İHALE İLANI
İHALE İLANI
1) Şirketin;
a) Adı : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
b) Adresi : Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx: 0 Xxxxx/XXXXXXX
c) Telefon Numarası : 0(000) 000 00 00 – 000 00 00
d) Faks Numarası : 0(000) 000 00 00 – 000 00 00
e) Elektronik Posta Adresi : xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx’ dir.
2) İhale/Teklif Konusu;
a) Adı : Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi
b) Miktarı (Fiziki) ve Türü : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
c) Yapılacağı Yer : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dağıtım Lisans Sınırları İçi.
(Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken – Kerpe - Cebeci Bölgesi)
d) Xxxx Xxxxxx : Yer tesliminden itibaren 24 (yirmidört) takvim ayıdır.
3) İhalenin;
a) Yapılacağı Yer : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Toplantı Salonu
Cumhuriyet Mah. Xxxxx Xxxxxxxxxx Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve Saati : 25.04.2019 Perşembe – Saat : 14.30
4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İdari Şartnamede, işin teknik özellikleri ve miktarı bu ilan eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde; İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca değerlendirmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak fiyatları ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık eksiltmeye davet (davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu aşamasına diğer İstekliler katılamaz) edilecektir. İhale sonuç kararı; İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde ilan edilerek, ihaleye katılan tüm İsteklilere eş zamanlı olarak bildirilecektir.
6) Xxxxxxx; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K.) tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan “Toptan Satış Lisansı” ve “İletim Lisansı” sahibi İstekliler katılabilecektir.
7) İhale dokümanı; İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx : 0 Xxxxx/XXXXXXX adresinde görülüp, teslim alınabileceği gibi, İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin internet adresindeki xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx linkinden tüm İstekliler tarafından görülüp, incelenebilir.
8) Teklifler; 25.04.2019 Perşembe günü, saat 14:30’ a kadar İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx : 0 Xxxxx/XXXXXXX adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak; ihale açık eksiltme olarak gerçekleşeceği için İsteklilerin ve/veya vekillerinin ihaleye katılımı zorunlu olup, katılan bu isteklilerin pey sürmek (fiyat indirmeye) üzere imza sirkülerinin ve vekaletinin teklif dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
Teklif zarfı üzerinde bulunacak zorunlu ifadeler :
• Teklif Veren İsteklinin Ticari Unvanı, Açık Adresi ve İletişim Bilgileri
• Teklif Verilen Şirket Ticari Unvanı, İşin Adı, Teklif Tarihi ve Saati
9) İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10) İhaleye sunulan evraklara ait ASLI GİBİDİR iş ve işlemleri 25.04.2019 Perşembe günü, saat 12:00’ ye kadar yapılacaktır.
11) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
TEKNİK ŞARTNAME
MADDE-1 KAPSAM
Bu teknik şartname; Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx :0 Xxxxx/XXXXXXX adresinde mukim İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin (İZGAZ olarak
anılacaktır) doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında, Kefken LNG İstasyonu teslim noktasında, miktarları belirtilen LNG’ nin (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) İZGAZ’ ın belirleyeceği takvime göre temin edilmesi işlerini kapsamaktadır.
MADDE-2 İŞİN TANIMI
Teknik standartlara uygun imal ve inşaa edilmiş, EPDK tarafından görevlendirilmiş Müşavir Firma tarafından inşaatı ve saha imalatları denetlenmiş mevcut Kefken LNG İstasyonu’na, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 01.06.2019 – 31.05.2021 dönemlerini kapsayan, LNG alım işidir.
MADDE-3 SATIN ALINACAK MİKTAR
Satın alınacak LNG, kWh olarak Miktar ve aylara göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
AY | MİKTAR kWh | AY | MİKTAR kWh | |
Haziran 19 | 134.882 | Haziran 20 | 272.271 | |
Temmuz 19 | 148.600 | Temmuz 20 | 288.003 | |
Ağustos 19 | 157.220 | Ağustos 20 | 303.697 | |
Eylül 19 | 165.569 | Eylül 20 | 318.972 | |
Ekim 19 | 136.200 | Ekim 20 | 257.604 | |
Kasım 19 | 228.440 | Kasım 20 | 402.843 | |
Aralık 19 | 375.255 | Aralık 20 | 629.500 | |
Xxxx 20 | 490.672 | Xxxx 21 | 806.513 | |
Şubat 20 | 477.789 | Şubat 21 | 768.572 | |
Mart 20 | 435.619 | Mart 21 | 685.674 | |
Nisan 20 | 314.686 | Nisan 21 | 478.805 | |
Mayıs 20 | 271.368 | Mayıs 21 | 409.936 | |
TOPLAM SÖZLEŞME MİKTARI | 8.958.690 kWh | |||
MADDE-4 GENEL HÜKÜMLER
1. Yüklenici firma, EPDK’dan almış olduğu Toptan Satış ve İletim Lisansı, İletim Lisansı’ nın bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan bir firma ile yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim Lisansı’ nın bir kopyasını ihale dosyası ile birlikte ibraz edecektir. Bu firmada ileride meydana gelecek değişiklik hallerinde Yüklenici yeni firma sözleşme ve bilgilerini 3 gün içinde İZGAZ’ a bildirmekle yükümlüdür.
2. LNG Taşıma ve Boşaltma işleri; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış ikincil mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
3. LNG ikmali ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici; İZGAZ’ ın ihtiyacı olan LNG’yi, İZGAZ’ın belirleyeceği takvime ve İZGAZ’ın yapacağı taleplere uygun olarak getirecektir. İhtiyaç, İZGAZ tarafından yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirilecek, firma bu talebi 48 (kırksekiz) saat içinde karşılayacaktır. Emniyetli ve verimli bir çalışma için, LNG tankının basınç ve seviye bilgileri taraflarca belirlenecek periyotta Yükleniciye bildirilir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yüklenici bu hususta cep telefonu ve elektronik posta adresini İZGAZ’a yazılı bildirmekle yükümlüdür.
4. Yüklenici, LNG teslimatını, İZGAZ’ ın talep etmesi durumunda 7 gün/24 saat, bayram tatillerinde de yapmakla yükümlüdür.
5. Yüklenici tank/tankların doluluk seviyesini takip edecek ve %30 ile %90 arasında olmasını sağlayacaktır.
6. LNG alımları, aksi kararlaştırılmadığı sürece, her bir talep için, “1” (bir) tam olarak dolu Tanker olacak şekilde yapılacaktır.
7. İZGAZ, Madde-3’te yer alan satın alınacak miktarları, ihtiyaca göre değiştirebilir. İş bu şartname Madde-3’te belirtilen zaman ve miktarlar kadar alım yapılmaması halinde Yüklenicinin, İZGAZ’dan her ne nam altında olursa olsun zarar, gider vs. talep hakkı bulunmamaktadır. İZGAZ herhangi bir sebeple (tesislerinde önemli arıza, büyük bakım- onarım, yenileme, doğal afet, vb.) LNG sevkiyatını azaltabilir ve/veya durdurabilir. Bu durumda İZGAZ, Yükleniciye, bu azaltma/durdurma durumunu SMS ve elektronik posta yoluyla bildirecektir. Bu tür durumlarda İZGAZ’ ın Yükleniciye karşı herhangi bir zarar, masraf, gider, her ne nam altında olursa olsun tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır. İZGAZ sadece ölçüm noktasında ölçümü yapılan LNG miktarı karşılığını Yüklenici’ye ödeme sorumluluğu bulunmaktadır.
8. Tesise LNG taşıması yapacak İletim Firması’nın İletim Lisansı ve ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliği Belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti Sözleşmeden sonra İZGAZ’a ibraz edilecektir. Sözleşme aşamasında belgelerin ibrazı sonrası işin yürürlüğü esnasında her ne sebeple olursa olsun iptal olması, belge geçerlilik süresinin dolması, mevzuattan kaynaklanan değişikliğe uygun hale getirilmemesi vs. gibi geçerliliğinin yitirildiği hallerde, durum derhal İZGAZ’a bildirilecektir. Bu husustaki tedbirleri alma yükümlülüğü Yükleniciye ait olup alınmamış ve bildirimim yapılmamış olması sözleşmenin fesih nedenidir.
