TIBBİ MALZEME ÇERÇEVE ANLAŞMASI

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anlaşma Tarihi : ...............................

Anlaşma No (K-2020-SMT-5): …… SAĞLIK MARKET

TIBBİ MALZEME ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Bir taraftan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına hareket eden

…………………. ve …………………..…….……, diğer taraftan,

............................................................................ adına xxxxxxx xxxınan

……………………………………………………….….arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşma metni ile eklerinde geçen;

Anlaşmanın Askıya Alınması: Bu anlaşmanın ekinde yer alan ürünlerin tamamının Sağlık Marketteki yayınının geçici olarak durdurulmasını,

Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması: Bu anlaşmanın ekinde yer alan bir veya birkaç ürünün Sağlık Marketteki yayınının geçici olarak durdurulmasını,

Anlaşma Süresi: Bu anlaşmanın 22. maddesinde belirtilen geçerlilik süresini,

Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığını,

Çerçeve Anlaşma (Anlaşma): Ofis Ana Statüsü kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir veya birden fazla müteşebbis arasında, hizmet sunulan kurum ve kuruluşların muayyen bir zaman aralığında tahakkuk edecek alımlarının fiyatı ile gerektiğinde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin düzenlenmiş olan bu anlaşmayı,

Elektronik İhale (E-ihale): İhalenin tüm aşamalarının veya herhangi bir aşamasının elektronik ortamda yapılması, değerlendirilmesi ve karara bağlanması ile tamamlanan işlemleri,

Genel Müdürlük: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

İdari izin: Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde tatil ilan edilen çalışma gününü,

İlan: Ofis internet sitesinde güncel hali ile yayınlanan "Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlanı"nı,

İş günü: Tatil günleri ile idari izinler dışında kalan günleri,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS): 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde

11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

Müşteri: Ofisten ürün talebinde bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları ile Ofisçe uygun görülen ihtiyaç sahibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

Nitelikli Tıbbi Malzeme: Sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilen ya da ürünle ilgili özel bir hakka sahip olan gerçek veya tüzel tek kişinin olduğu ya da özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ürünler ile uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi malzemeleri,

Ofis: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

Sağlık Market: Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesinde ve Beşeri Tıbbi Ürünler Listelerinde yer alan anlaşma konusu ürünlerin yayınlandığı DMO web sitesini,

SGK: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Sipariş: Bu anlaşma kapsamında doğrudan sipariş usulü ile ya da yapılan e-ihale sonucunda yükleniciye KEP aracılığıyla gönderilen sipariş mektubunu,

SUT: Sağlık Uygulama Tebliğini, Tatil günü: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen günleri,

Tavan Fiyat: Ürünlerin bu anlaşma kapsamında temini için yapılacak olan e- ihalelerdeki başlangıç fiyatını ya da doğrudan sipariş usulü ile talep edilmesi halinde sipariş fiyatını,

Tedarikçi: Bu anlaşmayı imzalayan üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya yetkilendirilmiş bayi (yetkili satıcı) olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Tedarikçi Sayfası: Tedarikçinin, çerçeve anlaşma imzalamak amacıyla Ofis tarafından tanımlanarak izin verilen ve başvuruya, anlaşmaya, e-ihalelerin gerçekleştirilmesine ve doğrudan siparişlerin verilmesine ilişkin işlemlerinin yer aldığı kullanıcı sayfalarını,

Tıbbi Malzeme (Ürün): ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kapsamında yer alan tıbbi cihazlar ve kapsam dışında yer alan teşhis ve tedaviye yönelik malzemeleri,

Yüklenici: Ofisle çerçeve anlaşma yapmış olan ve kendisine sipariş verilen tedarikçiyi, ifade eder.

Konu

MADDE 1.- (1) Anlaşmanın konusu; ekli listede yer alan ve Sağlık Markette yayınlanması kararlaştırılan ürünün/ürünlerin, anlaşma süresi boyunca yapılacak olan e- ihalelerde uhdesinde kalması ya da müşterinin talebi doğrultusunda doğrudan sipariş verilmesi halinde tedarikçiden satın alınmasını, tedarikçinin de söz konusu ürünü/ürünleri, bu anlaşma hükümleri dâhilinde Ofisin talebine bağlı olarak, satmasını içeren karşılıklı taahhütlerdir.

(2) Ofis, bu anlaşma hükümleri dâhilinde e-ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen e-ihale etmekte, anlaşma kapsamındaki ürünleri ayrı bir pazarlık konusu yapmakta veya istediği usulle

sağlamakta serbest olup, bu husus tedarikçi tarafından herhangi bir gerekçe veya hak iddiasına gerek olmaksızın kabul edilmiş sayılır.

(3) Anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin ihale yapmak suretiyle temini esas olmakla beraber nitelikli tıbbi malzemeler, müşterinin talebi üzerine doğrudan sipariş verilmek suretiyle de temin edilebilir.

Amaç

MADDE 2.- (1) Anlaşmanın amacı; Ofis ile tedarikçi arasında, müşterilerin talebi doğrultusunda Ofis tarafından yapılacak e-ihalelere ya da doğrudan siparişlere konu ürünlerin tavan fiyatına, teslim ve tesellüm işlemlerine, e-ihale ya da doğrudan siparişin sonucuna göre oluşacak bedelin ödenmesine, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Anlaşma Konusu Ürünler ve Tedarikçi Bilgileri

MADDE 3.- (1) Tedarikçiye ilişkin iletişim, ortaklık bilgileri ile diğer gerekli bilgiler Tedarikçi Formu’nda (EK-B), anlaşma konusu ürünlere ilişkin bilgiler ile taahhütler ise Ürün Formu’nda (EK-C) yer almaktadır.

(2) Tedarikçi tarafından anlaşma süresi içerisinde, bu anlaşma kapsamına yeni ürün ilave edilebilir veya mevcut ürünler anlaşma kapsamından çıkarılabilir.

(3) Tedarikçinin, Ürün Formu’nda (EK-C) yer alan her bir ürünü ilgisine göre “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartnameleri”ne (EK-3) uygun olacak şekilde teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu teknik şartnameler Bakanlığın talebi ve/veya uygun görüşü ile değiştirilebilecektir.

(4) Ofis, anlaşma ekinde gösterilen ve Sağlık Markette yayınlanan üründen gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bedel karşılığı olmaksızın anlaşma süresi boyunca tedarikçiden numune isteme hakkına sahiptir. Tedarikçi, talep tarihinden itibaren 10 iş günü içinde numuneyi Ofise teslim etmek zorundadır. Verilecek olan numuneler, gerekmesi halinde muayenelerde kullanılacak olup, muayene aşamasında kullanılmayan numuneler tedarikçi tarafından bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınacaktır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

(5) Ofis ya da Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, anlaşma ekinde gösterilen ve Sağlık Markette yayınlanan ürünün standardına ilişkin uygunluk belgesini isteme hakkına sahiptir.

(6) Tedarikçi nitelikli tıbbi malzeme dışındaki herhangi bir ürününün anlaşma kapsamından çıkarılmasını müşterilerin taleplerinin toplandığı ve e-ihale sürecinin devam ettiği dönemler dışında Tedarikçi Sayfasından talep edebilir. Söz konusu ürün, talebin bildirildiği günü müteakip ilk iş günü içerisinde anlaşma kapsamından çıkarılır ve bu ürün çıkarıldığı tarihten itibaren 3 ay boyunca tekrar anlaşma kapsamına alınmaz. Ancak tedarikçi, ürün anlaşma kapsamından çıkarılana kadar geçen sürede gerçekleştirilecek e-ihalelere katılmakla yükümlüdür. Nitelikli tıbbi malzemeler ise üretimden kaldırılması dışında Ofis tarafından uygun görülmediği sürece sadece Aralık ayı içerisinde talepte bulunulması halinde bir sonraki yılın başından itibaren olmak kaydıyla anlaşma kapsamından çıkarılabilir.

(7) Tedarikçinin il düzeyinde teklif etmiş olduğu ve anlaşma kapsamına alınmış olan ürünü için Sağlık Markette;

a) Aynı ortağa sahip olan (%5 ten az olanlar ile halka arz edilen hisseler yoluyla olan ortaklıklar hariç.),

b) Temsil ve ilzama yetkilileri aynı olan,

c) E-teklif yetkilisi aynı olan,

ç) İşyeri/üretim yeri adresi aynı olan, başka bir tedarikçinin bulunduğunun anlaşılması halinde, tedarikçinin söz konusu ürün için teklif etmiş olduğu il bilgilerini değiştirmemesi halinde bu ürünler anlaşma kapsamından çıkarılır.

(8) Ofis anlaşma eki ürünün/ürünlerin Sağlık Marketteki yayınını gerekli gördüğü hallerde durdurmakta serbesttir.

Ürün Fiyatı

MADDE 4.- (1) Anlaşma kapsamında yer alan ürünlere ilişkin tavan fiyatlar Sağlık Markette yayınlanacaktır.

(2) Anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin temini için yapılacak olan e-ihalelerde, ürünlerin ilk teklif fiyatları Sağlık Markette e-ihale tarihi itibariyle yayında olan tavan fiyatlarını geçemeyecektir.

(3) Sağlık Markette yayınlanan tavan fiyatlar ekonomik girdi ve maliyetler dikkate alınarak belli aralıklarla değiştirilebilir. Ancak fiyat değişikliği yapılmasından önce başlayan e- ihalelerde mevcut tavan fiyatları uygulanır.

(4) Ürünün nihai fiyatı; “Sağlık Market Kapsamındaki Ürünler İçin Yapılacak Olan Elektronik İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” doğrultusunda yapılacak e-ihalelerin sonucuna göre belirlenecektir. E-ihalelere ilişkin işlemler (e-teklif süreci, e-ihalenin başlama- bitiş tarihi, teslimat yerleri ve ürün bilgileri gibi) Tedarikçi Sayfasında yer alacak olup, bu sayfada yer alan bildirim ve işlemlerin gereğinin yerine getirilmemesi halinde tüm sorumluluk tedarikçiye ait olacaktır. Tedarikçi, bu anlaşma kapsamında yapılacak olan e-ihalelerin “Sağlık Market Kapsamındaki Ürünler İçin Yapılacak Olan Elektronik İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar”a göre yapılacağını, anlaşma imzalandıktan sonra bu usul ve esaslarda yapılacak olan tüm değişiklikleri kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

(5) Nitelikli tıbbi malzemeler ile Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi”ndeki (EK-2B) ürünler hariç diğer ürünlerin tavan fiyatları, T.C. Merkez Bankası Günlük Dolar ve Euro Döviz Alış Kurlarının (tatil günleri hariç) aylık aritmetik ortalamalarının değişim oranı kadar (±%5’e kadar olan değişimler) her ayın 1’inde (tatile rastlaması halinde ilk iş günü) güncellenecektir.

± %5’in dışında kalan değişimler Bakanlığın onayı ile değerlendirilecektir.

(6) Nitelikli tıbbi malzemeler için verilecek olan doğrudan siparişlerde ise ürünün nihai fiyatı sipariş tarihindeki tavan fiyat olacaktır. Tedarikçi nitelikli tıbbi malzeme ürünleri için talep etmesi halinde en az 1 ay süreli olmak kaydıyla ürününün tavan fiyatında indirim yapabilir. Tavan fiyatların güncellenmesi halinde indirimli tavan fiyat uygulaması sona erecek olup tedarikçi güncellenen tavan fiyatlar üzerinden yeniden en az 1 ay süreli olmak kaydıyla indirim yapabilir. Bu ürünlerin e-ihaleye konu olması halinde ise indirim yapan tedarikçinin ilk teklif fiyatı ürünün indirimli tavan fiyatını geçemeyecektir.

(7) E-ihalelerde, Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ve yerli malı belgesine sahip ürünler için %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

(8) Ürünün nihai fiyatına; Ofisin göstereceği teslim yerine kadarki nakliye ücreti, tahmil tahliye ve varsa montaj masrafları (nitelikli tıbbi malzemelerde ise ayrıca ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde yer alan hususlar) dâhil olup, tedarikçi, bu işlemler için ek bir ücret talep edemez. Keza, ürünün, teslim mahallindeki montajından sonra kullanılabilmesi için personel eğitiminin gerektiği hallerde, ihtiyaç sahibinin yeterli sayıdaki personelinin eğitimi tedarikçi tarafından üstlenilecek ve bu hizmetler için de ayrı ücret istenmeyecektir.

Teminat

MADDE 5.- (1) Tedarikçiden bu anlaşma hükümleriyle yüklendiği taahhütlerin bir garantisi olmak üzere TL tutarında kesin ve süresiz teminat alınmıştır (EK-Ç).

(2) Anlaşmanın geçerlilik süresinin uzaması halinde tedarikçiden; süre uzatımı yapıldıktan sonraki her Xxxx ayı içerisinde en az 10.000-TL, en fazla 150.000-TL (tedarikçinin anlaşma kapsamındaki ürünleri arasında nitelikli tıbbi malzeme olması halinde en az 150.000- TL, en fazla 1.500.000-TL) olmak üzere bir önceki takvim yılı içerisinde bu anlaşma kapsamında Ofise yapmış olduğu toplam satışların %6’sı oranında kesin ve süresiz teminat (bir önceki ile değiştirilmek ya da ek teminat alınmak suretiyle) alınacaktır. Sonraki yıllarda satışlarının düşmesi ve tedarikçinin talepte bulunması halinde söz konusu teminat, bu fıkrada belirtilen şekilde tekrar hesaplanarak değiştirilebilecektir.

(3) Verilen kesin teminatlar tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir borcunun / yükümlülüğünün olmaması ve anlaşmanın sona erdiği/sonlandırıldığı tarihten sonra bu anlaşmadan doğacak olan borç ve taahhütlerinin karşılığı olarak, en az 1.000-TL, en fazla 100.000-TL (tedarikçinin anlaşma kapsamındaki ürünleri arasında nitelikli tıbbi malzeme olması halinde en az 100.000-TL, en fazla 1.000.000-TL) olmak üzere son bir yıl içerisinde bu anlaşma kapsamında Ofise yapmış olduğu toplam satışların %3’ü oranında 1 yıl süreli (nitelikli tıbbi malzemelerde ürünün ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde belirtilen en uzun garanti süresi kadar) garanti sorumluluğu teminatı alınması kaydıyla iade edilecektir. Alınan bu teminat ise tedarikçinin talebi üzerine süresinin bitiminden sonra iade edilebilecektir.

(4) Bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek e-ihaleler ve verilecek doğrudan siparişler için her defasında ayrıca teminat istenilmeyecektir.

(5) Her ne suretle olursa olsun Ofisçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Etiket/Ambalaj

MADDE 6.- (1) Anlaşma konusu ürün, teknik şartnamesine uygun ve aksi kararlaştırılmadığı sürece etiketli olarak orijinal ambalajında teslim edilecektir. Ürünün uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler tedarikçiye ait olacaktır. Bu durumda söz konusu ürünler tedarikçiye bildirim yapılmasını müteakip en fazla 5 iş günü içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.

(2) Tedarikçiden kaynaklanan nedenlerle ambalajının bozuk veya kırık olduğu sonradan tespit edilen ürünler de yapılan bildirimi müteakip en fazla 5 iş günü içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.

(3) Bu maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Ofis, müşterinin de bilgisi dahilinde uygun gördüğü usul ile ürünün tedariki yoluna gidebilir. Bu durumda, tedarikçi ambalajının bozuk veya kırık olduğu sonradan tespit edilen ürünlerin bedeline ilaveten bu ürünlerin daha fazla bedelle temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkını da ödemeyi, aksi takdirde istihkakından kesilmesini kabul ve taahhüt eder. Bu madde, anlaşma süresi sona ermiş olsa dahi anlaşma kapsamında alınmış olan ürünlerin son tüketim tarihine kadar geçerli olacaktır.

(4) Nitelikli tıbbi malzemeler için bu madde hükmü uygulanmayacak olup, ürünün ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde yer alan hususlar esas alınacaktır.

Teslim Yeri, Şekli ve Süresi

MADDE 7.- (1) Tedarikçi bu anlaşma kapsamında, Tedarikçi Sayfasındaki belirtmiş olduğu illerdeki müşteri taleplerini karşılamayı taahhüt eder. Tedarikçi, satış yetkisinin ÜTS üzerinden sorgulanması ve işlemlerin bu bilgiler doğrultusunda yapılması suretiyle başvuru aşamasında belirtmiş olduğu illerle ilgili olarak anlaşma süresi boyunca taleplerin toplandığı ve e-ihale sürecinin devam ettiği dönemler hariç olmak üzere her zaman değişiklik yapabilecektir. Ancak tedarikçi, nitelikli tıbbi malzeme ürünleri için Ofis tarafından uygun görülmediği sürece ülke genelindeki tüm müşteri taleplerini karşılamakla yükümlü olup il tercihinde bulunamayacaktır.

(2) Anlaşma kapsamında üzerinde e-ihale kalan ya da doğrudan sipariş verilen yüklenicinin Ofis birimince kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) bildirimde bulunulduğu tarih, sipariş tarihi olarak kabul edilir ve teslim süresi bu tarih esas alınarak hesaplanır.

(3) Sipariş edilen ürünün teslim sorumluluğu, bütünüyle yükleniciye aittir. Sipariş konusu ürün / ürünler yüklenici tarafından sipariş mektubunda öngörülen teslim yerine/yerlerine;

a) Sipariş tarihini müteakip 30 gün içinde (nitelikli tıbbi malzemelerde belirtilmesi halinde ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerindeki süre içinde) teslim edilecektir.

b) Anlaşma ilanı ekindeki Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartnamelerine uygun olarak teslim edilecektir.

(4) Yüklenici sipariş edilen tüm tıbbi malzemelerin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden ve boşaltılmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

(5) Anlaşma kapsamında sipariş edilen ürünün teslim alınması ve ilgili mevzuatına göre muayenesinin yapılması işlemleri ve sorumluluğu müşteriye aittir. Ancak; anlaşma ekinde yer alan ürünlerin, Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartnamelerinde bildirilen özelliklere uygunluğu yönünden, “Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar dâhilinde Ofisin muayene hakkı saklıdır. Muayene yapılmak amacıyla alınan numunelerin, ilgili ürünün standardına uygun olarak yapılan testlerde hasar görmesi durumunda, ürünlerin yenileri tedarikçi tarafından ücretsiz olarak temin edilerek müşteriye gönderilecektir.

(6) Müşteriye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için müşteri tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süre teslimat süresinden sayılmaz.

(7) Bu anlaşma ile teknik şartnamelerine uygun olmayan ürünlerin, uygun olanları ile değiştirilmesi için son teslim tarihinden önce teslim edilmek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere tedarikçiye ikinci bir teslimat imkânı verilir. Ancak bu durumda son teslim tarihinin geçmesi halinde anlaşmanın “Gecikme” başlıklı 14. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

(8) Ofis ya da Bakanlık gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numuneyi müşteriden ve/veya tedarikçiden alarak analiz yaptırabilir. Analiz ücreti tedarikçiye ait olup, analiz sebebi ile müşterilerin stoklarında eksilen ürünler tedarikçi tarafından tamamlanacaktır.

(9) Bu maddenin 4., 5., 6., 7. ve 8. fıkraları nitelikli tıbbi malzemeler için uygulanmayacak olup, bu hususlarda ürünün ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde düzenleme yapılmış ise bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Ayıplı Mal

MADDE 8.- (1) Tedarikçi, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

(2) Bakanlık tarafından hatalı üretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen ürünler, tedarikçi tarafından geri alınarak, aynı miktarda piyasadan geri alınan seriler dışındaki hatasız serideki ürünler ile 15 gün içerisinde değiştirilecektir. Piyasadan geri alınan seriler dışında farklı serilerdeki ürünler ile değiştirilme imkânı bulunmaması ve firmanın çerçeve anlaşmasında muadil ürün bulunması halinde söz konusu ürünün muadil ürün ile değiştirilebilmesi müşterinin ve Ofisin de uygun görmesi halinde mümkündür.

(3) Sipariş konusu üründe kullanıcı hatasından kaynaklanmayan her türlü arıza, hata, ayıp ve eksiklikler (parça değişimi ve montajı dâhil) tedarikçi tarafından müşterinin bildirimini müteakip en geç 72 saatte ücretsiz olarak giderilecektir.

