GASTRONOMİ BÖLÜMÜ VE AŞÇILIK PROGRAMI GIDA MALZEMESİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
GASTRONOMİ BÖLÜMÜ VE AŞÇILIK PROGRAMI GIDA MALZEMESİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2022/0020 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında
aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi: Xxxxxxx XXX Xxx. Xxxx xxxx Xxx. Xx:000/0 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx /Xxxxxxxx
c) Telefon numarası: 000 0000
ç) Faks numarası:
d) Elektronik posta adresi(varsa): xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Xxxxxxx unvanı: ………………………
b) T.C. Xxxxxx No: ..................................................................
c) Xxxxx Xxxxxx No: ……………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………
d) Telefon numarası: ……………………
e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Gastronomi Bölümü ve Aşçılık Programı Gıda Malzemesi Alımı, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:
5.1.1.1. AŞÇILIK
SIRA NO | MALZEMENİN ADI | ÖZELLİKLER | MİKTAR | BİRİM (ADET/KG/LT/KUTU ) |
1 | ADANA ŞİŞİ | 250,00 | ADET | |
2 | AKÇAAĞAÇ ŞURUBU | 2,00 | KG | |
3 | ALTIN ÇİLEK | 500,00 | GR | |
4 | ANANAS | 4,00 | KG | |
5 | ANTEP FISTIK FİLE | 2,00 | KG | |
6 | ARPA ŞEHRİYE | 3,00 | KG | |
7 | AYÇİÇEK YAĞI | SIVIYAĞ | 60,00 | LT |
8 | Ayçiçek yağı | 25 LT | 75,00 | LT |
9 | BADEM | FİLE | 3,00 | KG |
10 | BAKLAVA YUFKASI | 5,00 | PAKET | |
11 | BAL | 2,00 | KG | |
12 | balık kemik | BALIK KARKAS BEYAZ BALIK | 30,00 | KG |
13 | BAMBU AMERİKAN SERVİS | SUSHİ KATLAMAK İÇİN BAMBU MAT | 10 | ADET |
14 | BEYAZ PEYNİR | 5,00 | KG | |
15 | BEYAZ PUL ÇİKOLATA | 10,00 | KG | |
16 | beyaz şarap | en ucuz olanı | 5,00 | ŞİŞE |
17 | BEYAZ ŞARAP SİRKESİ | 8,00 | ŞİŞE | |
18 | BİBER SALÇASI | 2,50 | KG | |
19 | BİTTER KUVERTUR ÇİKOLATA | 30,00 | KG | |
20 | BİTTER PUL ÇİKOLATA | 10,00 | KG | |
21 | BONFİLE | BÜTÜN - TAZE | 300,00 | GR |
22 | BONİTO | BONİTO FLAKES KURUTULMUŞ | 20 | PAKET |
PALAMUT YAPRAKLARI | ||||
23 | BÖĞÜRTLEN DONUK | 3,00 | KG | |
24 | Brokoli | DONUK | 5,00 | KG |
25 | BUĞDAY NİŞASTASI | 9,00 | KG | |
26 | buğday nişastası | 2,00 | KG | |
27 | BURÇAK BİSKÜVİ | 30,00 | ADET | |
28 | CEVİZ İÇİ | 7,00 | KG | |
29 | çeri domates | 3,00 | KG | |
30 | ÇİLEK | 25,00 | KG | |
31 | ÇÖREKOTU | 1,00 | KG | |
32 | ÇUBUK TARÇIN | 250,00 | GR | |
33 | DAMLA ÇİKOLATA | 4,00 | KG | |
34 | DAMLA SAKIZI | 50,00 | GR | |
35 | Dana Kemik | 10 CM KESİLMİŞ | 50,00 | KG |
36 | DANA KIYMA | YAĞSIZ, SİNİRSİZ - İNCE AYNA - ÇİFT ÇEKİLMİŞ | 8,00 | KG |
37 | DEREOTU | 10,00 | ADET | |
38 | DOŠRANMIŞ DOMATES | 10,00 | KG | |
39 | DOLMALIK FISTIK | YER FISTIĞI | 400,00 | GR |
40 | DOMATES | 60,00 | KG | |
41 | DOMATES SALÇASI | 11,50 | KG | |
42 | DONUK KİRAZ | 10,00 | KG | |
43 | DONUK VİŞNE | 16,00 | KG | |
44 | elma sirkesi | 10,00 | ŞİŞE | |
45 | ESMER İNCE BULGUR | SİMİT | 7,50 | KG |
46 | ESMER ŞEKER | 15,00 | KG | |
47 | FENER BALIŠI | BÜTÜN ORTA VEYA BÜYÜK BOY | 12,00 | ADET |
48 | FINDIK PRALİN | 4,00 | KG |
49 | FRAMBUAZ DONUK | 3,00 | KG | |
50 | FRENK ÜZÜMÜ | TAZE | 10,00 | PAKET |
51 | GIDA BOYASI KIRMIZI TOZ | 400,00 | GR | |
52 | GIDA BOYASI MAVİ TOZ | 400,00 | GR | |
53 | GIDA BOYASI PEMBE TOZ | 400,00 | GR | |
54 | GIDA BOYASI SARI TOZ | 400,00 | GR | |
55 | GLUTENSİZ UN | 10,00 | KG | |
56 | GÖBEK | YEŞİLLİK | 5.00 | ADET |
57 | HAMSİ | TEMİZLENMEMİŞ | 12,00 | KG |
58 | hardal djon | KONSERVE | 2,00 | KG |
59 | HAVUÇ | 100,00 | KG | |
60 | HİNDİBA | BELÇİKA ENDİVYEN | 15,00 | KG |
61 | HİNDİSTAN CEVİZİ | 3,00 | KG | |
62 | HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ | 10 | LT | |
63 | HURMA BALI | 1,00 | KG | |
64 | İÇ BADEM | 5,00 | KG | |
65 | İÇ FINDIK | 5,00 | KG | |
66 | İÇ FISTIK YER FISTIGI | SOYULMUŞ TUZSUZ | 2,00 | KG |
67 | İRMİK | 2,00 | KG | |
68 | İSOT | 1,50 | KG | |
69 | JÖLE | TOZ | 1,00 | KG |
70 | KABAK | 24,00 | KG | |
71 | kabak | 15,00 | KG | |
