YAPILAN ALIMLARA AİT BELİRLİ SÜRELİ TİP SÖZLEŞMESİ

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA

YAPILAN ALIMLARA AİT BELİRLİ SÜRELİ TİP SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta Isparta Şehir Hastanesi ile diğer tarafta

……………………………… (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: Isparta Şehir Hastanesi

b) Adresi : Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx:00 XXXXXXX 00000 - ISPARTA MERKEZ / ISPARTA

c) Telefon numarası: 0000000000

d) Faks numarası: 2462184026

e) Elektronik posta adresi (varsa): xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxx.xxx

2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Xxxxxxx unvanı: ………………………………………

b) Xxxxx Xxxxxx No: ……………………………………………………

c) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………….

d) Telefon numarası:……………………………………………………

e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Sözleşmenin Dili

Madde 3- Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve doğrudan temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda tahmini miktarı belirtilen, teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Isparta Şehir Hastanesine 11 Kısım Beyin Cerrahisi Malzemesi Alımı, doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi işidir.

5.2. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal/malların tahmini miktarı: 5.2.1

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Sut Kodu	UBB/ÜTS Kodu	Teklif Edilen Birim Fiyat	TOPLAM TUTAR
1.KOMBİNE STABİLİZASYON SİSTEMİ
1	POSTERİOR POLİAKSİYEL VİDA	ADET	4000
2	HEMİSPHERİCAL VİDA	ADET	2000
3	POSTERİOR MONOAKSİYEL VİDA	ADET	50
4	POSTERİOR MONOAKSİYEL SPONDİLOLİSTEZİS VİDA	ADET	50
5	POSTERİOR POLİAKSİYEL SPONDİLOLİSTEZİS VİDA	ADET	250
6	POSTERİOR POLİAKSİYEL KANÜLLÜ VİDA	ADET	100
7	POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RİGİD (0-35 CM)	ADET	1500
8	POSTERİOR ROD, TİTANYUM, RİGİD (36-70 CM)	ADET	90
9	TRANSVERS KONNEKTÖR AÇILANDIRILABİLİR	ADET	1000
10	TRANSVERS KONNEKTÖR DÜZ	ADET	1250
11	AXİAL HOOK	ADET	40
12	MİNİMAL İNVAZİV PLAK	ADET	90
13	MONOBLOCK CLAMP	ADET	90
14	POSTERİOR TORAKOLOMBER DOMİNO	ADET	6

15	POSTERİOR TORAKOLDMBER UZATMA KONNEKTÖRÜ	ADET	2000
1.kısım KOMBİNE STABİLİZASYON SİSTEMİ Toplam
2. KOMBİNE SENTETİK KEMİK GREFTİ
1	SENTETİK KEMİK GREFTİ GRANÜL 10 CC	ADET	400
2	SENTETİK KEMİK GREFTİ GRANÜL 15 CC	ADET	60
3	SENTETİK KEMİK GREFTİ GRANÜL 20 CC	ADET	60
4	SENTETİK KEMİK GREFTİ GRANÜL 30 CC	ADET	30
5	SENTETİK KEMİK GREFTİ ÇUBUK-BLOK 4x4x20mm (4'LÜ)	ADET	300
6	SENTETİK KEMİK GREFTİ ÇUBUK-BLOK 4x4x20mm (5'Lİ)	ADET	60
7	SENTETİK KEMİK GREFTİ ÇUBUK-BLOK 5x5x20mm (4'LÜ)	ADET	60
8	SENTETİK KEMİK GREFTİ ÇUBUK-BLOK 5x5x25mm (6'LI)	ADET	60
9	SENTETİK KEMİK GREFTİ FLEKSİBLE ŞERİT 25x80x4mm	ADET	200
10	SENTETİK KEMİK GREFTİ FLEKSİBLE ŞERİT 35x60x5mm	ADET	40
11	SENTETİK KEMİK GREFTİ FLEKSİBLE ŞERİT 25x100x8mm	ADET	40
12	SENTETİK KEMİK GREFTİ FLEKSİBLE ŞERİT 60x60x6mm	ADET	40
2.kısım KOMBİNE SENTETİK KEMİK GREFTİ Toplam Tutar

