TOPLU KONUT PROJESĐ GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

......................................................................

TOPLU KONUT PROJESĐ GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara) (internet sayfası: xxx.xxxx.xxx.xx) (Sözleşmede “ĐDARE” olarak anılacaktır) ile

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

adresinde ikamet eden (Türkiye sınırları içerisinde tebligat adresi gösterilmesi zorunludur)

................................................................................................................ (Sözleşmede “ALICI” olarak

anılacaktır) arasında şartları aşağıda belirtilen bir Gayrimenkul Satış Sözleşmesi yapılmıştır. ĐDARE’nin inşaa ettiği/ettirdiği ve satışa sunduğu konut ve işyerleri, bu Sözleşmede “GAYRĐMENKUL”; münhasıran satış işlemlerinde vekil sıfatıyla hareket eden

....................................................... A.Ş. Sözleşmede “BANKA” olarak anılacaktır.

1. SÖZLEŞMENĐN KONUSU

ĐDARE’nin mülkiyetinde bulunan GAYRĐMENKUL’lerin satışı, işbu Sözleşme hükümleri gereğince yürütülür.

Sözleşmenin konusu, aşağıda özellikleri belirtilen GAYRĐMENKUL’ün işbu Sözleşmede öngörülen şartlarla ALICI’ya satışıdır.

ĐL/ĐLÇE : .....................................................................................

PROJE ADI/KODU : .....................................................................................

ADA NO : .....................................................................................

PARSEL NO : .....................................................................................

BLOK NO : .....................................................................................

KAPI NO : .....................................................................................

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : .....................................................................................

NET KULLANIM ALANI : .....................................................................................

BRÜT KULLANIM ALANI : .....................................................................................

GAYRĐMENKUL’lerin yapımı sırasında gerek genel planlarda, gerekse gayrimenkul planlarında ve projelerinde ve mahal listelerinde teknik nedenlerle gerekli göreceği her türlü değişiklikleri yapmak ĐDARE’nin yetkisindedir. Zorunlu görülen plan ve proje değişiklikleri çerçevesinde satın alınan GAYRĐMENKUL metrekaresinde değişiklik yapılabilir.

Konutların inşaatı sırasında zemin durumu, proje tadilatı veya uygulama anında oluşabilecek teknik gerekçelerden dolayı; blokların yerlerinde ve yönlerinde yapılması zorunlu olan her türlü değişiklikler ĐDARE tarafından yapılabilir. Bu değişikliklerden etkilenen bloklarda yer alan konutlarda oluşacak şerefiye bedeli farklılıkları, ĐDARE tarafından yeni duruma göre belirlenerek konut hak sahiplerine şerefiye puanları doğrultusunda yansıtılacaktır. XXXXX’xxx satın almış olduğu gayrimenkulun konumunun olası bir imar planı değişikliği ve buna bağlı yapılaşmalardan etkilenmesi halinde ALICI, ĐDARE’den bu duruma ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

2. ÖDEME ŞEKLĐ VE SATIŞ BEDELĐ

2.1. XXXXXXXXXXX XXXXXX (...../....../.......) TL

(Konutun Sözleşme tarihindeki KDV hariç satış fiyatı)

BAŞVURUDA YATIRILAN BEDEL TL

PEŞĐNAT MĐKTARI (%.............) TL

(Başvuruda yatırılan Bedel ile işbu Sözleşme aşamasında yatırılacak Peşinatın toplamıdır.)

EK PEŞĐNAT MĐKTARI TL

(XXXXX’xxx isteğine bağlı olarak ödenecek ilave peşinat miktarını ifade eder. Ek peşinat miktarı Gayrimenkul bedelinin %1’inden az olamaz)

TOPLAM PEŞĐNAT MĐKTARI TL

(Peşinatın ve varsa ek peşinatın toplamıdır)

BANKA KOMĐSYONU TL

(Toplam Peşinat Miktarı üzerinden % ....... (binde )

BSMV TL

(Banka Komisyonu üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)

TAKSĐTLENDĐRĐLEN BORÇ BAKĐYESĐ TL

(GAYRĐMENKUL bedelinden Toplam Peşinatın düşülmesi ile bulunur) VADE : Aydır.