72 | KABARTMA TOZU | 200,00 | ADET | |
73 | KAKAO | 4,00 | KG | |
74 | KAKAO YAĞI | 4,00 | KG | |
75 | KAPYA BİBER | 13,00 | KG | |
76 | KARABİBER | 1,50 | KG |
77 | KARABUĞDAY UNU | 5,00 | KG | |
78 | KARALAHANA | 10,00 | DEMET | |
79 | KARBONAT | 2,00 | KG | |
80 | karides | 16/20 | 10,00 | PAKET |
81 | KAYIN MANTARI | 7,00 | KG | |
82 | KAYMAK | 2,00 | KG | |
83 | KEDİ DİLİ | 6,00 | PAKET | |
84 | KEKİK | 1,00 | KG | |
85 | KEREVİZ | 80,00 | KG | |
86 | ketçap | 5,00 | ŞİŞE | |
87 | KIRMA ZEYTİN | 1,00 | KG | |
88 | KIRMIZI MERCİMEK | 20,00 | KG | |
89 | KIRMIZI ŞARAP | 6,00 | ŞİŞE | |
90 | KIRMIZI ŞARAP SİRKESİ | 8,00 | ŞİŞE | |
91 | KIRMIZI TOZ BİBER | 1,20 | KG | |
92 | KIRMIZI TURP | BEBEK | 1,00 | KG |
93 | KIZMIZI SOĞAN | 1,00 | KG | |
94 | KİŞNİŞ TAZE | 15,00 | PAKET | |
95 | KİVİ | 5,00 | KG | |
96 | KREMA | 100,00 | LİTRE | |
97 | KURU MAYA | 10 GRLIK | 12,00 | PAKET |
98 | KURU NANE | 500,00 | GR | |
99 | KURU SOĞAN | 120,00 | KG | |
100 | KURU ÜZÜM | 6,00 | KG | |
101 | KURUTULMUŞ DOMATES | 1,00 | KG | |
102 | KUŞ ÜZÜMÜ | 2,00 | KG | |
103 | KUTUDA ZEDELENMEMİŞ | 60,00 | ADET | |
104 | KUZU BUT | KEMİKLİ - İNCİKSİZ | 8,00 | KG |
105 | KUZU İNCİK | 300 - 400 GRAMLIK KEMİKLİ | 25,00 | ADET |
106 | KUZU KIYMA | DÖŞTEN - İRİ ÇEKİLMİŞ | 10,00 | KG |
107 | KUZU KOKOREÇ | BÜTÜN - TAZE | 10,00 | KG |
108 | KUZU ÖNKOL | BÜTÜN KEMİKLİ | 15 | ADET |
109 | LABNE PEYNİR | 250 GRAMLIK | 40,00 | ADET |
110 | LEVREK | BÜTÜN | 50 | ADET |
111 | LİME LİMON | 15 | KG | |
112 | LİMON | 75,00 | KG | |
113 | XXXX XXXXX | 10,00 | KG | |
114 | MALDON TUZ | 500,00 | GR | |
115 | mantar | KÜLTÜR | 35,00 | KG |
116 | MARGARİN | 60,00 | ADET | |
117 | MASCOLİN SALATA | KARIŞIK YEŞİLLİK | 20,00 | KG |
118 | MAVİ HAŞHAŞ | 2,00 | KG | |
119 | MAYDANOZ | 20,00 | DEMET | |
120 | maydanoz | 20,00 | BAĞ | |
121 | MEKSİKA KIRMIZI BİBER | 8,00 | KG | |
122 | MISIR GEVREĞİ | 2,00 | KG | |
123 | MISIR NİŞASTASI | 15,00 | KG | |
124 | mısır nişastası | 2,00 | KG | |
125 | MISIR UNU | 3,50 | KG | |
126 | MİSO | 10,00 | KG | |
127 | MOR REYHAN | TAZE | 20,00 | DEMET |
128 | MOR SOŠAN | 5,00 | KG | |
129 | MOZZARELLA PEYNİRİ RENDE | 5,00 | KG | |
130 | MUZ | 20,00 | KG | |
131 | NAR | 10,00 | KG |
132 | NAR EKŞİSİ | 1,00 | KG | |
133 | NESCAFE | 300,00 | GR | |
134 | NOORİ | YOSUN NOORİ | 20,00 | PAKET |
135 | NUTELLA | 1,00 | KG | |
136 | OREO BİSKÜVİSİ | 20,00 | ADET | |
137 | OVALEKS | 1,00 | KG | |
138 | PARMESAN | 7,00 | KG | |
139 | PASTIRMA | 2,00 | KG | |
140 | patates | 40,00 | KG | |
141 | PATLICAN | KEMER | 60,00 | ADET |
142 | pırasa | 10,00 | KG | |
143 | PİLAVLIK BULGUR | 4,00 | KG | |
144 | PİRİNÇ | BALDO | 20,00 | KG |
145 | PİRİNÇ | KIRIK | 4,00 | KG |
146 | PİRİNÇ UNU | 1,00 | KG | |
147 | POLLO ROSSO | 10,00 | KG | |
148 | PORTAKAL | 16,00 | KG | |
149 | portakal | 5,00 | KG | |
150 | PUDRA ŞEKERİ | 30,00 | KG | |
151 | PUL BİBER | ACI | 4,75 | KG |
152 | Rezene tohumu | 500,00 | GRAM | |
153 | RUBY ÇİKOLATA | 10,00 | KG | |
154 | RULOKAT | KUTUDA | 4,00 | PAKET |
155 | Saç Bonesi | 3,00 | PAKET | |
156 | SALAM | 2,00 | KG | |
157 | SAP KEREVİZ | 15,00 | KG |
158 | SARIMSAK | SOYULMUŞ | 43,00 | KG |
159 | Sarımsak | 5,00 | KG | |
160 | SİRUMİ | İNİTASYON YENGEÇ | 30 | ADET |
161 | SİVRİ BİBER | 5,50 | KG | |
162 | Siyah midye | donuk ayıklanmış | 5,00 | KG |
163 | SİYAH ÜZÜM | XXXXXXXX YA DA MOR RENKLİ | 5,50 | KG |
164 | SOMUN EKMEK | TAZE | 20,00 | ADET |
165 | SOYA SOSU | 15 | ŞİŞE | |
166 | SUCUK (DANA) | 2,00 | KG | |
167 | SUMAK | TANE | 1,50 | KG |
168 | SUSAM | 3,00 | KG | |
169 | SUSAM YAŠI | 5 | LT | |
170 | SUSHİ PİRİNCİ | 20,00 | KG | |
171 | SÜT | 95,00 | LT | |
172 | SÜTLÜ KUVERTUR ÇİKOLATA | 35,00 | KG | |
173 | SÜZME YOĞURT | 17,00 | KG | |
174 | ŞEKER HAMURU | 40,00 | ADET | |
175 | ŞEKERLİ VANİLİN | TEKLİ PAKET - 5 GRAMLIK | 150,00 | ADET |
176 | ŞEKERSİZ LİKİT ŞANTİ | 4,00 | KG | |
177 | TAHİN | 15,00 | KG | |
