SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SAKARYA
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SAKARYA
SAP YAZILIMLARI OPERASYONEL DESTEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Numarası:
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ( bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde imzalanmıştır.
ŞİRKET ve YÜKLENİCİ ayrı ayrı “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.
2. İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Şirket
Tebligat Adresi : Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx/XXXXXXX
Tel No 0 000 000 00 00
Faks No 0 264 275 33 20
e-Mail Adresi : xxxx@xxxxx.xxx KEP Adresleri : xxxxx@xx00.xxx.xx
Vergi Dairesi/No : Gümrükönü / 740 004 3797
2.2. Yüklenici
Adres :
Tel :
Faks :
V.D./No :
E mail :
3. TEBLİGATA İLİŞKİN HUSUSLAR
İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak tarafların Sözleşme’nin
2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerine ya da daha sonra yazılı olarak bildirecekleri diğer adreslere yapılacaktır. Taraflar, Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri olduğunu kabul ederler. Bu adreslere yapılacak olan her türlü yazılı bildirim, ilgili tarafın eline geçmemiş olsa dahi, ilgili tarafça tebellüğ edilmiş kabul edilecektir.
Taraflar, bu adresler dışında diğer bir yeri yasal ikametgâh olarak belirleyecek olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 10 (on) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt eder. Xxxxxxxx, alındığı yazılı olarak teyit edilmek kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Bu Sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından yapılacak ihbar ve ihtarların, Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasına uygun olarak yapılmadığı gerekçesi ile geçersiz olduğu, YÜKLENİCİ tarafından ileri sürülemeyecektir.
4. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Sözleşme konusu iş aşağıda listelenen SAP yazılımları ve modülleri için YÜKLENİCİ’den operasyonel destek ve geliştirme hizmeti alınmasıdır.
İşbu Sözleşme’nin kapsamına aldığı ŞİRKET tarafından kullanılmakta olan SAP yazılımları ve modülleri aşağıdaki gibidir:
4.1. SAP ERP (ECC) Sistemleri
• SAP FI
• SAP CO
• SAP TRM
• SAP MM
• SAP SD
• SAP IM
• SAP PS
• SAP PM
• SAP HR Sistemleri
• Successfactors
• SAP Xxxxx
• SAP PO
4.2. SAP CRM
• SAP CRM
• SAP Portal
4.3. SAP BASIS
• SAP PO
• Exadata Sistemi Yönetimi
4.4. SAP IS-U
• DM (Cihaz Yönetimi)
• FICA (Sözleşme Muhasebesi)
• MD (Xxx Xxxx Yönetimi)
• BI-IN (Tahakkuk ve Faturalama)
• WM (İş Yönetimi)
• IDE (Şirketler arası veri aktarımı)
• WFM (İşgücü Yönetimi)
• Mobil (Saha İş Gücü Yönetimi Uygulaması)
4.5. Raporlama Sistemi
• SAP BI/BW (Sistem kapatılana kadar)
• BW4HANA
5. SÖZLEŞMENİN SORUMLUSU
ŞİRKET’in Sözleşme Sorumlusu Görkem KARADENİZ’dir. YÜKLENİCİ, bütün işleri Sözleşme Sorumlusunun Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Sözleşme Sorumlusunun değişikliği durumu YÜKLENİCİ ’ye bildirilen Sözleşme Sorumlusunun bağlı olduğu Bölüm Müdürlüğü tarafından bildirilir. YÜKLENİCİ sözleşme sorumlusu ’dir. Sözleşme sorumlusu ŞİRKET’in taleplerine yanıt
verebilecek nitelikte …hafta içi mesai saatleri dahilinde (08:30-17:30) ve acil durumlarda ulaşılabilir olmalı ve ŞİRKET ile ilgili tüm telefon ve yazışmalarda muhatap olmalıdır. YÜKLENİCİ bu kişinin yokluğunda diğer bir kişiye bu görevin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kişiye ulaşılamaması YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan kurtarmaz. YÜKLENİCİ ’nin sözleşme sorumlusunun değişikliği durumu YÜKLENİCİ tarafından değişiklik öncesi ŞİRKET’e yazılı olarak bildirilecektir.
6. SÖZLEŞME SÜRESİ
Sözleşme süresi, sözleşme imzası ile başlayacak olup, ../…/2023 ile …/…/2025 tarihleri arasında olmak üzere 2 (iki) yıldır.
Taraflar karşılıklı imzalayacakları ek protokoller ile işbu sözleşmede değişiklik yapabilirler ve bu protokollerin işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşmenin süresinin bitiminden en az 30 gün önce YÜKLENİ’nin yazılı bilgilendirilmesi kaydı ile sözleşme en fazla 1(bir) yıl süre ve aynı koşul ve birim fiyatlar ile uzatılabilir.
7. SÖZLEŞME BEDELİ, SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN/OLMAYAN GİDERLER, FATURALANDIRMA, ÖDEME, TESLİMAT VE AMBALAJ
7.1 Sözleşme Bedeli
Sözleşme bedeli, EK-2 Birim Fiyat Teklif Cetveli tablosunda belirtildiği üzere iki yıl için toplam
………………TL ( )’ dir.
ŞİRKET, sözleşme süresi içinde sözleşme konusu işlerin dilediği kısımlarını, sözleşme bedelinin %25’inden eksik ve %25’inden fazla olmamak şartıyla aynı koşul ve birim fiyatlarla istediği oranda arttırmaya ve azaltmaya yetkilidir.
7.2. Sözleşme Bedeline Dahil Olan / Olmayan Giderler
İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, Sözleşme bedeline dahil olmayıp ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ ’ye ödenir.
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler (nakliye, kargo, posta vb. dahil) Sözleşme bedeline dahildir ve YÜKLENİCİ tarafından ayrıca talep edilemez.