3. β-TCP PUTTY SENTETİK KEMİK GREFTİ
1	SENTETİK KEMİK GREFTİ PUTTY 1 CC	ADET	10
2	SENTETİK KEMİK GREFTİ PUTTY 5 CC	ADET	10
3	SENTETİK KEMİK GREFTİ PUTTY 10 CC	ADET	90
3.kısım β-TCP PUTTY SENTETİK KEMİK GREFTİ Toplam
4. SERVİKAL KOMBİNE SİSTEM
1	SERVİKAL PEEK KAFES	ADET	5
2	BIÇAKLI SERVİKAL PEEK KAFES	ADET	5
3	ANTERIOR SERVIKAL PLAK	ADET	5
4	ANTERIOR SERVIKAL VİDA	ADET	60
5	SERVİKAL GENİŞLEYEBİLİR KORPEKTOMI KAFESİ	ADET	5
6	TEK PARÇA SERVİKAL DİSK PROTEZİ	ADET	5
7	BRİDGE SUSPANSİON SERVİKAL DİSK PROTEZİ	ADET	5
8	POSTERİOR SERVİKAL VİDA	ADET	30
9	POSTERİOR SERVİKAL ROD	ADET	10
10	POSTERİOR SERVİKAL TRANSVERS	ADET	5

4.kısım SERVİKAL KOMBİNE SİSTEM Toplam
5. KOMBİNE LOMBER KAFESLER
1	TLIF CAGE (TRANSFORMINAL LOMBER iNTERBODY FUZYON) KAFES	ADET	600
2	GENİŞLEYEBİLEN TRANSFORMİNAL LOMBER İNTERBODY FÜZYON İÇİN PEEK (KAFES)	ADET	150
3	LOMBER GENİŞLEYEBİLİR KAFES (PLIF CAGE)	ADET	90
4	PLIF CAGE	ADET	30
5	GENİŞLEYEBİLEN LOMBER KORPEKTOMİ KAFESİ	ADET	5
6	EKSTREM LATERAL INTERBODY FÜZYON (XLIF) İMPLANTI	ADET	10
5. kısım KOMBİNE LOMBER KAFESLER Toplam
6. MİNİ SİSTEM VİDA PLAK SETİ
1	MİNİ PLAK	ADET	50
2	MİNİ VİDA	ADET	200
6.kısım MİNİ SİSTEM VİDA PLAK SETİ Toplam
7. Kısım FASİA LATA DURA GREFTİ– ALLOGREFT
1	FASİA LATA DURA GREFTİ– ALLOGREFT	ADET	50

7. Kısım FASİA LATA DURA GREFTİ– ALLOGREFT Toplam
8.kısım BİYOLOJİK KOLLOJEN
1	BİYOLOJİK KOLLOJEN	ADET	100
8.kısım BİYOLOJİK KOLLOJEN Toplam
9.NAVİGASYON XXXXXXXX
0	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	ADET	5
9.kısım NAVİGASYON ATAÇMANI Toplam Tutar
10. KARPAL TÜNEL BIÇAĞI
1	KARPAL TÜNEL BIÇAĞI	ADET	150
10.kısım KARPAL TÜNEL BIÇAĞI Toplam Tutar
GENEL TOPLAM

5.3.Bu Sözleşme ile temin edilecek (mal/mallar) sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.

5.5. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların, sözleşme süresi sonunda daha az miktarda alınması ve sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanması durumunda

yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

5.6. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların sözleşme süresi bitmeden tamamının alınması durumunda iş artışı yapılmayacaktır.

Madde 6- Sözleşmenin ekleri

6.1. Teknik Şartname bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Sözleşme hükümleri ile teknik şartnamedeki hükümler arasındaki çelişki veya farklılıklar olması halinde teknik şartnamede yer alan hükümler esas alınır.

Madde 7- Sözleşmenin Türü ve Xxxxxx

7.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, teknik şartnamede adı ve teknik özellikleri belirtilen her bir iş kalemi ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

7.2. Alınan malların bedellerinin ödenmesinde yüklenici tarafından teklif edilen ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 8- Sözleşmenin Süresi

8.1. Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.

Madde 9-Sözleşmenin sona erme halleri

9.1. Sözleşme süresi sonunda,

9.2. İdarenin siparişi üzerine Yüklenici tarafından malın bu sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde 5 ( Beş ) kez getirilmemesi halinde,

9.3. Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması, ihtiyacın başka alım yolları ile temin edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi durumlarda,

9.4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde,

9.5. Yüklenicinin sözleşmenin fesih edilmesi talebini idareye bildirmesi durumunda, Herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın sözleşme sona ermiş sayılır.