178 | TAM BUĞDAY UNU | 5,00 | KG | |
179 | TANE KARANFİL | 600,00 | GR | |
180 | TANELİ HARDAL | 1,00 | KG | |
181 | TAVUK | BÜTÜN | 50 | ADET |
182 | TAVUK BUT | KEMİKLİ - KALÇALI | 45,00 | ADET |
183 | TAVUK CİŠER | 20,00 | KG | |
184 | TAVUK GÖĞSÜ | DERİSİZ - KEMİKSİZ | 25,00 | KG |
185 | Tavuk Kemik | TAVUK KARKAS | 50,00 | KG |
186 | TAZE BİBERİYE | 250 GRLIK | 5,00 | PAKET |
187 | TAZE BÖRÜLCE | 20,00 | KG | |
188 | TAZE FASULYE | 2,50 | KG | |
189 | TAZE FESLEĞEN | 250 GRLIK | 5,00 | PAKET |
190 | TAZE KAŞAR PEYNİRİ | 5,00 | KG | |
191 | TAZE KEKİK | 25GRLIK | 5,00 | PAKET |
192 | TAZE NANE | 10,00 | DEMET | |
193 | TAZE SOĞAN | 10,00 | DEMET | |
194 | TAZE TARHUN | 6,00 | PAKET | |
195 | TEL KADAYIF | TAZE | 6,00 | KG |
196 | TEL ŞEHRİYE | 2,00 | KG | |
197 | TEREYAĞI | TUZSUZ | 126,00 | KG |
198 | TOZ ANTEP FISTIĞI | 5,00 | KG | |
199 | TOZ BADEM | BADEM UNU OLARAKTA GEÇER | 10,00 | KG |
200 | TOZ KİMYON | 500,00 | GR | |
201 | TOZ ŞANTİ | 8,00 | KG | |
202 | TOZ ŞEKER | 140,00 | KG | |
203 | TOZ TARÇIN | 200,00 | GR | |
204 | TURŞU | 3,00 | KG | |
205 | TUZ | 16,00 | KG | |
206 | TÜRK KAHVESİ | ÇEKİLMİŞ | 500,00 | GR |
207 | UN | 264,00 | KG | |
208 | ÜZÜM PEKMEZ | 15,00 | KG | |
209 | ÜZÜM SİRKESİ | 2,00 | LT | |
210 | VANİLYA ÇEKİRDEĞİ | 20,00 | ADET | |
211 | worchestershire sos | 3,00 | ŞİŞE |
212 | YABAN MERSİNİ TAZE | 8,00 | PAKET | |
213 | YAŞ MAYA | 1,50 | KG | |
214 | yedikule MARUL | 10,00 | KG | |
215 | YENİBAHAR | 200,00 | GR | |
216 | YENİLEBİLİR ALTIN YALDIZI | KÜÇÜK ŞİŞEDE TOZ | 30,00 | GR |
217 | YENİLEBİLİR ÇİÇEK | 5,00 | PAKET | |
218 | YEŞİL KÖY BİBERİ | 10,00 | KG | |
219 | YEŞİL MERCİMEK | 2,00 | KG | |
220 | YOĞURT | 37,00 | KG | |
221 | YUMURTA | 170,00 | KOLİ | |
222 | ZENCEFİL | TAZE ZENCEFİL KÖKÜ | 10 | PAKET |
223 | ZEYTİNYAĞI | 40,00 | LT |
GASTRONOMİ
SIRA NO | MALZEMENİN ADI | ÖZELLİKLER | MİKTAR | BİRİM (ADET/KG/LT/KUTU ) |
1 | ACILI MAYONEZ | 20,00 | ADET | |
2 | AGAR AGAR | 1,00 | KG | |
3 | AHTAPOT | KOL | 40,00 | ADET |
4 | AHUDUDU | 10,00 | KG | |
5 | ALGİNAT | 0,50 | KG | |
6 | ANANAS | 10,00 | KG | |
7 | ANANAS SUYU | 2 | LİTRE | |
8 | ANCHO ŞİLİ TOZU | 0,200 | KG | |
9 | ANÇÜEZ | TÜP | 8,00 | ADET |
10 | ANTEP FISTIĞI | TOZ | 27,00 | KG |
11 | ANTEP FISTIĞI | PİRİNÇ | 4,00 | KG |
12 | ANTEP FISTIĞI | BÜTÜN | 10,00 | KG |
13 | ANTEP FISTIĞI | FİLE | 7,00 | KG |
14 | ANTEP FISTIĞI EZMESİ | 1,00 | KG | |
15 | ANTEP FISTIKLI PASTACILIK KARIŞIMI | 1 | ŞİŞE | |
16 | ANTEP PEYNİRİ | TUZSUZ | 10,00 | KG |
17 | ANTRİKOT | 10 | KG | |
18 | ARMUT | 5,00 | KG | |
19 | ARMUT | DEVECİ | 5 | KG |
20 | ARNAVUT BİBERİ | 10,00 | ADET | |
21 | ARPA ŞEHRİYE | 5,00 | KG | |
22 | ARPACIK SOĞAN | 30,00 | KG | |
23 | AVOKADO | OLGUN | 135,00 | ADET |
24 | AYÇİÇEK YAĞI | 195,00 | LİTRE | |
25 | AYVA | BÜYÜK BOY | 62,00 | KG |
26 | BABY HAVUÇ | 20 | PAKET | |
27 | BABY MISIR | 1 | KG | |
28 | BADEM | SOYULMUŞ | 5,00 | KG |
29 | BADEM | İÇ | 22,00 | KG |
30 | BADEM | FİLE | 11,00 | KG |
31 | BADEM | TOZ | 5,00 | KG |
32 | BADEM UNU | 6,00 | KG | |
33 | BAGET EKMEK | 40,00 | ADET | |
34 | BAL | 7,50 | KG | |
35 | BALDO PİRİNÇ | 5,00 | KG | |
36 | BALIK SOSU | 2 | LİTRE | |
37 | BALIK SUYU | 5 | LİTRE | |
38 | BALSAMİK SİRKE | 6,00 | LİTRE | |
39 | BARBEKÜ SOS | 460 KGLIK | 5,00 | ADET |
40 | BARBUNYA | TAZE | 8,00 | KG |
41 | BASMATİ PİRİNÇ | 5 | KG | |
42 | BAZLAMA | KÜÇÜK BOY | 40,00 | ADET |
43 | BEBEK ROKA | 30,00 | BAĞ | |
44 | BERGAMA TULUM | 1,00 | KG | |
45 | BEYAZ BİBER | TANE | 1,00 | KG |
46 | BEYAZ LAHANA | 21,00 | ADET | |
47 | BEYAZ LAHANA | KÜÇÜK | 60,00 | KG |
48 | BEYAZ PEYNİR | YAĞLI | 6,00 | KG |
49 | BEYAZ SİRKE | 5 | LİTRE | |
50 | BEZELYE | DONDURULMUŞ | 9,00 | KG |
51 | BİBER | KÖY BİBERİ | 25 | KG |
52 | BİBER | ÇARLİSTON | 27,00 | KG |
53 | BİBER | SİVRİ-TATLI | 3,00 | KG |
54 | BİBERİYE | KURU | 1,00 | KG |
55 | BİBERİYE | TAZE | 3,00 | PAKET |
56 | BİFTEK | 8 | KG | |
