İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi Genel Yapım ve Onarım İşleri (2021) İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi Genel Yapım ve Onarım İşleri (2021)

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 202112001

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: İstanbul Kent Üniversitesi, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xx:00, 00000 Xxxxxxx XXXXXXXX

c) Telefon numarası: 0000 000 00 00

ç) Faks numarası: 0212 610 10 10

d) Elektronik posta adresi: xxxx@xxxx.xxx.xx

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Xxxxxxx unvanı: ..................................................

b) T.C. Xxxxxx No: ....................................................................

c) Xxxxx Xxxxxx No: ...................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................

g) Elektronik tebligat adresi :

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi Genel Yapım ve Onarım İşleri (2021)

3.2. İşin yapılma yeri: İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi Genel Yapım ve Onarım İşleri

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Çeşitli İnşaat, Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı Yapım İşler

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ........…...................................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2-İdari Şartname,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5-Mahal Listesi,

6-Özel Teknik Şartname,

7-Genel Teknik Şartname,

8-Açıklamalar (varsa),

9-Diğer Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 150 (yüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler yoktur - yoktur tarihleri arasındaki 0 (sıfır) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

Yükleniciden Kesin Teminat alınmayacaktır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ tarafından ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak düzenlenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

Yıllar	Ödenek (%)
2021	30
2022	70

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. İdare uygun gördüğü takdirde yıllık ödenek miktarlarını değiştirme hakkına sahiptir. Hakediş ödeme miktarları ve süreleri, İdarenin uygun gördüğü vadelerde yapılacaktır. Hakediş ödeme süreleri bakımından Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki süreler baz alınmayacaktır. İdare ödeme vadelerini, hakedişlerin yapıldığı ve onayladığı tarihlere bağlı kalmadan, uzatma veya kısaltma hakkına sahiptir.

11.3. Yukarıda belirtilen ödenekler, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

12.1. Bu iş idarenin uygun göreceği miktarda avans verilecektir.

Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Alt yükleniciler

14.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

14.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

14.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 15 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

15.1. Tüm mekanik cihazların montajı ve devreye alınması yükleniciye aittir.

Madde 16 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

16.1. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

18.2. Madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Teminat süresi

19.1. Yükleniciden teminat alınmayacaktır.

Madde 20 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

20.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 21 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

21.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması

22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 2 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

23.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 1 (yüzde bir)’i oranında gecikme cezası uygulanır.

23.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

23.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

23.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

23.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

23.7 Şartname, sözleşme ve eklerinde düzenlenen cezai şartların tamamı ifaya eklenen cezai şart olup; cezai şartın uygulanması, yüklenicinin ifa yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. İdare, gerek ceza nedeniyle gerekse sözleşmenin feshi nedeniyle oluşan zarar-ziyanını veya bu nedenlerden dolayı işi başkasından temin edilmesi sonucu ortaya çıkacak fiyat farkını, yüklenicinin alacağından ( düzenleyeceği fatura karşılığı KDV’siyle birlikte) nakden ve defaten tahsil etme hakkına sahiptir.

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 26 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

26.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

27.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Madde 28 - Anlaşmazlıkların çözümü

28.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 29 - Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

29.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 30- Genel Şartlar

30.1 Yüklenici, ifa ve icra edilen işlerle ilgili olarak veya bu işler dolayısıyla üçüncü şahıslara karşı ika edilen cismani veya ayni her türlü zarar ziyanın sorumlusunun kendisi olduğunu ve Borçlar Kanunu’nun 66. Maddesi gereğince, bu hususta gerekli ikazların, İDARE’ce kendisine yapıldığını kabul etmiştir.

30.2 İDARE gerek işin ifasının öncesi veya işin ifası aşamasında yetkili elemanlarına olduğu gibi yetkili kılacağı bir başka kişi veya firmaya işi kontrol ettirebilir, tarifi veya uygulaması konusunda yetkilendirebilir.

30.3 Yüklenici, aldığı işi İDARE’den olacak alacaklarını ( kısmen de olsa) İDARE’nin yazılı izni olmadan ortak alamaz, 3. Kişilere devir veya temlik edemez, alacaklarının başkaca bir yere veya kişiye ödenmesi hususunda talepte bulunamaz.

30.4 Yüklenici işin ifası için İDARE’ye ait kurumda çalıştırdığı işçilere ait işe giriş bildirgesi, imzalı ücret bordrosu ve ödendiğine dair makbuzu, SGK onaylı aylık sigorta prim bildirgesi, SGK onaylı sigorta dönem bordrosu, ilgili ayın muhtasar vergi ödeme makbuzu, SGK aylık primlerinin ödendiğine dair makbuzunu talep edilmesi halinde İDARE’ye ait İnsan Kaynakları Birimi’ne verecektir.

30.5 Yüklenici, çalıştırdığı elemanlara işin gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği kurallarını öğretmekle, bu konuda eğitimi ve çalışma koşullarının gerektirdiği koruyucu malzemeyi vermekle ve kullanımını denetlemekle yükümlüdür. Kurumda işgücü kaybı ile sonuçlanacak bir iş kazası olduğu veya meslek hastalığı tespit edildiği ya da ölümle sonuçlandığı taktirde; maddi ve manevi zararların tazmini için açılacak davaların SGK tarafınca talep edilecek tedavi gideri, iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri ya da destekten yoksunluk aylığı bağlandığı taktirde bunların rücuen tahsili için açılacak davaların hukuki sonuçlarından Yüklenici münhasıran sorumludur. İDARE bu kapsamda bir ödeme yapmak zorunda kalırsa ödediği meblağı ödeme tarihinden başlayacak avans kredi faizi ve ayrıca %50 fazlasıyla Yükleniciden tahsil edecektir.

30.6 Delil sözleşmesi: HMK 193. Maddesi uyarınca taraflar İDARE’nin ticari defter ve kayıtlarını münhasır delil olarak kabul etmişlerdir.

30.7: Mücbir Sebepler ve Olağanüstü Haller: Deprem, yangın, sel, su baskını gibi doğal afetler ile devlet müdahalesi gibi önceden öngörülemeyen haller iş bu sözleşme tahtında mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep sayılır. Ülke genelinde baş gösteren ekonomik kriz mücbir sebep veya olağanüstü hal olarak görülmez. Böyle bir sebebin ortaya çıktığı hallerde, buna dayanan taraf makul bir süre zarfında ancak en geç 3 ( üç) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirimin yapılmaması halinde, sonradan mücbir sebebe ve olağanüstü hale dayanılamaz. İDARE mücbir sebebin 7 ( yedi) günden fazla sürmesi halinde ihaleyi ve sözleşmeyi feshedebilir. Bu taktirde yüklenici fesih tarihine kadar yapmış olduğu ancak ödenmemiş hizmet bedelini talep edebilir. İDARE dilerse mücbir sebep veya olağanüstü hal ortadan kalkıncaya kadar işi 3. Kişiye yaptırabilir.

Madde 31 - Diğer hususlar

31.1.