XXXXX, taksitlendirilen borç bakiyesi olan ........................................... TL’nin aşağıda

yazılı usul ile belirlenen bölümünü, yine aşağıda belirtildiği şekilde dönemsel güncelleme oranı ile ihtiva edecek olan aylık taksitler halinde ve en fazla yukarıda belirtilen vade boyunca ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.2. TAKSĐT MĐKTARI VE BORÇ BAKĐYESĐ BELĐRLEME ESASLARI BAŞLANGIÇ TAKSĐDĐ TL

Başlangıç taksidi, GAYRĐMENKUL’ün taksitlendirilen borç bakiyesi olan

..............................................TL’nin vade sayısına ( ) bölünmesiyle bulunur.

Her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden % ....... (..............) oranında banka komisyonu ile banka komisyonu üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ALICI’dan tahsil edilir.

Birinci taksit ayının 20. günü ve müteakip taksitler de ait oldukları ayın

20. günü, (tatil gününe denk geliyorsa takip eden ilk iş günü) BANKA’nın

................................... Şubesi nezdindeki ĐDARE hesabına yatırılır.

Her takvim yılının 1 Xxxx – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir.

Her altı aylık dönemin başında (Xxxx-Temmuz) o dönemde geçerli olacak borç bakiyesi, dönem boyunca yapılan ödemeler dönem başındaki borç bakiyesinden düşülmek suretiyle, bir önceki altı aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak ĐDARE’ce tesbit edilen ve BANKA’ya bildirilen dönemsel güncelleme oranı üzerinden artırılarak; sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın her dönem için yeniden hesaplanır. Yeni aylık taksit miktarı ise, borç bakiyesinin kalan vadeye bölünmesiyle bulunur ve BANKA tarafından ALICI’ya bildirilir. Đlk ve son taksidin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık dönemsel güncelleme oranını değiştirmez.

ALICI taksitleri ödemede geciktiği takdirde, geciktiği her gün için temerrüdün ortaya çıkmış olduğu dönemde ĐDARE’ce aylık taksitlerin ve borç bakiyesinin hesaplanmasında uygulanmış olan dönemsel güncelleme oranının %30 (yüzde otuz) fazlası ile (fon ve vergiler de ilave edilerek) hesaplanan temerrüt faizini ve giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.3. KDV TAHSĐLATLARI

3065 sayılı KDV Kanunu gereği, işbu Sözleşmeye konu konutun anahtar teslim tarihinde, Sözleşme tarihindeki başlangıç satış fiyatı ile teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönemsel güncelleme oranı tutarları toplamı üzerinden hesaplanacak anahtar teslim tarihindeki toplam satış bedeli esas alınarak, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil olunur.

Ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, borç bakiyesine uygulanan dönemsel güncelleme oranlarından, ilk taksit ödemesiyle birlikte peşin olarak, dönemsel günceleme oranı tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

2.4. BANKA, işbu Sözleşmeye konu her türlü bildirimi XXXXX’xxx Sözleşmedeki adresine adi posta ile yapar. XXXXX, bildirimi almadığını iddia ederek bildirim konusu yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemez.

2.5. ALICI, BANKA Şubeleri haricinde diğer Banka Şubeleri aracılığıyla borcuna mahsup edilmek üzere gönderdiği taksit bedellerinin ĐDARE’nin hesaplarına geç intikali dolayısıyla borcunu mahsup işleminin gecikmesinden BANKA ve ĐDARE’nin sorumlu olmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

2.6. Borçlanma ile ilgili her türlü işlemlerin gerektirdiği tescil, onay, diğer işlemlere ait her türlü gider, resim ve harçlar, damga vergisi ve resimleri ile haberleşme giderleri, borçlarından doğan idari ve kazai kovuşturmalardan yapılacak her türlü gider ve vekalet işlemlerinden doğan masraflar ALICI’ya aittir.

2.7. ALICI, işbu Sözleşme konusu borçlanmaya ve ödemeye ilişkin her türlü hesap veya anlaşmazlıklarda BANKA’nın kayıtları ve defterlerinin delil olacağını kayıtsız şartsız kabul eder.

2.8. ALICI, borcuna mahsuben yatıracağı en az miktarlar için işbu Sözleşmede tariflenen taksit tutarları ile bağlı olup, vadeden önce borcunu tamamen ödemek, ya da borç bakiyesini azaltmak amacıyla dönem başlarında (Xxxx ve Temmuz aylarında) kalan borç bakiyesinin %10’undan az olmamak kaydıyla ara ödeme yapmak veya Sözleşme uyarınca ödemekle yükümlü olduğu taksitlerden bir veya birden fazlasını, dönem içindeki taksitlerle sınırlı olmak üzere, erken ödeme hakkına sahiptir.