57 | BİTTER KUVERTÜR | 20,00 | KG | |
58 | BLUEBERRY | 5,00 | KG | |
59 | BÖĞÜRTLEN | 5,00 | KG | |
60 | BONE | KULLAN AT | 5 | PAKET |
61 | BONFİLE | DANA | 27,00 | KG |
62 | BONFİLE | KUZU | 5,00 | KG |
63 | BRİE | 1,00 | KG | |
64 | BROKOLİ | 5,00 | KG | |
65 | BRÜKSEL LAHANASI | 20 | PAKET | |
66 | BUĞDAY | HAŞLANMIŞ | 5,00 | KG |
67 | BULGUR | PİLAVLIK | 15,00 | KG |
68 | BURÇAK BİSKÜVİ | 50,00 | PAKET | |
69 | BÜTÜN TAVUK | 38,00 | KG | |
70 | CALİFORNİA BİBER | 15,00 | KG | |
71 | ÇAM FISTIĞI | 3,00 | KG | |
72 | CAMAMBERT | 1,00 | KG | |
73 | ÇANAK ENGİNAR | 40,00 | ADET | |
74 | ÇEKİLMİŞ İÇ YAĞ | 1 | KG | |
75 | ÇEKİRDEKSİZ YEŞİL ZEYTİN | 5,00 | KG | |
76 | ÇERİ DOMATES | 25,00 | KG | |
77 | CEVİZ | İÇ | 22,00 | KG |
78 | CHEDDAR | 1,00 | KG | |
79 | CHİBATTA | 25,00 | ADET | |
80 | CHİLİ BİBER | 1,00 | KG | |
81 | CHİLİ GARLİC SOS | 1 | LİTRE | |
82 | CHİPOTLE TOZU | 0,200 | KG | |
83 | CHİPOTLES PEPPER | 10,00 | KUTU | |
84 | CHOPSTİCK | 200,00 | ADET | |
85 | CİĞER | 10,00 | KG | |
86 | ÇİKOLATA | BEYAZ DROP | 2,00 | KG |
87 | ÇİKOLATA | SÜTLÜ DROP | 4,00 | KG |
88 | ÇİLEK | 60,00 | KG | |
89 | ÇİLEK REÇELİ | 2,00 | KG | |
90 | ÇİLEKİ KUVERTÜR | 8,00 | KG | |
91 | ÇİLEKLİ PASTACILIK KARIŞIMI | 1 | ŞİŞE | |
92 | ÇÖREKOTU | 2,00 | KG | |
93 | ÇUBUK TARÇIN | 15,00 | PAKET | |
94 | DAMLA SAKIZI | 1 | KG | |
95 | DANA JAMBON | 20,00 | PAKET | |
96 | DANA KABURGA | KEMİKLİ | 10 | KG |
97 | DANA KIYMA | YAĞSIZ | 12,00 | KG |
98 | DANA KIYMA | ORTA YAĞLI | 85,00 | KG |
99 | DANA KIYMA | YAĞLI | 20,00 | KG |
100 | DANA KIYMA | AZ YAĞLI | 4,00 | KG |
101 | DANA KUŞBAŞI | İNCE ÇEKİLMİŞ | 8,00 | KG |
102 | DANA NUAR | FİLETO | 10,00 | KG |
103 | DARK SOYA SOSU | 1 | LİTRE | |
104 | DEMİRHİNDİ | 25 | ADET | |
105 | DENİZ TARAĞI | TEMİZLENMİŞ | 2,50 | KG |
106 | DEREOTU | 35,00 | DEMET | |
107 | DİŞ FIRÇASI | 15,00 | ADET | |
108 | DİVLE TULUM PEYNİRİ | 1,00 | KG | |
109 | DOLMALIK BİBER | 2,00 | KG |
110 | DOLMALIK BİBER | YEŞİL | 10 | KG |
111 | DOMATES | 115,00 | KG | |
112 | DOMATES | YEŞİL | 5,00 | KG |
113 | DOMATES | RİO | 300,00 | KG |
114 | DOMATES PÜRESİ | 15 | KG | |
115 | EDAM | 1,00 | KG | |
116 | EDİRNE EZİNE PEYNİRİ | 1,00 | KG | |
117 | EKMEK | SOMUN | 13,00 | ADET |
118 | EKŞİ KREMA | 4,00 | LİTRE | |
119 | ELMA | 5,00 | KG | |
120 | ERİK | 5,00 | KG | |
121 | ESMER BULGUR | ÇİĞKÖFTELİK | 10,00 | KG |
122 | ESMER ŞEKER | 26,00 | KG | |
123 | ET SUYU | 15 | LİTRE | |
124 | ETİL ALKOL | 1 | KG | |
125 | EZİNE PEYNİRİ | 5,00 | KG | |
126 | FAJİTA BAHARATI | 0,500 | KG | |
127 | FESLEĞEN | 70,00 | PAKET | |
128 | FİLDİŞİ KUVERTÜR ÇİKOLATA | 15,00 | KG | |
129 | FİLTRE KAHVE | 1,00 | KG | |
130 | FINDIK | İÇ | 10,00 | KG |
131 | FINDIK | TOZ | 5,00 | KG |
132 | FINDIK KIRIĞI | 17,00 | KG | |
133 | FINDIK UNU | 5,00 | KG | |
134 | FRAMBUAZ | DONDURULMUŞ | 5,00 | KG |
135 | FRAMBUAZ PÜRESİ | 5,00 | KG | |
136 | FRENK SOĞANI | 10 | BAĞ | |
137 | FRENK ÜZÜMÜ | 5,00 | KG | |
138 | FÜME KABURGA | 25,00 | PAKET | |
139 | GALETA | ÇEKİRDEKLİ | 20,00 | PAKET |
140 | GALETA UNU | 8,00 | KG | |
141 | GIDA BOYASI | SARI | 1,00 | ADET |
142 | GIDA BOYASI | KIRMIZI | 1,00 | ADET |
143 | GIDA BOYASI | TURUNCU | 1,00 | ADET |
144 | GIDA BOYASI | YEŞİL | 1,00 | ADET |
145 | GIDA KALEMİ | 10,00 | adet | |
146 | GLİKOZ ŞURUBU | 3,00 | KG | |
147 | GOUDA | 6,00 | KG | |
148 | GOUDA | YEŞİL PESTOLU | 5,00 | KG |
149 | GRANÜL KAHVE | 1,00 | KG | |
150 | HARDAL | XXXXX | 22,00 | ADET |
151 | HARDAL | TANELİ | 5,00 | KUTU |
152 | HATAY KIRMA YEŞİL ZEYTİN | 5,00 | KG |
153 | HAVUÇ | 111,00 | KG | |
154 | HELLİM PEYNİRİ | 200 KGLIK | 55,00 | KG |
155 | HİNDİ FÜME | 30,00 | PAKET | |
156 | HİNDİ JAMBON | 20,00 | PAKET | |
157 | HİNDİSTAN CEVİZİ | 2,00 | KG | |
158 | HİNDİSTAN CEVİZİ RENDESİ | 5 | KG | |
159 | HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ | 10 | LİTRE | |
160 | HİNDİTAN CEVİZİ | 20 | ADET | |
161 | HURMA | 5,00 | KG | |
