HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK MERKEZLERİ (1835) KALEM TIBBİ MALZEME ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK MERKEZLERİ (1835) KALEM TIBBİ MALZEME ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “.....................................................” (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
MADDE 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin;
a) Adı: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri
b) Adresi : Xxxxx Xxxxxx Xx. 00000 Xxxxxxx – Xxxxxxxx / XXXXXX
c) Telefon Numarası : 0 000 000 00 00 – 12 27
d) Faks Numarası : 0 312 311 41 92 – 03 83
e) Elektronik Posta Adresi : xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
2.2.Yüklenicinin;
a) Adı ve soyadı/Xxxxxxx unvanı: ....................................................
b) T.C. Xxxxxx No: ..................................................................
c) Xxxxx Xxxxxx No: .................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................
d) Telefon numarası: ................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................
2.3. Her iki Taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
MADDE 3 - Sözleşmenin Dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve doğrudan temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
MADDE 5- Sözleşmenin Konusu İşin/Alımın Tanımı
5.1. Sözleşmenin Konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan (1835) Kalem Tıbbi Malzemenin (260 adet grup) doğrudan temin dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
5.3. Sözleşme imzalanmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.
MADDE 6- Sözleşmenin Ekleri
6.1. Doğrudan Temin dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde doğrudan temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
6.2. Doğrudan Temin dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1) İdari şartname
2) Teknik şartname
3) Sözleşme Tasarısı
MADDE 7-Sözleşmenin Türü ve Xxxxxx
7.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 1 (bir) adet miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ................................
( )-TL (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Ancak sipariş miktarları ilgili birimin ihtiyacı olan miktar kadar verilecektir. Sözleşmenin 1 (bir) adet üzerinden yapılmasının nedeni sözkonusu malzemelerin birim fiyatının belirlenmesi, ayrıca bu malzemelerin yıl içerisinde kullanılacağı miktarın tam olarak bilinememesidir. Bu nedenle, Sözleşme bedeli aşıldıktan sonra verilen her bir sipariş için ilgili sipariş tutarı üzerinden sözleşme pulu VERGİ DAİRESİ’ne yatırılacaktır.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
MADDE 8 - Sözleşmenin Süresi
8.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadardır.
MADDE 9- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
9.1. Malın Teslim Edilme / İşin Yapılma Yer veya Yerleri
9.1 1. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Malzeme Ambar 2
**Alımı yapılan implantlar ve bununla birlikte gelen implantların kullanımı için elzem olan tüm enstrumantasyon setleri hastanemiz ameliyathanelerinde tam set olarak konsinye bulundurulmalıdır. Bu malzemelerin mülkiyeti, tamir ve bakım sorumluluğu yükleniciye aittir.
**Setler daha önceden tanımlanmış olmalıdır ve verilen numara metal barkod halinde bulundurulmalıdır. Setler burada firma görevlileri tarafından sarılmalıdır. Setlerin sterilizasyonu bittiği zaman firma görevlileri tarafından günlük cerrahi alanında bulunan konsinye set deposuna alınmalıdır. Ertesi gün firma görevlileri tarafından buradan alınarak ameliyathane içindeki operasyon alanına götürülmelidir.
**Eğer sürekli bulundurmak mümkün olmaz ise; vaka için istenildiği anda enstruman setleri ile birlikte implantlar tam, eksiksiz ve istenildiği zamandan sonra en fazla planlı ameliyatlarda 12 (Oniki), acil vakalarda 5 (beş) saat içinde hastanede olmalıdır.
9.2. İşe Başlama Tarihi
9.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını takiben, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama (Sipariş yazısı) talimatının tebliğinden itibaren başlar.
9.3. Teslim Tarihi ve Şekli: Doğrudan temin konusu malzemelerin siparişi, sözleşmenin imzalanmasına mütakiben 31.12.2022 tarihine kadar hastanelerimiz ilgili bölümlerinden gelen reçeteler doğrultusunda verilecektir. Sipariş yazısının tebliğinden itibaren (iş) günü içinde
mal teslim edilecektir.
9.3.1. Çok acil vakalarda hizmetin aksamaması nedeniyle ve gerekli görüldüğü takdirde Hastanemiz sözleşme kapsamındaki malzemelere ilişkin 15 günlük ihtiyacı karşılamak üzere toplu sipariş verebilecektir. Toplu siparişlere ait teslimatlar 10 iş günü içerisinde Tıbbi Malzeme Ambar 1’e yapılacaktır.
9.3.2. Firmalar ameliyat tarihiden itibaren 5 iş günü içerisinde fatura, barkod ve xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/XXX/xxxxxxxx#/xxxxxxxxXxxxxXxxxxXxxxxxx ve xxxxx://xxxxxx.xxx.xxx.xx/XxxxxxXxxXxxxx/xxxxx/xxxXxxxxxXxxxx.xxx adresinden sorgulayarak aldıkları çıktıları (fatura ve vaka tarihinine ait) satınalma doğrudan temin birimine teslim etmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen faturalar kabul edilmeyecek, teslim alınmayacaktır.
9.3.3. Malzemelerin eksiksiz biçimde tedarik ve tesliminin, ameliyat esnasında ve sonrasında malzemenin kullanılmayan kısmının geri olarak tam alınmasının sorumluluğu firmaya ait olacaktır. Ameliyatta kullanılan malzeme dışında; kaybolan, kırılan vs. malzemelerden hastane sorumlu tutulamaz. Yüklenici firma ameliyat dışında kullanılan hiçbir malzemeyi fatura edemez.
9.4 Teslim Alma-Teslim Etme Muayene ve Kabul Şartları:
a. Teslim yeri Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Malzeme Ambarı - 2 depolarıdır.
b. Satın alınan malların muayenesi ihale yetkilisi tarafından tayin edilen Döner Sermaye İşletmesi Muayene Komisyonunca yapılır.
c. Malın teslim alınmasında, 4734 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 10 - Ödeme Yeri ve Şartları
10.1. Ödeme Yeri
10.1.1 İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı’nca yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve doğrudan temin dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
10.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı
10.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır
10.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
Peşin ödeme yapılması ve gecikme cezası ödenmesi, söz konusu değildir. Anlaşmazlık durumunda Temerrüt tarihinde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda düzenlenmiş olan kanuni faiz oranı uygulanır.
10.2.3 Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
MADDE 11 - Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
11.1. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
MADDE 12 - Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi Şartları ve Miktarı
12.1. Bu sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.
MADDE 13-Sözleşme Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
13.1. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Vergi, Resim Ve Harçlar
13.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.
13.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
13.2. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Diğer Giderler
13.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, montaj, sigorta giderleri ile alım konusu mallara yönelik eğitim söz konusu ise buna ilişkin eğitim giderleri sözleşme bedeline dahildir.
MADDE 14-Kesin Teminat
14.1. Kesin teminat alınmayacaktır.
MADDE 15- Yüklenicinin Yükümlülükleri
15.1. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
15.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve şartnamelere göre belirlenen süre ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
15.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de
uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. İdare alacağının bu şekilde tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
15.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
15.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
15.2. Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
15.2.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
15.2.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
15.2.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
15.2.4. Doğrudan temin dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
15.3. Malların Taşınması
15.3.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
MADDE 16 - Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
16.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 17 - Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
17.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
17.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
MADDE 18 – Yeni Model
18.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
MADDE 19 - Ambalajlama
19.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. İmalatı veya ithalatı Sağlık Bakanlığının iznine tabi malzemelerin üzerindeki etikette aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:
a) 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliğleri gereği onaylanmış ürün numaraları (Barkodu) olan ürünlerin Barkodu ve Markaları teklifle birlikte mutlaka yazılacaktır. Ürün numarası ve markası yazılmamış olan teklifler kabul edilmeyecektir. Ayrıca verilen barkod numaralarının Ulusal Bilgi Bankasından kontrolü yapıldığında Sağlık Bakanlığı ve SGK onayı yoksa bu teklifler değerlendirme dışı kalacaktır. Geçici borkodla teklif edilen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) İmal ve ruhsat tarihi ile numarası,
c) Seri Kontrol numarası ve son kullanım tarihi,
d) Disposable malzemelerde (a) ve (b) ‘ ye ek olarak sterilizasyon metodu ile sterilizasyon tarihi.
e) Sıhhi Tüketim malzemelerinin, son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.
19.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
MADDE 20 – Reklam Yasağı
20.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtası ile kullanamaz, ilan edemez.
MADDE 21- Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları:
21.1. 4735 Sayılı Sözleşme kanununun 10. Maddesi hükümleri geçerlidir.
MADDE 22-Gecikme Halinde Alınacak Cezalar ve Kesintiler
22.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal/malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %05 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
22.3. Gecikme cezası, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.
22.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde (sözleşme süresi içerisinde en fazla 5 tutanak), ihtar çekilerek sözleşme feshedilir.
22.5. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
MADDE 23-Sözleşmenin Feshi:
23.1. Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi (sözleşme süresi içerisinde en fazla 5 tutanak),
23.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ihtar çekilerek sözleşme feshedilir.
23.3. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi “f” bendine istinaden (Doğrudan Temin tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
MADDE 24- Anlaşmazlıkların Çözümü
24.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 25- Hüküm Bulunmaxxx Xxxxxx
25.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 26. Diğer Hususlar;
26.1. Doğrudan temin üzerinde kalan firmaların ürünleri; 22.10.2014 tarih ve 29153 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliğlerinde yer alan “Tıbbi Malzemeler” ile ilgili hükümlerde geçen koşulları sağlamalıdır.
26.2. Doğrudan temin üzerinde kalan firmaların ürünlerine ait her türlü kayıt işlemlerinin (ÜTS / MEDULA vb.) yapılmış olması gerekmektedir. Kaydı olmayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme yapılıp da Sözleşme süresi içerisinde ürünlere ait kayıtların düşmesi halinde teklif veren firmanın malzemeleri için sipariş verilmeyecek, sipariş verilmişse eğer ilgili malzemelerin fatura bedelleri için ödemeleri yapılmayacaktır.
26.3. Doğrudan temin üzerinde kalan firmaların; xxxxx://xxxxxx.xxx.xxx.xx/XxxxxxXxxXxxxx/xxxxx/xxxXxxxxxXxxxx.xxx adresindeki Sorgulama ekranında yer alan satın alma tarihinde ürünlerinin ÜTS kayıtlarının tamamlanmış olması, işlem tarihinde ise SUT kodu-barkod eşleştirmelerinin olması gerekmektedir.
26.4. Doğrudan temin üzerinde kalan firmaların ürünleri sut kapsamında ise sut kodları teklifte mutlaka belirtilecektir. Sut Kodu eşleşmelerinden doğan hataların hukuki ve cezai sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Sut kapsamında olması gerekirken sut kodsuz olarak teklif edilen ürünler için SGK tarafından kurumumuza yapılacak her türlü kesinti ve cezanın yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.
26.5. Doğrudan temin üzerinde kalan firmaların “Tekil Takip kapsamında ise ÜTS sisteminden verme bildirim işlemleri tamamlanmış olup, faturalarda lot ve/veya seri numarası mutlaka yazılacaktır. Bu işlemleri tamamlamayan firmaların fatura kabulleri yapılmayacak olup, tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.
26.6. SGK’ya fatura edilebilen malzemeler ile ilgili olarak SGK tarafından yayınlanacak genelge, talimat, yönetmelik vb. yayınlarla uygulamada değişikliğe gidilmesi sonucunda sözleşmeyi geçersiz kılan durumun ortaya çıkması halinde (SUT Liste Fiyatlarının düşerek sözleşme fiyatlarının yüksek kalması, SUT branş listelerinde yer alan malzemelerin listeden çıkarılması vb.) idarenin takdiri ile ilgili kalemlerin sözleşmesi sona erdirilecektir. Bu durum firmaya yazılı olarak bildirilecektir.
26.7. Sözleşme konusu malzemelerin birim fiyatları, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) olacak değişiklikten sonra yüksek kalması durumunda; yüklenicinin kabul etmesi halinde, yeni SUT fiyatından yasal kesintiler kesildikten sonra oluşacak fiyattan malzeme vermeyi kabul ederse, İdare harcama yetkilisinin onayı ile sözleşme süresi içerisinde yeni fiyatla alım yapılabilecektir. Yüklenicinin kabul etmemesi halinde ise ilgili kalemlerde sözleşme fesh edilecektir.
26.8. Kurumumuz tarafından kabul edilen faturalar nedeniyle, yukarıda belirtilen açıklamalardan dolayı SGK tarafından kesinti yapılması durumunda, malzeme ile ilgili tüm kesinti miktarı ilgili firmanın alacağından mahsup edilir. Firma alacağının olmaması durumunda ilgililerden yasal yollar ile tahsili cihetine gidilir.
26.9. Doğrudan temin üzerinde kalan firmalar malzeme setlerini;
• Merkezi sterilizasyon ünitesine paslanmaz çelik yıkama sepetler poşetlere konmuş kapalı bir şekilde getirilmelidir.
• Yıkama ve setlerin kapatılması esnasında firma görevlisi bulunmak zorundadır.
• Firma görevlileri ameliyathane şartları açısından İdare tarafından verilecek eğitimlere katılmak zorundadır.
• Yüklenicinin idarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
• Firma setleri set tanıtım plakası içinde olmak koşuluyla firma görevlisi tarafından kirli alanda yıkanır.
• Yıkama bitiminde firma görevlisi tarafından paketleme alanında paketlenir.
• Steril edilmesi için sterilizasyon görevlisine teslim edilir.
• Sterilizasyon görevlisi tarafından steril olan setler konsinye/steril set deposunda muhafaza edilir.
• Firma kullanacağı setini konsinye/steril set deposundan teslim alır.
• Kullanım sonrasında kullandığı setleri hangi hasta için kullandığını ibraz etmek zorundadır.
• Kurallara uymayan firma sterilizasyon sürecine dahil edilmez.
• Firma set içeriğini her sterilizasyon döngüsünde bildirmek ve değişikliği göstermekle yükümlüdür.
• Firma setlerini steril olarak hastane dışına çıkaramaz
26.10. Doğrudan temin üzerinde kalan firmaların malzemeleri için DMO tarafından firmalarla sözleşme yapılması ve malzemelerin DMO’dan satışlarının başlaması durumunda idarece sözleşme fesih edilebilecek ve malzeme temini DMO üzerinden yapılacak olup bu durum yazılı olarak da firmaya bildirilecektir.
MADDE 27 – Yürürlük
28.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 28 - Sözleşmenin İmzalanması
28.1. İş bu sözleşme bu madde de dahil (28) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra
........../........../ tarihinde 1 (bir) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.