1- Yüklenici işin yapımı sırasında kullanılacak tüm malzeme numuneleri İdareye gösterilip onay alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Numuneye uygun malzeme ile yapılmayan imalatlar kesinlikle kabul edilmeyip, söktürülerek bedeli ödenmeyecektir.
2- Yapılacak imalat ve teklif edilecek bedellerde her türlü nakliyeler fiyatların içinde olup ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
3- Yüklenici imalatların yapıldığı yerlerde gerekli tedbirleri (teknik, uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, vs.) alındıktan sonra işe başlanacaktır. Mevcut mahallerdeki imalatlara zarar verilmeyecektir. Yeni yapılacak işlerden dolayı açılması, sökülmesi gereken mevcut imalatlar, yeni imalatların yapımında sonra proje ve detaylarına uygun olarak yeniden yapılarak teslim edilecektir.
4- Yüklenici işe başlamadan önce yapılacak imalat ölçüleri yerinde tek tek alınarak imalata başlanacaktır. Yapım için yerindeki ölçüler esastır.
5- Yüklenici işin bitiminde her türlü atık malzeme, alet edavat gibi işten dolayı oluşan malzeme ve molozlar yerleşke dışına çıkarılacaktır. Ancak Xxxxxxx teslim edilecek malzemeler İdarenin gösterdiği yere nakledilecek, istiflenerek koruma altına alınacaktır.
6- Yüklenici, işin yapımı sırasında çevreye, binalara, imalatın yapıldığı mahallere zarar verilmeyecek, verilen her türlü zararlar karşılanacaktır.
7- Yüklenici işin yapımı sırasında Üniversite ulaşım ve diğer hizmetleri engellemeyecektir.
8- İşin yapımı sırasında muhtelif imalat işleri ve şantiye personeli tarafından su ve elektrik temini ile bunlara ait bilimum masraflar yükleniciye aittir. Ancak Xxxxxxxx müsaadesi alınmak suretiyle yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanacak ise,
8.1. İdare lüzum gördüğü zaman su ve elektriği kısmen veya tamamen kesebilir. Bundan dolayı yüklenici zarar veya tazminat talebinde bulunamaz.
9- Yüklenici bina ve çevredeki tüm işleri bitirip geçici kabulden önce genel temizlik yapılarak bina teslim edilecektir. Bina içi ve dışında cephe, döşeme, tavan, duvar, çevre gibi tüm yüzeylerde gerekli temizlik işleri yapılacaktır. Bu temizlik işleri için gerekli temizlik malzemesi, alet, edavat, makina ve benzeri araçlar kullanılacak olup, yapılmış imalatlara kesinlikle zarar verilmeyecek, verilen her türlü zarar yenisi ile tazmin edilecektir.
10- Tüm birim fiyat analizlerinde verilen malzeme ve işçilik miktarları yaklaşık değerler olup, imalatlar, idarece konulan kurallara ve teknik kural, şartnamelere uygun, gereken malzeme ve işçilik miktarları kullanılarak yapılacaktır. Yüklenici bunlar için ek ücret talep edemez.
11- Yüklenici işin imalatların yapımı için gerekli (ihale dokümanında yer alan ve almayan) her türlü araç, gereç, makina, teçhizat, alet, edavat, kalifiye usta, işçiyi (imalatların yapımında çalışacak elemanlar konusunda deneyimli olduklarına dair belgeleri olacaktır. Yapacakları işin konusuna, evsafına, özelliğine uygun belgesi olmayanlar elemanlar kesinlikle çalıştırılmayacaktır) işbaşında bulunduracaktır.
12- İşin yapımı için mimari proje, mahal listesi, pursantaj listesi, birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameler esas olup, imalat işleri bunlara uygun yapılacaktır.
13- İnşaat mahallinde her türlü moloz, toprak, döküntü, artık, çöp gibi malzemeler bekletilmeden yerleşke dışına nakledilecektir. İşin yapımı sırasında (işe başlama ile geçici kabul arası) hiçbir şekilde kötü görüntüye izin verilmeyecektir.
14- Söz konusu ihale kapsamında yapılacak tüm işler, imalatlar İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde inşaat alanı içinde yapılacaktır. Dolayısıyla işler, imalatlar öğrencilerin eğitim – öğretim gördüğü alanlarda, binalarda yapılacak olması sebebiyle imalatların ve yapım şekillerinin kaliteli olmasına özen gösterilecektir. Tüm işler, imalatlar teknik kurallara, genel şartlara uygun olarak kaliteli, Üniversiteye yakışır nitelikte yapılacaktır. Yapılacak işlerde, imalatlarda işin özelliğine göre çalışma saatlerine dikkat edilerek, mümkün olduğunca gürültü yapılmayacak ve gerekli durumlarda geceleyin çalışarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde eğitim – öğretim aksatılmayacaktır.
15- İnşaat sahasında yabancı uyruklu ve sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.
16- Yapılacak işler, imalâtlar konusunda uzman, idarece onaylanacak kişilere, firmalara yaptırılacaktır.

Madde 32 - Yürürlük

32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 33 - Sözleşmenin imzalanması

33.1. Bu sözleşme 33 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca Xxxxx, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare Yüklenici