Vadeden önce borcunu tamamen ödemek isteyen ALICI, dönem başında bildirilen borç bakiyesine ilave olarak, içinde bulunduğu dönemin başlangıç tarihinden borcunu kapatmak istediği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek güncelleme farkını ödemekle yükümlüdür. Güncelleme farkının hesaplanmasında, ĐDARE’ce tesbit edilen ve o dönem başında uygulanan dönemsel güncelleme oranı kullanılır. Son dönemde gerçekleşen erken kapamalarda ayrıca güncelleme farkı alınmaz.

Ara ödemeler, dönem başlarında (Xxxx ve Temmuz) ve bir önceki dönem sonu borç bakiyesine dönemsel güncelleme yapıldıktan sonra borç bakiyesinin %10’undan az olmamak kaydıyla yapılır. Yeni dönem taksitleri, ara ödeme yapıldıktan sonra kalan borç bakiyesinin kalan vade sayısına bölünmesi suretiyle bulunur.

Bir veya birden fazla taksidin erken ödenmesi durumunda, ödenen miktara son dönemsel güncelleme oranı uygulanarak gerekli indirim yapılır. Erken ödenebilecek taksit sayısı dönem içindeki taksitlerle sınırlıdır.

2.9. XXXXX’xxx, ödemekle yükümlü olduğu taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması durumunda; ĐDARE dilerse tüm borcu muaccel kılabilir. Muacceliyet hakkının kullanılabilmesi için gayrimenkulün fiilen teslim edilmiş olması icap eder. Muacceliyet şartları oluştuğunda Banka ĐDARE’den onay alarak ve ödeme için en az bir hafta süre vererek ALICI’ya muacceliyet uyarısında bulunur. ALICI muacceliyet kesbeden borcunu ödemekle yükümlüdür.

ALICI, ödemekle yükümlü olduğu taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede mütemerrit olduğunda ĐDARE 9. Madde hükümleri uyarınca işbu Sözleşmeyi feshedebilir.

Belirlenen taksit vadeleri kesin olup vadesinde ödeme yapılmadığında ALICI hiçbir ihbar ve ihtara lüzum olmaksızın mütemerrit olur.

3. GAYRĐMENKULÜN TESLĐMĐ VE KULLANILMASI

Sözleşmeye konu yapının/gayrimenkulün inşasının bitirilmesi, geçici kabulünün yapılması, ALICI’ya teslimi için öngörülen tahmini süre işbu sözleşme tarihinden itibaren 24 ay’dır. ALICI bu süre içerisinde de kullanıma elverişli olarak teklif edilen taşınmazın teslimini kabulle mükelleftir.

Gayrimenkul, ALICI’ya inşaatların bitiminde geçici kabulü müteakiben yukarıda belirtilen süre içerisinde gayrimenkul tespit ve teslim tutanağı ile ĐDARE’ce önceden teslim ihbarıyla bildirilmiş olan programa göre fiilen teslim edilecektir. Đşbu süre mezkur işlerin tamamlanabilmesi için tahmini süre olduğundan 3. fıkrada düzenlenen süreyi geçmemek üzere gecikme vaki olması halinde ĐDARE mütemerrit olmaz ve temerrüde bağlı sonuçlar doğmaz.

ĐDARE’ce teslim borcunun ifasında ALICI’ya taahhüt edilen ve teslim borcunun ifasında temerrüde esas kesin süre sözleşme tarihinden itibaren 30 ay olup bu süre aşılamaz. ĐDARE teslim borcunu sözleşme tarihinden itibaren 30 ay içerisinde ifa edemezse sürenin bitiminde hiçbir ihtar ve ihbara lüzum olmaksızın teslim borcunun ifasında mütemerrit olur.

Satım bedelinin tamamen ödenmiş olması halinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesinin 8. fıkrası işbu sözleşme, sözleşme tarihinde varolmayan, inşa edilerek ALICI’ya teslim edilecek bir yapının/gayrimenkulün satımını konu edindiğinden uygulanmaz.

GAYRĐMENKULlerin yapımı sırasında gerek genel planlarda, gerekse GAYRĐMENKUL planlarında ve sözleşmelerinde, teknik nedenlerle gerekli göreceği her türlü değişiklikleri yapmak, ĐDARE’nin yetkisi dahilindedir.

ALICI, teslim ihbarında belirtilen süre içerisinde GAYRĐMENKUL’ü teslim almadığı takdirde, bildirilen teslim tarihinden itibaren tahakkuk etmiş olan tüm ortak gider aidatları, Emlak Vergileri, abonelik vb. ücretleri, sigorta ücreti, vs. giderleri ĐDARE’ye ödemekle yükümlüdür.

ALICI, Gayrimenkul Tespit ve Teslim Tutanağında belirtilen hususlar çerçevesinde GAYRĐMENKUL’ü mevcut durumuyla görmüş ve kabul etmiş sayılır ve bu duruma ilişkin herhangi bir değişiklik, tamirat, onarım, tadilat ve ilave isteyemez veya hak ve alacak talebinde bulunamaz.

ALICI, GAYRĐMENKUL’ü teslim ihbarında belirtilen süre içerisinde teslim almaktan imtina ederse herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme ĐDARE tarafından fesh edilir.

Sözleşmenin ĐDARE’ce feshi halinde ĐDARE, fesih tarihine kadar ALICI tarafından yapılan ödemeleri (daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, BSMV, Damga Vergisi ve banka komisyonu hariç) bildirilen teslim tarihinden fesih tarihine kadar geçen süre içerisinde tahakkuk etmiş olan emsal kira bedeli, tüm ortak gider aidatları, Emlak Vergileri, sigorta ücreti, vs. tüm masraflar ile vergi ve benzeri tüm yükümlülükler karşılığını düşerek, ALICI’ya iade eder. XXXXX’xxx Sözleşmenin feshi tarihine kadar yaptığı ödemeler için faiz tahakkuk ettirilmez. GAYRĐMENKUL, ĐDARE stokuna çekilir. ALICI’ya iade edilecek tutar, ĐDARE’ce fesih işleminin gerçekleşmesini takiben bedelin BANKA’ya aktarılmasını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ya ödenir.

ALICI, kendisine teslim edilen GAYRĐMENKUL’ü malik hak ve yetkileriyle kullanır. Đşbu hüküm fesih hükümlerinde düzenlenen kira talebine engel teşkil etmez. ALICI bu kullanma karşılığında ĐDARE’ye (vergi ve diğer giderler hariç) herhangi bir ödemede bulunmaz. ALICI isterse GAYRĐMENKUL’ü kendi hesabına ve kendi sorumluluğunda kiraya verebilir veya başkasına kullandırabilir.

4. MÜLKĐYETĐN ALICIYA DEVREDĐLMESĐ

ĐDARE, GAYRĐMENKUL’ün mülkiyetini ĐDARE’ce ilgili mevzuat çerçevesinde kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin tamamlanmasını ve ALICI’nın ĐDARE’ye olan tüm borçlarını ödemesini müteakip Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ALICI’ya devredecektir.

Kat mülkiyeti işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” ile adlarına konut tahsis edilen ve konut bedelinin tamamını ödeyen ALICI’lar, bu bağımsız bölümü şahsen BANKA’ya müracatı ya da BANKA’ca yapılacak bildirimde belirtilecek yer ve zamanda bulunarak adına tapu devir işlemini yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. BANKA’nın yazılı bildirimine rağmen tapu devir ve ferağ işlemlerini ikmal etmeyen ALICI aleyhine tapu tescil davası suretiyle konutun ALICI adına tescili sağlanır. Đşbu dava nedeniyle doğacak masraflardan ve tapu devir ve ferağ işlemlerinin yapılmaması nedeniyle ĐDARE’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan ALICI sorumludur.

5. XXXXXXXX ĐADE VE DEVĐR YETKĐSĐ

XXXXX Xxxxxxxxxxx’xx fiilen tesliminden sonra cayma hakkını kullanamaz.

ALICI cayma hakkını kullandığı taktirde o tarihe kadar sadece satım bedeline mahsuben yaptığı tüm peşinat ve taksit ödemeleri cayma bildiriminin Bankaya ulaştığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde faizsiz iade edilir. Ödemelerin iadesi tarihi, cayma hangi tarihte gerçekleşirse takip eden sözleşmesel teslim tarihini (tahmini veya kesin teslim tarihi) geçemez.