9. LNG nakliyesi yapacak treyler, tanker dolum sahasına giriş yaptıktan sonra, doluma başlamadan önce mutlaka tank sahasında mevcut bulunan topraklama penseleri ile tankeri saha topraklama sistemine bağlayacaktır.
10. Sözleşme tarafları, işin yürütümü ile ilgili olarak; tankın kantar ölçümlerinin yapılması, ödeme yapılacak tutar tespitinde yapılacak ölçüm işlemlerinde her iki tarafında birbirlerine yazılı bildirdikleri temsilcileri ile yapılan ölçüm değerleri için tutanak düzenlenecektir. Taraflardan birinin temsilcisinin imza koymaması düzenlenen tutanağı geçersiz kılmayacaktır.
MADDE-5 YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI
1. Yüklenici, dolum tesislerinden aldığı LNG’ yi, LNG taşımaya yönelik üretilen tankerle tesise getirerek, mevcut LNG stok tankına dolum yapacaktır. LNG’nin sevk yeri İZGAZ tarafından belirtilen iş yerlerindeki LNG tankıdır. Transfer sırasında tanker hortum bağlantıları ve boşaltma işleri tanker şoförü/operatörü tarafından yapılacaktır. Hortum bağlantıları yapılmış olan tankerin boşaltılması İZGAZ’ ın tesiste yetkili kıldığı operatörün nezaretinde olacak ve dolum sahası asla terk edilmeyecektir. Yüklenici, sipariş edilecek dolum miktarlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bunu sağlamak adına, teknik gereklilik veya İZGAZ’ın talep etmesi halinde, tankerlerinde pompa da dahil olmak üzere gerekli ekipmanları bulundurmak ve bu ekipmanların çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
2. Yüklenici, dolum için gerekli ekipmanın enerji ihtiyacını karşılayacaktır.
3. Yüklenici, LNG’nin tesisteki stok tanklarına nakil ve boşaltım aşamalarında olabilecek muhtemel tehlikelere karşı, kendi personelinin ve İZGAZ personelinin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak zorundadır.
4. LNG nakliyesi yapacak treyler ve tankerlerin “Pi” sertifikası olması gereklidir. Araçlara ait “Pi” sertifikalarının aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir (05.06.2006 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 99/36/AT”/Transportable Pressure Equipment Directive PED 99/36/EC uyarınca).
5. Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca LNG Tankerlerinin ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu 40 cm’den az olmayan “TEHLİKELİ VE YANICI MADDE” yazılması gereklidir.
6. Yüklenici, LNG nakliyesi yapılan araçta AETR Konvansiyonu’na uygunluk açısından en az 2 (iki) şoför/operatör bulundurmalı ve Yüklenici lojistik hizmetini başka bir firmadan sağlıyor ise şoför/operatörler hizmet alınan firma bünyesinde sigortalı olmalıdır. Görevlendirilecek
personelin belgeleri sözleşme dönemi operasyonuna başlamadan önce İZGAZ’a toplu olarak ibraz edilecektir.
7. Şoförler tek tip nomex elbise giymek, koruyucu maske ve kriyojenik eldiven bulundurmak ve kullanmak zorundadır.
8. LNG taşıyan tankerler, bu amaç için tekniğine uygun olarak yapılmış olmalı ve bir seviye göstergesi ile yeterli kapasitede kullanılabilir durumda yangın söndürme cihazı ile donatılmış olmalıdır.
9. Yüklenici firma nakil veya boşaltma işlemlerinde olası muhtemel kazalara karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup, meydana gelebilecek her türlü kaçak, iş kazası ile zarar ve ziyandan İZGAZ’a karşı sorumludur.
10. Yüklenici firma kendi personelinin sevk ve idaresinden sorumludur. Personelleri İZGAZ işyeri kurallarına uygun olarak çalışacak, aksi durumlarda, kurallara uymayan personel iş sahasından uzaklaştırılacaktır.
11. Gaz nakliyesi yapacak treyler ve tankerlerine ait yetkili kuruluştan alınan kalite sertifikası veya ilk muayene sertifikasının (3rd Party Initian Sample Report) bir kopyası İZGAZ’a ibraz edilecektir.
12. Tesise gaz taşıması yapacak Yüklenici firmanın Taşıt Durum Tespit/Taşıt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesi’nin birer kopyalarını İZGAZ’a ibraz edecektir.
13. İkmal için İZGAZ’ın tesisine gelen tanker, ikmal işini tamamlandıktan sonra emniyet tedbirlerine riayet ederek en kısa zamanda tesisi terk edecektir.
14. Tesis mahali içinde LNG’nin tanklara boşaltması aşamasında İSG’ye göre doğabilecek risklerden ve İSG ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tedbirlerin alınmamasından dolayı sebebiyet verilecek gerek iş kazası nedeniyle gerekse diğer hallerde İZGAZ’a ve /veya üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi manevi zararları tazmin yükümlülüğü Yüklenici sorumluluğundadır. İZGAZ tarafından karşılanmak zorunda kalınması hallerinde İZGAZ’ın Yükleniciye rücu’en talep ve dava hakkı saklıdır.
15. LNG ikmali yapacak tankerler, karayolları “Trafik Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik“ hükümlerine uygun olacaktır. Yüklenici, sözleşme dönemi operasyonuna başlamadan önce sevkiyat yapacak tankerlerin; “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Kasko) Sigortası” poliçeleri ile operatörler için de “SRC5” ehliyetlerini İZGAZ’ a toplu olarak ibraz etmek zorundadır.
16. Yüklenici bu maddede sayılan/talep edilen işlemlerin ve/veya belgelerin gerekli kısmını sözleşme imzalanmasından hemen sonra diğer kısmını da her bir sevkiyat öncesi İZGAZ’a sunacaktır. Bu maddede talep edilen belgelerin zamanında İZGAZ’a ulaştırılmaması durumunda ve/veya talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda, LNG tankeri sahaya gelmiş olsa bile, içeri alınmayacak, LNG transferi yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu tür durumlarda İZGAZ herhangi bir ceza ile karşılaşırsa bu cezaları Yükleniciye rücu hakkı saklıdır.
MADDE-6 İZGAZ’ IN SORUMLULUKLARI
1. İZGAZ, tesisin sorunsuz çalışmasından ve gerekli bakımların zamanında yapılmasından/yaptırılmasından sorumludur.
2. Kokulandırma sistemi ve koku maddesi İZGAZ tarafından temin edilecektir.
3. İZGAZ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbiri almakla yükümlüdür.
4. İZGAZ, tank sahasında güvenlik gereği olması gereken yangına müdahale tedbirlerini alacaktır. Her LNG tank sahası için yeterli miktarda yangın söndürme tüpü bulunduracaktır.
5. LNG sistemini bu konuda eğitilen personel tarafından kullanılması sağlanacak ve LNG sahasına yetkisiz kişilerin girişine olanak verilmeyecektir.
6. LNG ikmalinin aksamaması açısından tüketim hızının belirlenmesinde firmaya gerekli bilgilerin aktarılması, seviye göstergesinin takibine dikkat edilecektir.
MADDE-7 TESLİM NOKTASI ve ÖLÇÜM NOKTASI
İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Müşteriye Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Teslim Noktası Kefken LNG Tesisinde bulunan LNG Depolama Tankının içidir. İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Müşteriye Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Ölçüm Noktası Kefken LNG Tesisinde bulunan LNG gazlaştırma tesisi çıkışındaki ölçüm ekipmanlarıdır.
