinin notları
1
2
3
…
…

B Sütunu : “Teknik Özellikler”

• İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu : “Teklif edilen özellikler”

• İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Xxxxxx : “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

• İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları”

• Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

LOT 2 TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için) (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>

3. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

4. Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

5. Yüklenici Olarak Deneyim

Son <15> yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

6. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

7. İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

8. Kalite Güvence Sistem(ler)i

e) Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.

9. Adli Sicil Kaydı

f) Son <rakam girin>yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

10. Ek Bilgi

g) İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

h)

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak

sunulacaktır)

LOT 1 Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<DDP><Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam (KDV Hariç TL)	Toplam (KDV Dâhil TL)
1
2
3
4
		[Eğitim]	[götürü bedel]
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

LOT 2 Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4c

A. GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER

1	2	3*
İşin Tanımı	Tutar (TL)	KDV (TL)
Teknik Şartname uyarınca projesinde tanımlanmış elektrik üst yapı işi
Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)
Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla)

* KDV muafiyeti durumunda doldurulmayacaktır.

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a) Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b) Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler