SAYI : 96822317 04/01/2021
T.C. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
SAYI : 96822317 04/01/2021
KONU : Teklif Mektubu
Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan 35 adet taşıtımızın 1 (Bir) yıllık zorunlu trafik sigortası hizmeti, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 maddesi (d) bendi uyarınca satın alınacaktır. Söz konusu uygun mal/hizmet işletmenizde mevcut ise teklif edeceğiniz son fiyatı aşağıdaki forma belirterek, 08.01.2021 tarihine kadar Rektörlüğümüz İdari Mali İşler Daire Başkanlığına kapalı zarfla vermeniz kapalı zarfla gönderilmeyecekse mail olarak veya 0 326 2455302 nolu faksımıza göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.
Xxxx XXXXXX Daire Başkanı
(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına)
Rektörlüğünüz için 4734 Sayılı Yasanın ilgili maddesine göre satın almak istediğiniz Malı/Hizmeti aşağıda belirttiğim fiyatla satmayı teklif ve taahhüt ediyorum .../.../2021
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX RESMİ ARAÇ TRAFİK SİGORTA POLİÇELERİ LİSTESİ (2021) | |||||||||
NO | PLAKA NO | VERGİ NUMARASI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | TESCİL SERİ NO | MODELİ | CİNSİ | BİRİM FİYAT | TOPLAM |
1 | 31 AT 565 | 6240293802 | 18.01.2021 | 18.01.2022 | BL 557560 | 2005 | OTOMOBİL | ||
2 | 31 AHA 14 | 6240293802 | 19.01.2021 | 19.01.2022 | BZ 158487 | 2011 | OTOMOBİL | ||
3 | 31 AHA 13 | 6240293802 | 23.01.2021 | 23.01.2022 | BZ 158488 | 2011 | OTOMOBİL | ||
4 | 31 AYA 06 | 6240293802 | 23.01.2021 | 23.01.2022 | CB 418095 | 2013 | OTOBÜS | ||
5 | 31 AYA 04 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418093 | 2013 | OTOMOBİL | ||
6 | 31 AYA 03 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418092 | 2013 | OTOMOBİL | ||
7 | 31 AYA 02 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418091 | 2013 | OTOMOBİL | ||
8 | 31 AYA 01 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418090 | 2013 | MİNİBUS | ||
9 | 31 AYA 07 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418096 | 2013 | OTOBÜS | ||
10 | 31 AYA 08 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418097 | 2013 | OTOBÜS | ||
11 | 31 AYA 09 | 6240293802 | 29.01.2021 | 29.01.2022 | CC 333156 | 2013 | KAMYONET | ||
12 | 31 AYA 10 | 6240293802 | 12.03.2021 | 12.03.2022 | CB 802338 | 2013 | KAMYONET | ||
13 | 31 ARJ 93 | 6240055833 | 16.04.2021 | 16.04.2022 | BT 589606 | 2013 | İTFAİYE | ||
14 | 31 D 8368 | 6240131934 | 4.06.2021 | 4.06.2022 | AY 732146 | 2008 | MİNİBÜS | ||
15 | 31 D 7188 | 6240293802 | 6.05.2021 | 6.05.2022 | AV 291106 | 2000 | OTOMOBİL | ||
16 | 31 GY 551 | 6240293802 | 17.05.2021 | 17.05.2022 | DB 015580 | 2017 | TRAKTÖR | ||
17 | 34 KN 5981 | 6240293802 | 30.05.2021 | 30.05.2022 | DB 803728 | 2013 | TRAKTÖR | ||
18 | 31 AHA 19 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647909 | 2011 | OTOMOBİL | ||
19 | 31 AZE 01 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | CD 493985 | 2014 | KAMYON | ||
20 | 31 AHA 25 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | CE 507166 | 2011 | MİNİBÜS | ||
21 | 31 AHA 06 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647617 | 2011 | OTOMOBİL | ||
22 | 31 AHA 05 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647616 | 2011 | OTOMOBİL | ||
23 | 31 AHA 04 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647615 | 2011 | OTOMOBİL | ||
24 | 31 AHA 15 | 6240293802 | 1.08.2021 | 1.08.2022 | CT 787788 | 2011 | OTOMOBİL | ||
25 | 31 AHA 17 | 6240293802 | 3.09.2021 | 3.09.2022 | BG 647798 | 2011 | OTOMOBİL | ||
26 | 31 AHA 18 | 6240293802 | 3.09.2021 | 3.09.2022 | BG 647799 | 2011 | OTOMOBİL | ||
27 | 31 AZ 345 | 6240293802 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BY 559957 | 1999 | KAMYON | ||
28 | 31 AHA 07 | 6240131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BJ 002034 | 2012 | OTOMOBİL | ||
29 | 31 AHA 29 | 6240131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BJ 002037 | 2012 | OTOBÜS | ||
30 | 31 AHA 08 | 624131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BJ 002035 | 2012 | OTOMOBİL | ||
31 | 31 AHA 02 | 6240131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | CE 507144 | 2011 | MİNİBÜS | ||
32 | 31 00120073 | 6240293802 | 09.11.2021 | 09.11.2022 | A 316037 | 2012 | KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ | ||
33 | 31 AHA 10 | 6240293802 | 15.12.2021 | 15.12.2022 | CN 957684 | 2011 | OTOMOBİL | ||
34 | 31 AHA 12 | 6240293802 | 17.12.2021 | 17.12.2022 | CN 957683 | 2011 | OTOMOBİL | ||
35 | 31 AT 936 | 6240293802 | 25.12.2021 | 25.12.2022 | BJ 989296 | 2007 | OTOMOBİL | ||
TOPLAM FİYAT (TL) | |||||||||
Kaşe İmza
Not: Teklif mektubu formu eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmekte olup; kısmi teklif verilmeyecektir.
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 35 ADET RESMİ TAŞITIN ZORUNLU TRAFİK SİGORTA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1 Bu sözleşme, bir tarafta Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra “Yüklenici”
olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b)Xxxxx Xxxxxx No:
c) Adresi: Rektörlük Binası 2. Kat Serinyol - MERKEZ / HATAY
ç) Telefon numarası: 000 000 00 00
d) Faks numarası: 326 245 53 02
e) Elektronik Posta Adresi : xxxxx@xxx.xxx.xx
2.2. Yüklenicinin;
a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:
b)Xxxxx Xxxxxx No:
c) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
ç) Telefon numarası:
d) Bildirime esas faks numarası:
e) Bildirime esas elektronik posta adresi:
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Tanımlar
3.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve satın alma dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 4-İş tanımı
4.1. Sözleşme konusu iş; Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan 35 adet resmi taşıtın 2021 yılına ait zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması işidir.
Madde 5- Sözleşmenin türü ve bedeli
5.1 Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, sözleşmenin 5.3 maddesinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan
…………. TL ( Türk Lirası) bedel üzerinden akdedilmiştir.
5.2 Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
5.3 Sözleşme kapsamında alımı yapılacak hizmetin miktarı:
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX RESMİ ARAÇ TRAFİK SİGORTA POLİÇELERİ LİSTESİ (2021) | ||||||||
NO | PLAKA NO | VERGİ NUMARASI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | TESCİL SERİ NO | MODELİ | CİNSİ | FİYAT |
1 | 31 AT 565 | 6240293802 | 18.01.2021 | 18.01.2022 | BL 557560 | 2005 | OTOMOBİL | |
2 | 31 AHA 14 | 6240293802 | 19.01.2021 | 19.01.2022 | BZ 158487 | 2011 | OTOMOBİL | |
3 | 31 AHA 13 | 6240293802 | 23.01.2021 | 23.01.2022 | BZ 158488 | 2011 | OTOMOBİL | |
4 | 31 AYA 06 | 6240293802 | 23.01.2021 | 23.01.2022 | CB 418095 | 2013 | OTOBÜS | |
5 | 31 AYA 04 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418093 | 2013 | OTOMOBİL | |
6 | 31 AYA 03 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418092 | 2013 | OTOMOBİL | |
7 | 31 AYA 02 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418091 | 2013 | OTOMOBİL | |
8 | 31 AYA 01 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418090 | 2013 | MİNİBUS | |
9 | 31 AYA 07 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418096 | 2013 | OTOBÜS | |
10 | 31 AYA 08 | 6240293802 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | CB 418097 | 2013 | OTOBÜS | |
11 | 31 AYA 09 | 6240293802 | 29.01.2021 | 29.01.2022 | CC 333156 | 2013 | KAMYONET | |
12 | 31 AYA 10 | 6240293802 | 12.03.2021 | 12.03.2022 | CB 802338 | 2013 | KAMYONET | |
13 | 31 ARJ 93 | 6240055833 | 16.04.2021 | 16.04.2022 | BT 589606 | 2013 | İTFAİYE | |
14 | 31 D 8368 | 6240131934 | 4.05.2021 | 4.05.2022 | AY 732146 | 2008 | MİNİBÜS | |
15 | 31 D 7188 | 6240293802 | 6.05.2021 | 6.05.2022 | AV 291106 | 2000 | OTOMOBİL | |
16 | 31 GY 551 | 6240293802 | 17.05.2021 | 17.05.2022 | DB 015580 | 2017 | TRAKTÖR | |
17 | 34 KN 5981 | 6240293802 | 30.05.2021 | 30.05.2022 | DB 803728 | 2013 | TRAKTÖR | |
18 | 31 AHA 19 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647909 | 2011 | OTOMOBİL | |
19 | 31 AZE 01 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | CD 493985 | 2014 | KAMYON | |
20 | 31 AHA 25 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | CE 507166 | 2011 | MİNİBÜS | |
21 | 31 AHA 06 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647617 | 2011 | OTOMOBİL | |
22 | 31 AHA 05 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647616 | 2011 | OTOMOBİL | |
23 | 31 AHA 04 | 6240293802 | 9.07.2021 | 9.07.2022 | BG 647615 | 2011 | OTOMOBİL | |
24 | 31 AHA 15 | 6240293802 | 1.08.2021 | 1.08.2022 | CT 787788 | 2011 | OTOMOBİL | |
25 | 31 AHA 17 | 6240293802 | 3.09.2021 | 3.09.2022 | BG 647798 | 2011 | OTOMOBİL | |
26 | 31 AHA 18 | 6240293802 | 3.09.2021 | 3.09.2022 | BG 647799 | 2011 | OTOMOBİL | |
27 | 31 AZ 345 | 6240293802 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BY 559957 | 1999 | KAMYON | |
28 | 31 AHA 07 | 6240131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BJ 002034 | 2012 | OTOMOBİL | |
29 | 31 AHA 29 | 6240131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BJ 002037 | 2012 | OTOBÜS | |
30 | 31 AHA 08 | 624131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | BJ 002035 | 2012 | OTOMOBİL | |
31 | 31 AHA 02 | 6240131934 | 4.11.2021 | 4.11.2022 | CE 507144 | 2011 | MİNİBÜS | |
32 | 31 00120073 | 6240293802 | 9.11.2021 | 9.11.2022 | A 316037 | 2012 | KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ | |
33 | 31 AHA 10 | 6240293802 | 15.12.2021 | 15.12.2022 | CN 957684 | 2011 | OTOMOBİL | |
34 | 31 AHA 12 | 6240293802 | 17.12.2021 | 17.12.2022 | CN 957683 | 2011 | OTOMOBİL | |
35 | 31 AT 936 | 6240293802 | 25.12.2021 | 25.12.2022 | BJ 989296 | 2007 | OTOMOBİL | |
TOPLAM FİYAT | ||||||||
Madde 6- Sözleşme bedeline dahil olan giderler
6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir.
