KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN İHALE DOSYASI

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN

İHALE DOSYASI

4. EKLER LİSTESİ

SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

SR EK 2: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

SR EK 3: Teklif Dosyası

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Söz. Ek-4: Mali Teklif

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler Bölüm C: Diğer Bilgiler

Kısa Liste

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teknik Değerlendirme Tabloları

Bölüm D: Teklif Sunum Formu Beyanname Formatı

Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü

SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini

SR EK 5: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

SR EK 6: Teklif Alındı Belgesi Örneği

SR EK 7: Teklif Açılış Kontrol Listesi

SR EK 8: Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

SR EK 9: Teklif Değerlendirme Raporu

SR EK 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

SR EK 11: Seçilmeyen İstekliye Mektup

SR EK 12: Sözleşmeye Davet Mektubu

SR EK 1: İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Yapım İşi için ihale ilanı

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Xxxx Xxxxx Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Zonguldak/Çaycuma’da Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

LOT 1

• 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi

• 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma ZONGULDAK adresinden xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ve xxx.xxxxx.xxx.xx internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 03/04/2017 Saat:14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ve xxx.xxxxx.xxx.xx’de yayınlanacaktır.

Xxxxxxxxx, <03/04/2017> tarihinde, saat 14:00’de ve Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İrtibat Kişisi: Xxxxx XXXX

Tel: 0(000) 000-00-00

e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx

₃₇

SR EK 2: İHALEYE DAVET MEKTUBU

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Sayın:

…./…./2017

Proje Adı : Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi

1. Sizi aşağıda belirtilen yapım işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:

   1. LOT 1

   2. 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi

   3. 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.

3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.

4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK

0(000) 000-00-00 0(000) 000-00-00

Telefon: Faks:

5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir <mal > hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.

6. (Değişik: 14/03/2013 tarihli ve 184 sayılı Olur m.7)¹ Kamu kurum veya kuruluşu olan destek yararlanıcıları bakımından fiyata KDV dahil edilmeli, diğer yararlanıcılar bakımından ise dahil edilmemelidir.

7. Teknik ve mali teklifler 03/04/2017 günü saat 14:00’e kadar Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.

8. Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

1. ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

3. BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel ........TL’dir ,

3. DEĞERLENDİRME: (İhalenize aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun ise onu seçiniz ve bu açıklama ile diğer ifadeleri siliniz)

1. Mal alımı ve Yapım İşlerinde: Şartnameyi karşılayan ve en ucuz teklifi veren istekliye iş ihale edilecektir.)

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.

7. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK

Telefon: 0(000) 000-00-00 Faks: 0(000) 000-00-00

7. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.

Saygılarımızla.

İmza

Sözleşme Makamı Yetkilisi

1 Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Fiyata KDV dahil edilmelidir.”

SR EK 3: TEKLİF DOSYASI

BÖLÜM A: İSTEKLİLERE TALİMATLAR

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı: Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

b) Adresi: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK

c) Telefon numarası: 0(000) 000-00-00

d) Faks numarası:0(372) 638-64-56

e) Elektronik posta adresi: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Xxxxx XXXX/Bölge Müdürü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

a) Projenin Adı: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor

2. Sözleşme kodu: TR81/16/KÖA/0012/ Lot 1

2. Fiziki Miktarı ve türü:

LOT 1

• 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi

• 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

2. İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi

16.304,21 m² büyüklüğündeki 1871 numaralı parsel, arıtma tesisi alanı

.

e) Xxxxx ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................>

₃₉

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

1. İhale usulü: Açık İhale Usulü

2. İhalenin yapılacağı adres: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK

3. İhale tarihi: <03/04/2017.>

4. İhale saati: 14:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 100,00 TL bedel mukabili satın alması zorunludur.

İstekli ihale dosyasını 100,00 TL bedel karşılığında makbuz veya dekont ile satın almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.“İhale dosyası bedelinin Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ait XX00 0000 0000 0000 0000 0000 00 Iban numaralı Halk Bankası Çaycuma Şubesine yatırılması gerekmektedir. Sadece ilgili bankaya gönderilmiş ödemeye ilişkin dekontlar kabul edilecektir.”

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

1. Tekliflerin sunulacağı yer: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK

2. Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : <03/04/2017.>

3. Son teklif verme saati (İhale saati) : 14:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

1. İhaleye davet mektubu

2. Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler

3. Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

5. Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

6. Bu belgede tanımlanan geçici teminat, (Teklif bedelinin %3 kadar geçici teminat )

7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge,

9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.₄₁

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM- MM tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler

• Vergi dairesi, Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir onaylı son 3 döneme ait bilanço

I)Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler (İş bitirme belgeleri, fatura, hakkediş belgeleri, vb)

• İstekli firma benzer nitelikte bir iş için, “Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi” yaptığını gösteren iş deneyim belgesi ile “Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi” yaptığını gösteren iş deneyim belgesini sözleşme makamına sunacaktır.

• İş bitirme belgesi, fatura veya onaylı hakkediş evrakları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir,

• İstekli, “Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi” yaptığını gösteren 1 adet iş deneyim belgesi ile “Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi” yaptığını gösteren 1 adet iş deneyim belgesi olmak üzere 2 adet iş deneyim belgesi sunulabileceği gibi söz konusu işleri birlikte yaptığını gösteren tek bir iş deneyim belgesi de sunabilir.

• “Atık Su Arıtma Tesisi Betonerme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi” yaptığını gösteren iş deneyim belgesi üzerinde şu ibareler yazdığı takdirde belgeler kabul edilecektir; atık su betonarme dengeleme havuzu, atık su dengeleme havuzu, atık su dengeleme terfi sistemi, betonarme arıtma tesisi, arık su arıtma tesisi,

• “Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi” yaptığını gösteren iş deneyim belgesi üzerinde şu ibareler yazdığı takdirde belgeler kabul edilecektir: paket atıksu arıtma, paket arıtma, biyolojik paket arıtma, kimyasal paket arıtma,

• İş deneyim belgelerinin/belgesinin toplam bedeli, ihale konusu iş için teklif edilen toplam bedelinin %50 sinden az olmayacaktır.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

1. Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

3. Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

4. Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

5. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

6. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

₄₂

7. Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

2. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

3. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

4. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

6. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

7. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

8. 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

9. 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

₄₃

4. Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

5. 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

₄₄

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

₄₅

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamımın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

1. İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

2. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

3. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

4. Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

İhale teklifleri için teklif bedelinin %3’ünden az olmamak şartıyla geçici teminat talep edilmektedir. Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

1. Tedavüldeki Türk Parası.

2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

₄₇

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

• Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X.0 00000 Çaycuma ZONGULDAK teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaşılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı-Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

1. Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

2. Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

3. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

4. C. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

1. Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

2. İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

₄₉

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13) Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

1. Teklif sürecinin başarısız olması, ön. nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

2. Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) (Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

₅₀

4. Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

5. İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi

durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

1. Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

2. İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

3. Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Madde 37-İhale Dosyasının Temini

Sözleşme Makamınca hazırlanan, içerisinde onayı alınmış projeler ve şartnamelerin de bulunduğu ihale dosyası

CD’si Sözleşme Makamının belirlediği 100,00 (YÜZ) TL bedele ait dekont karşılığında Zonguldak-Çaycuma

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü -Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma ZONGULDAK

adresinden temin edilecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../2017

İmza Teklif Veren

₅₁

BÖLÜM B: TASLAK SÖZLEŞME (ÖZEL KOŞULLAR) VE EKLERİ

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

<YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma ZONGULDAK (“Sözleşme Makamı”), ve

Diğer tarafta

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

< Hukuki statüsü / ünvanı > ²

< Resmi tescil numarası >³

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>, (“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1) Konu

Bu Sözleşmenin Konusu Zonguldak/Çaycuma ‘da uygulanacak Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşidir.

Yüklenici, bu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren, işe başlamadan önce nihai nitelikteki mimari uygulama projelerini hazırlamalı, sonrasında Sözleşme Makamına onay için sunmalıdır. Yüklenici firma malzeme, işçilik, alet, edevat, makine, kontrol malzemesi, ekibi ve personeli ile maliyet, amortisman, nakliye, yardımcı işler, atölye giderleri, kontrol, test, Yüklenici kârı, vergi, resim, harç, sigorta primi, her türlü yükleme boşaltma yatay ve düşey taşıma ve nakliye giderleri, garanti ve diğer genel masraflar dahil, ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere İş’in, iş programına uygun, öngörülen sürede, tam ve kusursuz olarak, bu sözleşmeye uygun şekilde yapılmasını taahhüt eder.

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır

2. Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

3. Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtini

Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli :.......………......................… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

İşin sözleşme ve eklerine göre bitirilerek, test işlemleri yapılarak, bir bütün halinde çalışır vaziyette sözleşme makamına teslim edilmesinden sonra sözleşme bedelinin %50’si, en geç BAKKA proje sonu olan 20.10.2017 tarihine kadar sözleşme tutarının kalan %50’si yükleniciye ödenecektir, ödemenin gecikmesi nedeniyle fiyat farkı ödenmeyecektir. İşin herhangi bir nedenle uzaması ve yıllara sari hale gelmesi durumunda fiyat artışı istenemez.

Yapım işi sözleşmelerinde: ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

Madde (4) Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.

Madde (5) Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dâhilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşme başlama tarihinden itibaren 100 gündür.

Madde (6) Yer Teslimi ve İş’e Fiilen Başlama

Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Yüklenici derhal İş’le ilgili çalışmalara başlamak ve imza tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde Sözleşme Makamından yeri teslim almakla yükümlüdür. Sözleşme Makamı ile Yüklenici arasında 3 nüsha “Yer Teslim Tutanağı” düzenlenerek karşılıklı imzalanır. Yer teslimine müteakiben Yüklenici personelinin yaşam ve çalışma ünitelerini, makine, ekipman, edevat ve teçhizatının depolanması ve konuşlandırılması ile ilgili Sözleşme Makamından onay alarak ve iş güvenliği kurallarına uygun davranarak mobilizasyon işlerini tamamlayacaktır.

Sözleşme başlama tarihinden itibaren 100 gün sonunda arıtma tesisi bir bütün halinde işletmeye alınarak çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

Madde (7) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (8) İletişim-Tebligat Adresleri

8.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

8..2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (9) Kesin Teminat ve Sigorta Şartı

Sözleşme Makamının isteği doğrultusunda kesin teminat olarak, ihale üzerinde kalan istekli KDV Dahil teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda Kesin (kat-i) teminat mektubu verecektir.Bu hüküm gereğince Yüklenici, ………………………..(rakam ve yazıyla)………………………………... TL’yi kesin teminat olarak vermiştir. Kesin Teminat en az 12 ay sürelidir.

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin Sözleşme Makamına verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle Sözleşme Makamına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım konusuna ait işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Sözleşme Makamının yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir.

Madde (10)-Sözleşmenin Devir ve Fesih Şartları

Sözleşme, hiçbir şekilde başka bir yükleniciye devredilemez. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî yetersizlik içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte Sözleşme Makamına yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (11)-Yüklenicinin sorumluluğu

Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından Yüklenici, işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.

Madde (12)-Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

Tüm montajı yapılan makine ve ekipmanlara ait garanti belgeleri, çalışma talimatları yüklenici tarafından onaylatılıp, Sözleşme Makamına geçici kabul tarihi itibariyle teslim edilecektir. Ayrıca Sözleşme Makamı tarafından makine ve ekipmanları çalıştırmak üzere görevlendirilecek personele gerekli eğitimin verilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır, eğitim süresi sözleşme süresine dahil değildir.

Madde (13)-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Xxxxınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarına, burada hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde (14) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

15.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

15.1 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (15) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Zonguldak mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin	Sözleşme Makamının
Adı :	Adı : Xxxxx XXXX
Unvanı:	Unvanı: Zonguldak Çaycuma OSB Müdürü
İmzası :	İmzası :
Tarih :	Tarih :

SÖZ. EK-1: GENEL KOŞULLAR SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar

1. Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

₅₄

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

2. Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

3. Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

4. Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

1. Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

2. Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3) Sözleşmeye davet

1. İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması

1. Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

₅

Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

2. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

3. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

4. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Xxxxınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

5. Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

6. Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on

(10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve Xxxxınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

₅₆

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8) Bilgi/doküman temini

1. Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamına iade edilecektir.

2. Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

3. Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9) Genel yükümlülükler

1. Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

2. Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

3. Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

4. Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

5. Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

6. Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

₅₇

7. Yüklenici, Proje Yöneticisinin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

8. Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

9. Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

10. Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

11. Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

12. Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

13. Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

14. Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

1. Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

2. Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

3. Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

4. Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

₅₈

15. Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

16. Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

17. Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

18. Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

19. Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

20. Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

21. Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları

1. Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

2. Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

₅₉

3. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

4. Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

5. Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

6. Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

Madde 11) Çıkar çatışması

1. Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

2. Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

3. Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

4. Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Xxxxınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

5. Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

Madde 12) İdari ve mali cezalar

1. Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

2. Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Madde 13) Xxxxxx etme yükümlülüğü

1. Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamını ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

1. Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

2. Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

3. Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

2. Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

3. Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

1. Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

2. Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

4. Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

1. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

2. Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

3. Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

1. Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

2. Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

3. Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

4. Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

4. Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

5. Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

₆₂

6. Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

1. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

2. Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

Madde 16) Personel ve ekipman

1. Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

2. Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

3. Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

4. Yüklenici:

1. Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

2. Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

3. Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

₆₃

5. Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

Madde 17) Personelin değiştirilmesi

1. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

1. Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

2. Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

2. Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

3. Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

4. Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler

1. Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

2. Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

3. Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

₆₄

Madde 19) Sözleşmede değişiklikler

1. Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

2. Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

1. İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

2. Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

3. Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

4. Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

5. Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

6. Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

7. Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

Madde 20) Çalışma saatleri

1. Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

2. Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

₅

Madde 21) Xxxxxxx

1. Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

Madde 22) Kayıtlar

1. Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

2. Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

3. Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

4. Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

1. Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

2. Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

Madde 24) Ara ve nihai raporlar

1. Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

2. Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

3. Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi ’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

4. Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması

1. Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

2. Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

3. Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

4. Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

1. Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

2. Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

3. Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

₆₇

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

1. İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

2. Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

3. Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

1. Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

2. Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

3. Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

4. Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

5. Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

6. Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

1. Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

2. Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

7. Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

₆₈

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

1. Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

2. Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

3. Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

4. Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

5. Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

6. Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

7. Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

1. Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

2. Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

3. Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

1. Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

2. Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

3. Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

4. Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

5. Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

6. Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

7. Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

1. Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

2. Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

₇₀

3. Yüklenici, Xxxxx Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

4. Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

5. Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

1. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

2. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

3. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

4. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

6. Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

7. Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

8. Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

9. Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

1. Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

2. Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

₇₁

10. Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

11. Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

12. Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

13. Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

14. Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

    1. Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

2. Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

3. Sözleşme Xxxxxx tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

15. Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

16. Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

    1. Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Xxxxxx tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

2. Sözleşmeyi feshedebilir.

17. Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

18. Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

19. Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

₇₂

20. Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

Madde 33) Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Madde 34) Sözleşmenin ihlali

1. Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

2. Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

1. Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

2. Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

3. Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

1. Genel zarar-ziyan bedeli veya

2. Maktu zarar-ziyan bedeli.

4. Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

5. Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması

1. Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

2. Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

1. Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

2. Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

₇₃

3. Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

1. Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

2. Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

3. Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

4. Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

5. Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

6. Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

7. Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

8. Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

9. Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

10. Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

11. Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

12. Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

4. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

₇₄

5. Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

6. Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

7. Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

8. Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

9. Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

1. Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

1. Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

2. Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

3. Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

2. Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

3. Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

Madde 38) Vefat

1. Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

₇₅

2. Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

3. Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

1. Mücbir sebepler;

1. Doğal afetler.

2. Kanuni grev.

3. Genel salgın hastalık.

4. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

5. Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için

mücbir sebep oluşturacak durumun;

• a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

• b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

• c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

• d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

• e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

2. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve Xxxxx tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

₇₆

2. Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

3. Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

4. Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

5. Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

6. Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 40) İhtilafların halli

1. Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

2. Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

₇₇

3. Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

4. Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 41) Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

1. Genel Tanım

a) İşin kapsamı ve yeri:

Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Sınırları içerisinde bulunan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi ait kanalizasyon sisteminden kaynaklanacak evsel nitelikli atık suları arıtmak üzere dengeleme havuzu inşatı ile paket tip 5 adet x 200 m3/gün toplamda 1000 m3/gün biyolojik arıtma ünitesinin imaline ait şartlar

b) Ödeme şartları:

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır. İşin sözleşme ve eklerine göre bitirilerek, test işlemleri yapılarak, bir bütün halinde çalışır vaziyette idareye teslim edilmesinden sonra sözleşme bedelinin %50’si; en geç BAKKA proje sonu olan 20.10.2017 tarihine kadar sözleşme tutarının kalan %50’si yükleniciye ödenecektir, ödemenin gecikmesi nedeniyle fiyat farkı ödenmeyecektir.

c) Atık su Arıtma Tesisi Projelendirme Kriterleri:

Tesisten kaynaklanacak atık sular tesislerin doluluk oranına bağlı olarak önemli ölçüde farklılıklar gösterebilmektedir. Teklif edilecek paket arıtma ünitesinin herhangi doluluk oranında aynı performansla çalışması ve çıkış suyunun Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine uygun olması gereklidir.

Arıtma tesisi tasarım değerleri aşağıdaki gibi alınmıştır;

Atık su Debisi 1000 m³/gün

Toplam BOI₅ Yükü 300 kg/gün

Toplam günlük 1000 m³ atık suyu ve 300 kg. organik yükü arıtabilecek kapasitede 5 adet 200 m³/gün kapasitede, toplamda 1000 m³/gün biyolojik arıtma ünitesi, Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi seçilmiştir.

d) Standartlar

d.1) OSB Kanalizasyon Hattına Kabul Edilecek Atık su Standartları

OSB Genelindeki işletmeler aşağıdaki tabloda belirlenen atık su kirlilik yüklerini aşmayacak şekilde kanalizasyon hattına bağlanacaktır.

Parametre	Birim	Ortalama
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ	mg/lt	400-600
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ	mg/lt	200-300
Askıda Katı Madde, AKM	mg/lt	200-300
pH		6-9

d.2) Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Deşarj Standartları

TABLO Sektör: Evsel Nitelikli Atık sular

(Sınıf2: Kirlilik Yükü Ham BOİ olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000 - 10000) 

.

Parametre	Birim	Kompozit Numune 2 Saatlik	Kompozit Numune 24 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ	mg/lt	140	100
Biokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ	mg/lt	50	45
Askıda Katı Madde, AKM	mg/lt	45	30
pH		6-9	6-9

e ) Atık su Arıtma Sistemi Özellikleri

e.1) Arıtma Proses Düzeni

Atık sular bir kanal sistemi ile terfi tankında toplanıp terfi pompası yardımıyla 1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi reaktörüne iletilecektir. Burada biyolojik arıtmaya tabi tutulacaktır. Biyolojik arıtma kesikli prensiple çalışan aktif çamur prosesi esasına dayanmaktadır.

1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma sistemi atık su debi ve kalite dalgalanmalarına karşı tesis performansından ödün vermeden biyolojik faaliyeti sürdürebilmelidir, tesiste atık suyun 100 ila 1000 m³/gün arasında değişim göstermesi beklenmektedir.

1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi sistemi bu değişime çıkış suyu değerlerini sağlamak kaydıyla uyum göstermelidir.

1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi sistemi pratik olarak operatör müdahalesini sıfıra indirmelidir. Operatörün tesisin işleyişi ile ilgili yapacağı tek şey ekipmanların çalışır vaziyette olmalarını temin etmektir. Bunun dışında geri devir ayarı başta olmak üzere prosesle ilgili değiştirilmesi gereken parametreleri tesis otomatik olarak kendisi yapmalıdır.

e.2) Talep edilen arıtma ünitesi;

1. Ön Arıtma Sistemi

• Mekanik otomatik kaba Izgara

• Izgara Kanalı ve ızgarası

2. Dengeleme Terfi Sistemi

• Terfi tankı (betonarme dengeleme havuzu, fazla çamur tankı ve daşarj logarı)

• Terfi Tankı Pompaları

• Mikser

3. Biyolojik Reaktör

• Havalandırma Sistemi, sepet ızgara, blower

• Arıtılmış su Tahliye Sistemi, tahliye pompası,

• Fazla Çamur Tahliye Sistemi, fazla çamur pompası

• Klor Dozaj Sistemi, klor dozaj pompası, klor tankı

• Kontrol ve Otomasyon Sistemi

4. Fazla çamur Uzaklaştırma ve Susuzlaştırma Sistemi

• Çamur Yoğunlaştırma Sistemi

• Otomatik Poli elektrolit Hazırlama Ünitesi

• Poli elektrolit dojaz pompası

• Çamur basma pompası

• Filtre Press Sistemi

• Blower

Mekanik Izgara: Atık sular bir kanal sistemi ile toplanarak kanal kotuna göre derinliği planlanacak dengeleme terfi tankına gelecektir. Terfi tankı girişinde yer alacak mekanik temizlemeli ızgaradan geçen atık sular, dengeleme terfi tankına dökülecektir. Mekanik ızgarada 1,0 cm’den iri katı maddeler tutularak arıtma tesisinin diğer ekipmanlarının ve ünitelerinin korunması sağlanacak ve tanklardaki birikim önlenecektir.

Mekanik ızgaralar; ızgara kanalında su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak seviye cihazından alacakları sinyal ile otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Katı maddeler çöp konteynerinde toplanarak tesisten diğer katı atıklarla birlikte uzaklaştırılacaktır. Mekanik ızgaradan geçen atık su dengeleme terfi tankında toplanacaktır.