MADDE-8 FATURALAMA ve ÖDEME
1. Faturalama:
Madde-7’de belirlenen İZGAZ Teslim Noktasında Yükleme yapacak olan Tankerin, maliyeti Yükleniciye ait olmak kaydıyla Taraflarca mutabık kalınmış olan bir Kantar’da tartılması sonucu oluşturulacak olan Kantar Fişindeki ve/veya Tankerin üzerinde bulunan, ilgili mevzuata göre kalibrasyonu yapılmış sayaç ile tespit edilen Kilogram cinsinden miktar, aşağıdaki formülle Standart metreküpe (Sm3), sonra da kWh’ e dönüştürülecektir. Faturalamalarda, aşağıdaki formülasyon ile tespit edilen kWh miktarı esas alınacak ve Yükleme tarihindeki Güncel Satış Fiyatı ile çarpılarak faturalandırılacaktır. Yüklenici, terminalde tanker dolumu esnasında aldığı ve hesaplamalarda kullandığı BOTAŞ’tan alınan kalorifik değer (F) ve relatif yoğunluğu (H) ile kantar fişindeki kilogram cinsinden miktarına (C) ait bilgileri fatura ile birlikte İZGAZ’ a gönderecektir. LNG’ yi İZGAZ’ a tesliminden itibaren 7 gün içerisinde fatura edecek ve İZGAZ’ a fiili tebligat yolu ile beraber e-posta veya faks aracılığıyla da iletecektir.
A: Satılan LNG’ nin Sm3 cinsinden miktarı ( Sm3 ) B: Satılan LNG’ nin kWh cinsinden miktarı (kWh ) C: Satılan LNG’ nin kilogram cinsinden miktarı ( kg ) D: Ortalama üst ısıl değer ( 9.155 kcal/Sm3 )
E: Ortalama üst ısıl değer ( 10,64 kWh/Sm3 ) F: Doğalgazın kalorifik değeri ( kcal/ Sm3 )
G: Doğalgazın referans yoğunluğu ( kg / Sm3 ) H: Doğalgazın relatif yoğunluğu
I: Havanın yoğunluğu ( 1,2255 kg/Sm3 ) G = H x I
A = (C x F ) / ( D x G ) B = A x E
2. Ödeme:
Ödeme yapılacak tutar, her ayın 1. (birinci) günü olmak kaydıyla, sabah 08.00’e kadar, Madde-7 de belirlenen Ölçüm Noktasındaki ölçüm ekipmanlarından alınan değerler ile elde edilen ölçüm miktarı (kWh) esas alınarak hesaplanacaktır. Ödeme yapılacak tutara esas satış fiyatı, ödenecek olan sıradaki fatura/faturaların satış fiyatıdır.
İZGAZ, ölçüm yapılan ayda, Yüklenicinin mal teslimi sonrasında oluşturduğu faturalardan, fatura tarih sırasına göre olmak koşuluyla, Ölçüm Noktasında tespit ettiği ölçüm miktarı (kWh) kadarına karşılık gelen tutarı ödeyecektir. Fatura miktarının kısmen ödenmiş olması halinde, kalan kısım, sonraki ay/aylardaki ölçüm miktarının ilgili kısmı karşıladığı dönemde ödenecektir. Ödeme, ölçüm yapılan ayın 00’xxx (xxxxxxx) günü son ödeme tarihli olacak şekilde yapılacaktır. Yüklenici talep ettiği taktirde ilgili cihazların kalibrasyon belgeleri İZGAZ tarafından Yükleniciye sunulacaktır. Yüklenicinin talebi doğrultusunda sayaçlar kalibrasyona gönderilebilir, ancak kalibrasyon işlemleri için harcanacak nakliye dahil her türlü maliyet; sayacın ölçüm standardı içinde olması durumunda Yüklenici, ölçüm standardı dışında olmasının tespiti halinde İZGAZ tarafından karşılanacaktır. Tarafların arasında bu konuda yaşanması muhtemel uyuşmazlık halleri sözleşme gereği yükümlülüklerinin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek olup aynen ifa olunacaktır.
MADDE-9 FİYAT FARKI
İhale sonucunda oluşan Satış Fiyatında, ÖTV ve KDV hariçtir. Satış fiyatı; BOTAŞ LNG Birim Fiyatı ile Marj bileşenlerinden oluşmaktadır ve LNG’ nin, LNG dolum terminalinden bu sözleşmede bildirilen Kefken LNG İstasyonu ölçüm noktasına kadar taşınması da dahil tüm maliyeti kapsamakta olup herşey bu fiyata dahildir.
İlgili dönemde, bu fiyat içerisindeki bileşenlerden, BOTAŞ LNG Birim Fiyatının, İhale tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatına göre oluşan fark bedeli ve diğer bileşen olan Marj’ın, yüklemenin yapıldığı aydan 2 ay önceki aya ait TÜFE Endeksi ile ihale tarihindeki TÜFE Endeksi oranına göre güncellenmesi sonucunda, aşağıdaki formülle, faturaya esas satış fiyatı değişikliği gerçekleştirilecek, Güncel Satış Fiyatı belirlenecektir:
Satış Fiyatı 1 = Satış Fiyatı 0 + (BOTAŞ 1-BOTAŞ 0 ) + (Marj 1 – Marj 0) (TL/kWh)
Marj 0 = Satış Fiyatı 0 – BOTAŞ 0 (TL/kWh)
Marj 1 = Marj 0 x (TÜFE 1 / TÜFE 0) (TL/kWh) Satış Fiyatı 1 :Güncel Satış Fiyatıdır. (TL/kWh)
Satış Fiyatı 0 :İhale sonucunda oluşan Satış Fiyatı’dır. (TL/kWh)
BOTAŞ 0 :İhale tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatı (TL/kWh), BOTAŞ internet sitesinde açıklanmış olan BOTAŞ ile Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım Satım Sözleşmesi İmzalamış LNG Müşterilerine Uygulanan Toptan Satış Fiyat Tarifesi (ÖTV ve KDV Hariç, Depolama Bedeli Dahil) bedelidir.
BOTAŞ 1 :Fiyat değişim tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatı (TL/kWh), BOTAŞ internet sitesinde açıklanmış olan BOTAŞ ile Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım Satım Sözleşmesi İmzalamış LNG Müşterilerine Uygulanan Toptan Satış Fiyat Tarifesi (ÖTV ve KDV Hariç, Depolama Bedeli Dahil ) bedelidir.
Marj 0 :İhale sonucunda oluşan satış fiyatından, İhale tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatı bileşeninin çıkarılması sonucu oluşan bedeldir. (TL/kWh)
Marj 1 :Güncel Marj bedelidir. (TL/kWh)
TÜFE 1 :Yükleme yapıldığı, içinde bulunulan aydan 2 ay önceki aya ait TÜFE Endeksi TÜFE 0 :İhale tarihindeki TÜFE Endeksi
MADDE-10 YAPTIRIM
Teknik Şartname Madde-4.3’de belirtilen sürede, sipariş teslim edilemediğinde (Sözleşmede ki mücbir sebep halleri dışında) Yükleniciye ihtarlı 1 (bir) gün ek süre verilir. Bu süre sonunda, gecikmenin devam etmesi halinde, Yüklenici gecikilen her gün için sözleşme bedeli üzerinden % 0,05 (onbinde beş) oranında ceza ödeyecektir. Ek süre verilmesine rağmen Yüklenici görevini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya protesto çekmeye gerek kalmaksızın İZGAZ başka bir tedarikçiden Sözleşme Madde-18’e göre LNG temin edebilir ve /veya sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu nedenle İZGAZ’ ın maruz kalabileceği her türlü ceza, zarar vs. talepleri Yüklenici karşılamakla yükümlü olup İZGAZ’ ın Yükleniciye karşı her türlü rücu hakkı saklıdır. Bu sebeple fesih hallerinde Yüklenicinin, İZGAZ’ dan hiçbir zarar vs. talep hakkı bulunmamaktadır.