ALICI teslim tarihlerinden 60 gün öncesine kadar cayma hakkını kullanırsa ĐDARE’nin hesap ve iade işlemlerini yapabilmesi için teslim tarihine 30 gün ilave edilir.

XXXXX’xxx BANKA’ya yazılı başvuru yapması durumunda BANKA’nın müracaatı ve ĐDARE’nin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir.

ALICI, işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

ALICI, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilir. Devir esnasında devredene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçların kapatılması gerekmektedir.

Devir alan üçüncü şahıs, devir edenin sahip olduğu işbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri de devralır. Devir alan kişinin “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesinde” belirtilen şartları (“Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” imzalama tarihi itibarıyla ALICI’nın kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Đdaresi Başkanlığınca satılan bir konut satın alınmış olmaması ya da bu kişilerce daha önce Toplu Konut Đdaresi Başkanlığından kredi alınmamış olması) sağlaması gerekmektedir.

Devir işlemlerinde devir protokolü taraflarca BANKA huzurunda imzalanacaktır.

Yapılacak devir işlemlerinden BANKA, bakiye borç üzerinden %0,5 (bindebeş) oranında devir edenden %0,5 (bindebeş) oranında da devir alandan komisyon (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile birlikte) tahsil eder. Tahsil edilen toplam komisyon tutarının yarısı ĐDARE hesaplarına aktarılır.

Ancak, GAYRĐMENKUL’ün tamamen veya kısmen anne, baba, eş ve çocuklara münferiden veya müştereken devretme işlemlerinden; müştereken satın alınmış GAYRĐMENKUL’ün

ALICI’lardan herhangi birine veya birkaçına devretme işlemlerinden, GAYRĐMENKUL’ün miras yoluyla devri işlemlerinden komisyon alınmaz.

ĐDARE, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin tamamlanmasını ve ALICI’nın borcunun tamamını ödemesini müteakip, tapu işlemleri ALICI adına gerçekleşinceye kadar üçüncü şahıslara yapılacak devir işlemlerini durdurabilir.

6. YÖNETĐM VE ORTAK GĐDERLER

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yönetim Planına göre gerekli organlar oluşuncaya kadar öngörülen geçiş döneminde GAYRĐMENKUL’ün bulunduğu yapı ve sitedeki ortak yer ve tesisler ĐDARE tarafından yönetilebileceği gibi yönetim, bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir.

ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden işbu sözleşmeye konu bağımsız bölüme (GAYRĐMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak ve tesislere ilişkin gider payı ile birlikte anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay ilgili yönetime ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, ödemede geciktiği günler için Yönetim Planı ve KMK esaslarında belirlenen gecikme faizini ödemekle yükümlüdür. Ortak giderlere ve zamanında yapılmayan ödemelere ilişkin olarak KMK’da yer alan hüküm, yaptırım ve yasal yollar, bu sözleşmeden doğan yükümlülükler için de aynen geçerlidir.

ALICI, sözleşmeye konu bağımsız bölümden (GAYRĐMENKUL’den) ve yapının veya sitenin ortak yerlerinden, Yönetim Planı ve KMK’nın bu konudaki hükümlerine göre yararlanır.

ALICI, GAYRĐMENKUL’ü kullanırken Yönetim Planı ve KMK hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Satım konusu GAYRĐMENKUL’ün mülkiyet hakkının (irtifak) kapsam ve sınırı, bu bölüme ait tapu kaydı ile onun ayrılmaz parçası sayılan yönetim planında gösterildiği gibidir.

ALICI, tapu kaydı ile yönetim planında gösterilen haklar dışında hiçbir mahal, ortak yer, yeşil alan, park, bahçe, göl, gölet, gayrimenkul mallar, idari, sosyal ve teknik hizmet yapıları, tesisleri, gayrimenkulleri, kurum ve kuruluşları üzerinden hiçbir hakkı bulunmadığını, bu konuda ileride bir talep ve iddiada bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

7. ELEKTRĐK VE SU BAĞLANMASI

GAYRĐMENKUL’e su, elektrik, doğalgaz, telefon v.s. bağlanmasına ilişkin, tesis abonman ve diğer bağlama giderleri ALICI’ya aittir.

