YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI
YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI
İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE’NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
…………………………………………bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1-İdarenin adresi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü, 99738 Kalkanlı, Güzelyurt, Mersin-10 KKTC olup
Tel No : x00 000 0000000
Faks No : x00 000 0000000
Elektronik Posta Adresi: xxx@xxxx.xxx.xx ’ dir..
2.2-Yüklenicinin Tebligat Adresi ,
Tel No :+ ……………….
Faks No :+ …………………..
Elektronik Posta Adresi: ‘dur.
2.3-Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4-Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir.
Madde 3-Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4-Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler öncelikle aşağıda yer alan tanımlar çerçevesinde, aşağıda yer verilmemiş tanımlar ise sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur.
Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Yönetmelik”: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliği,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden tasdik yetkisine sahip kişi ve kurumlar tarafından düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Xx, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teknik Doküman”; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
“Sözleşmenin Süresi”; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks, elektronik posta ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Teklif”; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul” İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, “Yayın” İşbu sözleşme kapsamında temin edilecek yapancı dilde kitapları ifade eder.
Madde 5- Sözleşmenin Konusu
5.1-Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve sözleşme eki nihai teklif birim fiyat listesinde adı, miktarı belirtilen yabancı dilde kitapların ihale dokümanı ile işbu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanarak idareye teslim edilmesidir.
5.2-İş bu Sözleşme ile ….. adet yabancı dilde kitap temin edilecek olup, kitaplar sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
6.1-Bu sözleşme teklif birim fiyat esasına dayalı sözleşme olup, ekteki “Nihai Teklif Birim Fiyat Listesinde” yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................... (Rakam ve yazı ile) sözleşme bedeli üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Ancak isteklinin talebi halinde yayınlar Kampusa teslim edilebilecektir. Bu durumda KKTC gümrük sahasında oluşabilecek tüm masraflar İstekli tarafından karşılanacak ve bu masrafların İdareyi ilgilendiren kısmının karşılığı olarak istekliye aşağıda belirtilen usulde ödeme İdare tarafından gerçekleştirilecektir.
1. 100 adet yayına kadar olan her bir parti teslimat için İstekliye, keseceği 140 TL. tutarında hizmet bedeli faturası karşılığında ödeme yapılacaktır.
2. 100 adet yayın ve üzerinde yapılacak her bir parti teslimat için İstekliye, 1. Maddede belirtilen 140 TL’ye ek olarak her bir yayın adedi için 0,50 TL ilave edilerek keseceği hizmet bedeli faturası karşılığında ödeme yapılacaktır.
3. K.K.T.C. Gümrük sahasında yapılacak teslimatlardaki parti sayısı hiçbir şekilde 3’den fazla olmayacaktır. Kampus teslimi teslimat sayısı 3’den fazla olabilecek ancak bu durumda İdare tarafından bu maksatla istekliye yapılacak toplam ödeme 300 kitaba kadar olan toplam teslimat için 500 TL'yi, daha fazla teslimat için ise 650 TL.’yi aşmayacaktır.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler ve Hariç Olan Giderler,
7.1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin mal bedeli, ulaşım, sigorta, ihracına dair masraflar ,vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.
7.2 -60/2003 sayılı yasa uyarınca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu K.K.T.C’de gümrük vergisinden muaf olup, bu hak geçerliliğini koruduğu sürece İdarece Yükleniciye kullandırılacaktır.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
9.1-İhale dokümanı işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde İhale dökümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2-Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde10-Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim gündür.
Madde 11-Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı 11.1-İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri
Teslim Yeri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Sahası, K.K.T.C. veya madde 6.1’de izah edilen yöntemle ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’dur.
11.2-Xxx Xxxxxma Tarihi:
Sözleşmenin imza altına alındığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
11.3-Teslim Şekli
Yayınlar partiler halinde ve aşağıda detayları belirtilen şekilde teslim edilecektir.
11.4-İşin Süresi ve Teslimat Programı:
Yayınların Teslimatı: Yüklenici işe başlanmasını müteakip 7 gün içerisinde teslimat programını hazırlayarak İdare’nin onayına sunacaktır. Teslimatlar partiler halinde yapılabilecektir. Parti sayısı yayın sayısına bağlı olarak en fazla 3 ile sınırlandırılmış olup teslimat programı buna göre yapılacaktır.
Teknik Şartnameye uygun olmadığı veya eksik, hatalı baskı olduğu veya hasarlı, yırtık, ikinci el (kullanılmış) v.b. olduğu tespit edilen yayınlar Muayene Komisyonu tarafından kontrol edilip tüm kargo ve posta masrafları Yükleniciye ait olmak üzere iade edilecektir. Yüklenici İdare tarafından iade edilen yayınları tüm gümrük masrafları dahil tüm masrafları dahil teknik şartnameye uygun olanları ile değiştirmekle yükümlü olup, aksi durumda bahse konu yayınlar teslim edilmemiş kabul edilecektir.
11.5-Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde işbu sözleşme kapsamında temin edilecek kitap sayısına bağlı olarak İdarenin uygun görüşü ile parti sayısı arttırılabilir ve teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere en fazla on (10) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
11.6-Teslim Edilemeyecek Yayınlar
İhale konusu yayınlar için, yüklenicinin uhdesinde kalan kalemlerden yüklenici tarafından idareye teslim edilen partiler için, teknik şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır. İstekli, teslim etmeyi taahhüt ettiği halde; stok dışı (Out of Stock), baskısı tükenmiş (Out of Print), henüz yayınlanmamış (Not Yet Published) veya bunun gibi sebeplerle teslim edilemeyeceği bilgisine ulaştığı yayınlar için yayınevinden alacağı belgeleri İdareye raporlayacak ve raporları idareye teslim edecektir. Teslim edilmeyen yayınlara ait raporlar, Xxxxx tarafından incelenecektir.
Teslim edilememe gerekçesi uygun görülen malzemeler teslim listesi dışında tutulacak, gerekçesi uygun bulunmayan raporlara ait yayın adedinin toplam yayın adedinin %15’i geçmesi durumunda, Sözleşme Bedelinin % 2 (yüzdeiki)’si oranında ceza uygulanacaktır.
Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1-Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Yüklenici sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı sözleşme akdini müteakip İdare’ye verilecektir. Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı …………………….’dır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
12.2-Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat olarak aşağıda belirtilen değerler kullanılabilir:
a. Türk Lirası,
b. İdarenin uygun göreceği bankalardan veya finans kurumlarından alınmış teminat mektupları,
12.3-İdarenin onayı ile sözleşme bedelinde herhangi bir artış olması halinde, artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
12.4-Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
12.5-İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, garanti süresinin dolmasını müteakip 30 gün içerisinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminat Yükleniciye iade edilir.
12.6-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 13- Ödeme yeri ve şartları
13.1-Ödeme Yeri:Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
13.2-Ödeme Koşulları ve Zamanı:
Her bir partide teslim edilecek yayınların toplam tutarı varsa verilen avans mahsubu yapılarak ödenecektir. Ödemelerde İdarenin yayınların teknik şartnameye uygunluğunu tespit etmesi esastır. Bu tespit yönelik Muayene ve Kabul işlemleri yapılmamış yayınların bedeli ödenmez.
Ödemeler, yayınların K.K.T.C. gümrük sahasına veya Kampusa ulaşmasını takiben, partiler halinde muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde yapılacaktır.
Ödemeler Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği hesaba yapılacaktır. İşbu sözleşme ile ilgili ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır.
Madde 14-Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
Bu iş için Yüklenicinin talebi halinde, İdare tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler karşılığı, Sözleşme Bedelinin %10’una kadar olan tutarda avans ödemesi yapılacaktır. Avans mahsubu Yükleniciye yapılacak her bir ödeme üzerinden %10 kesilmek sureti ile yapılacaktır.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1-Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2-Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3-Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Gecikme Cezası
16.1-İdare tarafından İdari Şartnemenin 3.maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde, bu yayınlar Sözleşmenin 11.6. maddesi çerçevesinde teslim edilemeyen yayın olarak kabul edilecek ve Sözleşmenin 11.6. maddesi uygulanacaktır. Ancak İdarenin uygun görmesi halinde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden onbinde altı (% 0,06) oranında gecikme cezası uygulanmak sureti ile yayınlar kabul edilebilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde Sözleşme Bedelini aşamaz.
16.2-Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3-Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece on gün (10) süreli gecikme ihtarı verilecek olup bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren on günü (10) geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır.
Madde 17-Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İdare, İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı yüklenici hakkında hem KKTC’de hem’de TC.’de gerekli cezai başvurularda bulunabilir.
Madde 18-Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda Güzelyurt Kaza Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 19-Yürürlük
İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 20- İmza
İş bu sözleşme 20 maddeden ve ....….sayfa ekten ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak, birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide ) alıkonulmuştur.