Madde 7 – İşin süresi
7.1. İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31/12/2021 tarihine kadardır.
7.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
7.3. İşe başlama tarihi ….01.2021, işi bitirme 31.12.2021 tarihi’dir.
Madde 8- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi
8.1. İşin yapılacağı yer: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Üniversitesi Rektörlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü’dür.
8.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 7. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.
Madde 9- Teminata ilişkin hükümler
9.1. Kesin teminat:
9.1.1.Yüklenici bu işe ilişkin olarak ………….. TL ( TL) kesin teminat ilk hakedişinden kesilecektir.
9.1.2. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
9.2. Kesin teminatın geri verilmesi:
9.2.1. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra kesin teminat, Yükleniciye iade edilecektir.
9.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye olan borçlarının hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
9.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
9.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 10- Ödeme yeri ve şartları
10.1. Ödeme yeri
10.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimince yapılacaktır.
10.2. Ödeme koşulları ve zamanı
10.2.1. Ödemeye esas para birimi TL (Türk Lirası)’dır.
10.2.2. İdare, sözleşmede belirtilen taşıtların sigorta bitiş tarihleri esas alınarak yapılan poliçelerin Yüklenici tarafından idareye teslim edilmesini müteakip, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden sonra
Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
10.2.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Madde 11- Fiyat farkı
11.1. Ödemelerde birim fiyat teklif cetvelinde yazan tutar esas alınacaktır. Ancak teklif cetvelinde yazan tutar ile poliçe bedeli arasında farklılık olması halinde düşük olan esas alınacaktır.
Madde 12- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
12.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
12.1.1 Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu Xxxxx Xxxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
12.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
12.1.2. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
12.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
12.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
Madde 13- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
13.1. Yerine getirilen hizmetin tamamlandığına ait belgeler, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından teslim alınarak, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde kabul işlemleri yapılır.
Madde 14- Sözleşmede değişiklik yapılması
14.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
14.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 15 – Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti
15.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
15.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 16- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
16.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilerek, sözleşme feshedilir.
Madde 17- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
17.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilerek, sözleşme feshedilir.
Madde 18- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi ve cezalar
18.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
18.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu işi zamanında ve noksansız yerine getirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin 5.3 maddesinde belirtilen araçların sigorta bitiş tarihleri dikkate alınarak poliçelerin zamanında düzenlenmesi zorunlu olup, işin geciktirilmesi ya da gerektiği şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle yetkili makamlar tarafından uygulanacak yaptırım ve cezalar ile oluşabilecek her türlü diğer ceza ve zararlardan yüklenici sorumludur.
18.1.2. Yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun hareket etmemesi halinde, idarece her bir uygunsuzluk için ayrı ayrı uygulanmak üzere 18.1.1. maddesinde belirtildiği üzere yetkili makamlar tarafından uygulanacak yaptırım ve cezalar haricinde, ayrıca sözleşme bedelinin % 0,1 (bindebir) oranında ceza uygulanacaktır. Bu durumun, sözleşme süresi boyunca 3 (üç) kez tekrarlanması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek, kesin teminat gelir kaydedilir.
18.1.3. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
18.1.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir.
Madde 19- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
19.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat iade edilir.
Madde 20- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş eksilişi ve işin tasfiyesi
20.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş eksilişinin zorunlu olması halinde, idare ve yüklenici arasında mutabakat sağlanarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 21- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
21.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Madde 22- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
22.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan iş yapılması veya işin sigorta mevzuatlarında yer alan ve işin özelliği nedeniyle belirlenmiş yasal süre ve tarihlere uyulmaması, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
Madde 23- Hüküm bulunmaxxx xxxxxx
23.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 24- Anlaşmazlıkların Çözümü
24.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Antakya İdare mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 25- Yürürlük
25.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 26 - Sözleşmenin imzalanması
26.1. Bu sözleşme 26 (yirmialtı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra … /01/2021 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.
İDARE YÜKLENİCİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Şirket yetkilisi