162 | İÇ MİDYE | 10,00 | KG | |
163 | ICEBERG | 15,00 | ADET | |
164 | İNCE BULGUR | 45,00 | KG | |
165 | İNSTANT MAYA | KÜÇÜK PAKET | 120,00 | ADET |
166 | İRMİK | 22,00 | KG | |
167 | İSLİ ÇERKEZ PEYNİRİ | 5,00 | KG | |
168 | İSLİ PEYNİR | ABAZA | 1,00 | KG |
169 | İSOT | 5,00 | KG | |
170 | ISPANAK | 35,00 | BAĞ | |
171 | IZGARA ZEYTİN | YEŞİL | 3,00 | KG |
172 | İZMİR TULUM | 5,00 | KG | |
173 | İZOMALT | 2,00 | KG | |
174 | JALAPENO | ÇİĞ | 9,00 | KG |
175 | KABAK | 20,00 | KG | |
176 | KABAK | 10 | KG | |
177 | KABARTMA TOZU | KÜÇÜK PAKET | 170,00 | ADET |
178 | KABARTMA TOZU | 3,00 | KG | |
179 | KAKAO | 12,00 | KG | |
180 | KAKAO YAĞI | 8,00 | KG | |
181 | KAKULE | TÜM | 1 | KG |
182 | KALAMAR | BÜTÜN HALDE, DERİSİ ALINMIŞ | 45,00 | ADET |
183 | KANOLA YAĞI | 1 | KG | |
184 | KAPYA BİBER | 41,00 | KG | |
185 | KARABİBER | TANE | 5,00 | KG |
186 | KARABİBER | TOZ | 7,00 | KG |
187 | KARADUT | DONDURULMUŞ | 6,00 | KG |
188 | KARAMELLİ PASTACILIK KARIŞIMI | 1 | ŞİŞE | |
189 | KARANFİL | TANE | 2,00 | KG |
190 | KARBONAT | 4,00 | KG | |
191 | KARİDES | ORTA BOY | 18,00 | KG |
192 | KARİDES | JUMBO | 5 | KG |
193 | KARNABAHAR | KÜÇÜK | 20,00 | KG |
194 | KARS KAŞARI | 1,00 | KG |
195 | KARS KGAVYER | 9,00 | KG | |
196 | KAŞAR PEYNİRİ | 14,00 | KG | |
197 | KAVANOZ | CAM 1 KG'LIK | 350,00 | ADET |
198 | KAYA TUZU | 3,00 | KG | |
199 | KAYA TUZU | İNCE | 4,00 | KG |
200 | KAYISI | 5,00 | KG | |
201 | KAYMAK | 10,00 | KG | |
202 | KAZ | BÜTÜN | 3,00 | ADET |
203 | KEÇİ PEYNİRİ | 3,00 | KG | |
204 | KEKİK | KURU | 6 | KG |
205 | KEREVİT | 4,00 | KG | |
206 | KEREVİZ SAPI | 5 | KG | |
207 | KESİLMİŞ YOSUN YAPRAĞI | 100'Lü PAKET | 1 | PAKET |
208 | KESTANE ŞEKER | 10,00 | KG | |
209 | KETÇAP | XXXXX | 30,00 | ADET |
210 | KİMYON | 9,00 | KG | |
211 | KİNOA | 2,5 | KG | |
212 | KİRAZ DOMATES | 10,00 | KG | |
213 | KIRINTI ÇİKOLATA | 3,00 | KG | |
214 | KIRMA YEŞİL ZEYTİN | 7,00 | KG | |
215 | KIRMIZI BİBER | TOZ | 4,00 | KG |
216 | KIRMIZI DOLMALIK BİBER | 10 | KG | |
217 | KIRMIZI LAHANA | 5,00 | ADET | |
218 | KIRMIZI MERCİMEK | 20,00 | KG | |
219 | KIRMIZI SOĞAN | 40,00 | KG | |
220 | KIRMIZI TOZ BİBER | TATLI | 2 | KG |
221 | KİŞNİŞ TOHUMU | 100 | KG | |
222 | KİŞNİŞ TOHUMU | TOZ | 0,100 | KG |
223 | KİVİ | 5,00 | KG | |
224 | KIYMA | XXXXXX | 5 | KG |
225 | KOÇANDA MISIR | 50 | adet | |
226 | KÖFTE BAHARI | 0,50 | KG | |
227 | XXXXX PEYNİRİ | 1,00 | KG | |
228 | KONSANTRE SÜT | 5 | L | |
229 | KONYA KÜFLÜ PEYNİR | YEŞİL PEYNİR | 1,00 | KG |
230 | KORNİŞON | TURŞULUK | 35,00 | KG |
231 | KORNİŞON TURŞU | 9,00 | KG | |
232 | KOŞER TUZU | 1,00 | KG | |
233 | KRAMA SIKMA POŞETİ | 2 | PAKET | |
234 | KREM BEYAZ PEYNİR | PINAR BEYAZ | 45,00 | ADET |
235 | KREM PEYNİR | 300 KGLIK | 25,00 | ADET |
236 | KREM ŞANTİ | KÜÇÜK PAKET | 40,00 | ADET |
237 | KREM ŞANTİ | professionaL | 5,00 | KG |
238 | KREM TARTAR | 1,00 | KG | |
239 | KREMA | 90,00 | LİTRE | |
240 | KÜP ŞEKER | 4,00 | PAKET | |
241 | KURU BİBER | DOLMALIK | 20,00 | PAKET |
242 | KURU DOMATES | 6,00 | KG | |
243 | KURU ERİK | 4,00 | KG | |
244 | KURU FASULYE | HAŞLANMIŞ | 10,00 | PAKET |
245 | KURU HİBİSKÜS ÇİÇEĞİ | 1 | KG | |
246 | KURU HÜNNAP | 1 | KG | |
247 | KURU KAYISI | 9,00 | KG | |
248 | KURU PATLICAN | DOLMALIK | 20,00 | PAKET |
249 | KURU ÜZÜM | 6,00 | KG | |
250 | KURUTULMUŞ ACI BİBER | 100 | KG | |
251 | KURUTULMUŞ ŞİİTAKE MANTARI | 2 | KG | |
252 | KUŞ ÜZÜMÜ | 2,00 | KG | |
253 | KUZU | KUŞBAŞI | 28,00 | KG |
254 | KUZU GERDAN | KEMİKLİ | 12,00 | KG |
255 | KUZU İÇ YAĞ | KUŞBAŞI | 2,00 | KG |
256 | KUZU İNCİK | 20,00 | KG | |
257 | KUZU KESTANE, TAZE | 5 | KG | |
258 | KUZU KIYMA | 6,00 | KG | |
259 | KUZU KUŞBAŞI | KOL | 10,00 | KG |
260 | KUZU KUŞBAŞI | YAĞLI | 10 | KG |
261 | LABNE | 500 KGLIK | 65,00 | PAKET |
262 | LAKTAT | 0,50 | KG | |
263 | XXX XXX KEE SOYA SOSU | 10 | L | |
264 | LEVREK | KÜÇÜK BOY TEMİZLENMEMİŞ | 35,00 | KG |
