MEB-FATİH PROJESİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anlaşma Tarihi : ...............................

Anlaşma No (MEB-1): ……………

MEB-FATİH PROJESİ

TABLET BİLGİSAYAR ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Bir taraftan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına hareket eden

…………………. ve …………………..…….……, diğer taraftan,

............................................................................ adına xxxxxxx xxxınan

……………………………………………………….….arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşma metni ile eklerinde geçen;

Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması: Bu Anlaşmanın ekinde yer alan bir veya birkaç ürünün yayınının geçici olarak durdurulmasını,

Anlaşma Süresi: Bu anlaşmanın 18. maddesinde belirtilen geçerlilik süresini,

Bakanlık: T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

DMO: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü

İdari izin: Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde tatil ilan edilen çalışma gününü,

İlan: DMO internet sitesinde güncel hali ile yayınlanan “MEB-Fatih Projesi Tablet Bilgisayar Çerçeve Anlaşması” İlanı"nı,

İş günü: Tatil günleri ile idari izinler dışında kalan günleri,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS): 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

Müşteri: DMO'dan ürün talebinde bulunan T.C. Milli Eğitim Bakanlığını, bu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarını,

MEB-Fatih Projesi Tablet Bilgisayar Çerçeve Anlaşması: Fatih Projesi kapsamında

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı olan anlaşma konusu ürünlerin yayınlandığı DMO web sitesini,

Sipariş: Bu anlaşma kapsamında doğrudan sipariş usulü ile yükleniciye KEP aracılığıyla gönderilen sipariş mektubunu,

Tedarikçi: Bu anlaşmayı imzalayan üretici (imalatçı) veya yetkilendirilmiş bayi (yetkili satıcı) olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yüklenici: Bu anlaşmaya taraf olan üretici, ithalatçı, dağıtıcı veya yetkili satıcı gerçek ve tüzel kişiyi,

ifade eder.

Konu

MADDE 1.- (1) Anlaşmanın konusu; ekli listede yer alan ve “MEB-Fatih Projesi Kataloğunda yayınlanması kararlaştırılan ürünün/ürünlerin, anlaşma süresi boyunca müşterinin talebi doğrultusunda doğrudan sipariş verilmesi halinde tedarikçiden satın alınmasını, tedarikçinin de söz konusu ürünü/ürünleri, bu anlaşma hükümleri dâhilinde DMO'nun talebine bağlı olarak, satmasını içeren karşılıklı taahhütlerdir.

(2) DMO, bu anlaşma kapsamındaki ürünler için sipariş verip vermemekte, ayrı bir pazarlık konusu yapmakta veya istediği usulle sağlamakta serbest olup, bu husus tedarikçi tarafından herhangi bir gerekçe veya hak iddiasına gerek olmaksızın kabul edilmiş sayılır.

(3) Anlaşma kapsamındaki ürünler müşterinin talebi üzerine doğrudan sipariş verilmek suretiyle temin edilecektir.

Amaç

MADDE 2.- (1) Anlaşmanın amacı; DMO ile tedarikçi arasında, müşterilerin talebi doğrultusunda DMO tarafından yapılacak doğrudan siparişlere konu ürünlerin fiyatına, teslim ve tesellüm işlemlerine, doğrudan siparişin sonucuna göre oluşacak bedelin ödenmesine, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Anlaşma Konusu Ürünler ve Tedarikçi Bilgileri

MADDE 3.- (1) Tedarikçinin, Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu’nda (EK-2) yer alan ve “MEB Teknik Şartnamesi”ne (EK-3) uygun olan ürünleri talep edilen marka ve modele uygun şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

(2) Tedarikçi tarafından anlaşma süresi içerisinde, bu anlaşma kapsamına yeni ürün ilave edilebilir veya mevcut ürünler anlaşma kapsamından çıkarılabilir.

(3) DMO anlaşma eki ürünün/ürünlerin yayınını gerekli gördüğü hallerde durdurmakta serbesttir.

(4) Tedarikçinin, bu anlaşmaya ekli listede gösterilen herhangi bir ürünün anlaşma kapsamından çıkarılmasını talep etmesi halinde, bu talebine ait yazının Ofisin genel evrak servisine giriş tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde Ofisin internet sitesinde ürünün yayını durdurularak anlaşma kapsamından çıkarılır. Ancak bu süre içerisinde tedarikçi tarafından söz konusu ürünlerle ilgili siparişler kabul edilir ve anlaşma hükümlerine uygun teslimat yapılır.

(5) Tedarikçinin, Xxxx tarafından anlaşma hükümleri ile ilgili olmak kaydıyla yapılabilecek her türlü inceleme araştırma ve denetimlerde istenecek bilgi, defter ve belgelerin ibrazından kaçınılması, ürün tanımı ve nitelikleri arasında çelişkilerin olması, ürünle ilgili olarak tedarikçi ile ihtilafa düşülmüş olması hallerinde Ofis ürünün satışını durdurmakta veya anlaşma kapsamından çıkarmakta serbesttir.

Ürün Fiyatı

MADDE 4.- (1) Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek olan siparişlere konusu ürünlerin fiyatı Türk Lirası üzerinden teklif edilir.

(2) Ofisçe tespit edilecek belli bir parasal limiti aşmayan ve direkt olarak siparişe bağlanacak ürün bedelinin tespitinde sipariş tarihinde geçerli bulunan ürün fiyatı esas alınacaktır.

(3) Tedarikçi, anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin fiyatlarında indirim yapabilecektir.

(4) Ofisçe yapılan fiyat araştırmasında aynı ürün için daha düşük fiyat elde edilmesi halinde tedarikçi ile mutabakat sağlanmak suretiyle fiyatlar revize edilir. Fiyat revizesinde, tedarikçi ile mutabakat sağlanıncaya kadar ürünün satışı durdurulur.

(5) Ürünlerin fiyatları girdi maliyetleri ve ilgili ekonomik veriler dikkate alınmak suretiyle bir önceki ayın 21’i ile içinde bulunacak olan ayın 20’sine kadar olan süre içerisinde maliyetlerdeki artış/azalış oranı kadar içinde bulunulacak olan ayın 21'i (tatile rastlaması halinde ilk iş günüde) ile bir sonraki ayın 20'si arasında geçerli olmak üzere anlaşma süresi sonuna kadar aynı güncelleme dönemleri esas alınarak güncellenecektir.

(6) Güncelleme işleminin yapıldığı dönemde ürünlerin fiyatları sabit olmakla beraber fiyatları etkileyen unsurlarda geçici olarak karşılaşılabilecek öngörülmeyen durumlar ortaya çıkması halinde Ofisçe gerekli güncelleme (O güncelleme dönemi geçerli fiyatlar ile sonraki güncelleme döneminin fiyatlarını belirlemeye referans olacak verinin kümülatif ortalaması arasındaki artış/azalışların %3 ve katları üzerinde gerçekleşmesi halinde farkın oluştuğu tarihten itibaren geçerli olmak üzere fiyatlar %3 ve katları olarak güncellenecektir. Aynı güncelleme dönemi içerisinde %3’ü aşan artış/azalışların tekrarlanması halinde de aynı güncelleme tekrarlanarak) yapılacaktır. Ayrıca güncelleme işleminde belirlenen artış/azalışın uygun görülmemesi halinde taraflar arasında mutabakat sağlanana kadar satışlar durdurulabilir.

(7) Ürünün fiyatına; DMO'nun göstereceği teslim yerine kadarki nakliye ücreti, tahmil tahliye ve montaj masrafları (ayrıca varsa ilgili teknik şartnamesinde yer alan diğer hususlar) dâhil olup, tedarikçi, bu işlemler için ek bir ücret talep edemez.

Teminat

MADDE 5.- (1) Tedarikçiden bu anlaşma hükümleriyle yüklendiği taahhütlerin bir garantisi olmak üzere TL tutarında kesin ve süresiz teminat alınmıştır.