SÖZLEŞME
MADDE 1.TARAFLAR
Bir tarafta, Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx:0 Xxxxx/XXXXXXX adresinde mukim İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “İZGAZ” olarak
anılacaktır.) ile diğer tarafta
……………………………………………………………………………...………… adresinde mukim …………………………………………. (bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır) aralarında …………………. tarihinde tanzim ve imza edilen iş bu LNG Alım Satım Sözleşmesiyle (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); Sıvılaştırılmış Doğal Gaz satış koşulları ve İZGAZ ve Yüklenici’nin hak ve yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varmışlardır.
MADDE 2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İZGAZ adresi/merkezi : Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx:0 Xxxxx/XXXXXXX olup,
Ticaret sicil adı / no : Kocaeli / 0000-00000
Tel no : 0(000) 000 00 00 – 000 00 00
Faks no : 0(000) 000 00 00 – 000 00 00
İnternet sitesi adresi : xxx.xxxxx.xxx.xx Elektronik posta adresi : xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx Mersis no 0483003966400014
2.2.Yüklenicinin tebligat adresi olup,
Ticaret sicil adı Tel no | / no | : ………………………………………. : ………………………………………. |
Faks no | : ………………………………………. | |
İnternet sitesi adresi | : ………………………………………. | |
Elektronik posta adresi | : ……………………………………….’ dir. | |
Mersis no | : ………………………………………. |
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks, SMS veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
MADDE 3. TANIMLAR
Aşağıda tanımlanan kelime ve terimler işbu Sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, tanımlandıkları şekilde kullanılacaktır. Tekil ifadeler aynı zamanda çoğul, çoğul ifadeler ise aynı zamanda tekil olarak yorumlanacaktır.
Dağıtım Şirketi: Doğal Gazın Müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını yapan ve EPDK tarafından Müşterinin bulunduğu dağıtım bölgesi için düzenlenmiş dağıtım lisansına sahip şirketi ifade eder.
Ay: Herhangi bir takvim ayının birinci günü saat 08.00’de başlayarak bir sonraki takvim ayının birinci günü saat 08.00’de sona eren dönemi ifade eder.
Gün: Herhangi bir günde saat 08.00’de başlayıp bir sonraki gün saat 08.00’de sona eren zaman dilimini ifade eder.
İhale: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 7110-7 sayılı kararındaki esaslar dahilinde Kapalı zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile teklif verebileceği ihale usulünü,
İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,
İşgünü: Cumartesi, Pazar veya Türkiye’de resmi tatil olan günler hariç herhangi bir gün olarak yorumlanacaktır.
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Miktar: kWh cinsinden ifade olunan LNG miktarını ifade eder. Satış Fiyatı: İhale de belirlenen TL/kWh cinsinden birim fiyatı,
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG): Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı - LPG hariç ) diğer hallerini ifade eden, özellikleri Ek 1'de verilen gazdır.
MADDE 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu; İZGAZ’ın ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen LNG’nin bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İZGAZ’a teslimi işidir.
MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi, 01.06.2019 – 31.05.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.
MADDE 6. LNG KULLANIM AMACI
İZGAZ tarafından satın alınan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde İZGAZ ihtiyacını karşılayacak şekilde kesintisiz olarak kullanılacaktır.
MADDE 7. TESLİM NOKTASI ve ÖLÇÜM NOKTASI
İş bu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Teslim Noktası, Kefken LNG Tesisinde bulunan LNG Depolama Tankının içidir.
İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Ölçüm Noktası, Kefken LNG Tesisinde bulunan LNG Gazlaştırma Tesisi Çıkışındaki Ölçüm Ekipmanlarıdır.
Yüklenici, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın ikmalini yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, İZGAZ’ın ihtiyacı olan Sıvılaştırılmış Doğal Gazı, İZGAZ’ın belirlediği takvime ve taleplere uygun olarak yerine getirecektir.
MADDE 8. SÖZLEŞME BEDELİ
8.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Yüklenici tarafından teklif edilen satış fiyatı ve Teknik Şartname ve İdari Şartnamede belirlenen usul ve esaslara göre hesaplama yapılacaktır.
8.2. Sözleşme bedeline dahil olan giderler;
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderleri ile sözleşmeyle ilgili her türlü diğer giderler sözleşme bedeline dahildir.
İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil değildir.
MADDE 9. SÖZLEŞME MİKTARI
İşbu Sözleşme kapsamında İZGAZ’ın işbu sözleşmenin akdedildiği Sözleşme Süresi için kWh olarak Sözleşme Miktarı ve aylara göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
AY | MİKTAR kWh | AY | MİKTAR kWh | |
Haziran 19 | 134.882 | Haziran 20 | 272.271 | |
Temmuz 19 | 148.600 | Temmuz 20 | 288.003 | |
Ağustos 19 | 157.220 | Ağustos 20 | 303.697 | |
Eylül 19 | 165.569 | Eylül 20 | 318.972 | |
Ekim 19 | 136.200 | Ekim 20 | 257.604 | |
Kasım 19 | 228.440 | Kasım 20 | 402.843 | |
Aralık 19 | 375.255 | Aralık 20 | 629.500 | |
Xxxx 20 | 490.672 | Xxxx 21 | 806.513 | |
Şubat 20 | 477.789 | Şubat 21 | 768.572 | |
Mart 20 | 435.619 | Mart 21 | 685.674 |
Nisan 20 | 314.686 | Nisan 21 | 478.805 | |
Mayıs 20 | 271.368 | Mayıs 21 | 409.936 | |
TOPLAM SÖZLEŞME MİKTARI | 8.958.690 kWh | |||
İZGAZ’ın tablodaki Sözleşme Miktarları üzerinde LNG miktarı talebi olması durumunda, Yüklenici talebi sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun şekilde karşılayacaktır.
İşbu maddede belirtilen zaman ve miktarlar tahmine dayalı olup, belirtilen değerlerden sapma olması, tahminlerin altında kalınması veya üzerine çıkılması halinde Yüklenici’nin, İZGAZ’dan her ne nam altında olursa olsun zarar, gider vs. talep hakkı bulunmamaktadır.
MADDE 10. DOĞAL GAZIN KALİTESİ
İşbu Sözleşme uyarınca Yüklenici tarafından İZGAZ’a teslim edilecek Sıvılaştırılmış Doğal Gazın sıcaklığı ve kimyasal kompozisyonu ŞİD’e uygun olacaktır.
MADDE 11. DOĞAL GAZIN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
İş bu sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde, tespit edilen zamanlarda ve miktarlarda ve sözleşmenin diğer hükümlerine uygun olarak, İZGAZ Sıvılaştırılmış Doğal Gazı, Yükleniciden teslim noktasında teslim almak, Yüklenici de Sıvılaştırılmış Doğal Xxxx XXXXX’a teslim noktasında teslim etmek hususunda anlaşmışlardır.
İZGAZ, teslim edilen Sıvılaştırılmış Doğal Gazın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya gizli ayıpların olması halinde, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Sıvılaştırılmış Doğal Gazın, İZGAZ tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması, Yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, Yüklenici Sıvılaştırılmış Doğal Gazı geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu durumda, kullanımdan kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
MADDE 12. FATURA VE ÖDEME ŞARTLARI
Yüklenici, İZGAZ için her faturalama işlemini, İş bu sözleşme Madde-7’de belirlenen Teslim Noktası’nda Teknik Şartname Madde-8’de belirlenen usulle gerçekleştirecektir.
İZGAZ, iş bu Sözleşme sonuna kadar, ödemelerini, İş bu sözleşme Madde-7’de belirlenen Ölçüm Noktası’ndan elde edilen değerleri esas almak kaydıyla, Teknik Şartname Madde-8’de belirlenen usulde ve vadede gerçekleştirecektir.
Faturalar Türk Lirası (TL) cinsinden düzenlenip, ödemeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacaktır. Taraflar iş bu sözleşme konusu iş için faturalandırmaya esas alınacak usul ve ödemeye esas alınacak usulü birbirinden farklı hesap yöntemlerine dayandırmış olup, bu yöntemlerde mutabakata varmışlardır. Sözleşme devamı süresince ödeme yapılacak miktarlar için Teknik Şartname Madde-8’de belirlenen ödeme yapılacak tutar hesabı esas alınarak ödeme yapılacağından, Yüklenici düzenlediği fatura tutarları kadar ödeme yapılmadığından bahisle hiçbir surette İZGAZ’ı temerrüde düşüremeyeceğini, faiz vs. her ne ad altında olursa olsun İZGAZ’dan ödemeye yapılacak tutar dışında talepte bulunamayacağını ve yasal yolla İZGAZ aleyhine işlem yapamayacağını iş bu sözleşme ile gayrikabili rücü olarak kabul ve taahhüt eder.
Sözleşmenin nihayet bulması ile Madde-13 hükmündeki esaslara göre işlem yapılacaktır. Sözleşme tarafları Madde-13 hükmünde belirlenen esaslarda mutabakata vardıklarını gayri kabili rücü olarak kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 13. SÖZLEŞMENİN BİTİŞİ İLE DOĞACAK YÜKÜMLÜLÜKLER
Taraflar, karşılıklı olarak, İş bu sözleşmenin feshi veya süresinde sona ermesi halinde, o güne kadarki, toplam faturaya esas olan teslim miktarları (kWh) ile toplam ödemeye esas ölçüm miktarları (kWh) karşılıklı olarak hesaplanacak olup, karşılıklı mutabık kalınması sonrası; Fatura edilmiş olan miktarların toplamının, gerçekleşmiş olan ödeme miktarlarının toplamından yüksek olması halinde; aradaki miktar olarak farkın, İZGAZ tarafından oluşturulacak fatura ile -sözleşme süresince ortaya çıkabilecek firelerin
Yüklenici sorumluluğunda olması önkoşulu ve Tank’ta kalan LNG miktarını tüm maliyetleri Yüklenici’ye ait olmak koşulu ile Yüklenici’nin teslim alması sağlanarak- İZGAZ tarafından geri teslim edileceğini, kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 14. DAMGA VERGİSİ, VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
Sözleşmenin yapılması, yürütülmesi ve uzatılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon ve bunun gibi her ne nam altında olursa olsun kanuni ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar (İZGAZ’ın kusuru nedeniyle doğan cezalar haricinde), Yüklenici’ye aittir.
İşbu Sözleşmeden xxxxx xxxxx vergisinin tamamı Xxxxxxx tarafından beyan edilip, ödenecek olup, ödeme makbuzu İZGAZ ile paylaşılacaktır.
MADDE 15. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
15.1 Kesin teminatın miktarı ve süresi:
Yüklenici ...……………. TL ( ……………………………………………………………
………… Türk Lirası ) bedelli kesin teminat mektubunu, işin süresinin bitim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay ileri tarihli olacak şekilde İZGAZ’a işbu Sözleşmenin akdi ile birlikte vermek zorundadır.
15.2. İlave kesin teminat:
Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi veya iş artışı olması halinde, Yüklenici ilave kesin teminat mektubunu vermekle yükümlüdür. Bu taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İZGAZ, Yüklenici’ye yazılı ihtar ile en az 3(üç) iş günü süre tanır. Yüklenici, süre sonunda taahhüdü yerine getirilmemiş ise ilave teminat tutarı kadar bedelin, takip eden ay için ödeyecek gaz bedelinden mahsup edilerek, İZGAZ’ın teminat olarak tahsile yetkili olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Yüklenici’nin bu nedenle İZGAZ’a karşı hiçbir tazminat, zarar vs. talep hakkı bulunmamaktadır.
15.3. Kesin teminat ve ilave kesin teminatın geri verilmesi:
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi, Yüklenicinin bu işten dolayı İZGAZ’a herhangi bir borcunun kalmaması, Sözleşme konusu işten bir ihtilaf doğmaması halinde Yüklenici’ye iade edilir.
MADDE 16. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR
Sözleşme konusu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenici’nin kendisi tarafından yapılacaktır.
MADDE 17. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, LNG’nin süresinde teslimi için gerekli her türlü ekipmanı hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır.
Yüklenici’nin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İZGAZ’ın ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, Yüklenici her türlü zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
Yüklenici, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yüklenici’nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İZGAZ personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İZGAZ tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenici’nin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yüklenici’den yapılacak kesintilerin İZGAZ alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenici’nin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İZGAZ alacağını bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yüklenici’den tahsil edilir.
Yüklenici, sözleşme konusu malların İZGAZ’a teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İZGAZ’a tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) Xxxxxxxxx ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.
Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları;
Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
Malların taşınması
Yüklenici, iş için tüm gerekli şeylerin yüklenmesi, taşınması, teslim edilmesi, boşaltılması, sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
Yukarıda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması dolayısıyla uğranılan her türlü maddi manevi zararları İZGAZ karşılamak durumunda kalması halinde YÜKLENİCİ’ye her türlü rücü’en talep ve dava hakkı saklıdır.
MADDE 18. GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR VE KESİNTİLER İLE SÖZLEŞMENİN FESHİ
Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak LNG’yi süresinde teslim etmemesi halinde, yazılı ihtar yapılarak Yüklenici’ye 1 gün ek süre verilir ve bu sürenin sonunda, gecikmenin devam etmesi halinde, işbu sözleşme ve eklerindeki şartlar uyarınca Yüklenici’ye gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
Yüklenici tarafından İZGAZ’ın LNG arzı’nın karşılanamaması durumunda, İZGAZ’ın Doğal Gaz tedariğini başka bir şekilde sağlaması veya alternatif bir yakıtla ikame etmesi halinde, Yüklenici, İZGAZ’ın bu durumdan kaynaklanan her türlü ceza ve ilave maliyetleri, bu maliyetlere ilişkin faturanın ibraz edilmesi koşulu ile İZGAZ’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ilave kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, İZGAZ’ın ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ilave kesin teminatları gelir kaydetme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı saklıdır.
MADDE 19. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflar’dan herhangi birinin Sözleşmeden xxxxx xxxx ve taahhütlerini tam ve/veya zamanında ifa etmemesi halinde diğer Taraf aykırılığı gerçekleştiren Taraf’a makul bir süre vererek ihlalin veya aykırılığın giderilmesini yazılı talep edecektir. Söz konusu makul süre, durumun niteliğine uygun düştüğü ölçüde belirlenecek olup, süresi Sözleşme veya Protokollerde belirlenmemiş durumlarda 10 (on ) iş gününden daha az olamaz. Verilen makul süre içinde ihlal veya aykırılıklar giderilmez ise süre veren Taraf Sözleşmeyi başkaca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkını haiz olacaktır.
Her halükarda İZGAZ, 90 (doksan) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak, herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı süresinden önce sonlandırma /fesih hakkına sahiptir. Bu nedenle Yüklenici, bu hususu bildiğini ve bu tür fesih halinde İZGAZ’a karşı herhangi bir tazminat, zarar vs. her ne nam altında olursa olsun talep ve dava hakkı olmadığını gayri kabili rücü olarak işbu sözleşme ile beyan ve taahhüt eder.
İZGAZ’ın İSG ve Çevre, SA8000 ve ISO27001 kurallarına uymamak sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır.
MADDE 20. MÜCBİR SEBEPLER
“Mücbir sebep” terimi, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, engellenemeyecek veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat ve işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi anlamına gelir.
Mücbir sebepler; tabii afetler, doğal güçler, seller, depremler, toprak kaymaları, yangınlar, sabotajlar ve savaş muadili operasyonlar vb. sayılabilir.
Herhangi bir Mücbir sebep durumunun gerçekleşmesini takiben, etkilenen Taraf diğer Taraf’ı mümkün olan en kısa zamanda olaydan ve olayın beklenen boyutu ile süresinden, ilgili belgeleri de bildirimine ekleyerek, yazılı şekilde haberdar edecek ve en kısa zamanda Sözleşme’nin normal ifasının sürdürülmesini sağlamak için faydalı olabilecek tüm makul önlemleri taraflar beraberce alacaktır.
Mücbir sebep durumlarının ve/veya etkilerinin 10 (on) günlük bir süreyi geçeceği öngörüldüğü takdirde, Taraflar, ortaya çıkacak zararı en asgaride tutmak ve her iki Xxxxx’xx da kabul edebileceği bir çözüm bulmak için görüşecek ve ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerdir.
Sözleşme’nin Mücbir sebep durumlarının 45 (kırkbeş) günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan biri diğer tarafa 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve sözleşmenin fesih tarihine dek oluşan tüm taahhütlerini ifa etmek koşuluyla feshedebilir. Diğer taraf bu fesih sebebi ile ilgili taraftan herhangi bir ad altında, tazminat, cezai şart veya benzeri hak ve alacak talebinde bulunamaz.
MADDE 21. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan ve/veya bu sözleşme ile ilgili ihtilafların çözümünde münhasıran Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
MADDE 22. GİZLİLİK
Taraflar; yazılı olarak mutabakata varmadıkları sürece veya yasal düzenlemeler, mahkeme veya resmi bir merci kararı gerektirmediği sürece işbu Sözleşme hükümlerini üçüncü şahıslara açıklayamazlar.
İşbu Gizlilik yükümlülüğü Sözleşme’nin bitiminden sonra beş yıl olarak yürürlükte kalacak ve Taraflar için bağlayıcı olacaktır.
MADDE 23. SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Yüklenici işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini İZGAZ’ın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
MADDE 24. BÖLÜNEBİLİRLİK
İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması durumunda sözleşmenin diğer maddelerinin ve sözleşmenin geçerliliği etkilenmeyecektir.
MADDE 25. BİLDİRİMLER
Sözleşmedeki hususlara özel olarak aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşmeye ilişkin yazılı bildirimler, kurye veya taahhütlü mektup veya ilgili Tarafa orijinali aynı gün içerisinde gönderilmek üzere faks, elektronik posta gönderilecektir.
MADDE 26. ETİK VE ÇEVRESEL & SOSYAL SORUMLULUK ŞARTI
a) Yüklenici, Grup’un Etik Tüzüğü, “Uygulamadaki Etik” Rehberi ve “İş İlişkisinde Etik: Yönetim Süreci” dokümanlarında ve web sitesi olan xxx.xxxxx.xxx adresinde yer aldığı şekilde Grup’un etik, çevre ve sosyal sorumluluk konusundaki taahhütleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara uygun hareket edeceğini kabul eder.
b) Yüklenici, sözleşmenin infazından önceki 6 yıllık dönemde aşağıda belirtile, Sözleşmece uygulanabilir ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davrandığını İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye beyan ve tekeffül eder;
• Temel insan hakları ve özellikle çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmasının ve şirket içinde veya tedarikçi ve taşeronlara yönelik herhangi bir şekilde ayrımcılık organize edilmesinin yasaklanması;
• Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve terörizmin yasaklanması,
• Ticaret, ithalat ve ihracat lisansları, gümrük;
• Personel ve üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliği;
• Yasadışı işin yasaklanması;
• Çevrenin korunması;
• Mali suçlar, özellikle yolsuzluk, dolandırıcılık, nüfuz ticareti (veya Sözleşmeye ulusal yasalar tarafından uyarlanan eşdeğer suçlar) dolandırıcılık, hırsızlık, kurumsal sermayelerin kötüye kullanımı, sahtekarlık, sahtecilik, benzer ve ilgili suçlar;
• Kara para aklama ile mücadele için önlemler;
• Rekabet hukuku;
c) Sözleşmenin performansına bağlı olarak, Yüklenici kendi adına, varsa tedarikçi ve taşeronlarının adına aynı kurallara uyacağını taahhüt eder.
d) İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., tedarikçiden mevcut Etik, Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Şartları’ na uyduğuna, denetim yaptığına veya yaptırdığına dair kanıt talep etme hakkına sahiptir.
e) Mevcut Etik, Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Kuralları’ nın herhangi bir şekilde ihlali halinde temerrüde düşmeyen taraf, sözleşmede belirtilen şart ve koşullara uygun olarak, maliyeti temerrüde düşen tarafta olmak üzere sözleşmeyi erteleyecek ve/veya sonlandıracaktır.
MADDE 27. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE 7 PRENSİP
1. Yasalara, yönetmeliklere, dış standartlara, Grup taahhütlerine ve iç prosedürlere uygunluk.
2. Bütün Yüklenicilere karşı eşit, şeffaf ve tarafsız davranmak.
3. Karşılıklı taahhütlerin devamlılığından emin olmak.
4. Takas edilen her türlü bilginin gizliliğini korumak.
5. Etik standartlara, sürdürülebilir gelişime ve sosyal sorumluluğa saygıyla Grup taahhütlerini karşılamak ve farkındalığı arttırmak.
6. Objektif ve bağımsız karar vermeyi sarsacak her türlü çıkar çatışmasından kaçınmak.
7. Bu kurallarla uyuşmayan her türlü durumu raporlamak.
MADDE 28. SAİR HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme tarihinde, iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
İZGAZ | YÜKLENİCİ | ||
İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ………………………………………… 1 | ||
……………… 2 | ……………… 3 | …………………. 4 | …………………. 5 |
1 Yüklenicinin ticari unvanı yazılacaktır.
2 İZGAZ’ın imza sirkülerinde belirtilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır.
3 İZGAZ’ın imza sirkülerinde belirtilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır.
4 Yüklenicinin sözleşmeye imzalama ile temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır.
5 Yüklenicinin sözleşmeye imzalama ile temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır.
Ekler:
Ek 1 Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kalite Şartnamesi Ek 2 Teknik Şartname
Ek 3 İdari Şartname Ek 4 İmza Sirküleri
EK 1 – SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ KALİTE ŞARTNAMESİ
Kimyasal Kompozisyon | ( Mol Yüzdesi Olarak) | ||||
Metan | ( C1 ) | Min. | % 82 | ||
Etan | ( C2 ) | Maks. | % 12 | ||
Propan | ( C3 ) | Maks. | % 4 | ||
Bütan | ( C4 ) | Maks. | % 2,5 | ||
Pentan ve Diğer Ağır Karbonlar ( C5+ ) Maks. % 1
Karbondioksit ( CO2 ) Maks. % 3
Oksijen ( O2 ) Maks % 0,5
Azot ( N2 ) Maks. % 5,8
Kükürt
Hidrojen Sülfür ( H2S ) Maks. 5,35 mg/m3 Merkaptan Kükürt Maks. 16,07 mg/m3
Toplam Kükürt Maks. 115,50 mg/m3 Üst Isıl Değer
Maksimum 10.427 Kcal/m3
Minimum 8.100 Kcal/m3
Xxxxx Sayısı
Maksimum 13.000Kcal/m3
Minimum 10.465Kcal/m3
Su Çiğlenme Noktası Maksimum 0°C (Yaz Dönemi), -5°C (Diğer Dönemler) (44 Barg’a kadar) Hidrokarbon Çiğlenme Noktası Maksimum 0 °C (67,5Barg’a kadar)
m3 : 15 °C’nin altındaki bir sıcaklıktaki ve 1,01325 Bar mutlak basınçtaki 1 (bir) m3 gazın hacmine eşittir.
İDARİ ŞARTNAME
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR MADDE-1 İHALEYİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER
(a) Firma ünvan : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(b) Adres : Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx : 0 Xxxxx/XXXXXXX
(x) Tel : 0(000) 000 00 00 – 000 00 00
(d) Fax : 0(000) 000 00 00 – 000 00 00
(e) E-posta : xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
MADDE-2 İHALENİN KONUSU
Bu ihalenin konusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 08/06/2017 tarih ve 7110-7 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"’ isimli düzenleme uyarınca, İZGAZ İZMİT DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.’nin (İZGAZ olarak anılacaktır) lisans bölgesi içinde yer alan Kefken-Kerpe- Cebeci dağıtım şebekesinin LNG ile beslenmesi ve bu yöntemle dağıtım faaliyetinde bulunması amacıyla üçüncü kişilerden, bedeli mukabilinde LNG alımı yapılmasıdır.
Alım işlemlerine, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben başlanacaktır. Tedarik süresi Teknik Şartnamede belirtilen süredir.
Toplam alım miktarı Teknik Şartnamede belirtilen toplam sözleşme satın alınacak miktardır.
Bu şartname; İZGAZ’ın Kefken LNG istasyonunda kullanılmak üzere, LNG’nin LNG terminalinden yüklenmesi ve doldurulması, İZGAZ’ın Kefken LNG istasyonuna taşınması ve LNG istasyonunda bulunan LNG tankına boşaltılması işini tanımlamaktadır. LNG’nin, LNG terminalinden İZGAZ’ın Kefken LNG İstasyonunda bulunan LNG tankına taşınması ve boşaltılması işi kapsamında gerekli araç, gereç ve ekipmanlar da Yüklenici tarafından sağlanacak ve LNG, İZGAZ’ın boşaltım istasyonunda bulunan LNG tankının içinde kullanılabilir halde teslim edilecektir.
Yüklenici, bu Şartname’de düzenlenen yükleme, doldurma, taşıma ve boşaltma işlerini, başta Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik olmak üzere (ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere) ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak taşımakla yükümlü olup, aksi halde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ile idari ve adli cezalardan tek başına sorumlu olacaktır.
Yüklenici, LNG’nin ilgili mevzuat çerçevesinde tehlikeli madde olduğunu ve gerek kendisine ve personeline gerekse üçüncü kişilere zarar verilmemesi için gerekli her türlü tedbiri, bedeli kendisine ait olmak üzere almak yükümlülüğü altında olduğunu bilmektedir.
MADDE-3 İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) İhalenin yapılacağı adres : Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx: 0 Xxxxx/XXXXXXX
b) İhale tarihi : 25.04.2019 Perşembe
c) İhale saati : 14.30
İstekliler yukarıda belirtilen ihaleye teklif sunmakla, bu şartnamede yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.
MADDE-4 TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TARİH VE SAATİ 6
a. Son teklif verme tarih ve saati : 25.04.2019 Perşembe – 14.30
b. Tekliflerin sunulacağı yer : Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx: 0 Xxxxx/XXXXXXX
c. Teklifler; teklif (son teklif verme) verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklif (son teklif verme) sunma saatine kadar İZGAZ’a ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d. İZGAZ’a ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
e. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, isteklilere tekrar bildirime gerek olmaksızın, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
f. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı dikkate alınır.
II- İHALEYE KATILMA YETERLİLİĞİ
MADDE-5 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
5.1. İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir:
a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgeler,
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri (İsteklilerin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),
d. Şartname ekinde örneği bulunan teklif mektubu,
e. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
x.Xxxxxxxen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g. İsteklinin toptan satış, iletim ve taşıma faaliyetlerine ilişkin son 5 (beş) yıllık iş deneyim belgeleri,
h. Yüklenicinin (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) bu Şartname kapsamında üstleneceği yükleme, doldurma, taşıma ve boşaltma faaliyetlerini yürütebilmesi için mevzuata göre tüm izinler aldığını ve mevzuattan kaynaklanan tüm yasal zorunlulukları yerine getirdiğini gösteren belgeler;
• Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre alınmış yetki belgesi
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan alınmış Toptan Satış Lisansı,
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun (EPDK)'dan alınmış İletim Lisansı, İletim Lisansının bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan bir firma ile yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim Lisansının bir kopyası,
• Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alıcı, boşaltan ve taşıyan sıfatıyla alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri” (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi'nde “Boşaltan” ibaresinin olması gereklidir),
• Taşıma işinde görevlendirilecek her bir şoför için Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınmış Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikaları (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikaları
• Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ürün taşınmasında üçüncü kişilere ve çevreye verilmesi muhtemel zarara karşı) poliçeleri
• Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortasına ait (3. Şahıslara vereceği zararlar dolayısıyla) belgenin birer kopyaları
6 İsteklilerin bulunduğu oturumda öncelikle evrak kontrolü yapılarak, İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca değerlendirmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak fiyatları ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık eksiltmeye davet (davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu aşamasına diğer İstekliler katılamaz) edilecektir.
i. Bu Şartnamede isteklilerce sunulması talep edilen diğer belgeler.
j. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler :
a) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 5.3)
b) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 5.3)
c) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 5.3)
d) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış SA8000 – Sosyal Sorumluluk Standardı Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 5.3)
e) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde
: 5.3)
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
5.3. İsteklilerin; ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SA8000 ve ISO27001 belgeleri yok ise ihale üzerinde kalması halinde İZGAZ’ın hazırlamış olduğu “Yüklenici - Müteahhit Taahhüt Formu (1.4.FR.0008)” ile “Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi (3.4.3.FR.0001)” ni imzalamak ve bu konudaki kurallarına aynen uymak zorundadır. İZGAZ’ın İSG ve Çevre kuralları ile SA8000 ve ISO27001 kurallarına uymamak sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır.
5.4. İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ dan (SGK) alacağı ihale tarihinden önceki 2 (iki) yıla ait “İş Kaza Geçmişi Raporu” nu sunmak zorundadır. Son iki yıla ait İş Kaza Geçmişi Raporunda ölümlü kaza beyanı var ise İstekli/İstekliler ihalede değerlendirme dışı bırakılır.
MADDE-6 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
6.1. Ortak girişimler, aşağıda sayılanlar ve aşağıda sayılanların ortağı olduğu ortak girişimler doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:
a. İlgili mevzuat uyarınca geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
b. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c. İZGAZ’ın ihale yetkilisi ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
d. İZGAZ’ın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
e. Yürürlükte olan bir lisansı bulunmayan firmalar,
f. İZGAZ ile doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık ya da kontrol ilişkisi bulunan firmalar
g. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
h. (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri,
i. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
j. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
k. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olan,
l. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
m. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İZGAZ’a yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İZGAZ tarafından tespit edilen,
n. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
o. Bu Şartnamenin 7'nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,
6.2. İşbu Şartnamenin 6.1'inci maddesinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale sonuçlandırılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
MADDE-7 YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR
İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır;
a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
d. Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek,
e. Bu Şartnamenin 6’ncı maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
MADDE-8 TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İZGAZ, isteklinin teklifin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili üstlendiği masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MADDE-9 İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
9.1. Bu şartnamede değişiklik yapılması halinde, önceki ihale ilanı geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan edilir.
9.2. Öte yandan, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İZGAZ tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde de, ihale şartnamesinde değişiklikler yapılabilir. Bu halde, ihale geçersiz sayılmayacak ve yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihaleye teklif vermiş olanların tamamına gönderilecektir. Zeyilnameyle yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye veya daha evvel verilmiş bulunan tekliflerin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 (on) gün, zeyilnameyle ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
MADDE-10 İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İZGAZ’IN SERBESTLİĞİ
10.1. İZGAZ’ın gerekli gördüğü veya tekliflerin hiçbirinin işin ihale edilmesi için yeterli kabul edilmediği veya ihale şartnamesinde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
10.2. Bu durumda ihalenin iptal edildiği teklif sahiplerine bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin her ne gerekçe ile iptal edilmesi veya gerekçe bildirilmeksizin iptaline karar verilmesi nedeniyle isteklilerce İZGAZ’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR MADDE-11 TEKLİFLER
11.1. Teklifler, Teknik Şartname Madde-3’de belirtilen miktarlar ve süre için ve LNG'nin 1 (bir) kWh satış fiyatı belirtilerek ve Türk Lirası olarak verilecektir. İhale konusu alımın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmez.
11.2. LNG'nin depolanması, yüklenmesi, taşınması ve teslimi faaliyetlerinin tümü için yapılacak her türlü kayıp, masraf, gider, vergi ve harçlar ile sigorta bedelleri teklif sahibine ait olacaktır; bu nedenle bu masrafların tümü dikkate alınarak teklif verilmelidir.
MADDE-12 TEKLİFİN DİLİ
Bu şartname kapsamında sunulacak bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır.
MADDE-13 TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ, İÇERİĞİ
Teklif Mektubu, bu Şartname ekindeki “Teklif Mektubu Örneği”ne uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklifin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
MADDE-14 TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ
14.1. İhale konusu iş için teklif edilen satış fiyatının yer aldığı teklif mektubu isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif mektubu, üzerine mali teklif olduğu yazılıp ağzı mühürlü, imzalı ve kapalı olarak bir zarfa konulurak sunulur.
14.2. Yeterlik değerlendirmesi için istenilen diğer bütün belgeler ve geçici teminat ayrı bir zarfa konulur.
14.3. Yukarıda belirtilen her İki zarfın üzerine de isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Her iki zarf birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İZGAZ’ın açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.
MADDE-15 TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
15.1. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmak zorundadır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İZGAZ tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, en fazla bu maddede belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar daha uzatılabilir.
15.2. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde istekliler, geçici teminatlarının süresini de yeni teklif geçerlik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olacak şekilde düzenlemek ve İZGAZ’a sunmak zorundadırlar.
15.3. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması kararını kabul etmeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayarak geçici teminatı iade edilir.
MADDE-16 TEKLİFE DAHİL OLAN MASRAFLAR
16.1. LNG’nin, yüklenmesi, taşınması ve teslimi faaliyetlerinin tümü için yapılacak her türlü masraf, gider, vergi ve harçlar ile sigorta bedelleri ve sözleşmenin imzalanması nedeniyle tahakkuk edecek damga vergisi ve diğer mali yükümlülükler Yüklenici tarafından karşılanır.
16.2. 16.1’inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklifin bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.
MADDE-17 GEÇİCİ TEMİNAT
17.1. İsteklilerden, ihale konusu toplam alım tutarının % 3’ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla olması zorunludur.
17.2. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır
MADDE-18 TEMİNAT İLE İLGİLİ ESASLAR
18.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
a. Tedavüldeki Türk Parası,
b. Bankalar, katılım bankaları ve özel finans kurumlan tarafından verilen teminat mektupları,
c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
18.2. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları İle Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
18.3. 18.1'inci maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
18.4. Teminat mektupları İZGAZ tarafından teslim alınır.
18.5. İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci ve üçüncü en düşük teklif sahibi istekli dışında kalan diğer isteklilere ait teminatlar hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ikinci ve üçüncü en düşük teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
18.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
MADDE-19 TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI
Teklifler ihale saatine kadar İZGAZ’ın iş bu şartnamede yer alan adresine verilir. Bu Şartnameye uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Yeterlik değerlendirmesinden geçemeyen isteklilerin mali tekliflerini içeren zarflar açılmaksızın ihale sonrasında ilgilisine iade edilir.
MADDE-20 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGUN TEKLİFİN SEÇİMİ
20.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İZGAZ tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve mali teklifleri açılmadan iade edilir.
20.2. Şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan tekliflerin isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve mali teklifleri açılmadan iade edilir.
20.3. Müteakiben, tüm teklif sahiplerinin huzurunda yeterliği sağlayan isteklilerin mali teklifleri açılır ve tutanak altına alınır.
20.4. Tekliflerin açılmasından sonra en düşük teklif veren 3 (üç) istekli arasında açık eksiltme yapılır. İstekliler, en düşük tekliften daha yukarıda olmamak kaydıyla tekliflerini sırayla ve sözlü olarak aktarırlar. Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden son tekliflerini vermeleri istenir. İhale, açık eksiltme yarışmasında en düşük satış bedelini teklif eden istekli üzerinde bırakılır.
MADDE-21 BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
21.1. İZGAZ verilmiş olan bütün teklifleri herhangi bir gerekçe bildirme zorunluluğu olmaksızın reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün teklif sahiplerine bildirilir. İZGAZ bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle isteklilere karşı herhangi bir yükümlülük altına girmez.
21.2. İhalede teklif veren tek istekli olması halinde ihale iptal edilerek süreç yenilenir. Bu durum ihale komisyonunca tutanak altına alınır ve ilan edilir. Tekrar edilen ihalede de teklif veren yine tek istekli olması halinde, ihale komisyonunca düzenlenen tutanaklar ile birlikte hazırlanacak durum raporu EPDK’ya bildirilerek, bir önceki ihaledeki teklifi geçmemek üzere istekli ile sözleşme yapılır.
MADDE-22 SÖZLEŞMEYE DAVET
İhale üzerinde kalan isteklinin bu kararın kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç 7 (yedi) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu ihale üzerinde kalan istekliye imza karşılığı elden tebliğ edilir veya noter marifetiyle tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.
MADDE-23 KESİN TEMİNAT
Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden, ihale konusu toplam alım tutarının %10'u (yüzdeon) oranında, işin süresinin bitim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay ileri tarihli olacak şekilde kesin teminat alınır.
MADDE 24. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞME YAPILMASINDA GÖREV VE SORUMLULUĞU VE SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ SONUÇLARI
24.1. İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı sunarak sözleşmeyi, ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç 7 (yedi) iş günü içinde imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat ihale üzerinde kalan istekliye iade edilir.
24.2. İhale üzerinde kalan isteklinin Madde-24.1’de belirtilen hususları yerine getirmemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
24.3. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda İZGAZ, ikinci en düşük teklifin uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile; bu istekli ile de sözleşme imzalanması mümkün olamazsa üçüncü en düşük teklif sahibi istekli ile bu Şartnamede belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ikinci; bunun mümkün olmaması durumunda üçüncü en düşük teklif sahibi istekliye Madde-22’de belirtilen şekilde tebligat yapılır.
24.4. İkinci veya üçüncü en düşük teklif sahipleri sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve Madde- 24.1’de belirtilen belgeleri vermek zorundadırlar.
24.5. İkinci veya üçüncü en düşük teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
MADDE 25. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
İhale, bu şartname ekinde yer alan sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İZGAZ ile Yüklenici tarafından imzalanır.
MADDE 26- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ
Anlaşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
25.04.2019
İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx : 0 Xxxxx/XXXXXXX
Teklif Sahibinin :
[adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :
Açık tebligat adresi :
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :
Mersis No :
Telefon ve faks numarası :
Elektronik posta adresi :
Şirketinizce 25.04.2019 tarihinde alımı gerçekleştirilecek olan “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi” ne ait teklif dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
2. Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü geçerlidir.
3. Teklif konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi kabul ve beyan ediyoruz.
4. Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Şirketinizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, Şirketinizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. Teklif konusu işin birim fiyatı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) hariç [teklif edilen birim tutar belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır kWh/TL] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımızla,
Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe) |
İmza7 |
7 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih | : | …../…../….. |
Mektup No | : | …………… |
Şirketinizce ihaleye çıkarılan “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi” ne İstekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ihale/teklif dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı]8 [bankanın adı] garanti ettiğinden, ihale/teklif dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu …../…../….9 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
[bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, ünvan ve imzası
NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
8 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
9 Teklif geçerlilik tarihi bitiminden sonra en az 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacak şekilde istekli tarafından belirlenecektir.
KESİN TEMİNAT MEKTUBU
İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
_ _/_ _/_ _ _ _ No : .................
Şirketinizce yapılan ihale sonucunda “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi” ni taahhüt eden Yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]……………………..…..10 [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, Yüklenici; taahhüdünü anılan ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu ……/…../….. tarihine kadar geçerli olup, Şirketiniz tarafınızdan İş bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.
[bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, ünvan ve imzası
NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.
10 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.