ŞEBEKEYE BAĞLI ÇATI TİPİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ KURULUM VE DEVREYE ALINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
ŞEBEKEYE BAĞLI ÇATI TİPİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ KURULUM VE DEVREYE ALINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta .................................................. (bundan sonra İş sahibi olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İş sahibinin
a) Adı: ....................................................................................................………………………
b) Adresi: ...............................................................................................………………………
c) Telefon numarası: ...............................................................................………………………
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, soyadı/ticaret unvanı : ................................................................
b) T.C. Kimlik No : ................................................................................
c) Xxxxx Xxxxxx No : ...............................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi : ....................................................
d) Telefon numarası: ...............................................................................
e)Bildirime esas faks numarası: ..............................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi : .............................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : 1.5 kWe, Minimum 1.65 kWp Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Sistemi
3.2. İşin yapılma yeri: .........................................................................................
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı :
Orman Genel Müdürlüğü, ORKÖY Dairesi Başkanlığı, 1.5 kWe (Minimum 1.65 kWp) Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Sistemi Teknik Şartnamesinde (ORKÖY PV) detayları ile belirtilmiş olup;
İlgili Elektrik Dağıtım Şirketine (…EDAŞ’a) ‘’Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’’ başvurusu için gerekli belgelerin temin edilmesi, hazırlanması, başvurunun yapılması, Çağrı Mektubunun alınması
İl Özel İdare veya Xxxxxxxxxxx tarafından onaylanmış GES uygunluk yazısının başvurusu ve onayı ve GES uygunluk yazısının alınması
‘’Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’’ karşılığında kurulum yapılacak hanenin Elektrik ve Statik projelerinin hazırlanıp bağlı bulunulan EDAŞ veya TEDAŞ’a onaylatılması.
EDAŞ’a başvuru yapılarak ‘’Bağlantı Anlaşması’’ imzalanması,
Projeleri onaylatılan hanenin ‘’1.5 kWe (Minimum 1.65 kWp) Şebekeye Bağlı Güneş Enerjisi Sisteminin’’ kurulumunun yapılması
Kurulum gerçekleştirildikten sonra EDAŞ veya TEDAŞ’a başvuru yapılarak Geçici Kabul işlemlerinin yapılması ve sistemin şebekeye bağlantısının sağlanması.
İş ve işlemleri herhangi bir talepte bulunulmaksızın süresi içerinde yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
Madde 4 - Sözleşmenin türü ve bedeli;
4.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ORKÖY PV Tip Proje dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin Teknik şartnamede belirtilen işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ........ …..................(rakam ve yazıyla)................................................... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
4.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 5 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri, sözleşme bedeline dahildir.
5.2. İlgili Elektrik Dağıtım Şirketinin (.. EDAŞ’ın) uygun gördüğü cinste ve ebatta yangın tüpü temin edilecektir.
5.3. ŞEBGES kurulacak hanenin mevcut elektrik panosundaki uygunsuzluklar (Sigorta, Yangın Koruma Rölesi vs.) Güneş Enerji Sisteminin kabulüne engel olmayacak şekilde ‘’Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne’’ uygun olarak iş sahibi tarafından yenilenecektir.
Madde 6 – Sözleşmenin ekleri
6.1. Sözleşme, ekindeki, Orman Genel Müdürlüğü, ORKÖY Dairesi Başkanlığı, 1.5 kWe (Minimum 1.65 kWp) Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Sistemi Tip Projesi (ORKÖY PV) ve diğer belgelerle bir bütündür, İş sahibini ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ORKÖY PV dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ORKÖY PV dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
Madde 7 - İşe başlama ve bitirme tarihi
7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ................... (rakam ve yazıyla) ................... gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
7.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren .......gün içinde tamamlayarak, 12.05.2019 tarih ve 30772 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ, ve Lisanssız elektrik üretimine yönelik ilgili mevzuatlar çerçevesinde ……………………………(Bölgedeki ilgili Elektrik Dağıtım Şirketi) ile geçici kabul işlerini tamamlamak zorundadır.
7.3. Zorunlu nedenlerle işin uzaması durumunda Orman Bölge Müdürlüğü, ………………….…İşletme Müdürlüğüne bilgisi dahilinde iş sahibi tarafında ek süre verilebilir.
7.4. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum İş sahibi tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde xxxxxxx altına alınır ve işin süresi başlar.
Madde 8- Ödeme yeri ve şartları
8.1. Ödeme, 1.5 kWe (1.65 kWp) Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Sistemi Tip Projesine uygun olarak imalatın tamamlanması ve 12.05.2019 tarih ve 30772 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ, ve Lisanssız elektrik üretimine yönelik ilgili mevzuatlar çerçevesinde ……………………………( Bölgedeki ilgili Elektrik Dağıtım Şirketi) ile Bağlantı Anlaşmasını, Geçici kabul işlemlerini tamamladıktan ve ŞEBGES sisteminin elektrik üretimine başlamasından sonra Sözleşmede belirtilen tutar, tek seferde yüklenicinin bildirdiği banka hesabına ödenir.
Madde 9- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
9.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
9.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 10 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
10.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.
10.2. Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında verdiği zarar ve ziyanlar yüklenici tarafından giderilir. 10.3 Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 11 - Sözleşmede değişiklik yapılması :
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İş sahibi ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla değişiklik yapılabilir
Madde 12 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
12.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
12.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0.5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.
12.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
12.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerinden kesilir. Bu cezaların ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
Madde 13- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
13.1 Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.
Madde 13 Anlaşmazlıkların Çözümü
Taraflar bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Sözleşme konusu işin gerçekleştirildiği yerdeki mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
İş Sahibi:
Yüklenici: