UYGULANABİLİRLİK
UYGULANABİLİRLİK
1. Bu Genel Şartlar, Nefab Turkey ve/veya bağlı kuruluşların (“Alıcı”), tedarikçilerinden (“Satıcı”) yaptıkları tüm mal alımlarında geçerlidir. Bu Genel Şartlardan sapmalar, Alıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.
2. Nefab Turkey'nin herhangi bir iştirakinin, burada belirtilen aynı şartlar ve koşullar altında Satıcıdan mal satın alabileceği kabul edilmektedir. Nefab AB, iştirakleri için hiçbir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmez.
3. Sipariş (aşağıda tanımlandığı gibi), bu Genel Şartlar, üzerinde anlaşmaya varılmış herhangi bir yazılı şartname ya da herhangi bir anlaşma, Alıcı tarafından herhangi bir biçimde yazılı olarak yapılan vaatler veya taahhütler, malların Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınmasıyla ilgili tam anlaşmayı teşkil edecektir (“Sözleşme”). Alıcı, Sözleşmede belirtilenlerden başka hüküm ve koşullara tabi olmayacaktır.
SİPARİŞLER
4. Bağlayıcı bir Sözleşme, Alıcı tarafından bir satınalma siparişinin Satıcı tarafından onaylanması üzerine (“Sipariş”) veya hiçbir onay verilmemiş ise, Satıcının Siparişi almasından beş (5) işgünü geçtikten sonra yapılmış sayılır. Satıcı Siparişe bağlı kalmak istemiyorsa veya başka bir koşul eklemek ya da fiyat, miktar v.b. Siparişte yer alan herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsa, Alıcıyı Siparişin reddedildiğine dair açıkça bilgilendirmeli ve bunun nedenlerini belirtmelidir. Sipariş ile uyuşmayan “onay” şeklinde yapılan sapmalar için geçerli değildir. Satıcı, Siparişin içeriğinden saparsa, Satıcı tarafından yapılan sipariş onayında yer alan hiçbir şeyle Alıcı, Satıcıya yazılı bir onay vermedikçe, bağlı olmayacaktır.
5. Alıcı, bir Siparişi tamamen veya kısmen değiştirebilir veya iptal edebilir.
6. Alıcı tarafından sağlanan hiçbir tahmin, bağlayıcı olarak değerlendirilmeyecek veya Satıcıdan bu mal miktarını satın alma taahhüdü olarak yorumlanmayacaktır.
TESLİMAT
7. Bir ticari şart üzerinde anlaşıldığında, Sözleşme'nin oluşturulmasında yürürlükte olan INCOTERMS uyarınca yorumlanacaktır. Herhangi bir ticari şart üzerinde anlaşılmamışsa, teslimat DAP Alıcının konumu şeklinde olacaktır (düzenlenmiş şekliyle INCOTERMS 2012 olarak tanımlanmıştır).
8. Tüm mallar Siparişte belirtilen tarihten daha geç olmamak üzere teslim edilecektir. Satıcı, gecikme yalnızca malların bir kısmına atfedilebilir olsa bile, geç teslimatın sonucu olarak Alıcının zarar görebileceğinin farkındadır.
9. Satıcı, kararlaştırılan teslim tarihini karşılayamayacağını tespit ederse, gecikmeyi sebebini ve teslim edebileceği tarihi belirterek derhal Alıcıya yazılı olarak bildirecektir.
10. Bir teslimat veya kısmi teslimatın gecikmesi durumunda, Alıcı Satıcının Sözleşme kapsamındaki görevlerini yerine getirmesini talep etme hakkına sahip olacaktır veya gecikme Alıcı için önemsiz değilse, Satıcıya yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi iptal edebilir.
11. Ek olarak, Alıcı, üzerinde anlaşmaya varılan teslimat tarihinden fiili teslimat tarihine kadar hesaplanan her bir gecikme günü için gecikmiş malların değerinin %5'i kadar maktu zarar ve ziyan hakkına sahiptir. Alıcı, Satıcının faturalarına karşı maktu zarar ve ziyanları mahsup etme hakkına sahiptir. Alıcı, bu maliyet, kayıp veya hasarın maktu zarar ve ziyanı aştığı ölçüde, malların gecikmesi nedeniyle maruz kaldığı maliyet, kayıp ve hasar için ek tazminat alma hakkına sahiptir.