(4) Bu maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Ofis, müşterinin de bilgisi dâhilinde uygun gördüğü usul ile ürünün tedariki yoluna gidebilir. Bu durumda, tedarikçi ayıplı olan ürünün bedeline ilaveten bu ürünlerin daha fazla bedelle temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkını da ödemeyi, aksi takdirde istihkakından kesilmesini kabul ve taahhüt eder. Bu madde, anlaşma süresi sona ermiş olsa dahi anlaşma kapsamında alınmış olan ürünler son tüketim tarihine kadar geçerli olacaktır.

(5) Ofis, müşteri ihtiyacı olarak temin edilen ve şikâyetlere sebep olan ürünler için ürünün standartlarına ve beyan edilen performansa uygun olup olmadığını araştırma ve bunlarla ilgili belge, deney raporu, teknik dosya ve delilleri isteme hakkını saklı tutar.

(6) Nitelikli tıbbi malzemeler için bu madde hükmü uygulanmayacak olup ürünün ilgili mevzuatı, anlaşma kapsamındaki teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde yer alan hususlar esas alınacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

MADDE 9.- (1) Tedarikçi, anlaşma kapsamındaki tüm ürünlerinin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine veya üreticisine ait olduğunu ve bu konudaki tüm hak ve

yükümlülükleri yerine getirdiğini ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağını taahhüt eder.

Sağlığa Uygunluk

MADDE 10.- (1) Tedarikçi, anlaşma kapsamındaki tüm ürünlerinin Bakanlıkça yayınlanan düzenlemelere uygun olduğunu, insan sağlığı açısından zararı bulunmadığını, 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluğu kabul ettiğini taahhüt eder.

Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması

MADDE 11.- (1) Anlaşma konusu ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı (Nitelikli tıbbi malzemelerin ayrıca MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olması ve eşleştirme yapılmış olması) zorunludur. Bu ürünlerin anlaşma süresi boyunca kayıtlarında herhangi bir değişiklik olması halinde bu kayıtları tekrar yenileninceye kadar yayını durdurulur.

(2) Anlaşma ekinde yer alan ürünlerden herhangi birinin teknik şartnamesinde daha sonra değişikliğe gidilmesi nedeniyle gerek görülmesi halinde Sağlık Market kapsamında söz konusu teknik şartnameye ilişkin tüm ürünlerin yayını durdurulur.

Tedarikçinin yeni teknik şartnamede yer alan değişiklikleri kabul ve taahhüt etmesini müteakip ürünleri Sağlık Market kapsamında tekrar yayına açılır.

(3) Bu anlaşmanın 3. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği şekilde, anlaşma ekinde yer alan ürünlerin standardına ilişkin uygunluk belgesi istenilmesi halinde tedarikçi, talep tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde istenilen belgeleri getirmek zorundadır. Aksi takdirde söz konusu ürünün yayını istenilen belgelerin ibrazına kadar durdurulur.

(4) Tedarikçi, müşterilerin taleplerinin toplandığı ve e-ihale sürecinin devam ettiği dönemler dışında ürünlerinin yayınının durdurulmasını Tedarikçi Sayfasından isteyebilir. Söz konusu ürünün yayını, talebin Ofis kayıtlarına intikalini müteakip ilk iş günü içinde tekrar yayına açılması talep edilene kadar durdurulur.

(5) Nitelikli tıbbi malzemelerin yayını bu maddenin 1. ve 2. fıkrasındaki haller hariç Ofis tarafından uygun görülmediği sürece durdurulamaz.

Anlaşmanın Askıya Alınması

MADDE 12.- (1) Tedarikçinin anlaşma süresi boyunca 5. maddenin 2. fıkrasında belirtildiği şekilde teminat getirmemesi veya Ofisin bu anlaşma kapsamında tahakkuk etmiş herhangi bir alacağının kesin teminatından karşılanması nedeniyle teminatın eksik kalan kısmını tamamlamaması durumunda söz konusu teminat getirilinceye kadar anlaşması askıya alınır.

(2) Tedarikçinin her yıl Xxxx ayı içerisinde;

a) En geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgeyi,

b) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadığına dair belgeyi,

Tedarikçi Sayfasına (.pdf) olarak yüklemesi ve Ofise tevdi etmesi gerekmektedir. Ayrıca en geç Xxxx ayı sonuna kadar varsa kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borçları ile sosyal güvenlik primi borçlarını ödemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu belgeler yenileninceye veya borçları ödeninceye kadar tedarikçinin anlaşması askıya alınır.

(3) Tedarikçinin, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması ve bu durumu Ofise bildirmesi ya da davet edildiği e-ihaleye yasaklı olması nedeniyle teklif vermemesi ile Ofisçe ticari şartnameler kapsamında yapılan bir satınalma sonucu Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine karar verilmesi hallerinde bu yasaklılık sürelerinin bitimine kadar anlaşması askıya alınır.

(4) Tedarikçinin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı zorunludur. Tedarikçinin söz konusu kaydının aktif olmadığının anlaşılması halinde bu husus giderilinceye kadar anlaşması askıya alınır.

(5) Tedarikçi bu anlaşmanın 14. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde (nitelikli tıbbi malzemeler için verilmiş olan siparişler hariç) aynı takvim yılı içerisinde 3 defa ceza alması (kısmi iptaller dahil) halinde anlaşması 6 ay süreyle askıya alınır.

(6) Bu anlaşmanın ortaklık ve/veya unvan değişikliği bildirimine ilişkin 16. maddesinde belirtilen hükme uyulmaması ve bu durumun daha sonra Ofisçe tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 1 ay süre ile tedarikçinin anlaşması askıya alınır. Aynı durumun anlaşma süresi boyunca tekrarı halinde anlaşma bu defa 3 ay süre ile askıya alınır.

(7) Bu anlaşmanın reklam yasağına ilişkin 18. maddesinde belirtilen hükme uyulmaması halinde bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren tedarikçinin anlaşması 1 ay süreyle askıya alınır. Aynı durumun anlaşma süresi boyunca tekrarı halinde tedarikçinin anlaşması 3 ay süre ile askıya alınır.

(8) Tedarikçi bu anlaşmanın faturalama/ödemeye ilişkin 19. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen yükümlülüğü doğması halinde bu yükümlülüğünü yerine getirene ve varsa müşterinin uğradığı zarar giderilinceye kadar anlaşması askıya alınır.

(9) Tedarikçi (anlaşma kapsamında nitelikli tıbbi malzeme bulunanlar hariç) bu anlaşmanın 22. maddesinin 2. fıkrasına istinaden anlaşmayı sona erdirmek istediğinde, ayrıca talep etmesi halinde anlaşma sonlandırılana kadar askıya alınır.

(10) Anlaşması askıya alınan tedarikçiden askı süresince anlaşma kapsamındaki ürünler (nitelikli tıbbi malzemeler hariç) Ofis tarafından hiçbir usulle alım konusu yapılmaz.

Mücbir Sebepler ve Ek Süre Verilmesi

MADDE 13.- (1) İşin gecikmesine etkili olabilecek ve taahhüdün ifası için tedarikçiye ek süre verilebilmesi bakımından aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

a) Doğal afetler ve yangın,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

d) İmalat için depo edilmiş ürünün, yüklenicinin tedbirsizliği, ihmali veya kusuru dışında hasara uğraması,

e) Mevzuat düzenlemelerinden ya da idari tasarruflardan kaynaklanan sebepler,

f) Ofis tarafından kabul edilecek sair benzer haller.

(2) Bu madde gereğince Ofisten ek süre talep edilebilmesi için, yüklenicinin yetkili makamlar tarafından mücbir sebebe ilişkin olarak düzenlenmiş belgeleri, mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren 15 gün içinde Ofise ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Ofise yapılacak müracaatlar, hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

Gecikme

MADDE 14.- (1) Tedarikçi, sipariş konusu ürünü anlaşmada (nitelikli tıbbi malzemelerde ürünün ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde) yazılı süre içerisinde sipariş mektubunda öngörülen teslim yerine/yerlerine tam, sağlam ve çalışır halde teslim etmek zorundadır.

(2) Teslimatta gecikme olması halinde herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeye gerek olmaksızın tedarikçiden, günlük 10 TL’den az olmamak üzere her teslim yerinin ayrı hesaplanması kaydıyla geç teslim edilen malzeme bedelinin; (K.D.V. hariç) binde 5’i oranında günlük gecikme cezası alınır. Ancak alınacak gecikme cezası tutarı malın bedelini geçemez.

(3) Gecikme süresinin 15 günü aşması halinde sipariş iptal edilerek mal bedelinin %7,5’i kadar ceza alınır. Gecikme süresi 15 günü aştığında, tedarikçi kısmi teslimat yapmış ise ancak müşterinin talepte bulunması kaydıyla teslim edilen ürünler için bu anlaşmanın 19. maddesine göre ödeme yapılabilecek olup, siparişin teslim edilmeyen kısmı iptal edilir ve iptal edilen mal bedelinin %7,5’i kadar ceza alınır. Ayrıca Ofis, sipariş iptali nedeniyle teslim edilmeyen ürünleri müşterinin de bilgisi dâhilinde uygun gördüğü usul ile tedarik edebilir. Bu şekilde tedarik edilecek olan ürünlerin fiyatının, tedarikçiye verilen siparişteki fiyata nazaran pahalı olması halinde, tedarikçi aradaki fiyat farkının (ürünün nitelikli tıbbi malzeme olması ve SUT kodu eşleştirmesi gereken ürünlerde başka SUT kodlu ürün olmaması halinde yeni temin ürün bedelinin tamamının) istihkakından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesini ya da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

(4) Gecikme süresi 15 günü aştığı halde teslimatın yapılmış olduğunun anlaşılması halinde, sipariş iptal edilmeyerek bu maddenin 2. fıkra hükmüne göre gecikilen gün kadar gecikme cezası alınır.

(5) Nitelikli tıbbi malzemelerde tedarikçiden kaynaklanmayan nedenlerle (hastadan ya da müşteriden kaynaklanan nedenler gibi) gecikmeye düşülmesi halinde bu durumun müşteri tarafından bildirilmesi kaydıyla geçen süreler için bu madde hükmü uygulanmaz.