YÜKLENİCİ, ürünün niteliklerine uygun şekilde kullanılabilmesini sağlayan yazılımları için ek bir lisans bedeli talep edemez.
Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisini ödeme yükümlülüğü ŞİRKET’tedir.
7.3. Faturalandırma
Faturalar, Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip aylık ve Türk Lirası olarak ŞİRKET’in aşağıdaki fatura adresine düzenlencektir. Tüm faturalarda işbu sözleşmenin numarası ve bu sözleşmeyle ilişkili sipariş numarası mutlaka yazılacaktır. (TEDARİKÇİ E-Fatura mükellefi ise; E-Faturasını Türk Lirası olarak ŞİRKET’in aşağıdaki adresine düzenleyerek ilgili elektronik ortamda göndermek zorundadır.)
(Yurtiçindeki müşterilere hitaben düzenlenen faturalarda TL karşılıklarının fatura üzerinde bulunması VUK gereği zorunlu olduğundan; faturaların TL tutarları fatura tarihindeki döviz alış kuru ile hesaplanmalıdır).
E-Fatura Kayıtlı Kullanıcısı olmayan YÜKLENİCİ, e-arşiv faturasını öncelikle PDF ve UBL olmak üzere her iki formatta e-posta yoluyla xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx adresimize göndermelidir.
Aksi taktirde ŞİRKET’in aşağıda belirtilen fatura adresine hitaben düzenlenmiş basılı kağıt ya da basılı e-arşiv faturasını kaşe ve ıslak imza ekleyerek, ŞİRKET’in Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edecektir.
SEDAŞ, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xx:000 Xxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx Gümrükönü V.D. 7400043797
Şirketin Muhasebe departmanı ile iletişime geçilerek (xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx) geçici vergi öncesi 3 (üç) ayda bir yazılı mutabakat yapılır.
Tüm faturalarda iş bu sözleşmenin numarası ve bu sözleşmeyle ilişkili sipariş numarası mutlaka yazılacaktır.
YÜKLENİCİ, faturayı ilgili ayın son gününde düzenlerse, düzenlenme tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ŞİRKET’e teslim eder. Faturanın 10 (on) günden daha geç bir sürede ŞİRKET’e teslim edilmesi halinde YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in işbu Sözleşme’de öngörülen ödeme tarihinden daha sonraki bir tarihte ödeme yapma hakkının bulunduğunu peşinen kabul eder.
7.4. Ödeme
ŞİRKET, fatura bedellerini fatura tarihinden 30 gün sonraki ilk Perşembe günü YÜKLENİCİ’nin banka hesabına havale etmek suretiyle TL olarak ödeyecektir. Resmi tatile denk gelen ödeme günleri bir sonraki iş gününe kaydırılır.
ŞİRKET’ in herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmeden ya da bu minvalde bir şerh düşmeden YÜKLENİCİ’ ye ödemede bulunması, herhangi bir uyuşmazlık halinde YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’in yasal haklarını saklı tutmadığı anlamında yorumlanmayacak bir itiraz veya def’i olarak ileri sürülemeyecektir.
ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ’ ye fazla ödeme yapıldığının anlaşılması ve yazılı olarak bildirilmesi halinde, fazla yapılan ödeme, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde YÜKLENİCİ tarafından, ŞİRKET’e iade edilmek zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren ŞİRKET, her türlü akdi, hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen tutarı, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle YÜKLENİCİ istihkakından, kesin teminatından ya da alacaklarından tahsil eder.
İşbu sözleşme kapsamında, işe başlamadan önce veya işin herhangi bir aşamasında yükleniciye avans ödemesi yapılmayacaktır.
8. GARANTİ
Teknik şartname madde 13.1’de gerekli garanti koşulları belirtilmiştir.
9. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
9.1 YÜKLENİCİ bu Sözleşme’de tanımı yapılan ve Madde 4’te kapsamı belirtilen hizmetleri/işi işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan (EK-3) SAP Operasyonel Destek Hizmetleri Teknik Şartnamesi’ne ve Sözleşme’nin diğer eklerine uygun olarak yapmakla yükümlüdür.
9.2 ŞİRKET ortamında yapılan çalışmalarda, YÜKLENİCİ çalışanları, ŞİRKET’in kendi çalışanları için belirlediği işyeri ve diğer kurallarına riayet edecektir. ŞİRKET herhangi bir gerekçe göstermeksizin, YÜKLENİCİ çalışanlarının değiştirilmesini talep etme hakkına sahip olup, ŞİRKET’in böyle bir talebi olması durumunda YÜKLENİCİ, talebin kendisine bildiriminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde, değiştirilmesi talep edilen ilgili çalışan yerine, yeni bir çalışan görevlendirecektir.
9.3 Sözleşme’ye bağlanan her türlü iş, YÜKLENİCİ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. YÜKLENİCİ, bütün işleri Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile yapmakla yükümlüdür..
9.4 YÜKLENİCİ, kendisinin Sözleşme’yi gereği gibi ifa etmemesinden ve/veya bu sebeple ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zarar ile kar kayıplarından, herhangi bir gerekçe ile ŞİRKET’i veya ŞİRKET çalışanlarını sorumlu tutamaz.
9.5 YÜKLENİCİ, Bildirim Sistemi’nde, ŞİRKET’in bildirim açabilmesi için, ŞİRKET’e user (kullanıcı adı) ve password(şifre) verecektir. ŞİRKET, bildirimlerin statülerini Bildirim Sistemi’nden raporlayabilecektir. ŞİRKET’in gerekli gördüğü durumlarda YÜKLENİCİ, bildirimden itibaren, ilgili bildirime istinaden ŞİRKET Sözleşme sorumlusu ile anlaşmaya varılan süre içerisinde yerinde destek olacaktır. Desteğin yerinde verilmesi YÜKLENİCİ’ye herhangi bir ad altında ek bir ücret talep etme hakkı vermez.
9.6 SAP harici sistemlerin bakım, uygulama ve geliştirme desteği Sözleşme kapsamında yer almamaktadır. Ancak YÜKLENİCİ, gerek SAP harici sistemlerle olan entegrasyonlar gerekse SAP Basis hizmet esnasında karşılaşılan sorunların çözümünde diğer tedarikçilerle işbirliğini en yüksek düzeyde sağlayacaktır.
9.7 YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işte istihdam edeceği herhangi bir çalışanın uğrayabileceği kaza, yaralanma, meslek hastalığı, ölüm ve maluliyet vb. ile ilgili veya bunun neticesi olarak ortaya çıkacak zarar ve ziyandan veya kanunen ödenmesi gerekecek tazminat ve masraflardan, cezai davalardan tüm özel ve resmi mercilere karşı kendisinin sorumlu ve muhatap olacağını ve ŞİRKET’in bu konularla ilgili hiçbir sorumluluğunun olmayacağını, ŞİRKET’e karşı yöneltilen her türlü talepten ŞİRKET’i beri kıldığını gayri kabili rücu olarak kabul, taahhüt ve beyan eder.
9.8 YÜKLENİCİ, çalışanlarının işbu Sözleşme konusu işin ifası sırasında ŞİRKET’e, ŞİRKET’in çalışanlarına ve 3. şahıslara verecekleri her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran sorumludur.
9.9 YÜKLENİCİ, kendisi tarafından işbu Sözleşme kapsamında temin edilecek her türlü hizmetin basiretli bir tacirden beklenen özen yükümlülüğü çerçevesinde yerine getirileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.10 YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu hizmetleri yerine getirmek için gerekli beceri, bilgi ve yetkiye sahip olduğunu ve hizmetleri en yüksek profesyonel standartlara ve işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti eder.
9.11 YÜKLENİCİ, işbu Sözleşmenin süresinin dolması veya feshedilmesinden hemen sonra, ŞİRKET’e ait her türlü bilgiyi (imha öncesi ŞİRKET ‘i bilgilendirmek ve ŞİRKET ‘in talebi olması durumunda bir kopyasını ŞİRKET’e verdikten sonra) imha etmeyi, bunları hiçbir şekilde kullanmamayı ve hiçbir şekilde 3. Kişi ve kuruluşlara ifşa etmemeyi, ŞİRKET’in talebi üzerine her türlü bilgi, belge, doküman, vs’yi ŞİRKET’e derhal iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in uğradığı doğrudan, dolaylı zararlar ile kar kaybının yanında Sözleşme bedelinin %50’si tutarında sözleşme cezası ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.12 YÜKLENİCİ, gereği gibi ya da sözleşme ve eklerinde belirtilen sürelerde karşılayamadığı taleplerle ilgili düzeltici aksiyonları planlamak, bildirimlerin karşılanmasını güvence altına almak için gerekli aksiyonları devreye almakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in talep etmesi halinde bu kapsamda yürütülen çalışmalara dair ŞİRKET’i bilgilendirecektir.YÜKLENİCİ işbu Sözleşme’nin gereğini yerine getirebilmesi için zorunlu olan faaliyet iznini, sertifikasını ya da yeterliliğini kaybettiğinde ŞİRKET’i derhal yazılı olarak bilgilendirecek olup, bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklı olarak ŞİRKET’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararlar ile kar kaybından sorumlu olacaktır.
10. ŞİRKET’İN HAK VE SORUMLULUKLARI
10.1 ŞİRKET, sözleşme kapsamına giren tüm destek ve geliştirme çalışmaları için YÜKLENİCİ çalışanlarına gerekli altyapı ortamını (sistem bağlantısı, network’e ulaşım vb.) ve bilgi paylaşımını ŞİRKET politikalarının imkan verdiği ölçüde sağlayacaktır. YÜKLENİCİ çalışanlarına, yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar doğrultusunda, ofis ve
bilgisayar sistemlerine yerinde veya uzak bağlantı giriş izni, ŞİRKET Bilgi Teknolojileri SAP Yönetimi Birimi kontrolünde sağlanacaktır.
10.2 ŞİRKET’in, başka firmalardan temin edeceği, 3.parti yazılım, cihaz ve/veya interface vb. gibi işlerin gecikmesinden dolayı, bu Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ tarafından verilecek hizmette gecikme olmasından, gecikmenin YÜKLENİCİ’nin gereken işbirliğini sağlamamasından kaynaklandığı haller hariç olmak üzere, ŞİRKET sorumludur.,
10.3 ŞİRKET, gecikmesinde sakınca bulunan acil durumlar hariç, YÜKLENİCİ Bildirim Sistemi’ni kullanarak YÜKLENİCİ’den talepte bulunacaktır. YÜKLENİCİ, ŞİRKET için aciliyeti olan durumlarda Bildirim Sistemi haricinde iletilen talepleri ivedilikle cevaplandıracak ve çözümleyecektir. YÜKLENİCİ bu gibi durumlarda müdahalede bulunmak için talep girilmiş olması ya da başkaca bir şart aramayacaktır.
10.4 ŞİRKET’in YÜKLENİCİ tarafından gönderilen herhangi bir dokümanı, ürünü, hizmeti gözden geçirmiş ya da onaylamış olması YÜKLENİCİ’nin Sözleşme kapsamındaki sorumluluğunun azaldığı ya da sona erdiği şeklinde yorumlanamayacaktır.
11. ŞİRKETİN SEÇİMLİK HAKLARI ve CEZAİ ŞARTLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
İşin YÜKLENİCİ tarafından işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen, talep edilen işlerle ilgili olarak yapılan planlama çalışması sonrası belirlenen sürelerde yerine getirilmemesi durumunda ŞİRKET’ in ihtar ve prostesto çekmeksizin herhangi bir ad altında tazminat/bedel ödemeksizin haklı sebeple sözleşmeyi feshedip fesih ve/veya Sözleşme’nin ilgili hükmüne aykırılık dolayısı ile oluşan doğrudan, dolaylı zararını ve kar kaybını isteme; sözleşme konusu işin tamamlanmasını isteme ve geç tamamlanmasından dolayı oluşan zararlarını ve kar kaybını talep etme seçimlik hakkı bulunduğunu taraflar beyan, kabul ve taahhüt ederler.
YÜKLENİCİ’nin sözleşme kapsamındaki hizmeti sözleşmeye uygun şekilde sağlamaması durumunda ŞİRKET dilerse hizmeti 3. Bir kişiden alarak bedelini YÜKLENİCİ’ye rücu etme hakkına sahiptir. 3. Kişinin müdahalesi YÜKLENİCİ’nin sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemesi için bir gerekçe olarak ileri sürülemeyecektir.
Mücbir sebepler ve YÜKLENİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan haller hariç, Şartnamenin 7. maddesinde verilmiş Kalite Parametreleri Tablosunda belirtilen sürelerde tamamlayamaması durumunda, aşağıda tanımlanmış cezai bedeller uygulanacaktır.
ŞİRKET, ardışık olarak 3 ay boyunca verilen termin tarihlerine uyulmaması durumunda, ceza bedellerini talep etme hakkının yanı sıra, Sözleşme’yi haklı nedenle feshetme ve/veya fesih ve ilgili maddenin ihlali nedeniyle oluşan doğrudan, dolaylı zararlarının tazminini ve kar kaybını talep etme hakkına sahip olacaktır. ŞİRKET’in bu kapsamdaki herhangi bir seçimlik hakkını kullanması, ŞİRKET’in ceza bedellerini herhangi bir zamanda talep etmesine engel değildir.
Verilen termin tarihlerine uyulmaması durumuna yönelik cezalar:
Operasyonel Destek ve geliştirme talepleri hizmet seviyeleri için ölçümler ve değerlendirmeler aylık dönemlerde yapılacak, sonuçlara göre uygulanması gereken ceza bedelleri de aylık faturaya yansıtılacaktır. Ceza bedelleri, ilgili aya denk düşen hizmet bedelinin toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda ceza bedelini YÜKLENİCİ ‘ye fatura edilmek suretiyle tahsil edilecektir.
Hedeflerin sağlanması kontrolü aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Aylık ŞİRKET’e iletilen ticket sayısı / Aylık kapatılan ticket sayısı ) *100
Hedeflerin sağlanamaması durumunda aşağıdaki oranlarda cezai şartlar uygulanacaktır.
Ay İçerisinde Hedeflerin Sağlanamama Yüzdesi | Uygulanacak Yaklaşım |
(S %) | |
> %85 | Ceza uygulanmayacaktır. |
%80 - %85 | İlgili hizmet kategorisine ait aylık hakedişe karşılık gelen fatura tutarı %5 oranında azaltılacaktır. |
%75 - %80 | İlgili hizmet kategorisine ait aylık hakedişe karşılık gelen fatura tutarı %10 oranında azaltılacaktır. |
< %75 | İlgili hizmet kategorisine ait aylık hakedişe karşılık gelen fatura tutarı %15 oranında azaltılacaktır. |
Haftalık çalışma planının iletilmemesi durumunda aylık bedel üzerinde %1 ceza uygulanacaktır.
Tüm bunlara ek olarak 15 iş günü içerisinde dönüş yapılmayan her ticket için yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere, hedeflerin sağlanamaması yüzdeleri < %75 olarak düşünülüp ceza uygulanacaktır.
12. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
12.1 YÜKLENİCİ tarafından bu sözleşme kapsamında üretilen her türlü bilgi, belge, rapor ve veri tabanı ŞİRKET’ e aittir. ŞİRKET’ e ait her türlü bilgi, veri, belge, rapor, veri tabanı gibi bilgi ve belgeler üçüncü şahıslara devredilemez veya üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. İşbu Sözleşme bakımından tarafların ifa yardımcıları üçüncü şahıs sayılmaz ve fakat YÜKLENİCİ, ifa yardımcılarının her türlü eyleminden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.2 YÜKLENİCİ, yapılan işle ilgili olarak elde edilmiş her türlü bilgi ve belgenin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda YÜKLENİCİ, her türlü bilgi ve belgenin üçüncü şahıslara açıklanmaması ve ancak ŞİRKET’in önceden yazılı rızası alınarak kullanılmasının söz konusu olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
12.3 YÜKLENİCİ, kendisine herhangi bir şekilde verilecek veya gönderilecek hiçbir belgenin, raporun, faturanın, herhangi bir yazılı, görsel, işitsel bilginin veya bilgisayar programının kopyasını almayacağını ve aslını ya da kopyalarını 3. şahıslara vermeyeceğini, her türlü bilgi, belge ve sair dokümanın gizliliğinin esas olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.4 Taraflardan her biri, diğer tarafın kendisine teslim ettiği veya başka şekilde eline geçen tüm bilgi, belge, veri veya Know- How’ı gizli tutacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli tutmalarını temin edeceğini, tarafların yazılı mutabakatını almadan veya ancak yasal (adli makamların talebi halinde ve taleple sınırlı kalmak kaydıyla) gereklilik olmadıkça üçüncü şahısların kullanımı için açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.5 Bilgi ve belgelerin üçüncü şahıs veya kuruluşlar ile paylaşıldığının tespit edilmesi halinde, ŞİRKET’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zarar ile kar kaybı YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve ŞİRKET diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra Sözleşmeden doğan fesih hakkını kullanabilir.
12.6 YÜKLENİCİ, ŞİRKET’ in tabi olduğu ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standart maddelerine ve bu kapsamda ŞİRKET’ te belirlenmiş olan kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.
12.7 YÜKLENİCİ, söz konusu uygulamalarda bulunan/bulunması muhtemel Kişisel Bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ŞİRKET Bilgi Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun olarak işlemek, muhafaza etmek, gizliliğini korumak ve saklamak ve süresi sonunda imha etmekle yükümlüdür.
13. ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI:
YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işlerin tamamı ya da bir kısmını, ŞİRKET’İN bilgisi ve yazılı onayı dahilinde alt yükleniciye yaptırabilir. YÜKLENİCİ, alt yüklenicinin gerçekleştirdiği iş ve eylemlerden ŞİRKET’e karşı doğrudan ve münhasıran sorumludur. YÜKLENİCİ’nin alt yüklenici çalıştırması, Sözleşme ve ekleri ile yüklendiği sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı gibi YÜKLENİCİ, söz konusu işler ile ilgili olarak ŞİRKET’e karşı tek ve münhasır sorumlu olmaya devam eder. YÜKLENİCİ tarafından alt yüklenici çalıştırılması halinde, alt yüklenici işi başka bir alt yükleniciye veremez. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in talebi halinde alt yüklenici ile arasında akdetmiş olduğu Sözleşme ve tüm eklerinin bir kopyasını ŞİRKET’e verecektir.
Alt yükleniciye yaptırılan iş ve işlemlerden doğrudan ve tamamen YÜKLENİCİ sorumludur. İşbu Sözleşme’nin kapsadığı hususlardan hiçbiri, ŞİRKET ile YÜKLENİCİ’nin herhangi bir alt yüklenicisi arasında sözleşmesel bir ilişki veya ŞİRKET ile YÜKLENİCİ ve/veya YÜKLENİCİ’nin alt yüklenicisinin çalışanları arasında işveren-işçi ilişkisi oluşturmaz. YÜKLENİCİ, kendi ve/veya alt yüklenicilerinin veya bunların görevlileri, yöneticileri, çalışanları veya danışmanlarının eylemleri dahil, ŞİRKET’i alt yüklenicilerin vereceği her türlü zarardan muaf tutacaktır. Buna rağmen ŞİRKET bir zarara ya da zarar tehlikesine uğrar ve/veya adli, idari, cezai herhangi bir hukuksal yaptırımla karşı karşıya kalır ve/veya tazminat öderse, her türlü beyan, şikayet, talep, dava ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zarar miktarını YÜKLENİCİ’ye rücu eder.
14. SÖZLEŞMENİN DEVRİ ve ALACAĞIN TEMLİKİ
YÜKLENİCİ işbu sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını hiçbir koşulda devredemez.
15. FİYAT FARKI
…/…/…. tarihinden itibaren 6 ayda bir değerlendirme yapılarak aylık ÜFE-TÜFE değişim ortalaması oranlarının toplamının (6 aylık toplam) %10 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda karşılıklı anlaşma ile 6 aylık ÜFE-TÜFE değişim ortalaması oranlarının toplamında artış yapılarak devam edilecektir. %10‘un altında kalması durumunda bir yılın sonunda 12 aylık ÜFE-TÜFE ortalaması oranlarının toplamı üzerinden artış ile sözleşmeyi yenileyerek devam edecektir.
Yenileme döneminde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılacaktır. Kullanılacak olan oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan TÜFE ve ÜFE oranlarından, en son açıklanan “son on iki aylık” ortalamalara göre değişim (%) yüzdesi şeklinde ilgili dönemler arasındaki endeks farkı değişim oranına göre hesaplanacaktır.
(Enflasyon ortalaması baz alınırken TÜİK verileri (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/#) baz alınacaktır.)
16. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLME ŞARTLARI
ŞİRKET’ in EPDK kararları, Elektrik Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler sebebiyle Sözleşme’de tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak bu değişiklikler YÜKLENİCİ’ye sözleşmeyi feshetme ya da birim fiyatlarda artış talep etme hakkı vermeyecektir. YÜKLENİCİ’nin Sözleşme ve eklerinde, tek taraflı bir değişiklik yapabilmesi mümkün olmayıp, YÜKLENİCİ’nin ilgili değişiklik isteğinin kabulü ŞİRKET’in yazılı onayına ve karşılıklı mutabakata bağlıdır.
17. ŞİRKETİN MUAYENE VE İŞİ DURDURMA VE ASKIYA ALMA HAKKI
Şirket istediği zaman işi askıya alma ve YÜKLENİCİ’yi denetleme hakkına sahiptir. ŞİRKET’in işi askıya alması YÜKLENİCİ’ye mahrum kalınan kar ya da doğrudan ya da dolaylı zarar gerekçesi ile ŞİRKET’ten herhangi bir ad altında talepte bulunma hakkı vermez.
Ayrıca ŞİRKET, YÜKLENİCİ’nin karşılayamadığı bildirimle ilgili düzeltici aksiyonların planlandığını, bildirimleri karşılanmasının güvence altına alınması için gerekli aksiyonların devreye alındığına dair bilgi, belge ve kayıtları YÜKLENİCİ ile birlikte gözden geçirme hakkına sahiptir.
ŞİRKET’in YÜKLENİCİ tarafından gönderilen herhangi bir dokümanı veya işi gözden geçirmiş, onaylamış ya da - denetim yapmış olması YÜKLENİCİ’nin Sözleşme kapsamındaki sorumluluğunu azaltmayacak, ortadan kaldırmayacaktır.
18. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
YÜKLENİCİ’nin teslim etmesi gereken teminat tutarı, (Sözleşme Bedelinin %6’sına karşılık gelen (yüzdealtı)) ………………. TL ( ) dır.
Teminat, ŞİRKET’in kasasına makbuz karşılığı emanet edilmiş Türk Lirası veya metni ve bankası ŞİRKET tarafından kabul edilmiş (sözleşme süresi+1 yıl) süreli banka teminat mektubu veya sigorta şirketi, Şirket tarafından kabul edilmiş ve sigorta Şirketi tarafından teyitli (sözleşme süresi +1 yıl) süreli Türkiye’de yerleşik Sigorta Şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senedi olabilir.
olabilir.
Kesin teminat mektubunun/ kefalet senedinin bir kısmının veya tamamının, YÜKLENİCİ’nin işbu Sözleşme’ de yer alan sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle ŞİRKET tarafından paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilmesi halinde, YÜKLENİCİ kesin teminat mektubunu/kefalet senedini aynı şartlar ile yenilemek ve 10 (on) işgünü içinde ŞİRKET’e teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde, ŞİRKET, Sözleşmeden doğan haklı fesih hakkını kullanabilir.
Ek Kesin Teminat: İlave iş verilmesi halinde ek kesin teminat alınıp alınmayacağına ŞİRKET karar verir. Ek kesin teminat alınmasına karar verilmesi halinde YÜKLENİCİ’ den, ek iş tutarının başlangıçtaki kesin teminat oranı ile çarpılmasıyla bulunan miktar kadar, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Ancak, YÜKLENİCİ’ ye o ana kadar hak ediş olarak ödenen miktarın kesin teminat oranına tekabül eden kadarki kısmı, alınması gerekli ek kesin teminat miktarından fazla ise, ek kesin teminat alınmaz.
Ek kesin teminatın, teminat mektubu/kefalet senedi olarak alınması halinde, ek kesin teminat mektubunun/kefalet senedinin süresi, kesin teminat mektubunun süresi kadar olacaktır. YÜKLENİCİ tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, ŞİRKET tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
ŞİRKET tarafından ek teminat talep edilmesi ve YÜKLENİCİ tarafından bunun 10 (on) iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde ŞİRKET, ihtar ve protesto çekmeksizin Sözleşmeyi tek taraflı olarak, derhal feshedebilecektir.
Kesin ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi: Taahhüdün, teminat mektubunun süresinin bitiminden sonra, Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, YÜKLENİCİ’nin bu işten ve ŞİRKET nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu tüm işlerden dolayı ŞİRKET’e herhangi bir borcunun olmadığı ve YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmenin ifası ile ilişkili ŞİRKET’in doğrudan ya da dolaylı hukuki, mali ya da cezai sorumluluğunun doğması ile sonuçlanabilecek bir dava, takip gibi bir süreci olmadığı tespit edildikten sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların/kefalet senedinin tamamı YÜKLENİCİ’ye iade edilecektir.
İşbu Sözleşme dolayısı ile verilen esas veya ek kesin teminatlar, sözleşme cezaları ve sözleşmede açıkça belirtilmeyen haller de dahil olmak üzere, sözleşmeden kaynaklanan her türlü borcun teminatını oluşturur. Bu kapsamda ek işin verilen ek teminatın, esas işten kaynaklanan borçların teminatı olmadığı ileri sürülemeyeceği gibi esas teminatın da ek işlerin teminatı olamayacağı ileri sürülemeyecektir. ŞİRKET, sözleşmeye aykırılık halinde dilerse esas teminata dilerse ek teminata dilerse her ikisine de başvurabilir. YÜKLENİCİ, Sözleşmeye aykırılık halinde, ŞİRKET’in yüklenici alacakları üzerinde teminatlardan bağımsız ve önce gelmek üzere hapis hakkı olduğunu kabul eder.
YÜKLENİCİ, teminatın geç iade edildiği veya varsa nakit dışı teminatların haksız olarak nakde çevrildiğinden bahisle, ŞİRKET’ten herhangi bir talepte bulunamaz.
19. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR
19.1 YÜKLENİCİ’nin, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.
19.2 YÜKLENİCİ madde 19.1. gerçekleştiği takdirde bu konuda ŞİRKET’ten herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen ŞİRKET, hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla YÜKLENİCİ’ye rücu eder.
19.3 ŞİRKET’in talebi üzerine YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, ŞİRKET’e tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle ŞİRKET herhangi bir zarar tehlikesiyle karşı karşıya kalır yahut zarara veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) YÜKLENİCİ’den tahsil ve tazmin eder.
20. MÜCBİR SEBEPLER
20.1 Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler, infilak, yangın, nükleer radyasyon veya kirlenme, fırtına heyelan, yıldırım, su baskını, deprem, mutat olmayan, hayatın olağan akışını durduran hava koşulları, salgın hastalıklar ve diğer benzeri olaylar; savaş, kısmi ve genel seferberlik ilanı, sıkıyönetim halleri, terör olayları, ihtilal, isyan, sabotaj, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx hal ilan edilmesi vb. olaylar; YÜKLENİCİ veya ŞİRKET binası içerisinde veya etrafında, zararlı atıkların, toksik kimyasalların veya benzeri zararlı maddelerin varlığı “mücbir sebep” olarak kabul edilecektir.
b) Etkilenen tarafın makul ve basiretli bir işletmeci gibi davranmasına rağmen, kontrol altına alınamayan her türlü olayın meydana gelmesinden sonra YÜKLENİCİ tarafından süre uzatımı talebi olduğu takdirde, söz konusu durum ŞİRKET’ in takdirinde olmak üzere YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verilebilir.
c) Bu madde bağlamında olmak üzere, ülke içerisinde yaşanan veya uluslararası ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, mücbir sebep olarak kabul edilemeyecektir. XXXXXXXXX tarafından zamanında (Mücbir sebep prosedüründe belirlenen sürede) yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
20.2 Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve YÜKLENİCİ’ye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) YÜKLENİCİ’nin kusurundan veya ihmalinden kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
20.3 Mücbir Sebep İhbarı Prosedürü:
Mücbir Sebep olayının başlamasından sonra, taraflardan biri bu mücbir sebep olayını, bu sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğün ifasında bir gecikme sebebi olarak gördüğü takdirde, mücbir sebep olayının tarihini, niteliğini ve tahmini süresini diğer tarafa mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep olayının sona ermesinden sonra, makul bir süre içerisinde, mücbir sebep olayını bir gecikme sebebi olarak gösteren taraf, gecikmenin niteliğini, ifa süresi üzerindeki etkilerini tevsik eden, makul her türlü delili diğer tarafa ibraz edecektir. Daha sonra Taraflar bu gecikmenin etkileri konusunda müzakere edecekler ve mücbir sebep olayının neden olduğu gecikme süresinin önlemek veya en aza indirmek amacıyla, olayın etkilerini ve YÜKLENİCİ’nin etkinliklerini yeniden programlama kabiliyetini göz önüne alarak, gerekli ayarlamaları yapacaklardır.
Taraflar:
a. Kabul edilebilir alternatif hizmet, ekipman, teknik teçhizat, personel eksikliklerini giderecek faaliyetler de dahil olmak üzere, mücbir sebep olayının neden olduğu gecikmenin etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amacıyla gereken her türlü çabayı gösterecekler ve
b. Herhangi bir mücbir sebep olayının meydana gelmesinden sonra, bu sözleşmenin uygulanmasını tekrar normal sürecine döndürebilmek için ellerinden geleni yapacaklar ve yükümlülüklerini, taraflar arasında kararlaştırıldığı gibi azami ölçüde yerine getireceklerdir.
c. ŞİRKET’ in mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının süresinde yerine getirme sorumluluğu kapsamında, gerekli gördüğü takdirde söz konusu mutabakatı yapmaksızın Sözleşme’yi tazminatsız ve cezasız olarak feshetme hakkı saklıdır.
20.4 Mücbir Sebep İhtilafı:
Taraflardan herhangi biri diğer tarafın bildirdiği bir olayın mücbir sebep olayı olmadığı itirazında bulunursa, itirazda bulunan taraf, 20.3. madde’de bahsi geçen yazılı ihbarı aldıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde bu itirazını diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. İtirazda bulunan taraf diğer tarafa yukarıda belirtildiği gibi usulünce ihbarda bulunursa, taraflar birlikte derhal toplanarak ihtilafı mümkün olan en kısa sürede iyi niyetle çözümlemeye çalışacaklardır. Mücbir sebep iddiasında bulunan taraf iddiasını maddede belirlenen şekilde ispat edemez ise, diğer tarafın uğramış olduğu zararı karşılar. Aksi halde, haklı fesih hükümleri uygulanır.
21. SÖZLEŞMENİN FESHİ
21.1. Tarafların karşılıklı anlaşması halinde Sözleşme, anlaşma koşullarına uygun olarak sona erdirilebilir.
21.2. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, Sözleşmede belirlenen oranda gecikme
cezası da uygulanarak, Şirket’in nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
21.3. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getiremeyeceğinin işin ve halin icabından açıkça anlaşılması halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme ŞİRKET tarafından, tek taraflı olarak derhal feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşmenin feshi nedeniyle ŞİRKET’in uğradığı her türlü doğrudan dolaylı zarar ve ziyan ile kar kaybı YÜKLENİCİ tarafından ayrıca tazmin edilir.
21.4 ŞİRKET, işbu sözleşmeyi, herhangi bir sebep göstermeksizin, 1(bir) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir ad altında tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
21.5. YÜKLENİCİ, ihtiyati tedbir kararı alarak kesin teminatın ve diğer teminat mektuplarının paraya çevrilmesini veya gelir kaydedilmesini geciktirir ise bu takdirde işlem anındaki T.C. Merkez Bankası'nca kısa vadeli kredilere uygulanan değerlerdeki avans faizi oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve diğer fer’ilerini bir ihtar ve hükme gerek kalmaksızın borcunun aslı ile birlikte ŞİRKET’e ödemek zorundadır. Bu gibi hallerde mahkeme masrafları, vekalet ücretleri ve faiz giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
21.6. Sözleşme’den Önceki veya Sözleşme’nin Uygulanması Sürecinde Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Sözleşme’nin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen ve aşağıda belirtilmiş olmasa da, halin icabından sonuçları bakımından benzer nitelikteki fiil veya davranışlarda bulunulması, Sözleşme’ye aykırı davranış olarak kabul edilecek olup, ŞİRKET açısından tazminatsız ve tek taraflı haklı fesih sebebidir:
a. Hile, vaat, tehdit nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
d. Taahhüdünü yerine getirirken ŞİRKET’e zarar vermek.
e. Bilgi ve deneyimini ŞİRKET’in zararına kullanmak.
f. Mücbir sebepler dışında, sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
g. Sözleşme hükmüne aykırı olarak sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması.
21.7. YÜKLENİCİ’nin İcra Dairesine Borcunun Bulunması Durumunda
ŞİRKET, kendisine tebliğ edilen haciz ihbarnamesi olması durumunda, YÜKLENİCİ’nin istihkakı var ise, borca yeter kısmını ilgili icra dosyasına gönderir. ŞİRKET, YÜKLENİCİ’ye icra takibine ilişkin haczin kaldırılmasını ihtar eder. YÜKLENİCİ ihtarnamenin kendisine tebliğinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde haczi kaldırmaması veya aynı durumun tekerrürü halinde ŞİRKET, Sözleşme’den doğan haklı fesih hakkını derhal kullanabilir. YÜKLENİCİ, yapılan fesih işlemine itiraz edemeyeceği gibi ŞİRKET’ten fesih sebebiyle herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
21.8. Sözleşme’nin yukarıda 21.6 ve 21.7’de sayılan sebeplerden birisinin varlığı halinde Sözleşme, ŞİRKET tarafından derhal feshedilebilir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir.Sözleşme ŞİRKET tarafından, tek taraflı olarak derhal feshedilerek hesabı tasfiye edilir. Fesih veya Sözleşme’nin ilgili hükmüne aykırılık dolayısı ile ŞİRKET’in uğradığı doğrudan ve dolaylı zararlar ile kar kaybı YÜKLENİCİ tarafından ayrıca tazmin edilir.
21.9 Mücbir Sebepler Dolayısı İle Sözleşmenin Feshi
20. maddede sözü edilen mücbir sebeplerden dolayı ŞİRKET veya YÜKLENİCİ Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilmesi için ilgili maddedeki şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Ancak YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve Şirket’in kendi seçiminde olmak üzere bu süre uzatımını kabul etmiş olması halinde, ŞİRKET’in sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmenin ifası ile ilişkili ŞİRKET’in doğrudan ya da dolaylı hukuki, mali ya da cezai sorumluluğunun doğması ile sonuçlanabilecek bir dava, takip gibi bir süreci olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir. Ancak bu durumda dahi ŞİRKET’in 20.3 xx’xx xxxxxxxx (x) xx’xx xxxxxxxxxx xxxxx saklıdır.
22. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
ŞİRKET’in tabi olduğu EPDK mevzuatındaki ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflar işbu Sözleşmenin imzalanmasının,teati edilmesinin ve bu Sözleşmenin ifa edilmesinin özel hukuka tabi ticari fiilleri olduğunu kabul ve idrak ederler. Ancak YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in işletmekte olduğu dağıtım tesisleri ile bunların işletilmesinde kullanılan tüm makine, araç-gereç, tesisat, yedek parça ve tüketim mallarının kamu malı niteliğinde olduğunu ve haczedilmeyeceğini kabul ve idrak eder.
23. FERAGAT
ŞİRKET’in bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkı kullanmamış olması, o haktan feragat ettiği anlamına gelmez. ŞİRKET’in, Sözleşmede yer alan herhangi bir kayıttan ve şarttan herhangi birinin yerine getirilmesinde müsamaha göstermesi veya hoşgörülü davranması söz konusu kayıttan, şarttan, haktan veya imtiyazdan feragat yahut ibra olarak düşünülmeyecek ve ŞİRKET’in tamamen geçerliliğini koruyacak olan hakları ile hal çarelerini etkilemeyecek veya bunlara halel getirmeyecektir. Herhangi bir İhlalden feragat edilmesi daha sonra veya devamlı olarak ihlalden feragat edileceği anlamına gelmeyecektir.
24. YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKÛMİYETİ
YÜKLENİCİ’nin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin iflas etmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, haklı fesih hükümlerine göre hesabı tasfiye edilir.
Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile YÜKLENİCİ’nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun ortaya çıkmasını izleyen otuz gün içinde YÜKLENİCİ’nin teklif edeceği ve ilgili ŞİRKET’in kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, YÜKLENİCİ’nin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel
hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, Sözleşme feshedilerek hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
25. KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERMEME, ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN DAVRANMA
YÜKLENİCİ, işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde;
Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak,
Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır.
YÜKLENİCİ, sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirirken, Çevre Mevzuatı ve ilgili mevzuatlara, bu mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun davranmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.
Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi,Sözleşmenin feshine ve Banka Kesin Teminat Mektubunun yürürlüğe koyulmasına neden olacaktır. Ayrıca, ŞİRKET’in maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
26. DEVAM EDEN MADDELER
Sözleşme’nin 1219.maddesi, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi, süresinin bitmesi veya taraflarca feshedilmesi durumunda dahi geçerliliğini sürdürür.
27. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SAKARYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
28. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Kanun, Yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve/veya uyumlu olmaması halinde yahut bu sözleşmenin maddelerinden herhangi biri, taraflardan biri için, bir mahkeme veya hakem tarafından geçersiz sayılırsa, bu durumdan Sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Söz konusu hüküm Sözleşmeden ayrı mütalaa edilir ve Sözleşmenin diğer bütün hükümleri yürürlükte ve geçerli kalır. Taraflar iyi niyetli olarak bu Sözleşmede, geçersiz olan maddelerin yerine geçecek maddeyi ve koşulları müzakere edebilirler.
29. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
EK-1 Sözleşme konusu işe ilişkin elektronik posta ve yazışmalar EK-2 Birim Fiyat Teklif Cetveli
EK-3 Gizlilik Sözleşmesi
EK-4 KVKK Sözleşme Aydınlatma Metni EK-5 KVKK Talimat Protokolü
Ek-6 Kişisel Verilerin Korunması, Güvenlik ve Gizliliğin Sağlanması Yükümlülüklerine İlişkin Talimat Sözleşmesi
EK-7 Teknik Şartname
30. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme; taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme 29 maddeden ibaret olup, ŞİRKET ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra
………………… tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Sözleşmenin aslı ŞİRKET tarafından muhafaza edilecek olup YÜKLENİCİ’ ye bir adet suret verilmiştir.
ŞİRKET YÜKLENİCİ