FİYAT
12. Sözleşmede hiç fiyat belirtilmezse, Satıcı, Alıcıya sipariş sırasındaki en düşük piyasa fiyatına göre faturalandıracacaktır. Tüm fiyatlar KDV hariçtir. Alıcı geçerli KDV ve gümrük vergilerini ödeyecektir. Satıcı, doğası ne olursa olsun diğer tüm vergi, harç ve diğer resim ve harçları ödeyecektir. Alıcı, yazılı olarak kabul edilmedikçe ambalaj için herhangi bir ücret veya masraf kabul etmeyecektir.
ÖDEME
13. Satıcı, malların Alıcıya teslim edilmesinden önce fatura düzenleyemez.
14. Ödeme vadesi: Alıcının talimatlarına göre, Alıcı doğru bir fatura aldığı tarihten itibaren 90 gündür. Alıcı vadesi gelmiş faturaları veya bakiyeyi, ilk ödeme gününde ödemeyi tahhüt eder. Faturalar, Alıcının Sipariş numarasını veya Sözleşmeye yapılan açık bir referansı belirtecektir.
PAKETLEME VE ETİKETLEME
15. Paketleme ve ambalaj, Alıcının özel talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. Alıcı tarafından özel bir talimat verilmemişse, paketleme ve ambalaj nakliye sırasında malların hasar görmesini veya bozulmasını önlemek için gereken korumayı verecektir. Tüm mallar, parça ve Sipariş numaraları veya Sözleşmeye başka açık bir referans ile tanımlanmalıdır. Ambalaj malzemesi, yasaklı ve kısıtlı malzeme listesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çevresel düzenlemelere uygun olmalıdır.
(xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx--xxxxx-
site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf).
Tüm mallar aşağıdakileri içeren bir etiketle tanımlanmalıdır:
a. Nefab Satınalma siparişi;
e. Palet/paket başına mal miktarı.
KUSURLAR İÇİN GARANTİ VE SORUMLULUK
16. Satıcı, malların şartnamelere uygun olacağını garanti eder.
(i) Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirir.
(ii) beyan edilen amaçlar için yeterli ve uygun olmasını sağlar.
(iii) geçerli yasa, yönetmelikler ve ticaret standartlarında
belirtilen tüm gerekliliklere uyduğunu garanti eder.
(iv) üretim, tasarım, malzeme ve işçilik kusurlarından, eksikliklerinden ve uygunsuzluklarından arınmış olmasını sağlar.
Yukarıdakilere uygun olmayan mallar kusurlu olarak kabul edilecektir.
17. Alıcı, teslimattan sonra makul bir süre içinde malların genel bir incelemesini yapacaktır ve sonrasında herhangi bir kusuru tespit ettiğinde satıcıya bildirir, bir başka deyişle her teslimatta veya farklı zamanlarda ve durumlarda ortaya çıkan ayrı ayrı kusurlar olabilir ve Alıcıtespit ettiği gibi bildirebilir.
Satıcı bu bildirimi aldıktan sonra Alıcıdaki seçenekler:
a) arızalı olduğu tespit edilen malların bildirimden sonra mümkün olan en kısa sürede onarılması veya değiştirilmesi;
b) bu tür mallar ile ilgili ödenen tüm ödemeleri Alıcıya iade
etmek; veya
c) kusur önemsiz değilse Sipariş veya Sözleşmeyi
feshedebilir.
Bununla beraber, Alıcı malların kusurları nedeni ile maruz kaldığı maliyet, kayıp ve hasarı tazmin hakkına sahiptir.
18. Madde 17 uyarınca iade edilen mallar, masraf ve risk Satıcıya ait olmak üzere teslim edilecektir.
19. Satınalınan malların ödenmesi, malların Alıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelmez ve Alıcının Madde 17-18’deki haklarından hiçbirini etkilemez.
20. Satıcı, eğer varsa alt yüklenicilerinin her bakımdan Sözleşmeye uygun hareket etmesini ve Satıcının kendisine ait borç ve yükümlülüklerinden tamamen sorumlu olmasını sağlayacaktır.