Dengeleme ve Terfi Sistemi: Izgaradan geçen atık su, içinde dalgıç pis su pompasının bulunduğu terfi tankına dökülür. Burada bulunan terfi pompaları yardımıyla atık su biyolojik reaktörlere pompalanacaktır.

Biyolojik Reaktör: Biyolojik arıtmanın gerçekleştirildiği reaktör havalandırma, çökeltme, Biyolojik reaktör ardışık kesikli reaktör düzeninde çalışan aktif çamur prosesi olarak seçilmiştir. Reaktörler ardışık olarak doldurma, reaksiyon, çökeltme ve boşaltma evrelerinden geçecektir. Biyolojik reaktörlerin geçtiği bu dört evreden oluşan çevrimler aşağıda açıklandığı gibi olacaktır;

• Reaktöre atık su girişi başlamasıyla birlikte havalandırıcı da devreye girmelidir. Bu evre doldurma evresi olarak adlandırılmaktadır.

• Doldurma evresi sonunda rektöre atık su alınması kesilecektir. Havalandırıcı, reaktör için gerekli olan karışımı ve oksijeni temin etmek için çalışmasına devam etmelidir. Bu evre reaksiyon evresi olarak adlandırılmaktadır.

• Reaksiyon evresi sonunda havalandırıcı durmalı ve aktif çamurun çökmesi beklenmelidir. Bu evre çökeltme evresi olarak adlandırılmaktadır.

• Çökeltme evresi sonunda tahliye pompalarının devreye girmesi ile arıtılmış su deşarj edilecektir. Bu evre de boşaltma evresi olarak adlandırılmaktadır.Bu evre sonunda bir çevrim tamamlanmış olmalıdır.

• Uzun havalandırma prensibine göre çalışan sistemde fazla hücreler uzun çamur yaşı nedeniyle mineralize olmalı ve bu yolla yüksek verimde çamur stabilizasyonu sağlanmalıdır. Bu durumda sistemden atılması gerekli çamur hacmi son derece aza indirilmiş olmalıdır.

• Toplamda 5 adet 200 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma ünitesi kullanılacak olup, her bir ünite ayrı ayrı atık su pompaları ile beslenecektir. Üniteler birlikte ya da bağımsız çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

Çamur Uzaklaştırma Sistemi: Sistemde oluşan fazla çamur, çamur susuzlaştırma ünitesine gelerek burada katı hale dönüştürülecektir, burada biriktirilen fazla çamurun uygun bir şekilde bertarafı sağlanacaktır.

Kumanda Panosu: 1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi tamamen otomatik çalışacaktır. Ünitedeki tüm ekipmanlar kumanda panosundan kontrol edilerek devreye girip çıkacaktır. Pano üzerinde elektrikli ekipmanların çalışma/arıza ikaz lambaları, tesisi uygun çalışma kapasitesine ayarlayan kapasite seçici butonlar, renkli mimik diyagram bulunacaktır. Faz koruma ve seviye rölesi ile ekipmanlar uygun akımda ve kapasiteye bağlı olarak çalışacaktır. 1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi sistemi PLC kontrolü ile otomatik olarak yönetilecektir. Sisteme tanımlanan çok değişik yükleme olasılıkları karşısında ekipmanların çalışma sürelerine kendi karar verecektir. Gelen atık su miktarı ve kirlilik yüküne bağlı olarak havalanma, çökeltme ve boşaltma süreleri tam otomatik olarak değişecek, böylelikle herhangi bir problem ortaya çıkmadan proses sağlıklı bir şekilde sürecektir.

2. Teknik Şartname

A- Yapım

A.1) ÖN ARITMA SİSTEMİ

Mekanik Otomatik Kaba Izgara:

Adet	1
Tip	Bant Izgara
Boy	6 m
Temizleme	Otomatik
Geçirgenlik	2.0 mm
Güç	2.2 kW – 3.0 kW
Malzeme	AISI 304, Galveniz veya Muadili
Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Izgara Kanalı ve Izgarası

Adet	1
Malzeme	Betonarme
En x Boy x Yükseklik	1m x 3 m x 2.10 m
Izgara, betonerme kanala uygun 50mm göz aralıklı olacalktır.
Yüklenici tarafından yapılacaktır.

A.2) DENGELEME TERFİ SİSTEMİ

Dengeleme havuzuna ait açıklamalı imalatlar Keşif Özetleri kısmında verilmiştir. Söz konusu keşif özeti avan niteliğinde olup yüklenici işin geretirdiği şekilde heaplamaları yaparak anahtar teslim fiyat verecektir, meydana gelecek artış ve azalışlar yülenici firma sorumluluğundadır.

Dengeleme terfi sisteminin yapılacağı yere ait zemin etütleri, avan niteliğindeki mimari, statik projeleri ile kazı kotları, akar kodları, plankoteleri sözleşme makamı tarafından hazırlanmış olup yüklenici avan projelere uygun, eksiklikleri giderilmiş uygulama projelerini sözleşmenin imzalanmasına müteakip hazırlayarak onaylatmak üzere idareye sunacaktır.

Adet	1
Malzeme	Betonarme
Atık Su Kapasite	250 m3
En x Boy x Yükseklik	11.5 m x 11.5 m x 3.85 m
Yüklenici tarafından projeye uygun yapılacak.

Dengeleme Havuzu

Adet	2
Hız	1450 rpm
Güç	1.5 kW – 2.5 kW
Tip	Dalgıç
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Mixer

Dengeleme Terfi Tankı Pompaları

Adet	5 (Her bir reaktör için 1 adet pompa kullanılacaktır.)
Kapasite, m3/h	50
Basınç, mss	8
Güç	4.0 kW – 5.0 kW
Tip	Dalgıç, worteks fanlı, parçalayıcı bıçaklı
Yüklenici tarafından temin edilecek

Fazla Çamur Tankı

Adet	1
Malzeme	Betonarme
Kapasite	75 m3
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

Deşarj Rögarı

Adet	1
Malzeme	Betonarme
Kapasite	9 m3
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

2. Mekanik

B.1) 1000 m3/gün BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ VE EKİPMANLARI

1000 m3/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi (200 m3 x5)

Adet	5
Tip	Prizmatik veya Muadili
Boyutları (BxLxH), m.	2.80 x 15.00 x 3.00
Xxxxxxx	Xxxxxx Xxxxx
Saç Kalınlığı	5 mm
Kaplama (iç ve dı)	Iki kat epoksi kaplı boyalı
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Adet	5
Temizleme	Manuael
Malzeme	St 37 veya Muadili
Kaplama	İki kat epoksi kaplı boyalı
Boyutları (BxLxH)	40cm x 37cm x 38cm
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Sepet Izgara

Blower

Adet	5 (Her bir reaktör için 1 adet blower kullanılacak.)
Tip	Roots veya muadili
Kapasite	700-800 m3/saat
Basınç	300 - 400mbar
Güç	8.0 kW – 13.0 kW
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Adet	5
Kapasite, m3/h	100
Basınç, mss	4
Güç	4.0 kW – 7.5 kW
Tip	Dalgıç, düz fanlı
Yüklenici tarafından temin edilecek

Tahliye Pompası

Adet	5 adet
Kapasite, m3/h	10 m3
Basınç, mss	7
Güç	1.5 kW veya 4 kW
Tip	Dalgıç veya Santrifüj
Yüklenici tarafından temin edilecek

Fazla Çamur Pompası

Klor Dozaj Pompası

Adet	5
Tip	Elektronik
Kapasite	0-5 lt/saat
Basınç	4 -6 bar
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Adet	5
Hacim	100 lt
Malzeme	Polielektrolit veya muadili
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Klor Tankı

Kontrol Panosu

Adet	1
Tip	OTOMATİK Kontrollü, mimik diyagramlı
Motor Koruma	Termik, Manyetik
Yüklenici tarafından temin edilecek.

B.2) Çamur Uzaklaştırma ve Susuzlaştırma Sistemi

Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi

Adet	1
Motor ,Redüktör	1,1 kw 45 d/dk
Mil ve Pervane	Q50 gövde ASI 304 L, GALVENİZ kaplı veya muadili
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Adet	1
Motor, Redüktör	0,37 kw 125 d/dk 0,37 kw 90 d/dk 0,37 kw 70 dk
Mil ve Pervane	Q50 gövde ASI 304 L, GALVENİZ kaplı veya muadili
Kapasite	2000 LT/DK
Çalışma Prensibi	OTOMATİK
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

Poli Elektrolit Dozaj Pompası

Adet	1
Tip	Elektronik
Kapasite	100-150 lt/saat
Basınç	5 – 8 bar
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Çamur Basma Pompası

Miktar, adet	2
Kapasite,	350 m3/h-10 m3/h 7 bar
Basınç, mbar	400
Tip	Santrifüj, Dalgıç veya muadili
Yüklenici tarafından temin edilecektir.

FİLTRE PRES

TİP	CHAMBER - 500 veya muadili
FİLTRAT DEŞARJ	Açık Deşarj
PLAKA	8-10
PLAKA BOYUTLARI	500
KEK KALINLIĞI	32 mm
FİLTRASYON HACMİ	180 lt/şarj
FİLTRASYON ALANI	12.30 m2
HİDROLİK ÜNİTE
HİDROLİK ÜNİTE MOTOR	2-4 KW
FP ŞASE	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
FP BORULAMA MLZ.	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
ÇAMURUN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLER	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
FİLTRAT TAVASI	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
DAMLAMA TAVASI	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
ÇAMUR GİRİŞ-ÇIKIŞ	DN80 PN 6 veya muadili
PLAKA AÇMA KAPAMA	Elektrik Hidrolik
PLAKA TAŞIMA	Manuel
KEK TEMİZLEME	Manuel
DAMLAMA TAVASI	Otomatik

B.3) Numune Alma Cihazı (1 takım)

• 2.5 galon (~10 lt) polietilen kompozit numune şişesi

• Yükseklik 67,3 cm

• Çap 41,9 cm

• Maksimum örnekleme yüksekliği 7,9 metre

• 1-9999 dakika arasında 1 dakika artışlarla örnekleme süreleri ayarlanabilir olmalı.

B.4) Dahili Yazıcılı Dahili Hafızalı Debimetre (1 takım)

LCD ekran, DN 150 giriş çıkış flanslı, toplam debiyi gösterecektir, dahili hafızalı

2. Elektrik

Mimik Diyagram

Kontrol panosu üzerinde mimik panel yer alacaktır. Ekipmanlara ait arıza ve çalışıyor sinyalleri mimik panel üzerine taşınacaktır. Böylelikle panel üzerinde hangi ekipmanın devrede olduğu ya da hangi ekipmanın arızaya geçtiği renkli ledler yardımıyla (kırmızı arıza, yeşil çalışıyor) görülecektir, Ayrıca ikaz uyarı sistemi bulunacaktır, bu sistemde kullanılacak tüm seviye control sistemleri şamandara tipi olacaktır.

Montaj ve Tesisat Malzemeleri

Yüklenici tarafından temin edilecek tüm mekanik ekipmanlara ait proses borulaması, fittings ve vanalar ile elektrik panosu ve ekipmanların pano ile bağlantıları için gerekli kablolama, aydınlatma için gerekli olan direk ve kablolama vs teklife dahil olacaktır, tesisteki tüm kablolar sıcak daldırma galvaniz kablo tavası içerisinde bulunacaktır.

Enerji ve Personel İhtiyacı

Arıtma ünitesinin kesikli çalıştığı dikkate alındığında, tasarım koşullarında her bir arıtma ünitesinin kurulu gücü 107 kW civarında olacaktır. Tesisin işletme ve bakımı için ayrı bir elemana gerek olmayıp elektrik tenisyeni v.b elemanlar yeterli olacaktır.

Aydınlatma ve Çevre Düzeni

Yüklenici, idarenin belirleyeceği proje göre, arıtma tesisinin çevresinin eğri uçlu beton direk, tel örgü ve dikenli tel ile çevrilmesinden, 4 adet 9 m galvanizli aydınlatma direği ile alanın aydınlatılmasından ve çevre düzeninin yapılmasından sorumludur, aydınlatma ve çevre düzeni ücretsiz olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

3. Aksesuar ve Ekler

1. Proje onay dosyası için gerekli evrakların hazırlanması ve Resmi kurumlarla gerçekleştirilecek yazışma ve görüşmelerde danışmanlık hizmeti verilmesi, proje onayının alınması sürecinde teknik sorumluluk (resmi harçlar, personel temini, v.b. giderler hariç) yüklenici firma yükümlülüğünde olacaktır.

2. Atık Su Arıtma Tesisi proje onay dosyası hazırlanarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması ve AAT proje onay yazısının alınması yüklenici firma sorumluğunda olacaktır.

3. Yüklenici, sözleşmeye imzalama aşamasında gerçekleştirilecek arıtma tesisine ait 3 boyutlu uygulama projelerini ayrıntılı ve açıklamalı olarak hazırlayarak idareye teslim edecektir.

4. Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra ihale aşamasında idarece verilen avan projeleri, gerçekleştirilecek arıtma tesisine ait 3 boyutlu uygulama projelerine uygun olarak revize edecek, eksiklikler giderilecek ve son haline getirilerek onaylanmak üzere sözleşme makamına teslim edecek ve işe başlayacaktır.

5. Yüklenici, betonarme ve paket arıtma tesisini ve diğer imalatları sözleşme ve eklerine uygun şekilde 100 iş günü sonunda arıtma tesisi bir bütün halinde işletmeye hazır çalışır vaziyette idareye teslim edecektir, 60 gün süre ile tesisin işletmesini gerçekleştirecek ve gerekli eğitimleri OSB tarafından belirlenen personele verecektir, 60 günlük işletme ve eğitim süresi sözleme süresine dahil değildir. Sözleşme makamı yüklenici tarafından verilecek 60 günlük işletme ve eğitim süresini işin bitirilmesinden sonra herhangi bir zamanda da talep edebilir.

6. Yüklenici, işletme ve bakım talimatnamesini ile detaylı ve anlaşılır şekilde bakım konrol kitabını 5 takım olarak sözleşme makamına teslim edecektir.

3. Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

4.1.) Kapsamlar

4.1.1) Teklif Kapsamındaki İşler

1. Sözleşme ve teknik şarname dahilinde arıtma tesisine ait tüm işler, terfi tankı içindeki ızgara, terfi pompaları, paket üniteler vb. teknik şartnamede belirtilen tüm imalat ve akipmanlar, borulama, elektrik, tesisat işleri, kumanda panosu ile tüm imalat ve ekipmanların montajı, AAT proje onay yazısının alınması, aydınlatma ve çevre düzeni ile tesisin çalışır durumda teslimi.

2. Paket üniteye ve diğer ekipman ve imalatlara ait her türlü yatay ve düşey taşıma işleri. (nakliye ve montaj)

3. Montaj sonrası işletmeye alınması sırasında gerekecek kimyasal madde ihtiyacının karşılanması.

4. İşin garanti süresi 2 yıldır ancak 5 yıl boyunca işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici tarafından bedelsiz giderilecektir, hatalı, kusurlu, hileli, kalitesi düşük malzeme kullanılmasından dolayı oluşabilecek arızalardan dolayı yüklenicinin müteselsilen sorumluluğu 15 yıl süre ile devam edecektir, kusurlu malzeme yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecek ayrıca bedel ödenmeyecektir.

5. İş bu teknik şartname tarifi yapılan inşaat işleri, dengeleme havuzu keşif özeti, vb. Inşaat işleri, malzeme teminlerine ait tarifler vb. avan niteliğindedir, yüklenici işin gerektirdiği şekilde hesaplamalarını yaparak anahtar teslim teklif verecektir. İş artışlarından dolayı herhangi bir şekilde fiyat farkı ödenmeyecektir.

4.1.2) Sözleşme Makamının Yükümlülükleri

1. Tesis panosuna kadar uygun güçteki elektriğin iletilmesi

2. Atık suyun terfi tanklarına kadar iletilmesi ve arıtılmış suyun uzaklaştırılması

3. Montajda kullanılacak su ve elektriğin bedelsiz olarak sağlanması

4. Montaj sonrası işletmeye alınması sırasında gerekecek elektrik ihtiyacının karşılanması

4.1.3) Garantiler

1) Ekipman Garantisi: Yüklenicinin, talimatnameye uygun kullanılmaları kaydıyla, arıtma tesisinde kullanacağı her türlü ekipman ve enstrümanı işletmeye alma tarihinden itibaren 2 yıl süre ile garantisi altında olacaktır, Elektrik motorları, elektrik kumanda panosu ve voltaj düzensizliğinden dolayı ortaya çıkacak arızalar bu garantinin kapsamı dışındadır. Montajı tamamlanmış ünitenin işletmeye alınması aşamasında işveren kendi yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde (tesise dizayn debisinin en az %10’u kadar debi iletilemezse, uygun voltajda elektrik verilemezse vb) tesis işletmeye alınmış kabul edilir ve garanti süresi başlar.

2) Proses Garantisi: Yüklenicinin, arıtma tesisine toplam olarak 100 - 1000 m³/gün evsel nitelikli atık su gelmesi koşuluyla, atık su arıtma tesisi çıkış suyunun SKKY Tablo 21.2 Standartlara uygun olacağını garantisi altında olacktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri tarafından işletme süresi (60 gün) içerisinde numune alınmazsa üç ardışık numune alımında bir kereye mahsus Çevre İzni kapsamında numune alımı esnasında personel bulunma garantisi altındadır.

3) Kalite Güvencesi: Paket arıtma tesisinde kulanılacak ekipmanlardan; 1)miksere ait, 2)terfi tankı pompasına ait, 3)blowera ait, 4)tahliye pompasın ait, 5)fazla çamur pompasına ait, 6)klor dozaj pompasına ait, 7)kontrol panosu içinde bulunan sigorta elemanlarına ait, 8)Çamur Uzaklaştırma ve susuzlaştırma sistemi dahilinde çamur yoğunlaştırma ünitesinde, polielekrolit hazırlama ünitesinde ve filitre preste kullanılan pompa ve motorlara ait, 9)poli elektrolit dozaj pompasına ait, 10)çamur basma pompasına ait, 11)numune alma cihazına ait, 12)dahili hafızalı debimetreye ait CE (Conformité Européenne) ve ISO belgeleri ile marka ve model bilgileri “TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için) (Söz. EK: 3c)” dosya halinde idareye teslim edilecektir.

4) İş Sağlığı ve Güvenliği; Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ait tüm önlemleri almakla mükelleftir. İşin devamı esnasında saha tesliminden sonraki iş bitimine tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

3. Bakım Gereksinimi

I. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

II. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

III. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici ’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

a. Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/ veya teminatlarından keser, veya

b. Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

3. Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

3. Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

3. Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

₈₄ Keşif Özeti

Keşif özeti Sözleşme Makamı tarafından düzenlenir.

A.2’de gösterilen Dengeleme Terfi Sistemine ait Dengeleme Havuzu keşif özeti aşağıda verilmiştir.

DENGELEME HAVUZU KEŞİF ÖZETİ
Sıra No	Poz No	İş Kalemini Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı
1	14,160,040	Her cins zeminde (0 - 2 m. ) iksasız temel kazısı yapılması	M³	610
2	14,160,041	Her cins zeminde (2 - 3 m. ) iksasız temel kazısı yapılması	M³	52
3	14,160,043	Her cins zeminde (4 - 5 m. ) iksasız temel kazısı yapılması	M³	1206
4	16,002	Basınç dayanımı C8/10 veya muadili (200 dozlu) olan demirsiz beton	M³	84
5	14	Paçal hendek ve temel dolgusu yapılması	M³	562
6	17,136	Xxxx taşı ile blokaj yapılması	M³	260
7	17.155/MK	Prefabrik Beton Parke İmali ve Döşenmesi 8 cm	M²	212
8	16,059	Hazır beton (bürüt beton) bs.25 (b.300) veya muadili	Mt	451.00
9	19,090	Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesi (septik çukurlar, su depoları, temel perdeleri, kanal ve galeriler, çıplak beton yapı kısımlan v.b.) (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,7 oranı için)	Kg	120
10	21.017/1	Plywood (film kaplı) veya muadili ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı	M²	780
11	21.050/C11	(0,00-4,00) mt Çelik Borudan Kalıp İskelesi	M³	662
12	18.500/İB-33	Beton duvarlarda ı (15/5) tipi veya muadili 1. kalite pvc su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması	mt	18
13	19.022/İB-1	Düz yüzeyli mevcut beton, mozayik,tuğla veya briket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı 4 mm kalınlığında bitum kaplanmış su geçirmez örtü ile su yalıtımı yapılması	M²	720
14	23,176	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler	Kg	236
15	23,014	Ø 8--ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması.	Ton	9
16	23,015	Ø 14- ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması.	Ton	23
		NAKLİYELER
17	07.06101/	Çimento Nakliyesi Yapılması	Ton	13
18	07.06102/	Betonarme Demiri Nakliyesi Yapılması	Ton	32
19	07.06104/3	Elenmiş Gronülemetrik Kum Çakıl Nakliyesi Yapılması	M³	282
20	07.06105/3	Kazı Artığı Nakliyesi Yapılması	M³	1868
21	07.06106/1	Taş Nakliyesi Yapılması	M³	260
22	07.0005/K	Parke,Bordür,Oluk Nakliyesi Yapılması	M³	17