8. GAYRĐMENKULÜN SĐGORTA ETTĐRĐLMESĐ, VERGĐ, HARÇ VE DĐĞER GĐDERLER

ĐDARE tarafından mülkiyet ALICI’ya devredilinceye kadar GAYRĐMENKUL, ĐDARE’ce bildirilecek olan rayiç fiyatlar üzerinden ve ĐDARE’ce belirlenecek koşul ve teminatları (asgari teminatlar: ihtiyari deprem, bina (yangın), mali mesuliyet, dahili ve harici su basması, ek

teminatlar, GLKHHKNH-T) ihtiva edecek şekilde ĐDARE adına ve hesabına sigorta yaptırılacaktır. Sigorta giderleri ALICI’ya aittir. Sigorta işlemlerini BANKA yürütür.

GAYRĐMENKUL hasara uğradığı takdirde, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi ALICI’nın bulunmasına veya kendisinden izin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve ĐDARE tarafından tespit edilen tazminat miktarını tahsil ve ALICI’nın zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya ĐDARE veya ĐDARE adına BANKA kayıtsız şartsız olarak izinli ve yetkilidir. Sigorta sözleşmesinden doğan tazminat, ĐDARE veya XXXXX adına BANKA’ya ödenir.

ĐDARE ile sigortacının kararlaştırdıkları tazminat tutarına ALICI itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde ALICI tazminat tutarını ĐDARE veya ĐDARE adına BANKA’ya öder ise sigorta poliçesinden xxxxx xxxxxx ĐDARE veya ĐDARE adına BANKA’ca ALICI’ya devredilir. Aksi halde, ĐDARE veya ĐDARE adına BANKA tazminat tutarını Sigorta Şirketinden tahsil etmeye yetkilidir.

ALICI sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle ĐDARE’ce açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın ĐDARE aleyhine sonuçlanması halinde de ĐDARE’den herhangi bir istekte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

XXXXX, mülkiyet devredilinceye kadar gayrimenkul sigortasının her yıl yenileceğini, yenilemediği takdirde işbu Sözleşmenin 9’uncu Maddesi uyarınca Sözleşmenin fesh olacağını kabul ve taahhüt eder.

GAYRĐMENKUL satışı ile ilgili her türlü sözleşme gider, resim ve harçları ALICI tarafından ödenecektir. Tapu işlemlerine ait damga resmi, diğer vergi resim ve harçlar kanunen ait olduğu tarafça ödenecektir.

Mülkiyet ALICI’ya devredilinceye kadar emlak beyannamesi ĐDARE tarafından verilecek, tahakkuk eden vergiler BANKA tarafından ĐDARE’ye vekaleten ALICI’dan tahsil edilecektir. ALICI’nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan ĐDARE’nin her türlü zarar ziyanını ALICI ödemekle yükümlüdür. GAYRĐMENKUL’ün tesliminden sonra emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi kat mülkiyetine dayalı her türlü kanuni yükümlülük ALICI’ya aittir.

Ayrıca GAYRĐMENKUL’ün tesliminden sonra gerçekleşecek mevzuat değişikliği nedeniyle malik adına doğabilecek her türlü yükümlülükler de ALICI’ya ait olacaktır.

9. SÖZLEŞMENĐN FESHEDĐLMESĐ

9.1. ALICI Sözleşmeden veya yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse ve ĐDARE’nin yazılı ihtarına rağmen ihtar tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde yerine getirmezse veya 20 (yirmi) gün içerisinde yerine getirse bile bu durum bir takvim yılı içinde iki kez tekrar ederse ĐDARE işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda Sözleşmeye aykırılığın doğduğu tarihten itibaren hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ĐDARE’nin faiz/tazminat talep etme hakkı saklıdır.

9.2. Sözleşmenin ĐDARE’ce feshi halinde ĐDARE, fesih tarihine kadar ALICI tarafından yapılan ödemeleri (daha önce devir yapılmışsa devir komisyon ücretleri ve banka

komisyonu, BSMV ve Damga Vergisi hariç) emsal kira bedeli, ALICI’ya ait olup da ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz, ortak gider aidatları, yönetim giderleri, abonelik ücretleri, Emlak Vergisi, sigorta ücretleri vb. tüm masraflar ile vergi ve benzeri tüm yükümlülükler ve varsa ĐDARE’ce tespit edilen tahribat karşılığını düşerek ALICI’ya iade eder. XXXXX’xxx Sözleşmenin feshi tarihine kadar yaptığı ödemeler için faiz tahakkuk ettirilmez.

9.3. Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde, “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” imzalama tarihi itibarıyla ALICI’nın kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunduğunun, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Đdaresi Başkanlığınca satılan bir konut satın alındığının ya da Toplu Konut Đdaresi Başkanlığınca verilen Toplu Konut Kredisi kullanılmış olunduğunun tespit edilmesi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme ĐDARE tarafından feshedilir.

9.4. ALICI, Sözleşmenin feshi halinde GAYRĐMENKUL’ü 15 (onbeş) gün içinde tahliye ederek ĐDARE’ye teslim ile yükümlüdür.

9.5. ALICI, yukarıdaki fıkra uyarınca GAYRĐMENKUL’ü 15 (onbeş) gün içerisinde tahliye etmemiş yahut kiraya vermiş veya kullanımını başkalarına bırakmış ise ALICI’nın, kiracılarının veya ALICI adına GAYRĐMENKUL’ü işgal edenlerin mezkur GAYRĐMENKUL’ü 15 (onbeş) gün içerisinde tahliye etmemeleri durumunda, fesih tarihi ile tahliye tarihi arasında işleyecek ve ĐDARE’ce belirlenecek emsal kira bedeli de ALICI tarafından yapılan ödemelerden ayrıca tenzil edilir.

Yukarıda sözü edilen tenziller yapıldıktan ve ĐDARE’ce BANKA’ya mutabakat bildirildikten sonra ALICI’ya iade edilecek miktar, ĐDARE tarafından BANKA’ya aktarıldıktan 30 (otuz) gün sonra faiz tahakkuk ettirilmeden BANKA tarafından ALICI’ya ödenir.

10. SON HÜKÜMLER

10.1. XXXXX tarafından imzalanmış bulunan “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ve “Müzakere Tutanağı” işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

10.2. Sözleşmeden doğan her türlü ödexxxxx XXXXX tarafından BANKA’nın

...................................... Şubesi nezdindeki no’lu ĐDARE hesabına yapılır.

10.3. ALICI, işbu Sözleşmede öngörülen satış koşullarını incelediğini, Sözleşme hükümlerini özenle okuduğunu ve anladığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.4. XXXXX’xxx işbu Sözleşmedeki adresini ĐDARE yasal ikametgah olarak kabul eder. ALICI, Türkiye sınırları içerisinde olmak kaydıyla adres değişikliğini iadeli taahhütlü posta yolu ile ĐDARE’ye veya BANKA’ya yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese gönderilecek tebligat ALICI’ya yapılmış sayılır ve ALICI’yı bağlar.

10.5. Satılan GAYRĐMENKULlerin tanıtımı, anahtar ve fiili teslimleri ĐDARE tarafından yapılacak olup, inşaatların imalatlarında veya diğer muhtelif nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar ile GAYRĐMENKULlerin üzerindeki her türlü takyidatlardan doğacak sorumluluklarla ilgili olarak ALICI, ĐDARE’yi temsilen

işlemleri yapan BANKA’dan herhangi bir talepte bulunamaz. GAYRĐMENKUL’ün ĐDARE tarafından satışı amacıyla basın ve benzeri yollarla yapılacak tanıtımlarda BANKA’nın ticari ünvanının kullanılması ALICI’ya BANKA’ya karşı herhangi bir talep hakkı vermez.

10.6. Đşbu Sözleşmenin giderleri ALICI’ya aittir. BANKA’nın Şubesinin

XXXXX’xx ĐDARE adına yapacağı her türlü ihbar ve bildirimler işbu Sözleşme uyarınca ĐDARE tarafından yapılmış sayılır ve hukuki sonuç doğurur.

10.7. Đşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların yargısal çözümünde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la tayin edilen yetkili mahkemelerin dışında Ankara Mahkemeleri ve Đcra Daireleri de yetkilidir.

10.8. ĐDARE’nin faaliyet gösterdiği adres Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent-Ankara, internet adresi de (xxx.xxxx.xxx.xx)’dir.

10.9. Đşbu Sözleşme, taraflar arasında ......../......../............ tarihinde imzalanarak yürürlüğe girer.

T.C. BAŞBAKANLIK

TOPLU KONUT ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI

Vekili

.......................................

........................ ŞUBESĐ

ALICI

ALICININ

ADI VE SOYADI:........................................ TELEFON (EV): ................................

......................................... TELEFON (ĐŞ): ................................

AÇIK ADRESĐ: ......................................... GSM: ................................

........................................................................ E-POSTA ADRESĐ: ................................