265 | LEVREK | BÜTÜN VE TEMİZLENMİŞ | 20 | KG |
266 | LEVREK FİLETO | 16,00 | KG | |
267 | LİGHT SOYA SOS | 1 | L | |
268 | LİKİT SU BAZLI GIDA BOYASI | 15,00 | adet | |
269 | LİKİT YAĞ BAZLI GIDA BOYASI | 15,00 | adet | |
270 | LİME | 20,00 | KG | |
271 | LİME KUVERTÜR ÇİKOLATA | 8,00 | KG | |
272 | LİMON | 75,00 | KG | |
273 | LİMON TUZU | 4,00 | KG | |
274 | LİMONLU PASTACILIK KARIŞIMI | 1 | ŞİŞE | |
275 | LOLOROSSO | 5,00 | ADET | |
276 | LOR PEYNİRİ | TUZLU KAŞAR LORU | 11,00 | KG |
277 | LOTUS BİSKÜVİ | 50,00 | PAKET | |
278 | MAASDAM | 1,00 | KG |
279 | MACAR SALAM | 20,00 | PAKET | |
280 | MADEN SUYU | 80,00 | ADET | |
281 | MALDON TUZU | 1,00 | KG | |
282 | MANGO | OLGUN | 55,00 | ADET |
283 | MANTAR | 5 | KG | |
284 | MAPLE GOLDEN ŞURUP | 5,00 | L | |
285 | MARAŞ PUL BİBERİ | 1 | KG | |
286 | MARGARİN | 26,00 | PAKET | |
287 | MARUL | KIVIRCIK | 10,00 | ADET |
288 | MARUL | 10,00 | ADET | |
289 | MASA HARİNA | UN | 10,00 | KG |
290 | MAYDANOZ | 205,00 | DEMET | |
291 | MAYONEZ | XXXXX | 50,00 | ADET |
292 | MAYONEZ | 13,00 | KG | |
293 | MEKSİKA BİBERİ | 2 | KG | |
294 | MEZGİT | 10,00 | KG | |
295 | MİCROFİLİZ | SAKSIDA | 40,00 | ADET |
296 | MİHALİÇ PEYNİRİ | 6,00 | KG | |
297 | MİLFÖY | 20,00 | PAKET | |
298 | MİNİ BONİBON MİX | 2,00 | KG | |
299 | MİNİ SANDVİÇ EKMEĞİ | YUVARLAK | 55,00 | PAKET |
300 | MISIR | KONSERVE (KÜÇÜK BOY) | 30,00 | ADET |
301 | MISIR | DONDURULMUŞ | 7,00 | KG |
302 | MISIR UNU | 5,00 | KG | |
303 | MOZARELLA | 6,00 | KG | |
304 | MUSKAT TOHUMU | 1 | KG | |
305 | MUZ | 35,00 | KG | |
306 | NANE | 5,00 | DEMET | |
307 | NANE | KURU | 4,00 | KG |
308 | NANE | TAZE | 8,00 | KG |
309 | NANE LİKÖRÜ | 1 | ŞİŞE | |
310 | NAR | 20,00 | ADET | |
311 | NAR EKŞİSİ | 7,00 | LİTRE | |
312 | NİŞASTA | BUĞDAY | 11,00 | KG |
313 | NİŞASTA | MISIR | 1 | KG |
314 | NOHUT | HAŞLANMIŞ | 44,00 | KG |
315 | NOHUT | 4,00 | KG | |
316 | NOODLE | 40,00 | PAKET | |
317 | NUTELLA | 2,00 | KG | |
318 | ÖRGÜ PEYNİRİ | 1,00 | KG | |
319 | OVA UN | kek/kurabiye | 50,00 | XX |
000 | XXXXXX | 5,00 | KG |
321 | PANKO | 5,00 | KG | |
322 | PARMESAN | KALIP | 1,00 | KG |
323 | PARMESAN | TOZ | 4,00 | KG |
324 | PASTAS SÜSLEME DRAJE | 2,00 | KG | |
325 | PASTIRMA | 100 KGLIK | 40,00 | PAKET |
326 | PATATES | HAŞLAMALIK | 20,00 | KG |
327 | PATATES | YEMEKLİK | 100,00 | KG |
328 | PATLICAN | KEMER | 65,00 | KG |
329 | PAZI | 20,00 | DEMET | |
330 | PEKMEZ | ÜZÜM | 5,00 | LİTRE |
331 | PIRASA | 4,00 | KG | |
332 | PIRASA SAPI | 2 | KG | |
333 | PİRİNÇ | BALDO | 6,00 | KG |
334 | PİRİNÇ | 25,00 | KG | |
335 | PİRİNÇ CEVİZ | 2,00 | KG | |
336 | PİRİNÇ NOODLE | 2 | KG | |
337 | PİRİNÇ UNU | 10,00 | KG | |
338 | PİRZOLA | KALEM | 12,00 | KG |
339 | PİŞİRME KAĞIDI | EN 37 CM | 30 | ADET |
340 | PORTAKAL | 14,00 | KG | |
341 | PORTAKALLI KUVERTÜR ÇİKOLATA | 8,00 | KG | |
342 | PRALİN | 5,00 | KG | |
343 | PUDRA ŞEKERİ | 30,00 | KG | |
344 | PUDRA ŞEKERİ | 4,00 | KG | |
345 | PUL BİBER | ACI | 19,00 | KG |
346 | QUESCO FRESCO PEYNİRİ | 1 | KG | |
347 | RANCH SOS | 10,00 | PAKET | |
348 | RENDE CHEDDAR PEYNİRİ | 2,5 | KG | |
349 | RESİM FIRÇASI | 15,00 | ADET | |
350 | REYHAN | KURU | 1,00 | KG |
351 | RİCOTTA | 1,00 | KG | |
352 | ROKA | 94,00 | DEMET | |
353 | ROKFOR | 1,00 | KG | |
354 | ROMAN MARULU | 3 | ADET | |
355 | ROZBİF | 100 KGLIK | 30,00 | PAKET |
356 | RUBY KUVERTÜR ÇİKOLATA | 8,00 | KG | |
357 | SAKIZ KABAK | 20 | ADET | |
358 | SALAMURA TUZU | 5,00 | KG | |
359 | SALATALIK | 27,00 | KG | |
360 | SALÇA | DOMATES | 44,00 | KG |
361 | SALÇA | TATLI BİBER | 8,00 | KG |
362 | SALÇA | KARIŞIK | 5,00 | KG |
363 | SARI SUSAM | 1 | KG |
364 | SARIMSAK | 18,00 | KG | |
365 | SARIMSAK TOZU | 1 | KG | |
366 | ŞAVAK TULUM PEYNİRİ | 1,00 | KG | |
367 | SAZAN HAVYARI | 2,00 | KG | |
368 | ŞEFTALİ | 5,00 | KG | |
369 | ŞEHRİYE | ARPA | 2,00 | KG |
370 | ŞEKER | 155,00 | KG | |
371 | ŞEKER | 80 | KG | |
372 | ŞEKER | 10 | KG | |