Anlaşma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve Anlaşmanın Feshi

MADDE 15.- (1) Tedarikçinin,

a) Bu anlaşmanın;

1) 8. maddesinde (nitelikli tıbbi malzemeler için olanlar hariç) belirtilen yükümlülüklerini aynı takvim yılı içerisinde üç defa yerine getirmemesi,

2) 12. maddesinin 6. fıkrasında belirtildiği şekilde Sağlık Markette yer almak üzere müracaat ettiği sırada ortaklık değişikliği ile ilgili vermiş olduğu taahhüdünün yerine getirilmediğinin Ofis tarafından tespit edilerek 3 ay süre ile anlaşmasının askıya alınmasından sonra anlaşma süresi içinde aynı yükümlülüğe tekrar riayet etmemesi,

3) 12. maddesinin 7. fıkrası gereği reklam yasağına uymamasından dolayı 3 ay süre ile anlaşmasının askıya alınmasından sonra aynı yükümlülüğe tekrar riayet etmemesi,

4) 13. maddesinde sayılan mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya bu durumun Ofisçe tespit edilmesi,

b) İflas etmesi,

c) Teklif etmiş olduğu markadan başka veya kullanılmış ürün teslim ettiğinin Ofis tarafından sonradan tespit edilmesi,

halleri ile anlaşmanın diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi, Sağlık Markette yer alma yeterliliğini taşımadığının anlaşılması veya aranan şartları sonradan yitirmesi halinde protesto keşide edilmeksizin ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın anlaşması feshedilerek teminatı irat kaydedilir. Anlaşma feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Bu hallerde tedarikçinin borç ve alacağı tasfiye edilir.

(2) a) Anlaşması bu maddenin 1. fıkrasına göre feshedilen tedarikçiden anlaşma feshi tarihinden itibaren bir yıl süre ile hiçbir usulle alım yapılmaz. Anlaşması feshedilen tüzel kişi tedarikçilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamından, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarından da fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle hiçbir usulle alım yapılmaz.

b) Haklarında anlaşmanın feshi tarihinden itibaren bir yıl süreyle hiçbir usulle alım yapılmayacağına dair karar alınanların gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketinden, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketinden de aynı şekilde alım yapılmaz.

c) Mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle siparişin belirlenmiş olan süre veya şartlara uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, tedarikçiden ayrıca taahhüdün ifa olunmayan kısmına ait tutarın %10’u oranında cezai şart alınır.

(3) Tedarikçinin, bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek e-ihalelere davet tarihinden sonra kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı halde durumu Ofise bildirmeyerek e-ihaleye teklif vermesi ve Ofis tarafından yasaklı olduğunun sonradan tespit edilmesi ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması halinde anlaşması feshedilerek teminatı irat kaydedilir ve haklarında fiil ve davranışlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 4734 Sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile

istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(4) Bu anlaşmanın feshi halinde doğacak her türlü vergi, resim, harç ile sair masraflar tedarikçiye aittir.

Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirimi

MADDE 16.- (1) Tedarikçi anlaşma süresi boyunca “Tedarikçi Formu”nda (EK-B) belirtmiş olduğu;

a) Ortaklarında, ortakların hisse oranlarında veya unvanında,

b) Şahıs şirketi olması halinde tedarikçinin ve ortaklarının, sermaye şirketi olması halinde ise tedarikçinin ve yarısından fazlasına sahip ortağının, gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre; ortak oldukları şahıs şirketleri ile yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerinde,

herhangi bir değişiklik olması hallerinde söz konusu değişiklikleri en geç 15 gün içinde Ofise bildirmek zorundadır.

E-Teklif Yetkilisi Değişikliği Bildirimi

MADDE 17.- (1) Tedarikçi adına e-ihalelere, e-teklif vermeye yetkili kişi ve bu kişiye ilişkin iletişim bilgileri (EK-G)’deki formda belirtilmiştir.

(2) E-teklif yetkilisinin değişmesi, yetki süresinin sona ermesi veya e-teklif yetkilisinin GSM numarasının kullanılamaz hale gelmesi ya da değişmesi gibi durumlarda tedarikçinin en kısa süre içerisinde “E-teklif Yetkilisi Bildirim Formu”nda (EK-G) yer alan bilgileri güncelleyerek DMO Katalog Daire Başkanlığına göndermesi zorunludur. Ancak müşteri taleplerine istinaden KEP üzerinden tedarikçiye e-ihaleye davet yazısı gelmiş olması halinde bu işlemleri yazının kendisine geldiği tarihi müteakip ilk işgünü sonuna kadar yapması gerekmekte olup, aksi takdirde e-ihaleye teklif vermemiş sayılarak tedarikçi hakkında bu anlaşmanın 11. maddesinin 5. fıkrasına göre işlem yapılacaktır.

Reklam Yasağı

MADDE 18.- (1) Tedarikçi, Ofis tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece yapacak olduğu tanıtımlarda hiçbir şekilde DMO ya da Sağlık Market logosunu, Devlet Malzeme Ofisi veya Sağlık Market ibaresini kullanamayacaktır.

Faturalama ve Ödeme

MADDE 19.- 1) Ürün bedeli; ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde ayrıca belirtilmemesi halinde ürünün tam, sağlam ve çalışır halde teslim alındığının Ofise bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında Ofis usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödenecektir.

(2) Tedarikçinin faturasını, müşteri dairenin ürünü tam, sağlam ve çalışır halde teslim aldığı tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir.