TEKLİFE ESAS TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN İŞLERE AİT KEŞİF ÖZETİ

No	Ürün Adı ve Tanımı	Xxxxxx	Xxxxx
1	Mekanik Otomatik kaba ızgara imali, betonarme ızgara kanalı ve ızgarası imali montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi (Bakınız A.1)	1	Takım
2	Dengeleme terfi sistemi dahilinde; betonarme dengeleme havuzu imalatı, betonerme fazla çamur tankı imalatı, betonarme deşarj logarı imalatı, 2 adet mikser, 5 adet terfi tankı pompası temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi (Bakınız A.2)	1	Takım
3	1000 m3/gün Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Ünitesi (5 adet 200 m3/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi; 5 adet sepet ızgara, 5 adet blower, 5 adet tahliye pompası, 5 adet fazla çamur pompası, 5 adet klor dozaj pompası, 5 adet klor tankı, kontrol panosu) temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi (Bakınız B.1)	5	Takım
4	Çamur Uzaklaştırma ve susuzlaştırma Sistemi, (1 adet çamur yoğunlaştırma ünitesi, adet polielektrolit hazırlama ünitesi, 1 adet poli elektrolit dozaj pompası, 2 adet çamur basma pompası, 1 adet filitre pres) temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi ( Bakınız B.2)	1	Takım
5	Numune Alma Cihazı temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi ( Bakınız B.3)	1	Takım
6	Dahili Hafızalı Debimetre temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi ( Bakınız B.4)	1	Takım

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için) (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>

1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

2. Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

3. Yüklenici Olarak Deneyim

Son 5 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

<Sözleşme makamı tarafından talep edilmemektedir.>

5. İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

6. Kalite Güvence Sistem(ler)i

Paket arıtma tesisinde kulanılacak ekipmanlardan; 1)miksere ait, 2)terfi tankı pompasına ait, 3)blowera ait, 4)tahliye pompasın ait, 5)fazla çamur pompasına ait, 6)klor dozaj pompasına ait, 7)kontrol panosu içinde bulunan sigorta elemanlarına ait, 8)Çamur Uzaklaştırma ve susuzlaştırma sistemi dahilinde çamur yoğunlaştırma ünitesinde, polielekrolit hazırlama ünitesinde ve filitre preste kullanılan pompa ve motorlara ait, 9)poli elektrolit dozaj pompasına ait, 10)çamur basma pompasına ait, 11)numune alma cihazına ait, 12)dahili hafızalı debimetreye ait CE (Conformité Européenne) ve ISO belgeleri ile marka ve model bilgileri dosya halinde idareye teslim edilecektir.

6. Adli Sicil Kaydı

Son < 1 > yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

6. Ek Bilgi

İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

6. İstekliler, iş bu Teknik Teklifin 10. Maddesinde belirtilen kritelere göre teknik tekliflerini düzenlemeleri gerekmektedir.

6. YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

1. Genel Tanım

a) İşin kapsamı ve yeri:

Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Sınırları içerisinde bulunan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi ait kanalizasyon sisteminden kaynaklanacak evsel nitelikli atık suları arıtmak üzere dengeleme havuzu inşatı ile paket tip 5 adet x 200 m3/gün toplamda 1000 m3/gün biyolojik arıtma ünitesinin imaline ait şartlar

b) Ödeme şartları:

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır. İşin sözleşme ve eklerine göre bitirilerek, test işlemleri yapılarak, bir bütün halinde çalışır vaziyette idareye teslim edilmesinden sonra sözleşme bedelinin %50’si; en geç BAKKA proje sonu olan 20.10.2017 tarihine kadar sözleşme tutarının kalan %50’si yükleniciye ödenecektir, ödemenin gecikmesi nedeniyle fiyat farkı ödenmeyecektir.

c) Atık su Arıtma Tesisi Projelendirme Kriterleri:

Tesisten kaynaklanacak atık sular tesislerin doluluk oranına bağlı olarak önemli ölçüde farklılıklar gösterebilmektedir. Teklif edilecek paket arıtma ünitesinin herhangi doluluk oranında aynı performansla çalışması ve çıkış suyunun Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine uygun olması gereklidir.

Arıtma tesisi tasarım değerleri aşağıdaki gibi alınmıştır;

Atık su Debisi 1000 m³/gün

Toplam BOI₅ Yükü 300 kg/gün

Toplam günlük 1000 m³ atık suyu ve 300 kg. organik yükü arıtabilecek kapasitede 5 adet 200 m³/gün kapasitede, toplamda 1000 m³/gün biyolojik arıtma ünitesi, Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi seçilmiştir.

d) Standartlar

d.1) OSB Kanalizasyon Hattına Kabul Edilecek Atık su Standartları

OSB Genelindeki işletmeler aşağıdaki tabloda belirlenen atık su kirlilik yüklerini aşmayacak şekilde kanalizasyon hattına bağlanacaktır.

Parametre	Birim	Ortalama
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ	mg/lt	400-600
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ	mg/lt	200-300
Askıda Katı Madde, AKM	mg/lt	200-300
pH		6-9

d.2) Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Deşarj Standartları

TABLO Sektör: Evsel Nitelikli Atık sular

(Sınıf2: Kirlilik Yükü Ham BOİ olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000 - 10000) 

.

Parametre	Birim	Kompozit Numune 2 Saatlik	Kompozit Numune 24 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ	mg/lt	140	100
Biokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ	mg/lt	50	45
Askıda Katı Madde, AKM	mg/lt	45	30
pH		6-9	6-9

e ) Atık su Arıtma Sistemi Özellikleri

e.1) Arıtma Proses Düzeni

Atık sular bir kanal sistemi ile terfi tankında toplanıp terfi pompası yardımıyla 1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi reaktörüne iletilecektir. Burada biyolojik arıtmaya tabi tutulacaktır. Biyolojik arıtma kesikli prensiple çalışan aktif çamur prosesi esasına dayanmaktadır.

1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma sistemi atık su debi ve kalite dalgalanmalarına karşı tesis performansından ödün vermeden biyolojik faaliyeti sürdürebilmelidir, tesiste atık suyun 100 ila 1000 m³/gün arasında değişim göstermesi beklenmektedir.

1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi sistemi bu değişime çıkış suyu değerlerini sağlamak kaydıyla uyum göstermelidir.

1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi sistemi pratik olarak operatör müdahalesini sıfıra indirmelidir. Operatörün tesisin işleyişi ile ilgili yapacağı tek şey ekipmanların çalışır vaziyette olmalarını temin etmektir. Bunun dışında geri devir ayarı başta olmak üzere prosesle ilgili değiştirilmesi gereken parametreleri tesis otomatik olarak kendisi yapmalıdır.

e.2) Talep edilen arıtma ünitesi;

5. Ön Arıtma Sistemi

• Mekanik otomatik kaba Izgara

• Izgara Kanalı ve ızgarası

6. Dengeleme Terfi Sistemi

• Terfi tankı (betonarme dengeleme havuzu, fazla çamur tankı ve daşarj logarı)

• Terfi Tankı Pompaları

• Mikser

7. Biyolojik Reaktör

• Havalandırma Sistemi, sepet ızgara, blower

• Arıtılmış su Tahliye Sistemi, tahliye pompası,

• Fazla Çamur Tahliye Sistemi, fazla çamur pompası

• Klor Dozaj Sistemi, klor dozaj pompası, klor tankı

• Kontrol ve Otomasyon Sistemi

8. Fazla çamur Uzaklaştırma ve Susuzlaştırma Sistemi

• Çamur Yoğunlaştırma Sistemi

• Otomatik Poli elektrolit Hazırlama Ünitesi

• Poli elektrolit dojaz pompası

• Çamur basma pompası

• Filtre Press Sistemi

• Blower

Mekanik Izgara: Atık sular bir kanal sistemi ile toplanarak kanal kotuna göre derinliği planlanacak dengeleme terfi tankına gelecektir. Terfi tankı girişinde yer alacak mekanik temizlemeli ızgaradan geçen atık sular, dengeleme terfi tankına dökülecektir. Mekanik ızgarada 1,0 cm’den iri katı maddeler tutularak arıtma tesisinin diğer ekipmanlarının ve ünitelerinin korunması sağlanacak ve tanklardaki birikim önlenecektir.

Mekanik ızgaralar; ızgara kanalında su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak seviye cihazından alacakları sinyal ile otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Katı maddeler çöp konteynerinde toplanarak tesisten diğer katı atıklarla birlikte uzaklaştırılacaktır. Mekanik ızgaradan geçen atık su dengeleme terfi tankında toplanacaktır.

Dengeleme ve Terfi Sistemi: Izgaradan geçen atık su, içinde dalgıç pis su pompasının bulunduğu terfi tankına dökülür. Burada bulunan terfi pompaları yardımıyla atık su biyolojik reaktörlere pompalanacaktır.

Biyolojik Reaktör: Biyolojik arıtmanın gerçekleştirildiği reaktör havalandırma, çökeltme, Biyolojik reaktör ardışık kesikli reaktör düzeninde çalışan aktif çamur prosesi olarak seçilmiştir. Reaktörler ardışık olarak doldurma, reaksiyon, çökeltme ve boşaltma evrelerinden geçecektir. Biyolojik reaktörlerin geçtiği bu dört evreden oluşan çevrimler aşağıda açıklandığı gibi olacaktır;

• Reaktöre atık su girişi başlamasıyla birlikte havalandırıcı da devreye girmelidir. Bu evre doldurma evresi olarak adlandırılmaktadır.

• Doldurma evresi sonunda rektöre atık su alınması kesilecektir. Havalandırıcı, reaktör için gerekli olan karışımı ve oksijeni temin etmek için çalışmasına devam etmelidir. Bu evre reaksiyon evresi olarak adlandırılmaktadır.

• Reaksiyon evresi sonunda havalandırıcı durmalı ve aktif çamurun çökmesi beklenmelidir. Bu evre çökeltme evresi olarak adlandırılmaktadır.

• Çökeltme evresi sonunda tahliye pompalarının devreye girmesi ile arıtılmış su deşarj edilecektir. Bu evre de boşaltma evresi olarak adlandırılmaktadır.Bu evre sonunda bir çevrim tamamlanmış olmalıdır.

• Uzun havalandırma prensibine göre çalışan sistemde fazla hücreler uzun çamur yaşı nedeniyle mineralize olmalı ve bu yolla yüksek verimde çamur stabilizasyonu sağlanmalıdır. Bu durumda sistemden atılması gerekli çamur hacmi son derece aza indirilmiş olmalıdır.

