İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİNALARI TADİLAT VE YENİ İMALAT İŞLERİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

KAMPÜS BİNALARI TADİLAT VE YENİ İMALAT İŞLERİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta............................................................ (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1. İdarenin Adı: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

İdarenin Adresi : Ayvansaray Caddesi No: 45 Fatih/İSTANBUL

Tel. No : ...........................................................................................................................

Faks No :………………………………………………………………………………...

E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………

2.2. Yüklenicinin adı:

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:..............................................................................

Tel. No : ...........................................................................................................................

Faks No :………………………………………………………………………………...

E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

3.1. İşin Adı: Kampüs binaları tamir tadilat ve yeni imalat..

3.2. İşin Yapılma Yeri: Merter Yerleşkesi ve Balat Yerleşkesi

3.3. İşin Niteliği ve Türü: Mekanik işler, elektrik işleri, vitrifiye temini ve montaj, tavan işleri, duvar işleri, zemin işleri, kırım ve moloz atımı, başta olmak üzere diğer bütün işlerin anahtar teslim yapılması işidir.

3.4. İşin Miktarı:

İŞ KALEMLERİ	BİRİM	MİKTAR
TAVAN SIVA	metrekare	980
TAVAN ALÇI SIVA	metrekare	2500
TAVAN YARIMAT SU BAZLI BOYA	metrekare	3490
Alçıpan Asma Tavan	metrekare	2450
Seramik Xxxxxxx Xxx Xxxxxx ve Duvar Kaplama Yapılması	metrekare	1000
15cm Gazbeton Duvar Örülmesi	metrekare	500
20cm Gazbeton Duvar Örülmesi	metrekare	800
SIVA 2.5 cm	metrekare	650
ALÜMİNYUM AÇILIR KANATLAR Tamiratı	Ad.	45
ELASTOMERİK SU GEÇİRİMSİZLİK MEMBRANI	metrekare	1000
5cm Silikonlu Mineral Yün Isı Yalıtımı İle Yüzeylerin Kaplanması	metrekare	750
2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme malzemesi ile döşeme kaplaması yapılması	metrekare	1950
45X55 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO	Ad.	48
LAVABO TESİSATI GÖM.BATARYA.1.SINIF	Ad.	48
FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI VE TESİSATI, ÇİFT SU GİRİŞLİ	Ad.	48
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde) Boru Montaj	Metre	600
HAFİF-SERT(HPVC-U) PLASTİK PİS SU BORUSU: DIŞÇAP: 100 MM.	Metre	450
HAFİF-SERT(HPVC-U) PLASTİK PİS SU BORUSU: DIŞÇAP: 50 MM.	Metre	1100
PİSSU POMPASI	Ad.	2
2'' ÇEKVALF	Ad.	4
1'' PPRC BORU VE MONTAJI	Metre	350
GALVANİZ KANAL VE MONTAJI	metrekare	370
AKUSTİK İZOLASYON	metrekare	250
KAUÇUK İZOLASYON	metrekare	120
4000 M3 ASPRİTÖR VE MONTAJI	Ad.	4
2000 M3 ÇATI FANI VE MONTAJI	Ad.	2
HAVALANDIRMA MENFEZİ VE MONTAJI	Ad.	48
DAİREL LED ARMATÜR	Ad.	210
LED ETANJ ARMATÜR	Ad.	85
3 Saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü	Ad.	120
DIŞ ORTAM ARMATÜRÜ	Ad.	25
ACİL DURUM AYDINLATMA KİTİ	Ad.	210
MEVCUT 550 KVA JENERETÖR İÇİN TRANSFER PANOSU	Ad.	1
1x16 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1)	Metre	3400
1x25 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1)	Metre	2900
EŞ POTANSİYEL BARA	Ad.	12
Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır	Ad.	36
Topraklama Ölçümü ve raporlanması	Ad.	6
Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri	Ad.	210
Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri	Ad.	210
Data prizi CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri	Ad.	105