373 | ŞEKER HAMURU | 10,00 | KG | |
374 | SEMİZOTU | 20,00 | DEMET | |
375 | SEPET PEYNİRİ | 5,00 | KG | |
376 | ŞİLİ BİBER | TAZE KIRMIZI | 5 | KG |
377 | SİMİT | DONDURULMUŞ 4LÜ PAKET | 8,00 | PAKET |
378 | SİRKE | PİRİNÇ | 5 | LİTRE |
379 | SİRKE | ÜZÜM | 25,00 | LİTRE |
380 | SİRKE | ELMA | 5,00 | LİTRE |
381 | SİRKE | ÜZÜM | 5 | LİTRE |
382 | SIVI KREM ŞANTİ | 10,00 | KG | |
383 | SİVRİ BİBER | 10,00 | KG | |
384 | SİYAH KİNOA | 4,00 | KG | |
385 | SOĞAN | 260,00 | KG | |
386 | SOĞUK PASTA JELİ | 2,00 | KG | |
387 | SOMON | FİLETO | 10,00 | KG |
388 | SOMON FÜME | 100 KGLIK | 55,00 | PAKET |
389 | SOYA SOS | 4,00 | LİTRE | |
390 | SPREY KREMA | 5,00 | KG | |
391 | SPREY YAĞ | 15,00 | ADET | |
392 | SRİRACHA | 18,00 | ADET | |
393 | STREÇ FİLM | EN 45 CM | 30 | ADET |
394 | SUCUK | 3,50 | KG | |
395 | SUMAK | 4,00 | KG | |
396 | SUSAM | 5,00 | KG | |
397 | SUSAM YAĞI | 5 | LİTRE | |
398 | SUSHİ PİRİNCİ | 10 | KG | |
399 | SÜT | 185,00 | LİTRE | |
400 | SÜT TOZU | 5,00 | KG | |
401 | SÜTLÜ KUVERTÜR ÇİKOLATA | 20,00 | KG | |
402 | TACO KABUĞU | 12 Lİ | 9 | PAKET |
403 | TAHİN | 17,00 | KG | |
404 | TARÇIN | TOZ | 3,00 | KG |
405 | TATLI PATATES | 10 | KG |
406 | TAVUK | BÜTÜN | 80,00 | KG |
407 | TAVUK BUT | 115,00 | ADET | |
408 | TAVUK BUT | KEMİKSİZ | 10,00 | KG |
409 | TAVUK GÖĞSÜ | 111 | KG | |
410 | TAVUK KIYMA | 10 | KG | |
411 | TAZE FASULYE | 5,00 | KG | |
412 | TAZE İNCİR | 8,00 | KG | |
413 | TAZE KADAYIF | BURMALIK | 20,00 | KG |
414 | TAZE KEKİK | 60,00 | PAKET | |
415 | TAZE KİŞNİŞ | 30,00 | PAKET | |
416 | TAZE NANE | 10 | BAĞ | |
417 | TAZE SOĞAN | 130,00 | DEMET | |
418 | TAZE SOYA FİLİZİ | 3 | KG | |
419 | TAZE ZENCEFİL | 12,00 | KG | |
420 | TEL KADAYIF | TAZE | 6,00 | KG |
421 | TEREYAĞ | 100,00 | KG | |
422 | TOBİKO | 1 | KG | |
423 | TOFU SOYA PEYNİRİ | 1,00 | KG | |
424 | TON BALIĞI | 40,00 | PAKET | |
425 | TONİK | 10 | LİTRE | |
426 | TORTİLLA | BÜYÜK | 100 | ADET |
427 | TORTİLLA | ORTA BOY | 30,00 | PAKET |
428 | TOST EKMEĞİ | TAM TAHILLI | 10,00 | PAKET |
429 | TOST EKMEĞİ | 15,00 | PAKET | |
430 | TOST EKMEĞİ | KEPEKLİ | 15,00 | PAKET |
431 | TOZ BİBER | 1,00 | KG | |
432 | TOZ BİBER | 1,00 | KG | |
433 | TOZ SU BAZLI GIDA BOYASI | 15,00 | ADET | |
434 | TOZ YAĞ BAZLI GIDA BOYASI | 15,00 | ADET | |
435 | TURŞU | CİN BİBER | 2,00 | KG |
436 | TURŞU BİDONU | PLASTİK 3 KG'LIK | 30,00 | ADET |
437 | TUZ | 52,00 | KG | |
438 | TUZSUZ TEREYAĞ | 10,00 | KG | |
439 | UN | 395,00 | KG | |
440 | ÜZÜM | KIRMIZI | 5,00 | KG |
441 | VAN OTLU PEYNİR | 1,00 | KG | |
442 | VANİLYA | 2,00 | KG | |
443 | VANİLYA | KÜÇÜK PAKET | 190,00 | ADET |
444 | VANİLYA ÇUBUĞU | 50,00 | ADET | |
445 | VANİLYALI DONDURMA | 5,00 | KG | |
446 | VİŞENLİ PASTACILIK KARIŞIMI | 1 | ŞİŞE | |
447 | VİŞNE | 5,00 | KG | |
448 | VİŞNE | DONDURULMUŞ | 3 | KG |
449 | VİŞNE REÇELİ | 1,00 | KG | |
450 | WASABİ | 1 | KG | |
451 | WORCESTERSHİRE | 10,00 | ŞİŞE | |
452 | YABANMERSİNİ | KURUTULMUŞ | 3,00 | KG |
453 | YEDİ TÜRLÜ BAHARAT | 1,00 | KG | |
454 | YEDİKULE MARULU | 20,00 | ADET | |
455 | YENGEÇ ETİ | 5 | KG | |
456 | YENİBAHAR | 2,00 | KG | |
457 | YENİLEBİLİR TOZ SİM | 15,00 | ADET | |
458 | YER FISTIĞI | 2,5 | KG | |
459 | YEŞİL ELMA | 15,00 | KG | |
460 | YEŞİL MERCİMEK | 5,00 | KG | |
461 | YENİLEBİLİR ÇİÇEK | 20 | PAKET | |
462 | YOĞURT | 75,00 | KG | |
463 | YOĞURT | SÜZME | 30,00 | KG |
464 | YUMURTA | 30LU | 27,00 | PAKET |
465 | ZENCEFİL | TOZ | 1,00 | KG |
466 | ZENCEFİL TURŞUSU | 2 | KG | |
467 | ZEYTİNYAĞI | 85 | LİTRE |
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………….. (… ) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme gereği Yüklenicinin Sorumlu olduğu giderleri
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi(KDV hariç)damga, resim, harç, ulaşım, masraf ve Teknik Şartname 'de belirtilen tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. YÜKLENİCİ Damga vergisi makbuzunu İdareye ibraz etmekle yükümlüdür.