• Toplamda 5 adet 200 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma ünitesi kullanılacak olup, her bir ünite ayrı ayrı atık su pompaları ile beslenecektir. Üniteler birlikte ya da bağımsız çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

Çamur Uzaklaştırma Sistemi: Sistemde oluşan fazla çamur, çamur susuzlaştırma ünitesine gelerek burada katı hale dönüştürülecektir, burada biriktirilen fazla çamurun uygun bir şekilde bertarafı sağlanacaktır.

Kumanda Panosu: 1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi tamamen otomatik çalışacaktır. Ünitedeki tüm ekipmanlar kumanda panosundan kontrol edilerek devreye girip çıkacaktır. Pano üzerinde elektrikli ekipmanların çalışma/arıza ikaz lambaları, tesisi uygun çalışma kapasitesine ayarlayan kapasite seçici butonlar, renkli mimik diyagram bulunacaktır. Faz koruma ve seviye rölesi ile ekipmanlar uygun akımda ve kapasiteye bağlı olarak çalışacaktır. 1000 m³/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi sistemi PLC kontrolü ile otomatik olarak yönetilecektir. Sisteme tanımlanan çok değişik yükleme olasılıkları karşısında ekipmanların çalışma sürelerine kendi karar verecektir. Gelen atık su miktarı ve kirlilik yüküne bağlı olarak havalanma, çökeltme ve boşaltma süreleri tam otomatik olarak değişecek, böylelikle herhangi bir problem ortaya çıkmadan proses sağlıklı bir şekilde sürecektir.

2. Teknik Şartname

A- Yapım

A.1) ÖN ARITMA SİSTEMİ

Mekanik Otomatik Kaba Izgara:

Adet	1
Tip	Bant Izgara
Boy	6 m
Temizleme	Otomatik
Geçirgenlik	2.0 mm
Güç	2.2 kW – 3.0 kW
Malzeme	AISI 304, Galveniz veya Muadili
Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Izgara Kanalı ve Izgarası

Adet	1
Malzeme	Betonarme
En x Boy x Yükseklik	1m x 3 m x 2.10 m
Izgara, betonerme kanala uygun 50mm göz aralıklı olacalktır.
Yüklenici tarafından yapılacaktır.

A.2) DENGELEME TERFİ SİSTEMİ

Dengeleme havuzuna ait açıklamalı imalatlar Keşif Özetleri kısmında verilmiştir. Söz konusu keşif özeti avan niteliğinde olup yüklenici işin geretirdiği şekilde heaplamaları yaparak anahtar teslim fiyat verecektir, meydana gelecek artış ve azalışlar yülenici firma sorumluluğundadır.

Dengeleme terfi sisteminin yapılacağı yere ait zemin etütleri, avan niteliğindeki mimari, statik projeleri ile kazı kotları, akar kodları, plankoteleri sözleşme makamı tarafından hazırlanmış olup yüklenici avan projelere uygun, eksiklikleri giderilmiş uygulama projelerini sözleşmenin imzalanmasına müteakip hazırlayarak onaylatmak üzere idareye sunacaktır.

Adet	1
Malzeme	Betonarme
Atık Su Kapasite	250 m3
En x Boy x Yükseklik	11.5 m x 11.5 m x 3.85 m
Yüklenici tarafından projeye uygun yapılacak.

Dengeleme Havuzu

Adet	2
Hız	1450 rpm
Güç	1.5 kW – 2.5 kW
Tip	Dalgıç
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Mixer

Dengeleme Terfi Tankı Pompaları

Adet	5 (Her bir reaktör için 1 adet pompa kullanılacaktır.)
Kapasite, m3/h	50
Basınç, mss	8
Güç	4.0 kW – 5.0 kW
Tip	Dalgıç, worteks fanlı, parçalayıcı bıçaklı
Yüklenici tarafından temin edilecek

Fazla Çamur Tankı

Adet	1
Malzeme	Betonarme
Kapasite	75 m3
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

Deşarj Rögarı

Adet	1
Malzeme	Betonarme
Kapasite	9 m3
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

2. Mekanik

B.1) 1000 m3/gün BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ VE EKİPMANLARI

1000 m3/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi (200 m3 x5)

Adet	5
Tip	Prizmatik veya Muadili
Boyutları (BxLxH), m.	2.80 x 15.00 x 3.00
Xxxxxxx	Xxxxxx Xxxxx
Saç Kalınlığı	5 mm
Kaplama (iç ve dı)	Iki kat epoksi kaplı boyalı
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Adet	5
Temizleme	Manuael
Malzeme	St 37 veya Muadili
Kaplama	İki kat epoksi kaplı boyalı
Boyutları (BxLxH)	40cm x 37cm x 38cm
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Sepet Izgara

Blower

Adet	5 (Her bir reaktör için 1 adet blower kullanılacak.)
Tip	Roots veya muadili
Kapasite	700-800 m3/saat
Basınç	300 - 400mbar
Güç	8.0 kW – 13.0 kW
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Adet	5
Kapasite, m3/h	100
Basınç, mss	4
Güç	4.0 kW – 7.5 kW
Tip	Dalgıç, düz fanlı
Yüklenici tarafından temin edilecek

Tahliye Pompası

Adet	5 adet
Kapasite, m3/h	10 m3
Basınç, mss	7
Güç	1.5 kW veya 4 kW
Tip	Dalgıç veya Santrifüj
Yüklenici tarafından temin edilecek

Fazla Çamur Pompası

Klor Dozaj Pompası

Adet	5
Tip	Elektronik
Kapasite	0-5 lt/saat
Basınç	4 -6 bar
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Adet	5
Hacim	100 lt
Malzeme	Polielektrolit veya muadili
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Klor Tankı

Kontrol Panosu

Adet	1
Tip	OTOMATİK Kontrollü, mimik diyagramlı
Motor Koruma	Termik, Manyetik
Yüklenici tarafından temin edilecek.

B.2) Çamur Uzaklaştırma ve Susuzlaştırma Sistemi

Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi

Adet	1
Motor ,Redüktör	1,1 kw 45 d/dk
Mil ve Pervane	Q50 gövde ASI 304 L, GALVENİZ kaplı veya muadili
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Adet	1
Motor, Redüktör	0,37 kw 125 d/dk 0,37 kw 90 d/dk 0,37 kw 70 dk
Mil ve Pervane	Q50 gövde ASI 304 L, GALVENİZ kaplı veya muadili
Kapasite	2000 LT/DK
Çalışma Prensibi	OTOMATİK
Yüklenici tarafından projesine uygun yapılacak.

Poli Elektrolit Dozaj Pompası

Adet	1
Tip	Elektronik
Kapasite	100-150 lt/saat
Basınç	5 – 8 bar
Yüklenici tarafından temin edilecek.

Çamur Basma Pompası

Miktar, adet	2
Kapasite,	350 m3/h-10 m3/h 7 bar
Basınç, mbar	400
Tip	Santrifüj, Dalgıç veya muadili
Yüklenici tarafından temin edilecektir.

FİLTRE PRES

TİP	CHAMBER - 500 veya muadili
FİLTRAT DEŞARJ	Açık Deşarj
PLAKA	8-10
PLAKA BOYUTLARI	500
KEK KALINLIĞI	32 mm
FİLTRASYON HACMİ	180 lt/şarj
FİLTRASYON ALANI	12.30 m2
HİDROLİK ÜNİTE
HİDROLİK ÜNİTE MOTOR	2-4 KW
FP ŞASE	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
FP BORULAMA MLZ.	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
ÇAMURUN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLER	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
FİLTRAT TAVASI	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
DAMLAMA TAVASI	St37 + ENDÜSTRİYEL BOYA veya muadili
ÇAMUR GİRİŞ-ÇIKIŞ	DN80 PN 6 veya muadili
PLAKA AÇMA KAPAMA	Elektrik Hidrolik
PLAKA TAŞIMA	Manuel
KEK TEMİZLEME	Manuel
DAMLAMA TAVASI	Otomatik

B.3) Numune Alma Cihazı (1 takım)

• 2.5 galon (~10 lt) polietilen kompozit numune şişesi

• Yükseklik 67,3 cm

• Çap 41,9 cm

• Maksimum örnekleme yüksekliği 7,9 metre

• 1-9999 dakika arasında 1 dakika artışlarla örnekleme süreleri ayarlanabilir olmalı.

B.4) Dahili Yazıcılı Dahili Hafızalı Debimetre (1 takım)

LCD ekran, DN 150 giriş çıkış flanslı, toplam debiyi gösterecektir, dahili hafızalı

3. Elektrik

Mimik Diyagram

Kontrol panosu üzerinde mimik panel yer alacaktır. Ekipmanlara ait arıza ve çalışıyor sinyalleri mimik panel üzerine taşınacaktır. Böylelikle panel üzerinde hangi ekipmanın devrede olduğu ya da hangi ekipmanın arızaya geçtiği renkli ledler yardımıyla (kırmızı arıza, yeşil çalışıyor) görülecektir, Ayrıca ikaz uyarı sistemi bulunacaktır, bu sistemde kullanılacak tüm seviye control sistemleri şamandara tipi olacaktır.

Montaj ve Tesisat Malzemeleri

Yüklenici tarafından temin edilecek tüm mekanik ekipmanlara ait proses borulaması, fittings ve vanalar ile elektrik panosu ve ekipmanların pano ile bağlantıları için gerekli kablolama, aydınlatma için gerekli olan direk ve kablolama vs teklife dahil olacaktır, tesisteki tüm kablolar sıcak daldırma galvaniz kablo tavası içerisinde bulunacaktır.

Enerji ve Personel İhtiyacı

Arıtma ünitesinin kesikli çalıştığı dikkate alındığında, tasarım koşullarında her bir arıtma ünitesinin kurulu gücü 107 kW civarında olacaktır. Tesisin işletme ve bakımı için ayrı bir elemana gerek olmayıp elektrik tenisyeni v.b elemanlar yeterli olacaktır.

Aydınlatma ve Çevre Düzeni

Yüklenici, idarenin belirleyeceği proje göre, arıtma tesisinin çevresinin eğri uçlu beton direk, tel örgü ve dikenli tel ile çevrilmesinden, 4 adet 9 m galvanizli aydınlatma direği ile alanın aydınlatılmasından ve çevre düzeninin yapılmasından sorumludur, aydınlatma ve çevre düzeni ücretsiz olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

3. Aksesuar ve Ekler

1. Proje onay dosyası için gerekli evrakların hazırlanması ve Resmi kurumlarla gerçekleştirilecek yazışma ve görüşmelerde danışmanlık hizmeti verilmesi, proje onayının alınması sürecinde teknik sorumluluk (resmi harçlar, personel temini, v.b. giderler hariç) yüklenici firma yükümlülüğünde olacaktır.