(3) Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ve SUT kodunun, sevk irsaliyesinde ise bu bilgilere ilaveten seri/lot numaralarının belirtilmesi

zorunludur. Tedarikçi, faturasının SUT hükümlerine uygun olarak eşleştirilmiş olmasından sorumludur. SGK tarafından, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunun doğru eşleşmediğinin tespit edilerek geri ödeme yapılmaması halinde bu bedel tedarikçi tarafından karşılanır. Ofisin bu bedeli karşılaması durumunda yapılan tüm masraflar için tedarikçiye rücu edilecektir.

Vergi Resim ve Harçlar

MADDE 20.- (1) Ofis ile tedarikçi arasında işbu anlaşmada yer alan karşılıklı taahhütler kapsamında verilen siparişlere ait ürünlerin usulüne göre hesaplanarak tedarikçinin faturasında gösterilecek Katma Değer Vergisi, Ofis tarafından; ürünün bedeli üzerinden hesaplanacak Karar ve Sipariş Damga Vergisi tutarı ise, tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Ofis veznesine nakden ödenmeyen Damga Vergisi tutarı tedarikçinin istihkakından kesilecektir.

Sair Hükümler

MADDE 21.- (1) Ofis, işbu anlaşmanın amacına uygun olarak yürütülmesini devamlı surette denetlemek hakkına sahip olup, tedarikçi anlaşma hükümleri ile ilgili olmak kaydıyla, Ofisçe görevlendirilecek Müfettiş veya sair yetkililerin; işyerlerinde (üretim, imalat, satış vb. birimlerde) gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadır.

(2) Tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğan ve tedarikçiden tahsil edilememiş olan Ofis alacakları;

a) Anlaşması devam eden tedarikçinin kesin teminatından,

b) Anlaşması herhangi bir nedenle sona ermiş ve yeni bir anlaşma imzalamamış tedarikçinin ise varsa garanti sorumluluğuna ilişkin teminatından, tahsil edilir.

(3) Bu anlaşma ile ilgili olarak tedarikçinin yapacağı bütün yazışmalar “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - ANKARA” adresine gönderilecektir.

(4) Tedarikçi sayfasında yer alan adres tedarikçinin kanuni ikametgâhı olup, tedarikçi sayfasında yer alan iletişim adreslerine veya kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) Ofisçe yapılan her türlü bildirim (e-ihaleye davet, sipariş vb.) aynı anda tedarikçinin kendisine yapılmış sayılacaktır. Tedarikçi söz konusu iletişim adreslerine gönderilen bildirimleri, herhangi bir sebep ileri sürerek tebellüğ işleminden kaçınamaz. Anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde, Ofis cihaz kayıtları ve/veya “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı”nın (KEPHS) kayıtları esas alınacaktır. Ofis kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesindeki delil sözleşmesi hükmündedir.

(5) Tedarikçinin iş bu anlaşmadan kaynaklanan doğmuş ya da doğacak olan alacakları Ofisin yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edilemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve Ofis tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

(6) Anlaşma ile ilgili ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

(7) Anlaşmadaki süreler, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hesap edilecektir.

(8) Aynı konu hakkında işbu anlaşma hükümleri ile ilgili ürünün teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde farklılık olması halinde ilgili teknik şartname ve genel hükümleri esas alınacaktır.

(9) İşbu anlaşma ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanacaktır.

Anlaşmanın Geçerlilik Süresi

MADDE 22.- (1) Bu anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.

(2) Ancak tedarikçinin anlaşma süresini uzatmak istemesi halinde anlaşmanın sona ermesinden önceki 30 gün içerisinde, talepte bulunması ve bu talebin Ofisçe de uygun görülmesi halinde geçerlilik süresi, talepte bulunduğu takvim yılının sonuna kadar uzayacaktır. Sonraki yıllarda taraflar 15 gün önceden birbirlerine bildirimde bulunmadıkça anlaşmanın geçerlilik süresi birer takvim yılı olmak kaydıyla kendiliğinden uzayacaktır.

(3) Bu madde kapsamında Ofis tarafından anlaşmanın sona erdirilmesi halinde anlaşmanın 15. maddesinde yer alan hususlar uygulanmaz. Ayrıca tedarikçinin de bu madde kapsamında anlaşmanın sona ermesini talep edebilmesi için bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.

Firma Tebligat Adresi, İmza Tarihi ve Taraflar

MADDE 23.- (1) Tedarikçi, kendisine yapılacak bildirimler için

……………………………… ….……….……………………………adresini kanuni ikametgah adresi, …………….……… numarayı faks numarası ve ……………………….

adresini kayıtlı elektronik posta adresi olarak göstermiştir.

(2) ……. sayfa metin ve mahiyeti aşağıda açıklanan …….. adet ek’ten oluşan işbu anlaşma, aşağıda isimleri yazılı yetkililer arasında …./…./20… tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

EK-A Temsil Belgesi (Vekâletname veya imza sirküleri) EK-B Tedarikçi Formu

EK-C Ürün Formu

EK-Ç Teminat Mektubu

EK-D KİK Yasaklılık Teyit Formu EK-E Vergi e-borç sorgulama

EK-F SGK e-borç sorgulama

EK-G E-Teklif Yetkilisi Bildirim Formu