9.6.Sözleşmenin yukarıda yer alan hususlara dayanarak iptal edilmesine bağlı olarak sözleşmenin daha düşük bir bedelle tamamlanması durumunda, yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

Madde 10- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı 10.1.İşin yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri/Yerleri: Isparta Şehir Hastanesi,

10.2. İş Başlama Tarihi: Sözleşme imzalanmasını müteakip 3 ( üç ) gün içinde işe başlanır.

10.3. Teslim Şekli:

10.3.1.Bu sözleşme kapsamındaki mallar idarenin ihtiyacı doğrultusunda hasta başına alım yapılacaktır.

10.3.2.Sözleşme kapsamındaki mallar idare tarafından ihtiyaç oldukça faks/yazı ile talep edilecektir.

10.3.3.İdarenin siparişinin yükleniciye bildirilmesini müteakip 48 Saat içinde malzemeler idareye teslim edilecektir.

10.4. Teslimata ilişkin diğer hususlar:

Sözleşme kapsamında alınacak ürünler kullanılmadan önce sağlık tesisinde steril edilecek ve ücreti yüklenici tarafından sağlık tesisine ödenecektir. Her hastaya kullanılacak her bir konteyner malzeme için sterilizasyon ücreti 75,00.- (YetmişbeşTürkLirası) TL’dir.

Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

11.1. Ödeme Yeri: İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi / Isparta Defterdarlığı Muhasebe Birimince yapılacaktır.

11.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilmesi koşuluyla ödemesine ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda belirtilmiştir.

11.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.4. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

11.5. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici tarafından teslim edilen mallardan Muayene ve Kabul Komisyonunca kullanıldığı tespit edilen malların bedeli ödenecektir. Kullanılmayan mallar ise yükleniciye iade edilecektir.

Madde 12 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

12.1. İdare ve yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem (sipariş bildirimi hariç) yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı veya faks yoluyla yapılabilir.

12.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 13 - Yüklenicinin vekili

13.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

13.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 14 –Muayene ve kabul işlemleri

14.1 Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık tesisinin kuracağı muayene ve kabul komisyonu tarafından muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilecektir.

14.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 15 - Sözleşmenin devir şartları

15.1. Bu sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez

15.2. Yüklenici, yapılan işe ilişkin kesinleşmiş alacaklarını, idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 16 - Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi Şartları ve Miktarı

16.1. Bu sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 17. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler

17.1. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil değildir. KDV hariç diğer vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle İlgili diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Madde 18- Kesin Teminat 18.1.Kesin Teminat alınmayacaktır. Genel Hükümler

Madde 19- Yüklenicinin genel yükümlülükleri

19.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve şartnamelere göre belirlenen süre ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

19.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. İdare alacağının bu şekilde tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

19.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

19.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

Madde 20- Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

20.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

20.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

20.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

20.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

Madde 21- Malların taşınması

21.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

Madde 22 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

22.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Madde 23- Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

23.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

23.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 24 - Yeni model

24.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 25 - Ambalajlama

25.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

25.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 26 - Reklam yasağı

26.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 27 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

27.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

27.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

27.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

27.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 28 - Sözleşmede değişiklik yapılması

28.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, malın teslim yerine ilişkin sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

28.2. Bunun dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 29- Anlaşmazlıkların Çözümü

29.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Isparta mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 30- Hüküm Xxxxxxxxxx Xxxxxx:

30.1. Doküman eklerinde ihtiyaç listesi yayınlanmış olup ihtiyaç listeleri arasında kullanıma bağlı olarak sayı aktarma yapma yetkisi Isparta Şehir Hastanesinde olup yükleniciye bildirildiği taktirde yüklenici buna göre işlem yapacaktır

Madde. 31- Diğer Hususlar

31.1.Alıma konu olan ürünlerle ilgili Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) fiyatlarında indirim olması halinde indirim oranında sözleşme birim fiyatlarında indirim yapılacaktır.

31.2. Tedarikçi Firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Madde 32- Yürürlük;

32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 33- İmza

Bu sözleşme 33 (otuzüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2019 tarihinde (1) nüsha düzenlenmiş olup (1) nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak yüklenicin talebi halinde aslına uygun onaylanmış sureti yükleniciye verilecektir.

İDARE YÜKLENİCİ