UYGULAMA SÖZLEŞMESİ

UYGULAMA SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme, bir taraftan (bundan sonra YATIRIMCI olarak

anılacaktır) ve diğer taraftan (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır)

arasında 2020 yılının ……………. ayının gününde akdedilmiştir.

1. Yüklenici ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan Makine ve Ekipmanları işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste yatırımcıya teslim edecektir.

2. Satın alınacak Makine ve Ekipmanları aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Satın alınacak Xxxxxx ve Ekipmanların Listesi:

Sıra No:	Malın Cinsi/ Kalem No.	Miktar
1

Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak Makine ve Ekipmanları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde Yatırımcı tarafından belirtilecek adrese teslim edecektir.

3. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç (…………………………………………..) ……………. TL’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır

4. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Makine ve Ekipmanların tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile ilgili İl Proje Yürütme Birimince tutanak hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme yapılacaktır.

5. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.

5.1 Yatırımcı(Alıcı): …………………………………….

Adres :…………………………………………

5.2 Yüklenici(Xxxxxxxçi) : ……………………………………….

Adres : ……………………………………………….

KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.

6. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süreler içinde Makine ve Ekipmanların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, yatırımcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (%1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir

7. Satın alınacak Xxxxxx ve Ekipmanlara ait uygulama rehberinde belirtilen teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir.

8. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.

9. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

10. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Duyurusu. İşbu Sözleşme tarafların rızası ile

……………………. tarihinde müştereken imzalanmıştır.

YÜKLENİCİ(TEDARİKÇİ) YATIRIMCI(ALICI)

Kaşe-imza Kaşe-imza