450V 'a kadar 1 kvar kompanzasyon bataryası	Ad.	24
450V 'a kadar 2,5 kvar kompanzasyon bataryası	Ad.	30
450V 'a kadar 5 kvar kompanzasyon bataryası	Ad.	30
450V 'a kadar 10 kvar kompanzasyon bataryası	Ad.	18
450V 'a kadar 20 kvar kompanzasyon bataryası	Ad.	12
450V 'a kadar 30 kvar kompanzasyon bataryası	Ad.	12
400V 15 kVAr'a kadar Şönt Reaktör	Ad.	6
18 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi:	Ad.	2
Mevcut Kompazzasyon Panolarının Bakımı ve Kontrolü	St.	6
Normal Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi	Ad.	64
Komütatör Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi	Ad.	46
Vavien Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi	Ad.	78
Paralel Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi	Ad.	455
Trifaze Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi	Ad.	45
Trifaze Paralel Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi	Ad.	40
Güvenlik hattı priz sortisi, Halogen free kablolu priz sortisi	Ad.	650
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 A.	Ad.	60
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 A.	Ad.	30
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 A.	Ad.	12
Normal Anahtar	Ad.	64
Komütatör Anahtar	Ad.	46
Xxxxxx Xxxxxxx	Ad.	39
Topraklı Priz	Ad.	255
20MM HF Spral Boru	Metre	6000
20MM HF Boy Boru Ve aksesuarları	Metre	1200
50/100 Kanal	Metre	420
3x2,5mm2 NHXMH	Metre	6000
3x1,5mm2 NHXMH	Metre	4000
5x4mm2 N2XH Besleme Hattı	Metre	500
5x6mm2 N2XH Besleme Hattı	Metre	1200
5x10mm2 N2XH Besleme Hattı	Metre	1400
5x10mm2 N2XH FE-180 Besleme Hattı	Metre	150
CAT-6 UTP 23 AWG Data Kablosu	Metre	4500
Dikli Tip Mekanik Cihazlar Besleme Panosu	Ad.	2
2x1,5mm2 LIHCH Otomasyon Kablosu	Metre	6400
7x1,5mm2 LIHCH Termostat Kablosu	Metre	5600
Klima Dış Ünite Bağlantısının Yapılması	Ad.	8
Klima İç Ünite Bağlantısının Yapılması	Ad.	85
Klima Otomasyon Sistemi Montaj ve Devreye Alma	Ad.	2
Dikili Tip Hidrofor Odası Panosu	Ad.	2
100 mm Kablo Tavası	Metre	450
200 mm Kablo Tavası	Metre	300
200 mm Kablo Tavası Kapağı	Metre	300
Kablo Tavası Montaj Ekipmanları	St.	6
Röle İzleme Modülü	Ad.	4
Kontak İzleme Modülü	Ad.	4
7A Kuru Tip Akü	Ad.	12

Sözleşmenin Dili

Madde 4-Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Tanımlar

Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, İnşaat Yapım İşleri ile ilgili olarak mevzuatta yer alan tanımlar geçerli kabul edilecektir.

Sözleşmenin Türü ve Xxxxxx

Madde 6-

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri, birim miktarlar ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından ………. Tarihindeki İhale’ye verilen teklif bedeli olan........…...............(rakam ve yazıyla) TL + KDV bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği KDV dahil toplam bedel esas alınır.

Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, (damga vergisi dahil) resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhil olup İdare tarafından ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

Madde 8 –İhale Dokümanı

8.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Sözleşme

2- Teknik Şartname

3- İdare Tarafından Onaylanmış Uygulama Projesi

4- Ölçüm Tutanakları

5- Mahal Listesi,

8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve İdare’nin yürürlükte bulunan Hizmet Alım Yönetmeliği ile benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

Madde 9-

9.1. Xxx Xxxxxma ve Bitirme Tarihi:

9.1.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (3) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde, 15.04.2018 tarihine kadar tamamlayarak iş kabulü yapılmasına hazır hale getirmek zorundadır.

9.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler olması halinde yüklenici tarafından hava durumunu gösterir belgeler ile birlikte İdare’ye müracaat etmesi ve ek süre istemesi gerekmektedir.

9.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. İhalenin yapıldığı tarih ve işe başlama tarihi itibariyle işin bitirilmesi ertesi seneye devredeceği dikkate alınarak ek bedel artışı yoluna gidilmeyecektir.

9.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin sözleşmede yer alan işin teslimi hükümlerine uygun olarak kabul işlemleri tamamlanır.

9.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:

9.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin onbinde altısı (% 0,06) oranında gecikme cezası kesilir.

9.2.2. Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

9.2.3. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 10 – Teminat Verilmesi ve İade Edilmesi

10.1. Teminat

10.1.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, avans ödenecek ise ödenen avans bedeli tutarında teminat senedi alınacaktır. Avans verilmemesi halinde teminat senedi alınmayacaktır.

10.1.2. Teminat olarak verilecek senedin, İdare’ye teslim edilmemesi halinde İdare Sözleşme imzalamaktan kaçınabilecektir.

10.1.3. İşin devamı sırasında iş artışı vb. durumlar olması halinde ek teminat istenebileceği gibi artış yapılan işin teslim süresi kadar teminat senedi iade edilmeyecektir.

10.1.2 Yapılan her hakedişten %5 (Yuzde beş) oranında teminat kesintisi yapılacaktır. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, hakedişlerden %5 kesinti yapılarak alınmış olan teminat tutarı yükleniciye ödenir. Kesilecek veya mahsup edilecek teminat tutarlarına KDV hesaba dahil edilmez. KDV ayrıca hiçbir kesintiye maruz kalmaksızın yükleniciye ödenir.

10.2 Avans Teminatının Geri Verilmesi

10.2.1 İşin başlaması sırasında avans verilmesi halinde Yükleniciye yapılacak hakediş ödemeleri, her hakedişinden %35 oranında ödenen avans bedelinden mahsup edilmek üzere kesinti yapılarak ödenir.

10.2.2 Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Bu sürede teminatın nakde çevrilmesi sırasında doğacak avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da yüklenici hesabından mahsup edilecektir.

10.2.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen teminat senetleri hükümsüz kalır

10.2.5 Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ödeme Yeri, Avans Verilmesi ve Şartları

Madde 11-

11.1. Yüklenicinin hak edişi aylık düzenlenecek hakediş formlarının idare tarafından onaylanmasına istinaden ödenir. Onaylanan hakediş formu ödeme için sunulduktan 10 gün sonra ödemesi gerçekleştirilecektir.

11.2. İhale konusu işin yapımı başlamadan önce avans verilmeyecektir.

11.3 Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder. Yüklenicinin, iş programına göre imalatlarda ileri seviye olmasından dolayı İdare’nin erken ödeme yapmaması halinde temerrüde düşmesi söz konusu değildir. İdare, imkân olduğu takdirde erken ödeme yapabilir.

11.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin yazılı yapılması ile idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları

Madde 12-

12.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

12.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları

Madde 13-

13.1. Yüklenici, İdare’den ihale yolu ile aldığı işin devamı sırasında alt yüklenici ile çalışabilir ancak alt yüklenicinin işi gereği gibi yerine getirmediğinden bahisle yapılacak izahlar İdareyi bağlamayacaktır.

13.2. Alt yüklenici ile yapılan çalışmalar sırasında alt yüklenicinin sebep olacağı doğrudan veya dolaylı zararlardan ötürü yüklenici ve alt yüklenici müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Yüklenici, alt yüklenici ile yapacağı sözleşmelere bu hükmü koymak zorundadır.

İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 14-

14.1. Yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

14.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 15-

15.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %30’na kadar oran dâhilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

15.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından düzenlenmiş belgelerle ispat edilmesi zorunludur.

15.3. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu Xxxxx Xxxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

15.4. Resmi Makamlar tarafından Olağanüstü Hal ilan edilmesi veyahut mevcut olağanüstü halin uzatılması mücbir sebep olarak kabul edilmeyecektir.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

Madde 16- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Uygulama projesinde ve teknik şartnamede yazılı olan imalatların yerine getirilmesine bağlıdır.

16.1. İşin, sözleşmede ve şartanamede yazılan usullerde yapıldığı, İdare tarafından oluşturulacak mal kabul ve muayene komisyonu tarafından tespit edilir. 11.2. maddede belirlenen iş bitirme oranlarının tespiti de yine bu komisyon tarafından yerine getirilir.

Teminat Süresi

Madde 17- Teminat süresi, işin kesin olarak bitirilmesi ve eksiklerin de yüklenici tarafından gereği gibi yerine getirilmesine kadardır.

Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 18-

18.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

18.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 19- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur.

Teknik Personel Bulundurulması

Madde 20-

20.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren sözleşme konusu işleri süresinde teslim edebileceği sayıda teknik personel ile fen ile sanat kurallarına uygun imalat yapabilecek tecrübedeki teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

20.2. Yüklenici, yeteri sayıda personelin veya yeterliliği olan teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde, mesleki yeterliliği olmayan personel için sözleşme bedelinin %0.03 (on binde üç) TL/Gün kadar ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

20.3.Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini İdarenin talep etmesi halinde on beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, gerekli görmesi halinde dilediği personelin sözleşme konusu işte çalıştırılmamasını talep edebilir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.

20.4. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.

20.5. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yüklenici ile işçi arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir.

Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları

Madde 21- Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme şartlarında değişiklik yapılabilir.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Madde 22- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat senedi ve ek teminatlar nakde çevrilerek işin eksik kalan kısımları tamamlanır, İdare’nin bu işlemlerden doğan zararları giderilir ve artan bedel yükleniciye iade edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 23-

23.1. Sözleşme, İdare tarafından yüklenicinin işi fen ve sanat kurallarına uygun yapmaması, süresinde işi teslim edemeyeceğinin anlaşılması, işin seviyeleri bakımından belirlenen tarihlerde belirlenen seviyelerde imal edilememesi ve 10 gün içerisinde belirlenen seviyeye getirilemeyecek olması, belirlenen sürede yer tesliminin yapılmaması, yer tesliminden haklı neden olmaksızın kaçınması vb. hallederde tek taraflı olarak feshedilir.

23.2. Sözleşmenin İdare tarafından feshedilmesi halinde işin durumu tespit edilerek getirilmesi gereken seviyeye gelmesi için harcanacak bedel belirlenecektir. Akabinde yüklenicinin İdare’nin elinde bulunan hak edişten gerekli harcamalar yapılarak mahsup edilecektir. Buna ek olarak cezai tutarlar da eklenecek artan bedel olması halinde yükleniciye iade edilecektir. Hakedişin yeterli olmaması halinde teminat senedinin tamamı tahsile konulacaktır. Artan bedel yükleniciye iade edilecektir.

23.3. Yüklenici tarafından belirlenen sürelerde hakedişin ödenmemesi halinde yazılı ihtarname gönderilerek 30 gün ek süre tanınacaktır. Ek süre içerisinde işin durdurulması söz konusu olmayacaktır. Ek süre sonunda da bedelin ödenmemesi durumunda yüklenici tarafından sözleşme tel taraflı olarak feshedilecektir.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

Madde 24- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 25- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ile ikili ilişki çerçevesinde çözümlenememesi durumunda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Madde 26- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 26 maddeden ibaret olan bu Sözleşme; idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra,..................tarihinde imza altına alınarak ...... nüsha düzenlenmiş ve (………’er ) nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

İDARE YÜKLENİCİ