21. Satıcının Madde 16’da belirtilen garantileri, malların teslim tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay süreyle yürürlükte olacaktır. Kusurlu mallar düzeltildiğinde veya değiştirildiğinde, Satıcı orjinal mallar için geçerli olan aynı şart ve koşullardan ve bu maddede belirtilen telafi ve değiştirme tarihinden itibaren sayılan süreden sorumlu olacaktır.
ÜRÜN SORUMLULUĞU
22. Satınalınan malların, satın alınan mallar dışında kişi veya mülke zarar veren kusuru varsa, Satıcı yasal ücretler de dahil olmak üzere bu tür hasarlarla ilgili her türlü maliyet, kayıp veya masraflar için zararı ödeyecek ve Alıcının zarar görmesini engelleyecektir.
SİGORTA
23. Satıcı yeterli sorumluluğu, ürün sorumluluğunu içeren ama bunun ile limitli olmayan, şikayet başına maximum 5 milyon EURO’ya kadar bir sigorta poliçesi sağlayacaktır.
İHLAL SORUMLULUĞU
24. Satıcı, malların üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarında oluşturabileceği herhangi bir ihlalden sorumludur ve bu tür ihlallerle ilgili herhangi bir maliyet, kayıp veya masraf için zararı ödemeyi ve Alıcıyı zarardan korumayı taahhüt eder.
MÜCBİR SEBEPLER
25. Aşağıdaki koşullar, Sözleşmenin yerine getirilmesini engelliyorsa veya mantıksız bir şekilde zahmetli hale getiriyorsa ve makul olarak öngörülemezse Mücbir sebep olarakele alınabilir; endüstriyel anlaşmazlıklar ve tarafların kontrolünün ötesinde, örnek olarak yangın, savaş, seferberlik, veya benzer bir kapsamın askeri olarak çağrılması, elkoyma, ticaret ve parasal kısıtlamalar, ayaklanma ve sivil kargaşa, ulaşım kıtlığı, genel malzeme sıkıntısı, güç tedariğindeki kısıtlamalar ve alt yüklenicilerin teslimatlarında bu maddelerde belirtilen durumlardan kaynaklanan kusurlar ve gecikmeler. Bu fıkra uyarınca muafiyet iddiasında bulunmak isteyen taraf, gecikmeksizin diğer tarafa müdahale ve bu durumun sona ermesi hakkında yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.
26. Işbu, Genel Şartların diğer hükümlerine bakılmaksızın, madde 25’de açıklandığı gibi Sözleşmenin yerine getirilmesinde herhangi bir gerekçe ile üç aydan fazla erteleme olursa taraflardan herhangi biri yazılı olarak bildirimde bulunmak sureti ile feshetme hakkına sahiptir.
FESİH
27. Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda Sipariş veya Sözleşmeleri derhal ve diğer tarafa tazminat ödemeden feshedebilir eğer:
a) Taraflardan biri, iflas, iflas erteleme, tasfiye, kayyum
atanması vb gibi durumunda ise.
b) Karşı taraf Sözleşmeyi önemli bir şekilde ihlal etmişse.
DEVİR
28. Satıcı, Alıcı tarafından önceden yazılı izin almadan, bu Sözleşme veya bu anlaşmanın hükümleri altındaki hak ve yüklümlülükleri devredemez.
GİZLİLİK
29. Satıcı, Alıcı ile iş ilişkisine ait her türlü bilgiyi gizli tutmayı taahhüt eder ve Alıcıların ismini pazarlamada veya başka bir şekilde kullanmaktan kaçınır. Satıcıya verilen herhangi bir çizim ya da döküman yalnızca Alıcının mülkiyetindedir ve Satıcı bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa iletmemeyi ve bu belgelerde yer alan bilgileri Sözleşmenin gereğince yere getirilmesinden başka bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.
DAVRANIŞ KURALLARI
30. Satıcının Davranış Kuralları bu linkte xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxx/ mevcuttur. Satici, Alıcının Davranış Kurallarını kabul eder ve Davranış Kurallarını uygulanabilir olarak zaman zaman takip etmeyi ve işine bu kuralları dahil etmeyi taahhüt eder. Satıcı varsa alt yüklenicilerin Davranış Kurallarına uygun hareket etmesini sağlayacaktır. Satıcı, Alıcının isteği üzerine Davranış Kurallarına uygunluğunu gösterecektir. Satıcının Davranış Kurallarını ihlal etmesi durumunda, Alıcı Satıcıya yazılı bildirimde bulunarak Satıcıya herhangi bir masraf veya başka bir tazminat ödemeden Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
ANLAŞMAZLIKLAR, GEÇERLİ KANUN
31. İşbu Genel Şartlardan ve bunlardan herhangi biri ile ilgili olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya talep veya bunun ihlali, sözleşmenin feshedilmesi veya hükümsüzlüğü, nihai olarak İstanbul Mahkemelerinde tahkim yoluyla çözülür.
32. Tahkim mahkemesi üç hakemden oluşur. Tahkim yeri İstanbul Türkiye olacaktır. Tahkim yargılamasında kullanılacak dil Türkçe olacaktır.
33. İşbu, Genel Şartlar ve Sözleşmeler ve bunlarla ilgili her türlü anlaşmazlık için Türkiye Cumhuiyeti kanunları uygulanır.
İHBARNAME
34. Sözleşme uyarınca taraflardan birinin vermesi gereken veya izin verilen herhangi bir bildirim Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak ve taahhütlü havayolu mektubu, e-posta veya kişisel teslimat ile gönderilecektir. İhbarnameler diğer tarafın atanmış temcilsine gönderilir veya verilir.
ÇEVRE KANUNLARINA VE DÜZENLEMELERİNE
UYUM
(ALICININ TESİSLERİNDE TAŞERON İŞİ YAPAN VEYA ALICI ADINA İŞ YAPAN SATICILAR İÇİN GEÇERLİDİR)
35. Tedarikçi, atık yönetimi, hava emisyonları, gürültü veya dökülmeler ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak yürürlükte olan çevre yasaları ve yönetmeliklerini uygulamak ve bunlara uymak ile yükümlüdür, Alıcının veya onun müşterilerinin tesislerinde yapılan tüm çalışmalar için uyumluluk talep edilmektedir.
SAĞLIK VE GÜVENLİK
(ALICININ TESİSLERİNDE TAŞERON İŞİ YAPAN VEYA ALICI ADINA İŞ YAPAN SATICILAR İÇİN GEÇERLİDİR)
36. Satıcı ilgili işi yapmak için gerekli güvenli personeli ve güvenlik unsurlarını sağlayacaktır.
37. Satıcı, Alıcının çalışma alanlarına ve ilgili tesislerine giriş için tesisten sorumlu kişiden gerekli izinleri alacaktır, Satıcı onay almadan herhangi bir çalışma başlatmayacaktır. giriş için uygun izinleri alacaktır. Satıcı verilen talimatlara her zaman tam olarak da uyacaktır.
38. Herhangi bir işe başlamadan önce veya günlük olarak, bir sözleşme kapsamında işin yürütülmesinde Satıcı, tesiste sorumlu Alıcı personeline Satıcı için veya onun adına tesise girecek olan personelin isim listesini verecektir. Eğer işçiler sözleşme sırasında değişmezse, bu bilgilerin ilk sunumu yeterli sayılır.
39. Eğer Satıcı, üçüncü şirketin hizmetlerinin sözleşme kapsamındaki işleri geliştirmesini talep ederse, Satıcı Alıcıyı bilgilendirir ve Alıcıdan önceden onay alır ve Satıcı sonrasında uygun koordinasyonu oluşturur. Satıcı, söz konusu üçüncü şirket ve personeli tarafından yapılacak herhangi bir iş veya işlemden tamamen sorumlu olacak ve üçüncü şirket ile ilgili olarak zaman zaman geçerli olan talimatlar, standartlar ve çalışma prosedürleri, yasalar, düzenlemeler ve sözleşme hükümlerini uygular.
40. Satıcı, çalışanlarının ve temsilcilerinin Alıcı veya müşterinin tesislerinde uygulanacak her türlü talimatı, standard ve zorunlu çalışma prosedürünü, zaman zaman geçerli olan yasaları, düzenlemeleri ve Sözleşme hükümlerine her zaman riayet ettiklerini temin eder.
41. Açıkça, “Satıcı” İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasal Normları ve Uygulama Talimatlarını bildiğini beyan eder.
YASAL VE DİĞER KALİTE BEYANLARI VE RAPORLARI
42. Satıcı, Alıcıya Sipariş veya Sözleşme ile ilgili olarak lisans, yetkilendirmeler, veya uygunluk bildirimleri gibi yürürlükteki yasa ce yönetmeliklere göre gerekli beyan ve raporları sağlayacaktır.Bahsedilen belgeler Sipariş veya Sözleşme kapsamında sağlanan ürün ve hizmetlerin faturlandırılması için zorunluluk olarak kabul edilecektir.
43. Satıcı, Alıcıya Sipariş ve Sözleşme kapsamındaki tedarik edilen ürün ve hizmetlerin teknik özelliklerine ilişkin tüm belgeri, Sipariş ve Sözleşmeye göre Kalite uygunluk ile ilgili olanlar da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, sağlayacaktır.
DENETİM
44. Alıcı, bir Sipariş veya Sözleşme altında tedarik edilen ürün ve hizmetlerin, kabul edilen kalite gerekliliklerine ve Sözleşmenin hükümlerine uygun olduğunu doğrulamak için Satıcının tesislerini ve/veya üretim proseslerinin denetimlerini yapmaya yetkilidir. Satıcı, Alıcıdan denetim sonuçları hakkında bilgi isteyebilir ve olası uygunsuzluklar hakkında kanıt sunma hakkına sahiptir. Satıcı, tedarik edilen ürün veya hizmet kalitesinde sapmalara yol açabilecek tespit edilen kusurları düzeltmek için uygun düzeltici ve önleyici tedbirler alacaktır.
VERİ KORUMA
45. Alıcı tarafından sağlanan veri koruma yasalarına tabi olan veriler, Alıcı ve Satıcı arasındaki mevcut iş ilişkisini yönetmek, bir Sipariş veya Sözleşme kapsamında ürün ve hizmetleri sağlamak için Satıcı tarafından işlenecektir. Veriler gizli sayılacak ve sadece Satıcı tarafından kullanılacaktır. Alıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler, Alıcının mülkiyetinde kalacaktır ve Satıcı, burada belirtilen verileri işleme hakkına sahip tek sorumludur.
46. Satıcı verileri sadce yürürlükteki yasalara ugyun olarak işleyecektir. Satıcı, yazılı talep üzerine yanlış, eksik veya yanıltıcı verileri düzeltir. Satıcı ayrıca, yılda bir kez ve yazılı talep üzerine ücretsiz olarak, talepte bulunan kayıtlı şirket veya kişi hakkında hangi kişisel verilerin işlendiği hakkında bilgi verecektir.
47. Geçerli yasa kapsamındaki Satıcı, Alıcı adına kişisel veri işlemcisi olarak değerlendirilirse, Satıcı, verileri geçerli yasaların gerektirdiği şekilde korumak ve verileri yalnızca Alıcının talimatlarına uygun olarak işlemek için Teknik ve organizasyonel önemleri almayı taahüt eder.
48. (EU) 2016/679 sayılı tüzüğün 13. Maddesi uyarınca, Satıcı tarafından sağlanan veriler NEFAB TURKEY tarafından, Xxxxxxxx Xxx, Xxxx 0.Xxx. Xx:00 Xxxxxxxx Xxxxxxx, XXXXXXX adresinde taraflar arasındaki mevcut ticari ilişkiyi düzgün bir şekilde yönetmek için işlenecektir. Kişisel veriler, tarafları bağlayan ilişkiyi meşrulaştıran bir temel olduğu sürece korunacak ve feshedilkten sonra yasal olarak gerekli süreler için saklancaktır. Veriler, ilişkiye uymak için gerekli yasal zorunluluk veya iletişim haricinde önceden izin almadan üçüncü taraflara aktarılmaz. “Satıcı”, e-posta xxxxxxx@xxxxx.xxx aracılığı ile bizim ile iletişime geçerek erişim, düzeltme, slime, very taşınabilirliği sınırlaması veya itiraz haklarını kullanabilir.
Daha fazla bilgi için “Information to Business Partners” bakınız.