2. Atık Su Arıtma Tesisi proje onay dosyası hazırlanarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması ve AAT proje onay yazısının alınması yüklenici firma sorumluğunda olacaktır.

3. Yüklenici, sözleşmeye imzalama aşamasında gerçekleştirilecek arıtma tesisine ait 3 boyutlu uygulama projelerini ayrıntılı ve açıklamalı olarak hazırlayarak idareye teslim edecektir.

4. Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra ihale aşamasında idarece verilen avan projeleri, gerçekleştirilecek arıtma tesisine ait 3 boyutlu uygulama projelerine uygun olarak revize edecek, eksiklikler giderilecek ve son haline getirilerek onaylanmak üzere sözleşme makamına teslim edecek ve işe başlayacaktır.

5. Yüklenici, betonarme ve paket arıtma tesisini ve diğer imalatları sözleşme ve eklerine uygun şekilde 100 iş günü sonunda arıtma tesisi bir bütün halinde işletmeye hazır çalışır vaziyette idareye teslim edecektir, 60 gün süre ile tesisin işletmesini gerçekleştirecek ve gerekli eğitimleri OSB tarafından belirlenen personele verecektir, 60 günlük işletme ve eğitim süresi sözleme süresine dahil değildir. Sözleşme makamı yüklenici tarafından verilecek 60 günlük işletme ve eğitim süresini işin bitirilmesinden sonra herhangi bir zamanda da talep edebilir.

6. Yüklenici, işletme ve bakım talimatnamesini ile detaylı ve anlaşılır şekilde bakım konrol kitabını 5 takım olarak sözleşme makamına teslim edecektir.

4. Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

4.1.) Kapsamlar

4.1.1) Teklif Kapsamındaki İşler

1. Sözleşme ve teknik şarname dahilinde arıtma tesisine ait tüm işler, terfi tankı içindeki ızgara, terfi pompaları, paket üniteler vb. teknik şartnamede belirtilen tüm imalat ve akipmanlar, borulama, elektrik, tesisat işleri, kumanda panosu ile tüm imalat ve ekipmanların montajı, AAT proje onay yazısının alınması, aydınlatma ve çevre düzeni ile tesisin çalışır durumda teslimi.

2. Paket üniteye ve diğer ekipman ve imalatlara ait her türlü yatay ve düşey taşıma işleri. (nakliye ve montaj)

3. Montaj sonrası işletmeye alınması sırasında gerekecek kimyasal madde ihtiyacının karşılanması.

4. İşin garanti süresi 2 yıldır ancak 5 yıl boyunca işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici tarafından bedelsiz giderilecektir, hatalı, kusurlu, hileli, kalitesi düşük malzeme kullanılmasından dolayı oluşabilecek arızalardan dolayı yüklenicinin müteselsilen sorumluluğu 15 yıl süre ile devam edecektir, kusurlu malzeme yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecek ayrıca bedel ödenmeyecektir.

5. İş bu teknik şartname tarifi yapılan inşaat işleri, dengeleme havuzu keşif özeti, vb. Inşaat işleri, malzeme teminlerine ait tarifler vb. avan niteliğindedir, yüklenici işin gerektirdiği şekilde hesaplamalarını yaparak anahtar teslim teklif verecektir. İş artışlarından dolayı herhangi bir şekilde fiyat farkı ödenmeyecektir.

4.1.2) Sözleşme Makamının Yükümlülükleri

1. Tesis panosuna kadar uygun güçteki elektriğin iletilmesi

2. Atık suyun terfi tanklarına kadar iletilmesi ve arıtılmış suyun uzaklaştırılması

3. Montajda kullanılacak su ve elektriğin bedelsiz olarak sağlanması

4. Montaj sonrası işletmeye alınması sırasında gerekecek elektrik ihtiyacının karşılanması

4.1.3) Garantiler

1) Ekipman Garantisi: Yüklenicinin, talimatnameye uygun kullanılmaları kaydıyla, arıtma tesisinde kullanacağı her türlü ekipman ve enstrümanı işletmeye alma tarihinden itibaren 2 yıl süre ile garantisi altında olacaktır, Elektrik motorları, elektrik kumanda panosu ve voltaj düzensizliğinden dolayı ortaya çıkacak arızalar bu garantinin kapsamı dışındadır. Montajı tamamlanmış ünitenin işletmeye alınması aşamasında işveren kendi yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde (tesise dizayn debisinin en az %10’u kadar debi iletilemezse, uygun voltajda elektrik verilemezse vb) tesis işletmeye alınmış kabul edilir ve garanti süresi başlar.

2) Proses Garantisi: Yüklenicinin, arıtma tesisine toplam olarak 100 - 1000 m³/gün evsel nitelikli atık su gelmesi koşuluyla, atık su arıtma tesisi çıkış suyunun SKKY Tablo 21.2 Standartlara uygun olacağını garantisi altında olacktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri tarafından işletme süresi (60 gün) içerisinde numune alınmazsa üç ardışık numune alımında bir kereye mahsus Çevre İzni kapsamında numune alımı esnasında personel bulunma garantisi altındadır.

3) Kalite Güvencesi: Paket arıtma tesisinde kulanılacak ekipmanlardan; 1)miksere ait, 2)terfi tankı pompasına ait, 3)blowera ait, 4)tahliye pompasın ait, 5)fazla çamur pompasına ait, 6)klor dozaj pompasına ait, 7)kontrol panosu içinde bulunan sigorta elemanlarına ait, 8)Çamur Uzaklaştırma ve susuzlaştırma sistemi dahilinde çamur yoğunlaştırma ünitesinde, polielekrolit hazırlama ünitesinde ve filitre preste kullanılan pompa ve motorlara ait, 9)poli elektrolit dozaj pompasına ait, 10)çamur basma pompasına ait, 11)numune alma cihazına ait, 12)dahili hafızalı debimetreye ait CE (Conformité Européenne) ve ISO belgeleri ile marka ve model bilgileri “TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için) (Söz. EK: 3c)” dosya halinde idareye teslim edilecektir.

4) İş Sağlığı ve Güvenliği; Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ait tüm önlemleri almakla mükelleftir. İşin devamı esnasında saha tesliminden sonraki iş bitimine tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

5. Bakım Gereksinimi

I. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

II. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

III. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici ’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

a. Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/ veya teminatlarından keser, veya

b. Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

6. Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

7. Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

8. Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

₈₄ Keşif Özeti

Keşif özeti Sözleşme Makamı tarafından düzenlenir.

A.2’de gösterilen Dengeleme Terfi Sistemine ait Dengeleme Havuzu keşif özeti aşağıda verilmiştir.

DENGELEME HAVUZU KEŞİF ÖZETİ
Sıra No	Poz No	İş Kalemini Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı
1	14,160,040	Her cins zeminde (0 - 2 m. ) iksasız temel kazısı yapılması	M³	610
2	14,160,041	Her cins zeminde (2 - 3 m. ) iksasız temel kazısı yapılması	M³	52
3	14,160,043	Her cins zeminde (4 - 5 m. ) iksasız temel kazısı yapılması	M³	1206
4	16,002	Basınç dayanımı C8/10 veya muadili (200 dozlu) olan demirsiz beton	M³	84
5	14	Paçal hendek ve temel dolgusu yapılması	M³	562
6	17,136	Xxxx taşı ile blokaj yapılması	M³	260
7	17.155/MK	Prefabrik Beton Parke İmali ve Döşenmesi 8 cm	M²	212
8	16,059	Hazır beton (bürüt beton) bs.25 (b.300) veya muadili	Mt	451.00
9	19,090	Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesi (septik çukurlar, su depoları, temel perdeleri, kanal ve galeriler, çıplak beton yapı kısımlan v.b.) (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,7 oranı için)	Kg	120
10	21.017/1	Plywood (film kaplı) veya muadili ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı	M²	780
11	21.050/C11	(0,00-4,00) mt Çelik Borudan Kalıp İskelesi	M³	662
12	18.500/İB-33	Beton duvarlarda ı (15/5) tipi veya muadili 1. kalite pvc su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması	mt	18
13	19.022/İB-1	Düz yüzeyli mevcut beton, mozayik,tuğla veya briket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı 4 mm kalınlığında bitum kaplanmış su geçirmez örtü ile su yalıtımı yapılması	M²	720
14	23,176	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler	Kg	236
15	23,014	Ø 8--ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması.	Ton	9
16	23,015	Ø 14- ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması.	Ton	23
		NAKLİYELER
17	07.06101/	Çimento Nakliyesi Yapılması	Ton	13
18	07.06102/	Betonarme Demiri Nakliyesi Yapılması	Ton	32
19	07.06104/3	Elenmiş Gronülemetrik Kum Çakıl Nakliyesi Yapılması	M³	282
20	07.06105/3	Kazı Artığı Nakliyesi Yapılması	M³	1868
21	07.06106/1	Taş Nakliyesi Yapılması	M³	260
22	07.0005/K	Parke,Bordür,Oluk Nakliyesi Yapılması	M³	17

TEKLİFE ESAS TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN İŞLERE AİT KEŞİF ÖZETİ

No	Ürün Adı ve Tanımı	Xxxxxx	Xxxxx
1	Mekanik Otomatik kaba ızgara imali, betonarme ızgara kanalı ve ızgarası imali montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi (Bakınız A.1)	1	Takım
2	Dengeleme terfi sistemi dahilinde; betonarme dengeleme havuzu imalatı, betonerme fazla çamur tankı imalatı, betonarme deşarj logarı imalatı, 2 adet mikser, 5 adet terfi tankı pompası temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi (Bakınız A.2)	1	Takım
3	1000 m3/gün Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Ünitesi (5 adet 200 m3/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi; 5 adet sepet ızgara, 5 adet blower, 5 adet tahliye pompası, 5 adet fazla çamur pompası, 5 adet klor dozaj pompası, 5 adet klor tankı, kontrol panosu) temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi (Bakınız B.1)	5	Takım
4	Çamur Uzaklaştırma ve susuzlaştırma Sistemi, (1 adet çamur yoğunlaştırma ünitesi, adet polielektrolit hazırlama ünitesi, 1 adet poli elektrolit dozaj pompası, 2 adet çamur basma pompası, 1 adet filitre pres) temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi ( Bakınız B.2)	1	Takım
5	Numune Alma Cihazı temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi ( Bakınız B.3)	1	Takım
6	Dahili Hafızalı Debimetre temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi ( Bakınız B.4)	1	Takım

Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4c

Projemiz kapsamında 2 farklı kalem yapım işi için her bir bütçe kalemi üzerinden götürü olarak mali teklif verilecektir.