7.1.2. Bu Protokolün tanzimi, ifası ile sona ermesine dair her türlü vergi, damga vergisi, resmi ve harçlar YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. Sözleşme ile ilgili, damga vergisi ve diğer yasal yükümlülükler YÜKLENİCİ yerine getirilip İDARE’ ye ibraz etmekle yükümlüdür.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname
2) Teknik şartname
3) Sözleşme tasarısı
4) Açıklamalar (varsa),
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 yıldır.
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. Doğuş Üniversitesi Dudullu teslim edilecektir.
10.2. İşe başlama tarihi sözleşme imzalandıktan sonra peyder pey
10.2.1. Sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen gün işe başlanacaktır.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2021-2022 eğitim öğretim Bahar yarıyılı sonuna kadar günlük,haftalık veya aylık ihtiyaca göre peyder pey talep edilecektir.Malzeme teslimi talep tarihinden sonraki iki mesai gününde yapılmalıdır.
10.4. Teslim programında değişiklik
10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Xxxxxxxx uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici …………. [ ] teminat olarak vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi işin bitiminden sonra 14 ay kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
11.2. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. Sözleşme bedeli DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe Müdürlüğü ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. İhale konusu işe ilişkin ödemeler; her sipariş edilen ürünlerin tam ve eksiksiz teslimatından sonra 15 takvim günüdür.
12.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Yükleniciye bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin
İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
16.3. İş programı
16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.
16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,
d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1. Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) Xxxxxxxxx ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
Zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine
ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - Yeni model
17.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 18 - Ambalajlama
18.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
18.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
18.3. Polikarbon damacana su orijinal ambalajında, darbesiz, temiz ve kapak mührü açılmamış ve ambalajlı ürünlerin üzerlerinde üretici firmanın adı, Bakanlıkça verilen iznin tarih ve sayısı, üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olacaktır.
Madde 19 - Reklam yasağı
19.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 20 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
20.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
20.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
20.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
20.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması
21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
21.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 22 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
22.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
22.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
Madde 23 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
23.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
23.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
23.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
23.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
23.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
23.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
23.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
*Sözleşmenin imzalandığı tarihte Korona Virüs salgını olması ve bu sebeple YÜKLENİCİ salgın hastalığın devam ettiği bu sürede söz konusu işi yüklendiği ve yapılabilir / sürdürülebilir olduğunu öngörerek iş bu Sözleşmeyi imzalamıştır. Bu süre zarfında sokağa çıkma yasağı – salgın boyutunun artması vs. olması halinde de korona virüs salgını mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek, sayılamayacaktır. Taraflar bu hususu bildiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
Madde 24 - İdarenin yükümlülükleri
24.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi
24.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
24.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi
24.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
24.3. İzinler ve ruhsatlar
24.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
24.4. İdarenin personeli
24.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.
Madde 25 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
25.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
25.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 26 - Yüklenicinin vekili
26.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
26.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 27 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri
27.1. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Muayene ve Kabul İşlemleri maddesinde bulunan hükümler esas alınacaktır.
Madde 28 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
28.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.
31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
Madde 29 - Sözleşmenin devir şartları
29.1. Sözleşmeler hiçbir koşulda başkasına devredilemez.
Madde 30 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
30.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
30.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 31 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
31.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
31.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin bindeüç oranında gecikme cezası uygulanır.
31.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
31.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 32 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
32.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
32.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ilgili maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
32.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
32.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
32.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
32.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında idare yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ilgili maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
32.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
32.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 33 - Fesih halinde yapılacak işlemler
33.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. Xxxxx tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
33.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak
üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
33.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
33.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
33.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
33.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 34 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
34.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde belirtilen fiil veya davranışlardan, Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ilgili hükmü uygulanır.
Madde 35- Kişisel Verilerin Korunması Taahhüdü;
35.1. Taraflar (YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE) diğer tarafın ürünleriyle, kayıt ve defterleriyle ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin ve karşılıklı olarak gizli addedilen diğer bilgilerin gizli olduğunu ve üçüncü kişilere (kişi, kurum, kuruluş, firma şirket vb.) ifşa yasağına tabi olduğunu, söz konusu bilgileri gizli tutmayı, geçerli kanunlar ve yasal maddeler gerektirmedikçe hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli tedbirleri almayı, b yükümlülüklere kendi personeli veya sair ilgili kişilerinde uymasını sağlamayı, gizli bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanılmasına sunmamayı kabul ve taahhüt ederler.
35.2.YÜKLENİCİ iş bu sözleşmede yer alan gizlilik maddesi hükmü gereği kişisel bilgilerin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenliği sağlamak üzere, kişilerin onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmamayı Kişisel Bilgilerin kullanılmasında, '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na’ ve tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmektedir. YÜKLENİCİ veri işleyen sıfatı ile gerek iş bu sözleşmede gereğince T.C. Doğuş Üniversitesi adına yapacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
35.3. YÜKLENİCİ, Kişisel Verilere gerek kendi personeli gerek yardımcı şahısları tarafından ve gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve Kişisel Verilerin işlenmesini, aktarımı, amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde hukuki, teknik ve çevresel olarak tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından nezdinde saklanan Kişisel Verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını, KVKK m.12
f.2 gereğince kişisel verilerin sağlanması konusunda sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
35.4.Tüm kişisel verileri işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri Doğuş Üniversitesinin önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde 3. Kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
35.5. İş bu KVKK hükümleri sözleşme süresi ile sınırlı değildir
Madde 36 - Anlaşmazlıkların çözümü
36.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkilidir.
Madde 37 - Hüküm bulunmaxxx xxxxxx
37.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 38 - Diğer hususla
38.1. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını başkalarına devir veya temlik edemez.
38.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Politikasındaki taahhütlerin yerine getirilmesi ilgili taraflarca esas alınacaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Politikası:
• Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
• Çalışma ortamlarımızı paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek.
• Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak
• Çevre etkilerimizi kaynağında azaltmak
• Var olanla yetinmeyip sürekli gelişmek
• Sistem yaklaşımıyla çözüm üretmek
• Biz bilinci ile çalışmak. Satınalma Politikamız:
Tedarikçilerimizle güvene, saygıya, eşitliğe dayalı ilişkiler geliştirilmesine ve doğru ürününün zamanında, uygun fiyatla, rekabetçi bir ortamda temin edilmesine odaklanarak, tedarik sürecini yönetmek.
Madde 39 - Sözleşmenin imzalanması
39.1. Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra karşılıklı mutabakat sağlanarak …………… Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.