POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
250 ADET WİNCOR VE DİEBOLD MARKA PTTMATİK CİHAZI SATIŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
Madde 1- Sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile ................................................................... (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2- İşin tanımı
Sözleşme konusu iş; PTT A.Ş. kayıtlarında bulunan 250 Adet Wincor ve Diebold Marka Pttmatik Cihazının satışıdır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 3- Taraflara ilişkin bilgiler
3.1. Satıcının adresi : PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat: 1 06101 Altındağ / ANKARA olup,
Telefon No : (000) 0000000
Faks No : (000) 0000000
Elektronik Posta Adresi (Varsa):xxx.xxxx@xxx.xxx.xx dır.
3.2.Müşterinin tebligat adresi: olup,
Tel no : 0 (...) ... .. ..
Faks no : 0 (...) ... .. ..
Vergi Dairesi ve No : ……………………………………………………………
Elektronik Posta Adresi (Varsa): dir.
3.3. Taraflar, madde 3.1 ve 3.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
3.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Madde 4- Sözleşmenin Türü ve Xxxxxx:
4.1. Bu sözleşme 250 Adet Wincor ve Diebold Marka Pttmatik Cihazı muhammen bedelleri üzerinden birim fiyat sözleşmesi olup, PTT’ce hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan Pttmatik Cihazı tutarının toplamı olan *********,00-TL (************TürkLirası) bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, fiyat teklif cetvelinde müşterinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan fiyat esas alınır.
MALZEMENİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | BİRİM FİYAT KDV HARİÇ | TOPLAM FİYAT KDV HARİÇ |
Wincor ve Diebold Marka Pttmatik Cihazının | 250 | Adet | ******,00-TL | ******,00-TL |
Madde 5- Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
Madde 6- Ödeme Yeri ve Şartları:
6.1. PTTMatik cihazlarının miktarı ile kesinleşen satış fiyatının çarpımından teşekkül edecek bedel tutarı peşin ve tek seferde Şirketimiz Kurumsal banka cari hesap numaralarından herhangi birine yatırılacaktır.
6.2. Ödenecek Miktar: İhalesi yapılan 250 adet PTTMatik cihazlarının miktarı ile kesinleşen satış fiyatının çarpımından teşekkül edecek bedel tutarıdır. Satışın tebliğ edilmesine müteakip müşteri firma en geç 10 (On) takvim günü içerisinde satılan mal bedeli, KDV, damga vergisi, karar pulu v.b. ödemelerin tamamını Şirketimiz kurumsal banka hesabına yatırmak ve yatırdığına dair belgeleri bu süre içerisinde Satınalma Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.
6.3. Ödeme Müddeti: Sözleşmenin 7.1. Maddesinde belirtilen süre sonuna kadar belirtilen ödemelerin hiçbirinin yatırılmaması halinde tebligatta belirtilen toplam tutar üzerinden sırasıyla Damga Vergisi, Karar Pulu, varsa KDV, Geçici teminat bedeli tahsil edilerek kalan kısmı malzeme bedeline sayılır. Müşteri firma hesaplama sonucunda yatırılmadığı tespit edilen malzeme bedeli üzerinden geçen her takvim günü için 250 adet PTTMatik cihazı toplam satış tutarına günlük (takvim günü) Binde beş gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cezalı sürenin tespiti hususunda Satınalma Daire Başkanlığı yetkilidir. Belirtilen ödemelerin süresi içerisinde (ödeme müddeti ve cezalı süre verilmişse bu süre içerisinde de) yatırılmaması halinde duruma göre geçici teminat ve yatırmış olduğu diğer ödemeler irad kaydedilir, Müşteri/İstekli buna itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 7-Teslim Şartları
7.1. Pttmatik Cihazı bedelinin ödendiği tarihi takip eden 10 (On) takvim günü içerisinde, PTTmatik Cihazları PTT Başmüdürlüklerince müşteriye teslim işlemlerine başlanacaktır.
7.2. Pttmatik Cihazı teslim yeri PTT Başmüdürlükleri ve bağlı iş yerlerinde olup, PTTBank Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Başmüdürlüklerce müşteriye teslimat yapılacaktır. Pttmatik Cihazlarının nakliyesi müşteriye aittir.
Madde 8- Vergi, Resim Ve Harçlar İle Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:
Damga vergisi, karar pulu, KDV, her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler müşteriye aittir.
Madde 10- Cezalar ve kesintiler:
İhale sonrası 250 adet Pttmatik Cihazı uhdesinde kalan müşteri Pttmatik Cihazlarını teslim almadığı takdirde her geçen gün için teslim alınmayan cihazların sözleşme bedeli üzerinden (Açık artırmada oluşan) Binde Beş nispetinde gecikme cezası kesilecektir.
Madde 11- Sözleşmenin Ekleri:
11.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdare ve müşteriyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
11.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
1- Pttmatik Cihazları Teknik Özellikleri, 2- Sözleşme Tasarısı,
3- Teklif Mektubu,
4- Teklif Cetveli,
11.3. Müşteri tarafından teklifi kapsamında verilen taahhüt ve beyana ilişkin belgeler ile idarece işin ifasına ilişkin sözleşme ekine konacak belgeler sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Madde 12- Malın Teslim Alma Şekil Ve Şartları İle Teslim Programı:
12.1. Malın teslim alınma yeri: Müşteri tarafından PTT Başmüdürlükleri ve bağlı bulunan iş yerlerinde teslim alınacaktır. Taşıma işlerine ait her türlü gider müşteriye aittir.
12.2. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 10 (On) takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.
12.3. Teslim süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
Madde 13- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi:
13.1. Sözleşmeye esas satım miktarının tamamlanmasına müteakip mevcut sözleşme fiyat ve şartlarıyla sözleşme bedelinin yüzde yirmisine kadar oran dâhilinde arttırma veya eksiltme yapılabilir. PTT ile müşteri anlaşması kaydıyla bu oran yüzde kırka kadar çıkarılabilir.
13.2. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Müşterinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
Madde 14.Mücbir Sebep Ve Süre Uzatımı Verilebilecek Haller Ve Şartlar:
Mücbir Sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
14.1. Mücbir Sebepler: Harp, seferberlik, tabii afetler, yangın, sabotaj, hükümet tedbirleri ve grev, lokavt, genel salgın hastalık, ölüm (Müşteri firmanın kendisi, anne, xxxx, eş ve çocukları),
14.2. Kurum tarafından süre uzatımının gerekliliği uygun görülen diğer nedenler (aşırı yağmur, sahanın taşıt giremeyecek derecede çamurlu olması, yükleme için vinç bulunamaması, otomasyon sistemi arızası, çevresel bilgi sistem hataları v.s.)
14.3. Xxxxxxx belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve müşteri firmaya süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Müşterinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüttün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Müşterinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 (yedi) takvim günü içerisinde müşterinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
Bu hallerde mücbir sebebin özelliğine göre müşteriye ek süre verilip verilmemesi, verilecek ise süresi hususunda Şirketimiz yetkilidir.
Madde 15- Anlaşmazlıkların Çözümü:
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara mahkeme ve icra daireleridir.
Madde 16- Yürürlük:
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 16 (Onaltı) maddeden ibaret olup, İdare ve Xxxxxxx tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………..
tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur. Ancak Müşterinin, talebine göre sözleşmenin ikinci bir nüshası veya Satıcı onaylı bir sureti verilecektir.
POSTA TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmza İmza | İşbu Sözleşmeyi Okudum ve Bütün Hükümlerini Aynen Kabul Ettim. Firma adı/Kaşe: |