(2) Verilen kati teminatlar tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir borcunun/yükümlülüğünün olmaması ve tekrar katalog anlaşması imzalayana kadar, en fazla 100.000-TL olmak üzere anlaşma süresince firmadan yapılan toplam satın almaların %3’ü oranında garanti sorumluluğu için süresiz teminat alınmak kaydıyla iade edilecektir.

(3) Her ne suretle olursa olsun Ofisçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ambalaj

MADDE 6. - (1) Tedarikçi tarafından işbu anlaşma ve sipariş şartlarına göre müşteri adresine teslim edilecek ürün, orijinal ambalajı içinde açılmamış olacak ve ambalaj üzerinde TS 4331 standardına uygun etiket bulunacaktır.

(2) Müşteriye; ürün ile birlikte T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan garanti belgesi, bakım-onarım servislerinin adres kataloğu, Türkçe kullanma kılavuzu ve varsa standart avadanlık, aksesuar, eklenti, donanım vs. sarf malzemesi verilecektir.

Garanti

MADDE 7. - (1) Sipariş konusu ürünün, tedarikçi tarafından müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” ve konu ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve tedarikçinin taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, asgari iki yıl garanti süresi olacaktır ve bu süre içinde ürünün imalat hatasından dolayı doğacak (malzeme ve işçilik kusurlarından kaynaklanacak her türlü yanma, kopma, kırılma, ayrılma, çekme, bozulma, deformasyon vs.) arızaları (parça değişimi ve montajı dahil) tedarikçi tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

(2) Garanti kapsamındaki üründe, garanti süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini tedarikçi üstlenecektir. Bu yükümlülüğün tedarikçi tarafından yerine getirilmemesi halinde Ofis, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri tedarikçinin alacaklarından kesmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.

(3) Tedarikçi, üründe meydana gelen arızayı, Ofis veya müşteri tarafından kendisine bildirilmesinden sonra, en fazla 20 iş günü içinde parça değişimi dahil gidermekle mükelleftir. Ancak; arızanın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde tedarikçi, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü müşterinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

(4) Ürünün arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

(5) Tedarikçinin (anlaşması sona ermiş olması durumunda) yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Ofis, garanti sorumluluğu için alınan teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil eder.

(6) Anlaşma eki listelerde yer alan ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısından zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri gereği güvenli ürün şartları (CE) yerine getirilecektir. Tüm sorumluluk ürünün üreticisi ile birlikte Ofise teklif veren tedarikçiye ait olacaktır. Tedarikçi; 4703 sayılı Kanun’a göre ürünün uygunluğunu gösteren teknik dosya ve muhtevasını deney raporları dahil muhafaza etmek ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Güvenli olmadığı tespit edilen ürün, bu Kanun çerçevesinde değerlendirilecektir.

(7) Ofisçe müşteri daire ihtiyacı olarak temin edilen ve şikâyetlere sebep olan ürünler için Ofis, ürününün standartlarına ve beyan edilen performansa uygun olup olmadığını araştırma ve bunlarla ilgili belge, deney raporu, teknik dosya ve delilleri isteme hakkını saklı tutar. Bu hususlarda Xxxx tarafından verilen karara itiraz edilemez.

Teslim Yeri, Şekli ve Süresi

MADDE 8.- (1) Tedarikçi, bu anlaşma kapsamında kendisine gönderilen siparişleri karşılamayı taahhüt eder.

(2) Anlaşma kapsamındaki ürünler, sipariş evrakının siparişi veren DMO birimince tedarikçiye, kayıtlı elektronik posta, faks veya iadeli taahhütlü olarak bildirimde bulunulduğu tarihte sipariş edilmiş sayılır.

(3) Sipariş edilen ürünün teslim sorumluluğu, bütünüyle tedarikçiye aittir. Sipariş konusu ürün / ürünler tedarikçi tarafından;

a) Anlaşma eki teslim süreleri tablosundaki (Ek-5) teslim süresi içinde,

b) Sipariş mektubunda bildirilecek adresteki müşteriye,

c) Talep edilen marka ve modele uygun,

ç) Orijinal ambalajında, hiç açılmamış olarak,

d) Tam, sağlam ve çalışır halde teslim edilecektir.

Bakım-Onarım Servisleri

MADDE 9. - (1) Tedarikçi, satış konusu ürünün garanti süresi içindeki bakım ve onarım hizmetlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin” 7. maddesi uyarınca alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine ekli listede gösterilen yetkili servisler tarafından gerçekleştirileceğini Ofise karşı taahhüt etmiş olup, bu servislerin anlaşma şartlarına uygun hareket etmemesi halinde sorumluluk, tedarikçiye ait olacaktır. Böyle bir durumda, bakım ve onarımın başka servislere veya kimselere yaptırılması halinde katlanılan ücret, fatura karşılığında tedarikçiden tahsil edilecektir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

MADDE 10.- (1) Tedarikçi, anlaşma kapsamındaki tüm ürünlerinin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine veya üreticisine ait olduğunu ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülükleri yerine getirdiğini ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle DMO'nun herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise DMO'nun uğradığı her türlü zararın karşılanacağını taahhüt eder.

Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması

MADDE 11.- (1) Tedarikçi tarafından talep edilmesi durumunda anlaşma ekinde yer alan ürünlerin tamamının ya da herhangi birinin yayını durdurulabilecektir.

Mücbir Sebepler ve Ek Süre Verilmesi

MADDE 12.- (1) İşin gecikmesine etkili olabilecek ve taahhüdün ifası için tedarikçiye ek süre verilebilmesi bakımından aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

a) Doğal afetler ve yangın,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

d) İmalat için depo edilmiş ürünün, yüklenicinin tedbirsizliği, ihmali veya kusuru dışında hasara uğraması,

e) Mevzuat düzenlemelerinden ya da idari tasarruflardan kaynaklanan sebepler,

f) DMO tarafından kabul edilecek sair benzer haller.

(2) Bu madde gereğince tedarikçinin ek süre talep edebilmesi için durumun, kendisinden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdünü yerine getirmesine engel nitelikte olması, bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde DMO'ya yazılı olarak bildirimde bulunması ve mümkün olan hallerde yetkili merciler tarafından durumu belgelendirerek ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DMO'ya yapılacak müracaatlar, hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

Gecikme

MADDE 13.- (1) Tedarikçi, sipariş konusu ürünü anlaşmada yazılı süre içerisinde sipariş mektubunda öngörülen teslim yerine/yerlerine tam, sağlam ve çalışır halde teslim etmek zorundadır.

(2) Teslimatta gecikme olması halinde herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeye gerek olmaksızın tedarikçiden, günlük 10 TL’den az olmamak üzere her teslim yerinin ayrı hesaplanması kaydıyla geç teslim edilen malzeme bedelinin; (K.D.V. hariç) onbinde 5’i oranında günlük gecikme cezası alınır. Ancak alınacak gecikme cezası tutarı malın bedelini geçemez.

(3) Gecikme süresinin 15 günü aşması halinde sipariş iptal edilerek mal bedelinin binde 7,5’i kadar ceza alınır. Gecikme süresi 15 günü aştığında, tedarikçi kısmi teslimat yapmış ise ancak müşterinin talepte bulunması kaydıyla teslim edilen ürünler için bu anlaşmanın 17. maddesine göre ödeme yapılabilecek olup, siparişin teslim edilmeyen kısmı iptal edilir ve iptal edilen mal bedelinin binde 7,5’i kadar ceza alınır.

(4) Gecikme süresi 15 günü aştığı halde teslimatın yapılmış olduğunun anlaşılması halinde, sipariş iptal edilmeyerek bu maddenin 2. fıkra hükmüne göre gecikilen gün kadar gecikme cezası alınır.

(5) Tedarikçiden kaynaklanmayan nedenlerle gecikmeye düşülmesi halinde geçen süreler için bu madde hükmü uygulanmaz.

Anlaşma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve Anlaşmanın Feshi

MADDE 14.- (1) a) Tedarikçinin işbu anlaşmanın 12. maddesinde sayılan mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya bu durumun Ofisçe tespit edilmesi,

b) Tedarikçinin İflas etmesi,

c) Sipariş edilen markadan başka veya kullanılmış ürün teslim ettiğinin DMO tarafından sonradan tespit edilmesi,

halleri ile anlaşmanın diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi, MEB-Fatih Projesinde yer alma yeterliliğini taşımadığının anlaşılması veya aranan şartları sonradan yitirmesi halinde protesto keşide edilmeksizin ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın anlaşması feshedilerek teminatı irat kaydedilir. Anlaşma feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Bu hallerde tedarikçinin borç ve alacağı tasfiye edilir.

(2) a) Anlaşması bu maddenin 1. fıkrasına göre feshedilen tedarikçiden anlaşma feshi tarihinden itibaren bir yıl süre ile anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin hiçbir usulle alımı yapılmaz. Anlaşması feshedilen tüzel kişi tedarikçilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamından, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarından da fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle aynı şekilde hiçbir usulle alım yapılmaz.

b) Haklarında anlaşmanın feshi tarihinden itibaren anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin bir yıl süreyle hiçbir usulle alım yapılmayacağına dair karar alınanların gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketinden, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketinden de aynı şekilde alım yapılmaz.

c) Mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle siparişin belirlenmiş olan süre veya şartlara uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, tedarikçiden ayrıca taahhüdün ifa olunmayan kısmına ait tutarın %10’u oranında cezai şart alınır.

(3) Tedarikçinin, DMO tarafından yasaklı olduğunun sonradan tespit edilmesi ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması halinde anlaşması feshedilerek teminatı irat kaydedilir ve haklarında fiil ve davranışlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 4734 Sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(4) Bu anlaşmanın feshi halinde doğacak her türlü vergi, resim, harç ile sair masraflar tedarikçiye aittir.

Faturalama ve Ödeme

MADDE 15. -(1) Ürün bedeli; müşteri dairelerce düzenlenen ve yetkili makamlarınca onaylanan “Malzeme Muayene/Kabul ve Teslim/Tesellüm Tutanağı”nın, resmi yazı ekinde, sevk irsaliyesi ile birlikte Ofise intikalini müteakip, xxxxxxxxx tarafından ibraz edilecek e-

fatura (sipariş numarasını ihtiva edecek şekilde düzenlenmiş) karşılığında Ofis usulleri dahilinde ödenecektir.

(2) Tedarikçinin faturasını, müşteri dairenin “Malzeme Muayene/Kabul ve Teslim/Tesellüm Tutanağı”na istinaden kabul tarihinden itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir.

Vergi Resim ve Harçlar

MADDE 16.- (1) İlgili mevzuatında hüküm yer almadıkça, DMO ile tedarikçi arasında işbu anlaşmada yer alan karşılıklı taahhütler kapsamında verilen siparişlere ait ürünlerin usulüne göre hesaplanarak tedarikçinin faturasında gösterilecek Katma Değer Vergisi, DMO tarafından; ürünün bedeli üzerinden hesaplanacak Karar ve Sipariş Damga Vergisi tutarı ise, tedarikçi tarafından karşılanacaktır. DMO veznesine nakden ödenmeyen Damga Vergisi tutarı tedarikçinin istihkakından kesilecektir.

Sair Hükümler

MADDE 17.- (1) DMO, işbu anlaşmanın amacına uygun olarak yürütülmesini devamlı surette denetlemek hakkına sahip olup, tedarikçi anlaşma hükümleri ile ilgili olmak kaydıyla, DMO tarafından görevlendirilecek Müfettiş veya sair yetkililerin; işyerlerinde (üretim, imalat, satış vb. birimlerde) gerçekleştirilecek olanlar da dâhil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadır.

(2) Tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğan ve tedarikçiden tahsil edilememiş olan DMO alacakları;

a) Anlaşması devam eden tedarikçinin kesin teminatından,

b) Anlaşması herhangi bir nedenle sona ermiş ve yeni bir anlaşma imzalamamış tedarikçinin ise varsa garanti sorumluluğuna ilişkin teminatından, tahsil edilir.

(3) Bu anlaşma ile ilgili olarak tedarikçinin yapacağı bütün yazışmalar “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - ANKARA” adresine gönderilecektir.

(4) Firma Bilgi Formunda (EK-1) yer alan iletişim adreslerine veya kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) DMO tarafından yapılan her türlü bildirim (sipariş vb.) aynı anda tedarikçinin kendisine yapılmış sayılacaktır. Tedarikçi söz konusu iletişim adreslerine gönderilen bildirimleri, herhangi bir sebep ileri sürerek tebellüğ işleminden kaçınamaz. Anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde, DMO cihaz kayıtları ve/veya “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı”nın (KEPHS) kayıtları esas alınacaktır. DMO kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesindeki delil anlaşması hükmündedir.

(5) Yetki belgesi (yetkili satıcılık, ithalatçılık ) iptal edilen tedarikçinin bu belge kapsamındaki ürünleri anlaşmadan çıkartılır. Yetki belgesinin geçerliliği ile ilgili sonradan tereddüt hasıl olması durumunda, söz konusu tereddüt ortadan kaldırılıncaya kadar belge içeriği ürünlerin satışı geçici olarak durdurulur.

(6) Tedarikçinin iş bu anlaşmadan kaynaklanan doğmuş ya da doğacak olan alacakları DMO'nun yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edilemez.

Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve DMO tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

(7) Tedarikçinin, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması ve bu durumu DMO'ya bildirmesi ile DMO tarafından ticari şartnameler kapsamında yapılan bir satınalma sonucu DMO ihalelerine iştirak ettirilmemesine karar verilmesi hallerinde bu yasaklılık sürelerinin bitimine kadar anlaşması askıya alınır.

(8) Anlaşma ile ilgili ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

(9) Anlaşmadaki süreler, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hesap edilecektir.

(10) Aynı konu hakkında işbu anlaşma hükümleri ile ilgili ürünün teknik şartnamesinde farklılık olması halinde ilgili teknik şartname hükümleri esas alınacaktır.

(11) İşbu anlaşma ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanacaktır.

Anlaşmanın Geçerlilik Süresi

MADDE 18.- (1) İşbu anlaşmanın süresi ….. / … / 20... tarihinden itibaren … / .. / 20… tarihi mesai bitimine kadardır. Ancak, DMO ile Bakanlık arasında imzalanan Protokolün sona ermesi durumunda iş bu anlaşmanın süresi Protokol bitiş tarihi itibariyle sona erer.

Firma Tebligat Adresi, İmza Tarihi ve Taraflar

MADDE 19.- (1) Tedarikçi, kendisine yapılacak bildirimler için

……………………………… ….……….……………………………adresini kanuni ikametgah adresi, …………….……… numarayı faks numarası ve ……………………….

adresini kayıtlı elektronik posta adresi olarak göstermiştir.

(2) ……. sayfa metin ve mahiyeti aşağıda açıklanan adet ek’ten oluşan işbu anlaşma,

aşağıda isimleri yazılı yetkililer arasında …./…./20… tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

…………………………

XXXXXX XXXXXXX OFİSİ …………………………

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİRMASI

XXXXX XXXXX

EKLER ve MAHİYETİ:

1- Temsil Belgesi (Vekâletname veya imza sirküleri) 2- Tedarikçi Bilgi Formu

3- Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu

4- MEB-Fatih Projesi Ürün Teknik Şartnameleri 5- Teminat Mektubu

6- KİK Yasaklılık Teyit Formu

7- Vergi borcu olmadığına dair yazı 8- SGK e-borç sorgulama

9- Teslim Süreleri Tablosu