1. Bir adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi (Bakınız B.1-B.2-B.3-B.4)

2. Bir adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi (Bakınız A.1-A.2)

3. Belirtilen iki kalemin ayrı ayrı ve götürü bedel üzerinden teklif verilmediğinin tespiti halinde ilgili istekli ihaleden men edilecektir

1. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, ilgili tabloda; Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini hazırlayacaktır

Proje teklifleri her bir bütçe kalemi üzerindenGötürü Bedel esaslı verilecektir.

2. ₉₂ GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER

Götürü bedel ihalelerde 1, 2 ve 3 nolu Sütun Sözleşme Makamınca doldurulacak, 4. ve 5. Sütunlara istekli teklifini yazacaktır. İstekli ayrıca tablonun sonunda belirtilen toplam KDV tutarı ile KDV dahil ve hariç toplam teklif tutarlarını da belirtecektir.

	1 İşin Adı	2 İşin Tanımı	3 Miktarı	4 KDV Hariç Tutar (TL)	5 Uygulanan KDV (%)
1	Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi	a)1000 m3/gün Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Ünitesi (5 adet 200 m3/gün Biyolojik Paket Atık su Arıtma Ünitesi; 5 adet sepet ızgara, 5 adet blower, 5 adet tahliye pompası, 5 adet fazla çamur pompası, 5 adet klor dozaj pompası, 5 adet klor tankı, kontrol otomasyon panosu) montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi b) Çamur Uzaklaştırma ve susuzlaştırma Sistemi, (1 adet çamur yoğunlaştırma ünitesi, adet polielektrolit hazırlama ünitesi, 1 adet poli elektrolit dozaj pompası, 2 adet çamur basma pompası, 1 adet filitre pres) temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi c) Numune Alma Cihazı temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi d) Dahili Hafızalı Debimetre temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi	1		%....
2	Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu çamur Tankı Yapım İşi	a)Mekanik Otomatik kaba ızgara imali, betonarme ızgara kanalı ve ızgarası imali montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi b)Dengeleme terfi sistemi dahilinde; betonarme dengeleme havuzu imalatı, betonerme fazla çamur tankı imalatı, betonarme deşarj logarı imalatı, 2 adet mikser, 5 adet terfi tankı pompası temini, montajı ve anahtar teslim çalışır durumda teslimi	1		%...
	Toplam KDV Tutarı
	Toplam Teklif Tutarı (KDV Hariç, rakam ve yazıyla)
	Toplam Teklif Tutarı (KDV Dahil, Rakam ve Yazıyla)

3. KARMA İHALELER

Karma ihale; toplam teklif fiyatı sabit olmak üzere, hak edişlerin düzenlenmesinde esas alınacak birim fiyatların da teklif edildiği teklif modelidir. Bu tür ihalelerde istekli yukarıdaki tabloların ikisini birden sunacaktır.

Proje teklifleri her bir bütçe kalemi üzerindenGötürü Bedel esaslı verilecektir.

İsteklinin Kaşesi

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

Yetkili İmza

1. Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

2. Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5a)

MALİ KİMLİK

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

POSTA KODU

KASABA/ŞEHİR

ÜLKE İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

FAKS

TELEFON

E-POSTA

BANKA

BANKA ADI ŞUBE ADRESİ

POSTA KODU

KASABA/ŞEHİR

ÜLKE

HESAP NO

IBAN

BANKANINKAŞESİ+BANKATEMSİLCİSİNİNİMZASI

(Her ikisi de gereklidir)

TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Gereklidir)

₉₃

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

SOYADI

İLK İSİM

2. İSİM

3. İSİM

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

T.C. KİMLİK NUMARASI

VERGİ NUMARASI

VERGİ DAİRESİ

KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:

NÜFUS KAĞIDI

EHLİYET

PASAPORT

KİMLİK BELGESİ NO:

DOĞUM TARİHİ
X		X	X		X	X		X	X	X

XXXXX XXXX- XX

DOĞUM YERİ- ÜLKE

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

₉₄

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

KAMU KURUM/KURULUŞLARI

TÜRÜ

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ
G		G	A		Y	Y		Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

TARİH		DAMGA
YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
İMZA

₉₅

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

TÜRÜ

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

GENEL MERKEZ

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ
G		G	A		Y	Y		Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

 YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1. Soyadı:

2. Adı:

2. Doğum yeri ve tarihi:

2. Cinsiyeti:

2. Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

2. Eğitim:

Eğitim Kurumları:

Tarih:(ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar

Derece:

2. Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

Dil Okuma Konuşma Yazma

2. Mesleki kurumlara üyeliği:

2. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

2. Mevcut pozisyon:

2. Mesleki deneyim süresi:

2. Kilit özellikleri:

2. Bölgesel deneyimi:

Ülke/Bölge/Şehir
Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar)
Projenin adı ve kısa tanımı

4. Mesleki deneyim:

Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar

Yer

Şirket/kurum

Pozisyon

İş tanımı

15. 15a.	Diğerleri: Yayınlar ve seminerler:
15b.	Referanslar:
		İmza .................................................... (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN Söz. Ek-5d

(İhale kapsamında bu liste talep edilmemektedir.)

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

	AÇIKLAMA (tip/ marka/model)	Güç/ kapasite	Ünite sayısı	Yaş (yıl)	Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi	Menşei (ülke)	Cari yaklaşık değeri (TL)
A)	İNŞAAT TESİSİ / XXXXXXXXXX
					/
					/
					/
					/
X)	XXXXXXX XX XXXXXXXXX				/
					/
					/
					/
C)	DİĞER TESİSLER				/
					/
					/
					/

İmza ....................................................

(xxxxxxx adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) Tarih ............................................

₉

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi ..................................................

..................................................................................................

Teleks ..........................................................

Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3. Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)

Ofis adresi ...........................................................................

..................................................................................................

Teleks ..........................................................

Telefon ..............................Faks .........................................

3. Ortakların isimleri

i) ..............................................................................................

ii) ..............................................................................................

iii) ..............................................................................................

vb. ............................................................................................

3. Lider ortağın adı

..................................................................................................

..................................................................................................

3. Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma

i) İmza tarihi: ................................................................

ii) Yeri: ...................................................................................

iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

3. Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

İmza ....................................................

(xxxxxxx adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) Tarih ............................................

₁₀₀

Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi

İhale Referans No TR81/16/KÖA/0012/Lot 1

Sözleşme Başlığı: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

İdari Uygunluk Tablosu

Teklif zarfı No.	Teklif sahibinin adı	Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H)	Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş (E/H)	Teklif formu doldurulmuş. (E/H)	Teklif sahibinin beyanı imzalı (E/H)	Teknik Teklif mevcut (E/H)	Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H)	Karar (Kabul/Ret)	Teklif alındı belgesi verildi (E/H)
1
2
3
4
5

Başkanın adı soyadı

Başkanın imzası

Tarih

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

TEKNK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

2.

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

104

Yayın Referansı

Sözleşme başlığı

: TR81/16/KÖA/0012/Lot 1

: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

Teklif zarfı No	İsteklinin Adı	Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu? (E/H)	İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H)	İsteklinin İş Tecrübesi yeterli mi? (E/H)	Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H)	Tali hizmetler istenilen şekilde mi? (E/H/ Geçerli değil)	Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil)	Karar (Kabul / Ret)	Açıklamalar (varsa)
1
2
3

Başkan Üye Üye Üye Üye

İmza İmza İmza İmza İmza

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

< İsteklinin Anteti>

Referans: < Her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

Lot başlığı: TR81/16/KÖA/0012-Lot 1

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) 1 (Bir) kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

2. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

Adı Soyadı

Firma Adı

Adres

Telefon

Faks

e-mail

2. BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

105

4 TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen < yapım işini üstlenmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

 Uzmanlık Alanı ve Xxxxxxx Xxxxxxxxx

 Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

 Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

 Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

 Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

 İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

 Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. Xxxxxli adına.

Adı Soyadı

İmza

Tarih

Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Zonguldak Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx:000 Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,

• İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

• İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

• İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

• Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

• Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

• Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >

SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini

(Proje Adı)	Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor
İHALE NO: TEKLİFE DAVET TARİHİ: İHALE KAPSAMI: Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi UYGULANAN PROSEDÜR: Açık İhale Usulü
Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir: Adı Soyadı Görevi / Mesleği Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir.
Tarih: ____________________ Sözleşme Makamı Yetkilisi _________________________ İmza

<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>

Seçilmeyen İstekliye Mektup

< ZONGULDAK ÇAYCUMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANILIĞI >

< Tarih >

< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı : Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi Için Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

Yayın referansı : TR81/16/KÖA/0012-Lot 1

Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]

• Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır.

• Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır.

• Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır.

• Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır.

• Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir.

• Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir.

^• … … … … … … … … …

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,

Sözleşme Makamı Adına

< isim >

< imza >

111

İhale Dosyası Teslim Belgesi

ZONGULDAK-ÇAYCUMA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI MÜDÜRLÜĞÜ

< Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında ihale dosyası < teslim alanın adı ve soyadı >’na <…./…../2017> tarihinde ve saat <…./…..> ‘ de 100,00 TL karşılığında teslim edilmiştir.

Sözleşme Makamı adına,

Teslim edenin adı soyadı :

İmzası :

Yüklenici adına,

Teslim alanın adı soyadı :

İmzası :

Teklif Alındı Belgesi

< Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi > konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <…./…./201…> tarihinde ve saat <….:….> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > xx.xx teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir.

Sözleşme Makamı adına

Teslim alanın adı soyadı ^:

İmzası ^:

Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.

13

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı¹

İhale referansı: TR81/16/KÖA/0012/Lot-1

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım²,³. Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.

İsim

İmza

Tarih

9. Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)

10. Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

11. İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

Alınan Teklifler Listesi

Zarf No	Firma Adı	Teklif Alma Tarihi
1
2
3
4
…

Sözleşmeye Xxxxx Xxxxxxx (D)

ZONGULDAK ÇAYCUMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANILIĞI >

SAYI :

KONU : Sözleşmeye davet

İhale kararının onaylandığı tarih : _ _/_ _/_ _ _ _

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir].

[isteklinin adresi]

Sayın [isteklinin adı veya ticaret unvanı],

İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.

Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi kapsamında 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi ile 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç 7 gün¹ içerisinde imzalamanız gerekmektedir.

Ek olarak belirtilen, ihale günü tarihiyle alınmış evrakları sözleşmeyi imzalarken firmamıza iletmeniz beklenmektedir.

Ekler:

1. SGK Borcu Yoktur Belgesi 2.Vergi Borcu Yoktur Belgesi

3. İhale Durum Belgesi

(4734 Sayılı kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının a, b ve g bendi uyarınca)

3. Sözleşmenin İmzalı Aslı

Saygılarımızla

Sözleşme Makamı Yetkilisi Adı SOYADI

Görevi İmza

1. İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır