SR Ek 3 – Teklif Dosyası

SR Ek 3 – Teklif Dosyası

TEKLİF DOSYASI

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

-Sözleşme Makamının;

a) Adı/Unvanı: Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

b) Adresi: Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE

c) Telefon numarası:0000 000 00 00

d) Faks numarası:0286 213 55 65

e) Elektronik posta adresi: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: XXXXXX XXXXXX-Elektrik Elektronik Mühendisi

İlçin AYAN / Bölge MÜDÜRÜ / PROJE SORUMLUSU

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

1. Projenin Adı: ’Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması”

2. Sözleşme kodu: TR22/19/SAGE/0003

3. Fiziki Miktarı ve türü:

İhale 1 LOT şeklinde aşağıdaki kalemler üzerinden yapılacaktır.

1. Mal Alımı: Çanakkale OSB Yetki alanı içerisinde bulunan elektrik dağıtım şebekesine SCADA yazılımı satın alınıp SCADA Otomasyonu kurulacaktır. (Scada yazılımının teknik şartnamesi de ekte belirtilmiştir.)

2. Yapım İşi: Ç_{anakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik dağıtım üst yapı işi ile ilgili bulunan 8 adet trafonun mevcut binaların aslı korunmak şartı ile trafoların revizyon işlemi gerçekleştirilecektir. (Keşif Özeti Ekte Belirtilmiştir.)}

İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Çanakkale OSB- Bursa xxxx.0.xx’de bulunan OSB Trafoları, projeler ihale dokümanı ile birlikte verilecektir. (Yer görme tutanağı imzalatılacaktır)

4. Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Mal alımı ve yapım işi açık ihale usulü ile yapılacaktır. Projenin detayları teknik şartnamelerde belirtilmiştir. Yapım işi ile uyumlu mal alımı yapılabilmesi için teklif verenin uyumlu teklif vermesi gereklidir.

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

1. İhale usulü: Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Çanakkale OSB Müdürlüğü Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE

c) İhale tarihi:29.07.2021

d) İhale saati: 13.30

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500 TL Bedel mukabili satın alması zorunludur.

İstekli ihale dosyasını satın almakla ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Çanakkale OSB Müdürlüğü Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE

b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) :29.07.2021

c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 13.30

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

1. İhaleye davet mektubu (Geçerli Değildir)

2. Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi (İlgili tüzel kimlik formunun doldurulması yeterlidir)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler, (İhale dosyasının son sayfasında bulunan beyanname formatı doldurulmalıdır)

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat, (Teklif edilen bedelin %3’ü oranında)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler (l1)İş bitirme belgeleri, hak ediş belgeleri, vb)

1-Yapım işi için Son 15 yıl içerisinde kamuya bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 ‘ü oranından az olmamak koşulu ile ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler (İş bitirme belgesi)

2- İş Deneyim Belgeleri Kamu İhale Kurumunca yayımlanan usuller çerçevesinde (İş deneyim belgesi Güncelleme Modülü kullanılarak) güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işleri kapsamında D Elektrik İşleri 1.grup,2.grup,3.grup işler,

3-Proje kilit personelleri elektrik mühendisi, elektronik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisi olmalı ve bu alanda en az 5 yıllık tecrübesi olmalıdır

m) Yer görme belgesi (İsteklilerin ilgili yerleri gördüğüne dair OSB Tarafından verilen evrak) Yapım işi için zorunludur

n) Enerji kesinti planları (İsteklilerin işin yapım esnasında uygulanacak elektrik kesinti planlarını tarafımıza sunmaları gereklidir)

o) İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait vergi borcu bulunmadığına ve en fazla 1 ay öncesine ait SGK borcu bulunmadığına dair sorgulama evrakları

ö) Bu belgede tanımlı Mali Kimlik Formu, Teklif Sunum Formu, Mal Alımı İhaleleri İçin MALİ TEKLİF FORMU söz. EK:4-b, Yapım İşi İhaleleri İçin MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4c, (Mali teklif formaları B zarfına konulmalıdır) EK:5 c ÖZGEÇMİŞ doldurularak eklenmelidir

Bu ihale için eksik evrak olarak değerlendirilebilecek nitelikte bir belge bulunmamaktadır

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

1. Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

3. Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

4. Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

5. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

6. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

7. Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerli İş bitirme belgesi dir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

2. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

3. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

4. -İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

6. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

7. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

8. 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

9. 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

4. Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

5. 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz.

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Teklifler götürü bedel esaslı olacaktır.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha bulunmalıdır. (KOPYA İSTENMEMEKTEDİR)

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

1. İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

2. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

3. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

4. Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

1. Tedavüldeki Türk Parası.

2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının HALK BANKASI ÇANAKKALE ŞUBESİNDE BULUNAN TR 57 0001 2009 6380 0045 0000 11 İBAN NUMARALI HESABINA yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

• Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Xxxxx xxxx.0.xx XXXX xxxxxx Xxxxxx /XXXXXXXXX

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Xxxxx xxxx.0.xx XXXX xxxxxx Xxxxxx /XXXXXXXXX teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

1. Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

2. Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

3. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

4. c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

1. Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

2. İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

3. 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

1. Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

2. Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

3. Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

4. Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

5. İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

1. Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

2. İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

3. Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200...

İmza

Teklif Veren

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

<MAL ALIMI//YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Adresi: Bursa xxxx.0.xx ÇTSO binası Merkez /ÇANAKKALE

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı

Hukuki statüsü / unvanı ¹

< Resmi tescil numarası >²

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Konu

Bu Sözleşmenin Konusu XXXXXXXXX/XXXXXX ‘xx xxxxxxxxxxx’ ’XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ELEKTRİK ÜSTYAPI MODERNİZASYONU VE SCADA PROGRAMININ KURULUMU İLE OTOMASYONUN SAĞLANMASI”MAL ALIMI VE YAPIM İŞİ’ dır.

Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-2 A: Tekhat Proje, Ek-2A ya göre Ek-2B Hücrelerin Detay Malzeme Listesi,

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli :.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında yapım işi için ön ödeme yapılacaktır malı alımı için ön ödeme yapılmayacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin % 20’si olan ……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.

Yapım işi sözleşmelerinde: ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.>

Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.

Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, Yapım işi için sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 5 ay, mal alımı için 1 olmak üzere toplam 6 aydır

Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

İletişim-Tebligat Adresleri

1. Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

2. Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık ÇANAKKALE mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin		Sözleşme Makamının
Adı:		Adı:	ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Unvanı:		Unvanı:
İmzası:		İmzası:
Tarih:		Tarih:

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

1. Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

2. Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

3. Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

4. İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

5. Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için ister kalıcı ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

6. Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

7. Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8. Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde iş birliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9. Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

10. İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

11. Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Xxxxxx tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

12. İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

13. Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

14. Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

15. Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

16. Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

17. Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

18. Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

19. Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

1. İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

2. Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

20. Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

21. İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

22. Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

23. Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

24. Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.

25. Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

26. Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

27. Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Xxxxınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

28. Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

29. Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin %5’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 60 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

30. Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

31. Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(3) Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(4) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(5) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(6) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(7) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

32. Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

1. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

2. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

3. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

4. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

1. Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

2. Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

3. Sözleşme Xxxxxx tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Xxxxxx tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

33. Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

34. Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

1. Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

2. Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

1. Genel zarar-ziyan bedeli veya

2. Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

35. Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

36. Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fes olunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar ’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

1. Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

2. Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

3. Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

4. Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

5. Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

6. Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

7. Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

8. Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

9. Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

10. Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

11. Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

12. Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

37. Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

1. Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

2. Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

3. Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

38. Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

39. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

1. Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

1. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

2. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

3. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

4. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

5. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

Zorunludur.

2. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

40. İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

41. Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı-A- Mal Alımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

MAL ALIMI İHALELERİ İÇİN

Sözleşme başlığı :’’Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu İle Otomasyonun Sağlanması” Projesi

Yayın Referansı : TR22/19/SAGE/0003/MA01

1. Genel Tanım

Çanakkale OSB; sınırları içerisinde Elektrik, Su, Atıksu şebekelerinin planlanması, tesisi ve dağıtımından sorumludur.

Gerek bundan sonraki planlamaların daha düzgün bir şekilde yapılabilmesi, gerekse mevcut işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılması ile sunulan elektrik dağıtımının kesintisiz ve darbesiz olması için Elektrik Dağıtım Şebekesi için SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) Sistemi kurulmasına karar verilmiştir.

AMAÇ

Bu şartname gereğince yapılacak iş Çanakkale OSB, Ana Dağıtım Merkezi ve Elektrik Dağıtım Merkezleri’nde tesis edilmiş olan 36kV şalt tesislerini Çanakkale OSB tarafından öngörülecek bir yere kurulacak bilgisayar tabanlı bir merkezi yönetim sistemi aracılığıyla izlenmesi ve yönetilmesidir.

Bu amaçla, istasyonların durumlarının merkezden sürekli olarak izlenebileceği, gereksinim duyulan istasyonlara merkezden kumanda edilebileceği ve istasyonlarda yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği bir Enerji SCADA sistemi kurulacaktır.

Enerji SCADA sistemi, bu şartname içerisinde yer alan teknik özelliklere tamamen uygun olarak, Çanakkale OSB’nin şu anki gereksinimlerinin tümünü karşılayacak, ileride yapılması planlanan genişleme alanları da göz önünde bulundurularak, yeni yapılacak olan dağıtım merkezlerinin de SCADA sistemine kolayca adapte edilebilmesine izin verecek şekilde uluslararası standartlara uygun, yüksek teknoloji ürünü, modüler olarak büyüyebilir, açık bir sistem olacaktır.

Bu doğrultuda iş amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

• Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon sayesinde istasyonlar arasında gerçek zamanlı bir koordinasyonun sağlanması

• Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon ile birlikte gelen işletme kolaylığı ve güvenilirliği

• Tesislerin bakım ve kumandasından sorumlu personelin günlük görevlerinin en aza indirgenerek, zaman, enerji ve işgücü tasarrufu sağlanması

• Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğan kayıplarının en aza indirgenmesi

• İhmalden doğan arızaların en aza indirgenerek, zaman ve ekipman tasarrufu sağlanması

• Arıza doğurmaya meyilli durumların önceden algılanarak gerekli önlemlerin otomatik olarak alınması

• Yeni yapılacak istasyonların SCADA sistemine kolaylıkla eklenebilmesi

• İstasyonlara ait istatistik bilgilerin düzenli ve güvenilir biçimde tutulması

• Mevcut koruma rölelerinin SCADA kumanda odasından parametrelerinin yedeklenmesi ve değiştirilmesinin sağlanması

3. İşin Kapsamı-Tedarik Edilecek Mallların Özellikleri

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi YG koruma rölelerinin ve sistemin uzaktan izlenmesi ve kontrolü amacıyla bir SCADA sisteminin kurulmasını içermektedir.Teklif sahipleri aşağıda izah edilecek iş kalemlerini dikkate alarak tekliflerini hazırlamalıdır.

1. Bu iş çerçevesinde röleler ve SCADA sitemi için aşağıda teknik gereklilikler tanımlanmış olup, tekliflerin uygunluğunun kararı ihale komisyonuna aittir.

2. Tüm bu hizmetler, yüklenici tarafından montaj, ayar ve test teknikleri konusunda eğitilmiş, uzman mühendis ve teknisyen kadrosu tarafından gerçekleştirilecektir

3. Hizmetimizin verileceği çalışma sahasına her türlü giriş ve izinler için Yüklenici İdarenin usullerine uymak zorundadır. Çalışma, enerji kesimi ve /veya verimi koordinasyonu İdare gözetiminde olacaktır. Çalışmalar sırasınca gerekli manevraları da yapabilecek İdarenin yetkili bir personeli iş bitimine kadar yüklenici ekiplerine refakat edecektir.

A	B	C
SIRA NO	TEKNİK ÖZELLİK	MİKTAR
11	SCADA YAZILIMI( Özellikler Aşağıda belirtilmiştir)	1
22	RTU PANOSU ( Özellikler Aşağıda Belirtilmiştir)	8
33	YAZICI( Özellikler Aşağıda Belirtilmiştir)	1
44	MONİTÖR ( Özellikler Aşağıda Belirtilmiştir)	1
55	LED TV ( Özellikler Aşağıda Belirtilmiştir)	1
66	İŞ İSTASYONU( Özellikler Aşağıda Belirtilmiştir)	2
7	XXXX XXXXX( Özellikler Aşağıda Belirtilmiştir)	1

3. SCADA Sistemi Kapsamı

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi YG Sistemleri’ne ait SCADA Sistemi kurulması işi çerçevesinde aşağıda tarif edilen, iş listesine istinaden proje çalışmaları gerçekleştirilecektir. Teklif edilecek SCADA sistemi, enerji otomasyonu için geliştirilmiş olmalıdır. SCADA kurulurken işletmeyi aksatmayacak şekilde bağlantılar gerçekleşecektir. Bu nedenle istekliler, tekliflerini hazırlamadan önce mevcut şebekeyi inceleyip yeterli bilgi sahibi olacaklardır. Röleler, dağıtım merkezinde bulunan ek paneli arasındaki kablolama işleri yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bu kablolamaya ait bedeller ilgili birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. Sistemin sorunsuz ve anahtar teslimi olarak çalışması için gerekli diğer switch, güç kaynağı vs. ekipmanları yüklenici tedarik edip devreye alacaktır.

3.1. Genel Açıklamalar

Enerji Otomasyon, izleme ve kontrol sisteminin (SCADA) günün teknolojik şartlarına göre yenilenmesi ve ileride yapılacak olan ilave tesis ve elektrik altyapısına uygun şekilde genişletilebilir yapıda temin ve tesis edilmesi işi kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yeni kurulacak olan SCADA sistemi donanım ve lisans olarak, 34,5 şaltı. Sisteme ait genel sistem yapısı yüklenici tarafından detaylı olarak verilecektir.

3.2. İşin Kapsamı

İş, belirtilen SCADA ile gerekli haberleşme alt yapısının tasarımı, projelendirilmesi, temini, tesisi, testi, işletmeye alınması, nakliyesi, teslimi, garantisi, idare elemanlarının eğitimini kapsamaktadır. İşin sonunda anahtar teslimi ve çalışır vaziyette, istenilen tüm hususlar karşılanarak sistem teslim alınacaktır. Yüklenici işin başında sistemin projelerini ve malzeme listelerini idarenin onayına sunacaktır

3.3. Kalite Belgeleri, Referanslar ve Standartlar

Aşağıda belirtilen standartlar ve yayınlar işbu şartnamenin bir parçasını oluşturmaktadır. İşbu Şartname altında tedarik edilen tüm ekipmanlar, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Şartnameleri, TEDAŞ Şartnameleri, TSE Standartları, ISO Standartları, IEEE Standartları ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UTU) Şartnameleri’nin en son versiyonları ile uyumlu olacaktır.

Haberleşme Altyapısı ile ilgili uyulması gereken standartlar aşağıda sunulmuştur:

IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)

IEC 00000-0-0 İletim Çerçevesi Formatları

IEC 00000-0-0 Veri Link İletim Hizmetleri

IEC 00000-0-0 Uygulama Verisi’nin Genel Yapısı

IEC 00000-0-0 Enformasyon Elemanları Tanımı ve Kodlaması

IEC 00000-0-0 Temel Uygulama Fonksiyonları

IEC 00000-0-000 İletim Protokolleri, özellikle telekontrol görevleri için eş standartlar

IEC 00000-0-000 İletim Protokolleri, koruma ekipmanların bilgilendirici arayüzü için eş standart

IEC 00000-0-000 İletim Protokolleri, standart ulaştırma profili kullanarak IEC 00000-0-000 için ağ erişimi

IEC 61850 İstasyonlarda İletişim Ağları ve Sistemleri- Dağıtım yönetimi için sistem arayüzleri

IEC 61968 Elektrik şirketlerinde Uygulama entegrasyonu- Dağıtım yönetimi için sistem arayüzleri

IEC 61000 Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

IEC 62351 Güç Kontrol Sistemi ve İlgili İletişimler- Veri ve İletişim Güvenliği

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü)

IEEE 100-STD 7. Basım, Standart Elektrik ve Elektronik Terimler Sözlüğü

ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu)

ISO 9000:2005: Kalite Yönetim Sistemleri- Esaslar ve Sözlük

ISO 9001:2008: Kalite Yönetim Sistemleri- Gereksinimler

1. SCADA sisteminin IEC 61850 standartlarını sağlaması gerekmektedir.

3.4. Kapasite ve Genişleyebilirlik

Teklif edilecek SCADA sistemi en az 20 yıl sorunsuz işletilebilir olacaktır. Beklenen bu ömrü boyunca donanım ve yazılım hem tadil edilebilir hem de genişleyebilir olacaktır. Sistemde kullanılacak ekipmanların (bilgisayar sistemleri hariç) 10 yıl boyunca yedek parçalarının temin edilebilir olması gerekmektedir.

3.5. Sistem İşletimi

Sistemin işletimi kolay ve güvenilir olacaktır. Mevcut sistem tasarımında yapılacak değişikliklerde programlama dillerine ve yüksek bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulmamalıdır. Şalt sahasının izlenmesi ve kontrolü operatör tarafından kolayca öğrenilebilmelidir. Kontrol merkezinde, operatör tarafından sahada oluşacak herhangi bir alarm veya hata bilgisi rahatça algılanabilmelidir. Elektrik şebekesi genişlediği zaman, idare personelleri SCADA sistemini de şebekeye uyumlu olarak genişletebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Bunu temin etmek için gereken, eğitim, malzeme vs. türlü husus teklifin dâhilinde olacaktır.

3.6. SCADA Sistemi Genel Yapısı

Kurulacak SCADA sistemi aşağıdaki kapsamlardan oluşmaktadır;

Kontrol Merkezi:

Kontrol Merkezi idare tarafından gösterilecek (Yeni Yapılana İdare Binasında) bir odaya kurulacaktır. Kontrol Merkezi kapsamında, gerekli ara ve/veya bağlantı ürünleri ile birlikte SCADA yazılımı (komple) ve kontrol merkezi donanım ürünleri (komple) tesis edilecektir. SCADA sistemi, Redundant (yedekli) server ve 1 adet client/mühendislik bilgisayara sahip olacaktır. PC’ler dışında kontrol merkezinde 1 adet 24” Monitör, 1 adet 55” Led TV, 1 adet ağ yazıcısı, zaman senkronizasyonu için gerekli GPS donanımları, Redundant(yedekli) merkezi Ethernet switch , 42U Rack Kabin gerekli tüm donanımları ile birlikte tesis edilecektir.

Saha Ekipmanları:

• Bu ihalenin diğer kalemini oluşturan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu işi çerçevesinde montajı yapılacak koruma rölelerinin haberleşme portlarına uygun switch ve patchcordlar kullanılmak suretiyle SCADA sistemine bağlanacaktır.

• Sistemin kusursuz çalışması için burada belirtilmeyen diğer ürünler. Bu ürünler yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir. Bu ürün ve hizmetlere ait bedeller, teklif birim fiyat cetvelinde belirtilen ürünlerin içinde olduğu kabul edilecek ve ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Kurulacak SCADA sisteminin kapsamında belirtilen bu ürünlerin tesis edilmesi ile sistem sorunsuz ve anahtar teslimi çalışacaktır.

3.6.1 ETHERNET ANAHTARLARI

Ethernet anahtarı, dağıtım şebekesindeki herhangi bir şalt merkezinin fider başındaki IED’lerin yıldız topoloji ile bağlamak için kullanılacaktır. IED’lerin, RTU’lar ve/veya Kontrol Merkezi ile haberleşmesi Ethernet anahtarı üzerinden olacaktır.

Ethernet anahtarı şalt merkezlerindeki RTU panosuna kurulacaktır.

Endüstriyel network switchler endüstriyel tip, kendinden soğutmalı (fansız) olacaktır.

Çalışma sıcaklık aralığı en az -25°C .. +55°C ve nem aralığı en az %10 .. %95 olacaktır.

Cihaz en az IP30 sınıfında korumaya sahip olacaktır.

Şok, darbe ve elektrik dalgalanmalarına dayanıklı bir yapıda olmalıdır.

Switch üzerinde her port için status LED'leri bulunmalıdır.

Cihazın üzerinde, IED’ ler RTU, modemler, analizörler vb. IP tabanlı cihazların bağlanabilmesi için 10/100 Mbit bant genişliğinde yeterli sayıda bakır (TX) port bulunmalıdır.

Cihaz 24 V DC Nominal giriş gerilimine ve +-%20 aralığında çalışmaya elverişli olacaktır.

Cihaz aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.

• Cihaz portlarının aktif ve deaktif etme özelliği olacaktır.

• Web-tabanlı konfigürasyon yedekleme/restorasyon

Cihaz aşağıdaki standartları sağlayacaktır:

EN61000-4-2(ElectrostaticDischargeImmunity)

EN61000-4-3(Electromagnetic Compatibility)

EN61000-4-4(ElectrostaticFastTransient)

EN61000-4-5(SurgeProtection)

EN61000-4-6(ConductedDisturbancesImmunity)

IEC60068-2-27(MechnanicalShock)

IEC60068-2-6( MechanicalVibration)

Cihaz, IEC 61850-3 standartlarını desteklemelidir. İlgili dökümanlar cihazlarla birlikte sunulacaktır.

Üretici firma ISO 9001 ve CE sertifikalarına sahip olmalı ve belgelendirilmelidir.

3.6.2 UZAK TERMİNAL ÜNİTELERİ(RTU)

RTU’lar uluslararası platformlardaki farklı projelerde kanıtlanmış başarıya sahip yüksek kaliteli ve yüksek performanslı cihazlar olacaktır. Yüklenici, kesin olarak önerilen RTU’ların ana modülü ve;

Dijital Input (Giriş)

Analog Input (Giriş)

Dijital Output (Çıkış)

Analog Output (Çıkış)

Seri haberleşme I/O portları

Ölçme Inputları (Girişleri) modüllerine ait teknik detayları tüm yazılım ve donanım özelliklerini içerecek şekilde temin edecektir.

3.6.2. Genel Gereklilikler

Uzak Terminal Birimleri (RTU’lar), esnek ve modüler yapıya sahip olan mikrokişlemci temelli cihazlar olacaktır.

RTU, Uzaktan Kumanda, İletişim ağ geçidi ve İstasyon Otomasyonu gibi farklı uygulamalar için kullanılabilecektir. Teklif edilecek olan sistem, elektrik iletim ve dağıtım sistemleri için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. Sistemde sadece Uzak Uç Birimleri (Remote Terminal Unit-RTU) kullanılacak olup, PLC’li çözümler kabul edilmeyecektir.

RTU’lar işbu teknik şartnamede belirtilen telekontrol iletişim protokolleri vasıtasıyla kontrol merkezi ile iletişim sağlayacaklardır.

RTU ve diğer saha cihazlarından kaynaklanan veri trafiği, otomatik olarak Kontrol Merkezi SCADA sunucularına yönlenebilecektir. İletişim yolunun dinamik geçişi, herhangi bir iletişim ve veri kaybına sebep olmayacaktır.

Bir istasyondaki tüm haberleşme ekipmanları, istasyonda bulunan tek bir RTU aracılığı ile Kontrol Merkezi ile haberleşme sağlanacaktır. Bir istasyonda RTU kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı 2 RTU montajı kabul edilmeyecektir.

İşbu şartnamede aksi belirtilmedikçe RTU’lar, geçerli Uluslararası Elektro-teknik Komisyonu (IEC), Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü (IEEE), Amerikan ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve Ulusal Ekipman Üreticileri birliği (NEMA) standartlarına göre üretilmiş olacaktır. Her durumda, yürürlükte olan geçerli standartların son sürümü veya revizyonu uygulanacaktır.

RTU, mikroişlemci teknolojisine göre üretilmiş olacaktır. Kolay bakım için mimari, takılabilir modülleri destekleyecektir. Saha kablolaması, I/O modülünden kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde sonlandırılacaktır.

RTU’ların montaj tipi, uluslararası standartlarda tanımlandığı şekilde ray tipi olacaktır.

RTU koruması, IEC 60529 standardında belirtilen veya aşağıda tanımlanan IP koruma sınıfına uygun olacaktır.

Bina içi RTU panosu koruma derecesi IP54 veya daha yüksek olacaktır.

Gerekli olması durumunda bina dışı RTU panosu koruma derecesi, IP65 olacaktır.

RTU ve modüller, aynı ürün ailesinden olacaktır. Sahada izlenmesi ve kontrol edilmesi planlanan tüm ekipmanlar ve cihazlar ve gömülü veya modüler iletişim tesisleriyle bağlantı kurulması için gerekli olan tüm arayüz birimlerinin temini için RTU, en az CPU, I/O ve Güç Kaynağı modüllerini içerecektir. Modül tipleri ve miktarları, istasyonun boyutuna ve türüne göre değişiklik gösterebilecektir.

Her bir CPU modülü, en az 32-bit ana işlemci ve en az 400MHz CPU frekansına sahip olacaktır.

CPU modülleri RAM-Hafızası ve Flash/EEProm Hafızasıyla donatılmış olacaktır. Elektrik kesintisi halinde RTU, tüm verileri koruyacak ve güç sağlandıktan sonra verileri yeniden yükleyecektir.

Aygıt yazılımı ve RTU konfigürasyonu, RTU’nun Flash/EEProm Hafızasına güç kesilmesi koruması şeklinde depolanacaktır. Programlar, konfigürasyonlar ve haberleşme, elektrik kesintileri nedeniyle yeniden yüklemeyi gerektirmeyecektir.

Elektrik kesintisinin giderilmesinin ardından sistemdeki tüm ekipmanlar işlevlerini eksiksiz yerine getirecektir.

İyileştirmeleri uygulayabilmek veya protokolleri değiştirebilmek için aygıt yazılımının değiştirilmesi veya güncellenmesi kolaylıkla yapılabilir olacaktır. Aygıt yazılımının güncellenmesi, programlama ve RTU’ların konfigürasyon güncellemesi, Kontrol Merkezi üzerinden uzaktan gerçekleştirebilecektir.

Her bir I/O modülü, veri işlemesinin bir kısmını üstlenen kendi mikro işlemcisiyle donatılmış olacaktır; ör: ikili girişler için dijital filtre, analog girişler için eşik gözetimi, vs. I/O panelleri, 1ms doğruluğu ile olayların ve analog değerlerin zaman etiketlemesini sağlayabilmek amacıyla I/O veri yolu vasıtasıyla periyodik olarak CPU’lar tarafından senkronize edilen kendi saatlerine sahip olacaktır.

I/O modülleri, sahadaki tüm gerekli verileri toplayabilecek güvenilirliğe sahip olacaktır.

Yüklenici, projelerde belirtilen sayıda giriş ve çıkış sinyallerini de sağlayacaktır. Ayrıca, projeye göre yedek hücre sayısı vb. durumlar göz önünde bulundurularak yedek I/O modül sağlayacaktır.

RTU’nun I/O modüllerindeki tüm dijital girişler ve çıkışlar, bağlı oldukları harici araçlar veya sistemlerden izole edilecektir.

RTU, tüm diğer tam donanımlı modülleri normal şartlar altında tedarik edebilecek şekilde tasarlanmış uygun güç kaynağı modüllerine sahip olmalıdır. Güç kaynağı modülleri, aşağıda belirtilen özelliklere ve işlevlere sahip olacaktır:

Input ve outputlar (Giriş ve Çıkışlar) arasındaki gerilim yalıtımı

Doğal ısı yayımı vasıtasıyla soğutma

Elektronik güç sınırlandırması

Kısa devre koruması

Aşırı gerilim koruması

Kontrollü yük dengelemesi

Hata durumunda alarm göstergesi

RTU Güç kaynağı, istasyon ana DC gerilim seviyesi de dikkate alınarak belirlenecektir. Giriş gerilimi 24 V DC (+/- %20) veya 110 V DC (+/- %20) aralıklarını sağlamaya uygun olacaktır.

RTU’lar aşağıda belirtilen operasyonel gereksinimleri karşılayacaktır;

Sıcaklık: -25°C ila +55°C (çalışma), -25°C ila +70°C

(Depolama)

Bağıl nem: %10 ila %95, yoğunlaşmayan Atmosferik basınç: 70 kPa ila 106 kPa

Yükseklik (operasyon) :2000 m’ye kadar

RTU’lar ve her bir RTU modülü (CPU, Güç kaynağı, I/O modülleri vs.) testlerle uyum sağlayacak ve aşağıda belirtildiği şekilde son montajlı haliyle şartları yerine getirmiş olacaktır;

Durum Girdisi:

RTU, izole edilmiş kuru (gerilimsiz) kontak durum girdilerini kabul edebilir nitelikte olacaktır.

RTU, her bir durum girdisi için bağımsız olarak gerekli algılama gerilimini, akımı, optik yalıtımı ve sıçramayı önleme filtrelemesini sağlayacaktır.

RTU, 1 ms veya daha fazla süreli kontak işlemlerini yakalayabilecek şekilde ayarlanacaktır. 1 ms’den kısa süreli işlemlerde değişiklik olmadığı varsayılacaktır (kontak sekmesi durumu). Veri yakalama oranı, 1ms ile 100ms aralığında ayarlanabilir olacaktır. RTU, iki tip durum girdisini kabul edecektir; yani, tek noktalı (singlepoint) durum girdileri ve çift noktalı(doublepoint) durum girdileri.

Durum kontak gürültülerinin önüne geçebilmek amacıyla her bir nokta için zaman aralığı ve zaman aralığı başına izin verilebilen işlem sayısı tanımlanacaktır. İzin verilen işlem sayısının söz konusu süreyi geçmesi halinde durum değişikliği geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

Tüm durum girdileri, 1 milisaniyelik zaman aralıklarında sahadan RTU tarafından taranacaktır.

Veri Konsantrasyonu:

RTU’lar, diğer RTU’lar ve yardımcı ekipmanlardan alınan verileri, veri tabanındaki ilgili sanal aygıtlarla eşleştirebilmek için veri konsantrasyonunu da içerecek şekilde alt-ana fonksiyonları yerine getirebilecek nitelikte olacaktır.

Yükselt/Düşür Kontrolü:

Yükseltme/düşürme noktalarının kontrolü iki durumlu aygıtlarınkine benzer olacaktır, ancak her bir kontrol komutu, nokta seçiminden ziyade açıklık zamanlayıcısını sıfırlayacaktır.

Yükseltme/düşürme çıktı noktaları, 0,5 ve 5,0 saniye aralığındaki çıkış kontak kapanış süreleri açısından yapılandırılabilir nitelikte olacaktır.

Xxxxxxx Xxxxxx (Sequence of Events-SOE) Özelliği:

Enerji sisteminde meydana gelen olayların kronolojisini veya sırasını inceleyebilmek için, RTU’nun SOE özelliği vasıtasıyla gerçekleştirilecek verinin zaman etiketlemesi gereklidir.

RTU, dahili bir saate sahip olacaktır.

RTU zamanı, NTP cihazından alınan zaman senkronizasyon mesajlarıyla ayarlanacaktır.

SOE zaman çözünürlüğü, 1ms veya daha iyisi olacaktır.

RTU, bir saate sahip olacak ve analog verilerle dijital durum verileri için eşik değişikliklerine zaman etiketi uygulayacaktır. RTU’daki analog veriler ve dijital durum girdi veri noktası için eşik değişiklikleri, SOE noktası olarak atanabilir nitelikte olacaktır. SOE durum gösterge noktasının durumu değiştirmesi ve/veya analog eşiği aşması halinde RTU, değişikliğe zaman etiketlemesi uygulayacak ve RTU dahilindeki SOE tamponunda depolayacaktır. Bu verileri kaydedecek ve en az 10.000 olayı 1 ay süresince saklayacak dahili hafıza bloğu olacaktır.

İletişimin kesilmesi ve yeniden sağlanması halinde RTU’lar haberleşmenin yeniden sağlandığını algılayacak ve ara belleğe alınmış verileri Kontrol Merkezine gönderecektir.

SOE ara bellek & süresi güç kaynağı kesintisi halinde RTU tarafından muhafaza edilecektir.

IED passthrough:

Kontrol Merkezi, RTU’ya bağlanmış herhangi bir IED ile sanal bağlantı gerçekleştirebilecektir ki bu durumda IED’lerden gelen ve IED’lere giden bilgi aktarımını destekleyebilmek amacıyla iletişim protokol işlevselliği olmalıdır. Örneğin, Kontrol Merkezi istenildiğinde IED verilerini toplayacaktır; IED özelliklerine bağlı olarak IED konfigürasyon parametrelerini ve IED kaynak kodunu görselleştirecektir. Diğer taraftan ise Kontrol Merkezi, IED özelliklerine bağlı olarak, IED konfigürasyon parametrelerini, kod değişikliklerini, vs. yükleyebilecektir. Yetkinlik ise bu bölümde anlatılan protokollerin desteği vasıtasıyla RTU’lara bağlanmış IED’lerle birlikte Kontrol Merkezinden verilerin yüklenmesi & indirilmesi ile tanımlanacaktır.

Yerel/Uzak seçici anahtar:

Her bir RTU için, xxxxxx Xxxxx/Uzak seçici anahtar temin edilecektir. SCADA sisteminin anahtar pozisyonunu izleyebilmesi için, Yerel/Uzak anahtar için durum girdi göstergesi sağlanacaktır.

Yerel (Lokal) Modda: RTU sistemi, sahada Kontrol Merkezinden gönderilen komutları uygulamayacaktır. Bu durumun istisnası ise güvenlik konularından ötürü “Devre Kesicisini Aç” komutudur. Uzak (Remote) Modda: RTU sistemi, Kontrol Merkezinden gönderilen komutları uygulayacaktır.

Zaman özelliği:

Dahili RTU zaman temeli, 10 ppm veya daha iyi stabiliteye sahip olacaktır. RTU, en az her 24 saatte bir Kontrol Merkezinden gönderilen senkronizasyon mesajları vasıtasıyla senkronize edilecektir. RTU, bağlı aygıtlardan zaman etiketlemesi yapılmış bir şekilde alınmamış olayların zaman etiketlemesi işlemini de gerçekleştirecektir. RTU’lar tarafından toplanan tüm dijital sinyaller, zaman etiketlemesi yapılarak kontrol merkezine gönderilecektir.

Dijital sinyallere göre daha büyük boyuttaki analog sinyallerde ise zaman etiketlemesinin olup olmayacağı kurum tarafından değerlendirilecektir. Kurum tarafından zaman etiketi değerlerine sahip olup olmamasına karar verilen sinyaller için ise RTU’ lar ilgili zaman etiket bilgisini gönderecektir. Yüklenici, zaman etiketlemesi gerektiren sinyaller için kurum onayını alacaktır.

Zaman etiketlemesi çözünürlüğü 1ms olacaktır.

Diyagnostik (Tanılama) Yazılımı:

Diyagnostik Yazılımı, RTU işlemlerini sürekli olarak takip etmek ve RTU donanım hatalarını Kontrol Merkezine raporlamak amacıyla temin edilecektir. Yazılım, hafıza, işlemci ve input(giriş)/output(çıkış) port hatalarını ve RTU spesifikasyonunda tanımlanan diğer fonksiyonel alanlara ait hataları kontrol edecektir. Tüm tanılama sinyalleri (RTU, IED, FID, Enerji Analizörü vs.) 1 ms. Çözünürlüğe sahip olacak şekilde zaman etiketlemesine sahip olacaktır.

IEC61131-3 temelli SCADA dili:

RTU, tek bir yazılım paketi vasıtasıyla yapılandırılacaktır. İlgili yazılım paketi, herhangi bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar vasıtasıyla çalıştırılabilecek ve kullanıcının bakım faaliyetlerini tanımlamasına, programlamasına, arızaları gidermesine ve uygulamasına olanak tanıyacaktır. RTU’ların konfigürasyonu ve programlanması Kontrol Merkezinden gerçekleştirilebilir olacaktır.

RTU’lar, IEC 61131-3 standardına göre programlanabilir olacaktır.

RTU’ların uygulama programlarının geliştirilmesi ve kurulması, veri tabanının tanımlanması ve kurulması kaynak kodu seviyesinde program işleyişinin izlenmesini sağlayacaktır. RTU’lar, CPU, haberleşme modülündeki seri portlar üzerinden veya SCADA Merkezinden olan uzak bağlantı vasıtasıyla lokal olarak programlanabilme özelliğine sahip olacaktır. Lokal ve/veya uzaktan çevrimiçi parametre değişikliği, RTU fonksiyonlarında aksama olmaksızın gerçekleştirilmelidir. Yüklenici, Saha Kabul Testlerinin ardından proje kapsamında RTU’nun programlama yazılımının son sürümünü, gerekli dosyaları ve kabloları kurum’a temin edecektir.

Çalıştırmadan önce Seç:

Kontrol Merkezinden gelen komutlar, RTU’nun yerel modda olması halinde reddedilecektir. RTU, harici aygıtlara gönderilen her bir komutun doğru bir şekilde taşınmasını izleyecek ve “Çalıştırmadan önce seç” işlevi vasıtasıyla Kontrol Merkezine geri raporlama yapacaktır.

Haberleşme Portları ve Protokolleri:

RTU, aşağıda tanımlanan haberleşme protokolleri vasıtasıyla kontrol merkezi ve diğer saha ekipmanlarıyla iletişim kuracaktır. RTU, bu protokoller için yeterli sayıda haberleşme portuna sahip olacaktır.

İstasyonlarındaki RTU, minimum düzeyde aşağıda belirtilenlere sahip olacaktır;

RTU’nun lokal ve uzaktan programlaması için Ethernet portu

Çevresel haberleşme için 1 RS-485 seri port

2 Ethernet Port (IED’ler için IEC-61850 İstemcisi için 1; Kontrol Merkezi Haberleşmesi için IEC-104 için 1)

İstasyonlarındaki RTU, en az aşağıda belirtilenlere sahip olacaktır;

RTU’nun lokal ve uzaktan programlaması için Ethernet portu

Çevresel haberleşme için en az 1 RS-485 seri port (Modbus RTU protokolü)

Modemine bağlamak üzere 1 Ethernet Port (IEC-60870-5-104 protokolü)

3.6.3 RTU PANOSU

Yüklenici, RTU modüllerinin/raflarının, vs. ve diğer gerekli donanımın yerleştirilmesi için IEC

60529 ile uyumlu olan panoları temin edecektir.

Kilit kol ve gövdesi metal olan kapılar vasıtasıyla donanım ve kablolara bakım erişimine sahip olacaktır.

Alttan kablo girişi için gerekli koşullara sahip olacaktır. Her bir pano için birer adet kauçuk malzemeden yedek temin edilecek ve kablo geçiş güzergahı işaretlenecektir.

Koruma topraklaması, sinyal topraklamasından izole edilecek ve şebeke topraklamasına bağlanacaktır. Koruma topraklaması, bakır bara olacaktır. Yüklenici, panonun koruma topraklamasını mevcut topraklama şebekesine bağlayacaktır. Sinyal topraklaması, haberleşme ekipmanlarının sinyal topraklamasına bağlanacaktır.

Tüm panolar, bakım amaçlı 230 VAC, 50 Hz, tek fazlı anahtar ve 15/5A dublex priz ile tedarik edilecektir. Tüm panolar, bakım amaçlı dahili DC lambayla birlikte temin edilecektir.

Tüm dahili panolar, kemirgen ve böcek korumasına sahip olacak şekilde toz geçirmez olacak ve IP54 koruma sınıfını sağlayacaktır. Tüm harici panolar ise IP65 koruma sınıfını karşılayacaktır.

Keskin köşeler ve uçlar olmayacaktır. Tüm kenarlar, yaralanmayı önlemek amacıyla yuvarlatılacaktır.

Test raporlarının, çizimlerin, bakım kayıtlarının vs. saklanması için kabin içinde Doküman

Tutucu temin edilecektir.

Kablo yalıtımı veya kılıf geçirme, tel kanalı, terminal bloklar ve eklenti giydirmesini içerecek şekilde eklentilerde kullanılan tüm malzemeler, yanmayı geciktirici malzemeden yapılacaktır ve yangın durumunda toksik gaz üretmeyecektir.

Pano kapaklarında kilit mekanizması olacaktır.

Pano kapaklarında panonun açık/kapalı durum sinyalini alabilecek switch olacaktır.

Switch’den alınan bilgi RTU Input modülüne bağlanarak kontrol merkezine iletilecektir.

3.6.4 IT EKIPMANLAR

1. REDUNDANT RACK TİPİ SERVER

1 Intel Xeon E-2224G,(4 Core, 8MB Cache, 3.5Ghz, 4.7Ghz Turbo w/UHD Graphics 630)

1 Standard TemperatureRange (10-35 degree C)

1 RackRefreshChassis

1 Bezel

1 Riser 1A: PCIeRiser (1x x16 or 2x x8)

1 64GB (2x32GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory

1 256GB PCIeNVMe Class 40 M.2 SSD

1 2.5" 2TB 5400rpm Hard Disk Drive

3 2.5" Drive Blank Filler

1 Heatsinkfor CPU between 65W & 95W Processors

1 No External ODD

2 EuropeanPowerCord

1 RedundantPowerSupply 550W

1 No Accessories

1 No UPC Label

1 RackLuggageTag

1 MAC AddressLabel

1 RegulatoryLabel (EMEA)

1 No PCIeadd-in card

1 No Additional Network CardSelected (Integrated NIC included)

1 2.5" Cage Assembly (2x2.5" drives)

2 2.5" Drive Carrier

1 Wired Mouse Black

1 Wired Keyboard-KB216 -Turkish (QWERTY) - Black

1 Client System Update (UpdateslatestDellRecommended BIOS, Drivers, Firmware andApps)

1 SupportAssist

1 C1 SATA HDD/SSD Drives

1 ReadyRailsStaticRailsWithout Cable Management Arm

1 No RAID

2. İŞ İSTASYONU

1 Intel Xeon W-1250 (6 Core, 12M cache, base 3.3GHz, upto 4.7GHz) DDR4-2666

1 Intel Xeon CPU label

1 EPEAT 2018 Registered (Silver)

1 Towerwith 300W upto 85% efficient (80 Plus Bronze) PSU, no SD cardreader

1 8GB (1x8GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory

4 No Hard Drive

1 256GB PCIeNVMe Class 40 M.2 SSD

1 2TB 3,5” 7.2K SATA 3 HDD

1 HEATSINK for 80W CPU

1 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive

1 Bezel ODD

1 EuropeanPowerCord

1 No UPC Label

1 300W RegLabel EMEA

1 NvidiaQuadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

1 No Additional Port

1 Internalspeaker

1 No Additional Network CardSelected (Integrated NIC included)

1 No Driver

1 Wired Mouse Black

1 Wired Keyboard-KB216 -Turkish (QWERTY) - Black

1 Applications for Windows 10

1 CMS Essentials DVD no Media

1 C1: M.2 SSD Boot + Optional M.2 SSD

1 No RAID

3. MONITOR

Operatör iş istasyonuna 1 adet 24 inch LED ekran bağlı olacaktır.

24’ Monitor

DiagonalViewing Size 60.45 cm (23.8 inches)

Active DisplayArea

Height 527.04 mm (20.75”)

Width 296.46 mm (11.67”)

Maximum PresetResolution 1920 x 1080 at 60 Hz

AspectRatio 16:9

Pixel Pitch 0.275 mm x 0.275 mm

Pixel Per Inch (PPI) 92

Brightness 250 cd/m² (typical)

ColorSupportColorGamut (typical): 72% (CIE1931)8

Color Depth: 16.7 Millioncolors

ContrastRatio 1000: 1 (typical)

ViewingAngle 178°/178°

Response Time 8 ms (Normal); 5 ms (Fast) - (graytogray)

Panel TypeIn-PlaneSwitchingTechnology

BacklightTechnology LED EdgelightSystem

ComfortViewwithFlicker-freescreenYes

Display Manager Compatibility Yes

Remote Asset Management Yes,Command | Monitor

DisplayScreenCoatingAntiglarewith 3H hardness

4. RACK KABIN

Sunucu panoları 42U yüksekliğine, 800x100 en-derinlik ölçülerine sahip olacaktır.

5. YAZICI

Renkli Mürekkep Püskürtmeli Network Yazıcısı:

Çözünürlük : 0000x0000 dpi

Baskı hızı : siyah-beyaz 38 sayfa/dak. , renkli 20 sayfa/adet

Baskı Boyutu : A4

Kâğıt Kapasitesi :min 150

Bellek : 256 MB

6. GPS NTP TIME SERVER

SCADA sistemin zaman senkronizasyonu GPS vasıtası ile sağlanacaktır. GPS sistemi SCADA sunucusuna bağlanacak ve SCADA yazılımı tarafından uygun donanımlarla zaman bilgisi koruma rölelerine gönderilecektir. Böylelikle tüm sistemin zaman senkronizasyonu sağlanacak ve sistemdeki zaman senkronizasyonu 1ms’den fazla olmayacaktır. Bu husus ayrıca raporlanacaktır.

7. LED TV

Dağıtım/trafo merkezlerinin izlenmesi için 1 adet 55” 4K UHD LED ekran bağlı olacaktır.

2.7. SCADA Sistemi Yazılımı

Tesis edilecek SCADA yazılımı; modern, genişletilebilir, emniyetli ve gelecekte de kalıcı olabilecek bir yapıda olmalıdır. Böylece değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre yenilenebilen bir işletme mümkün olacaktır. Yüklenici, gerekli lisansa sahip SCADA yazılımını tedarik edecektir.

2.8. Donanım

SCADA sistemi aşağıdaki donanım kapsamına sahip olacaktır. Sabit depolama alanı ve Ram (geçici hafıza) kapasitesi %100 yedek fazlası ile donatılacaktır. Donanımlar, her seferinde, siparişe verildikleri günde amaca uygun ve piyasada bulunabilen en yeni teknolojiden seçilecektir. Kapasite ise ihtiyaca göre belirlenecektir. Donanımların siparişe verileceği tarih için idare ile mutabakat sağlanmalıdır. Mutabakatı alınmayan ürün reddedilebilir. Aşağıda donanımların asgari özellikleri verilmiştir. Yükleniciden gerekmesi halinde, şartname kapsamı çerçevesinde daha üst donanım istenebilecektir. Kontrol Merkezinde tesis edilecek SCADA sistemi aşağıdakileri kapsayacaktır;

Kontrol Merkezi konfigürasyonu için yaklaşık olarak aşağıdaki yapı öngörülmektedir. (EK-1)

Programlanabilirlik: Sistem, bilgi işleme için tüm koruma röle ve Ethernet dağıtımlı I / O modüllerini trafo merkezinde sürekli olarak izleme ve kontrol etme yeteneğine sahip entegre bir IEC 61131-3 programlama ortamı içermelidir. IEC 61131-3 programlama yazılım ortamı, iletişim protokolü dönüştürme/eşleştirme ortamı ile birlikte cihazla verilecek yazılım paketine dahil olmalıdır.

1. Veri işleme Hızı : Ana sunucu, protokol iletişimi ve özel RTU/Lojik işlemleri yaparken, tutarlı ve deterministik işlem aralığında çalışabilir ve yapılandırılabilir olacaktır. Aynı anda iki ayrı işlemci hızı tanımlanabilmeli, bunlardan birsinin işlem tamamlama hızı 1 ms kadar hızlı ayarlanabilmelidir.

Sunucu aşırı ortam sıcaklıklarına (-40 ile +75°C), titreşime, güç dalgalanmalarına, elektrostatik şoklara dayanıklı olmalıdır.

Tüm elektronik ekipman sürekli olarak kendi kendini test edip rapor edecek ve cihazın sağlığını gösteren kontak çıkışına sahip olacaktır.

Sunucu bilgisayarı SCADA gereksinimlerine cevap verecek minumum özelliklerde belirlenip idare onayına sunularak tedarik edilecektir.

Xxx sunucu en az 5 yıl imalatçı garantisinde olacaktır.

Renkli Mürekkep Püskürtmeli Network Yazıcısı:

Çözünürlük : 0000x0000 dpi

Baskı hızı : siyah-beyaz 25 sayfa/dak. , renkli 20 sayfa/adet

Baskı Boyutu : A4

Kâğıt Kapasitesi :min 150

Bellek : 64 MB, max. 320 MB

2.9. SCADA Sistem Özellikleri

Yeni kurulacak olan Enerji Otomasyon, izleme ve kontrol sisteminin (SCADA) sistem özellikleri şu şekilde olacaktır:

1. Diğer sistemlerle standart protokoller (Modbus, OPC, ODBC, v.b.) üzerinden haberleşebilme yeteneği olmalıdır.

2. Optimal reaksiyon sürelerini sağlamak üzere fonksiyon blokları mümkün olduğunca değişik bilgisayarlara dağıtılmaya çalışılmalı ve donanımlar, piyasada rahat bulunan bilgisayar markalarından temin edilmelidir.

3. MS- Office ile işlevinin devamı gereken proses verilerinin (örn. raporlama) işlenebilmesi problemsiz bir şekilde mümkün olmalıdır.

4. Enerji ekonomisi ve işletme ile ilgili şartların değişmesi durumunda sistemde kolayca değişiklik yapabilme ile revizyon ve bakım çalışmalarına yatkınlık faktörüne özellikle önem verilecektir. Bu doğrultuda online geliştirme yapılabilmelidir.

5. Donanım birbirine uygun -aynı marka- komponentlerden (donanım ve işletme sistemi) oluşmalıdır. Böylece yedek parça yedeklemesi ve bakım hizmetleri basitleşecektir.

6. Sistem sahip olduğu genişletilebilme yeteneği sayesinde, bu sipariş kapsamına dahil edilmeyen fonksiyonlar, sonradan problemsiz olarak ve daha önce verilen veriler korunarak sisteme entegre edilebilmelidir.

7. Yazılımlar Windows 10 Pro üzerinden çalışmalıdır.

8. LAN üzerindeki haberleşme Ethernet (TCP/IP), 1000/100/10 Mbit bazında olmalıdır.

9. WAN haberleşmesi İnternet / İntranet üzerinden yapılabilmelidir.

10. Donanım değiştirmelerde, taşınabilirlik problemleri ile karşılaşmamak için, program yazılırken ilgili ISO/ANSI standartlarındaki diller kullanılacaktır.

11. Veri modeli, nesne tanıyan özellikte olmalı ve uluslararası bir standartta yapılmalıdır. Veri korunması ve verilerin genişletilmesi proses işletmesinde gerçek zamanlı uygulanabilir olmalıdır. Bu aşamada, bu işlevlerin basitçe değiştirilmesi kabiliyetine ayrıca değer verilecektir.

12. Resim çizme konseptini serbestçe düzenleyebilmek üzere, yazılım, herhangi bir resim bilgisini (statik ve/veya dinamik tarzda) ekranda görüntüleyebilmeli ve ekrandan kaldırabilmelidir.

13. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak üzere, sistem istisnasız teşhis (hata tanımlama) fonksiyonları ile donatılmış olmalıdır.

14. Optimal gerçek zamanlı yanıt ve performans için tasarımlanacak olan gerçek-zamanlı veri tabanı (RTDB), mantıksal bir yapıya ve referans sistemine sahip olacaktır. Teknolojik yönelimli/vasıflı bir veri tabanı sistemi (Oracle, IBM DB2 veya Microsoft SQL Server) olmalıdır.

15. En az 20.000 sinyali (saha bilgisini) işleyebilme, arşivleyebilme ve bu miktarda sinyal ile haberleşebilme imkânına sahip olmalıdır.

16. Diğer kontrol merkezleri ile uluslararası standartlar (IEC60870–5–104, OPC) üzerinden haberleşebilmelidir.

2.10. SCADA – Fonksiyonları

Bu bölümde talep edilen SCADA sisteminin temel fonksiyonları ayrıntılı fonksiyon blokları olarak tanımlanmaktadır.

2.10.1. Grafik Ara birim

Şebeke diyagramları; elektrik şebekesi koordinatlarına refere edilmiş, tüm sistemin görüntüsünün bir alt kümesi şeklindeki görüntüler halinde sunulacaktır. Operatör pencere açabilecek, coğrafi ve şematik temsiller arasında geçiş yapabilecektir.

Operatör bilgisayarına iki adet monitör bağlanacaktır. Monitörlerde şebekeye ait farklı tek-hat diyagramların görüntülenmesi ve bu farklı diyagramlar üzerinde farklı işlemler yapmak mümkün olmalıdır. Bir monitörden diğerine fare (mouse) imleci ile geçiş kolayca yapılabilmelidir.

Resimler ve listelerdeki yazı şekilleri standart Windows sistem yazılarına (xxxxx, courier, script) uymalıdır. Bu yazılar normal, kalın, italik gibi her yazı tarzına göre de tanımlanabilmelidir. Resimlerdeki yazı büyüklüğü skala edilebilmelidir. Listelerdeki yazı büyüklüğü normal Windows yazı tarzı büyüklüğüne uyarlanmalıdır. Resimlerdeki yazılar 0–360° yönlenme ile yazılabilmelidir.

2.10.2. Görüntüler

Görüntünün sayfa formatı, düzeni ve rengi işveren tarafından tanımlanacak ve/veya yüklenicinin genel standardından seçilecektir.

Elektrik şebekesinin o andaki durumunun en iyi şekilde izlenebilmesi için, SCADA ekranı üzerinde, tüm şebeke için enerjinin akış yönleri, var olup olmadığı operatörlere farklı renklerde gösterilecektir. Dolayısı ile operatör, örneğin bir hatta veya barada enerji veya akışın olup olmadığını farklı renginden kolaylıkla ayırt edebilecektir. Bara renklendirme işlemi için ekran ardına herhangi bir kod, formül gibi özel işlemler yapılamayacak, sistem bara renklendirme işlemini objeleri, objelerin pozisyonlarını tanıyarak yapacaktır. Sistemde yaratılan ekranlar, xmlvb gibi bağımsız formatlara dönüştürülebilmeli gerekli durumda xml formatından dönüştürülebilmelidir.

2.10.3. Veri Aktarımı

Mevcut ve eklenecek olan rölelerde ve enerji analizörlerinde okunan tüm ölçüm değerleri (akım, gerilim, güç, enerji, THD, frekans, cosvb.) SCADA sistemine aktarılmalıdır.

2.10.4. Veri Modülünden Beklenenler

SCADA yazılımının, elektrik şebekesinde kullanılan nesneleri (örn. Kesici, Trafo gibi) kütüphanesinde hazır bulundurulması tercih edilecektir. Ayrıca sistem birbirini tekrar eden objeler için pratik kullanıma sahip olmalıdır. Örneğin feeder tipiklerine göre birden çok detay objeden (kesici, ayırıcı vs) oluşan tek bir tipik feeder objesi yaratmaya ve bu feeder objesini defalarca kullanmaya izin vermelidir. Bu esnada yaratılan feeder objesinin değişkeni detay objelere girmeden tek seçimle tanımlanabilmelidir. Bu şekilde hatadan kaçınma, işlemleri hızlı ve kolay şekilde yapma mümkün olacaktır. Saha elemanları sistem tarafından tanınmalı, elemanlar için standart olan kilitleme şartları vs otomatik olarak kopyalanmalıdır.

2.10.5. Veri Değişimlerinin Yönetimi

Veri Değişimleri Yönetemi ibaresinden, SCADA yazılımında yapılan tüm mühendislik çalışmaları (veri değiştirme, ilave, sistem bakımı v.b.) düşünülmelidir. Veri değişimlerinin yönetimi aşağıda anlatıldığı gibi olmalıdır:

• SCADA sisteminde yapılan veri değişiklikleri bir bütün olarak ve bir değişiklik talebi şeklinde algılanmalıdır.

• Zamansal veri girişinin ayrı olarak yapılması ve verilerin gerçek zamanlı (on-line) sistemde daha sonra aktive edilmesi mümkün olmalıdır.

• Veri değişikliklerinin aktive edilmesi, normal işletme çalışmasını etkilemeden gerçekleşmelidir.

• Veri değişiklikleri, bilgisayar sistemi dâhilinde verilerin ilgili yerlere dağıtımını otomatik olarak sağlamalıdır.

• Veri değiştirmek için bir kayıt dosyası tutulacaktır. Kayıt dosyası, veri değişikliklerinin durum, arıza bilgileri gibi durumlarını listelemelidir. Böylece operatör daha sonra veri değişikliliğin hangi durumlarda neden başarılı olmadığını anlayabilmelidir.

• Veriler hem direkt hem de başka bir ortamdan (excel, xmlv.b.) sisteme aktarılabilmelidir.

• Toplu veri aktarımı mümkün olmalıdır.

• Veri bankasının aktüel içeriğinden her istendiğinde rapor alınabilmelidir.

2.10.6. Değişken Tanımlamaları

Enerji yönetim sisteminin proses nesneleri, veri yönetimi sisteminde gerçek zamanlı olarak işletilecek ve kullanıcı tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Nesneler örnek olarak şunlardır:

• İşletme Nesnesi

• Tesisler

• Tesis Üniteleri

• İhbarlar

• Ölçü Değerleri

• Komutlar

Her değişkenin kendine özgü bir ismi olabilmelidir. Değişken isminin sonradan değiştirilmesi durumunda, veri ağacı içerisindeki diğer nesnelerle olan bağlantıları (ilişkileri) otomatik olarak güncellenebilmelidir.

2.10.7. Tekli ve Çiftli İhbarlar

Prosesten gelen veya sistem dâhilinde türetilen ihbarlar tekli ve çiftli ihbarlar olarak tanımlanabilmelidir. İşleme şekli veri yönetim sistemi (mühendislik gezgini) üzerinden özel olarak parametrelenebilir olmalıdır.

• Tekli ihbarlar; sürekli ve silmeli ihbarlar olarak işlenebilmelidir. Bunların konumları “0” veya “1”dir.

• Çiftli ihbarların konumları “01” ve “10”dır veya arıza konumunda “00” veya “11”dır. Şalter pozisyonu değiştirilirken (özellikle ayrıcılarda), ayırıcı hareket halindeyken, kısa süreli kumanda merkezine konum bilgisi gönderilemez (ayırıcı hareket halindeyken konumu “00”dır). Bu yüzden arıza konumunun bastırılması gerekmektedir. Sürekli ihbarlar “geldi” ve “gitti” konumlarına sahiptir.

• Silinebilen ihbarlar alarm özet sayfasında gösterilecektir ve her yeni oluşumda sinyalize edilecek veya alarm verilecektir. Alarm listesinde, kullanıcı teyit edinceye kadar sistem içinde tutulacaklardır.

• Tüm ihbarlar, gereğinde başka listelere de (işletme günlüğü, alarm listeleri v.s.) kaydından sonra arşivlenecektir.

2.10.8. Xxxx Xxxxxxx (İşletme Günlüğü)

İşletme günlüğü, içinde tüm işletmede cereyan eden olayların zaman akışına göre dokümantasyonunun yapıldığı üst seviyede bir listedir. Bu günlük, ön planda işletme akışı ve arıza analizinin takibine yarar.

İstenilen değer girişi, teyitler, elle sonradan girişler, gibi kayıtlara ek olarak, işaretleme ve alarm listelerinde kaydedilen tüm kayıtlar da işlenecektir. Böylece, işletme günlüğü tüm işletmede cereyan eden olayların yer aldığı kendine has ve eksiksiz bir liste olacaktır.

İşletme günlüğünde, veri girişi ile tanımlanabilir, proses veya sistemin tüm bilgileri metin formunda ve zaman akışına göre gösterilir.

• Tek bir işletme günlüğü mevcut olup, işletme günlüğünde sahaya has görünüm, bir filtre üzerinden istenilen bilgilere erişilebilmelidir.

• İşletme günlüğü 1000–65.000 kayıt için tasarlanabilmelidir. Kayıtların düzenlenmesi kronolojik olarak zaman etiketine veya kayıtların alınış sırasına göre yapılabilmelidir.

• Liste arka planı, daha iyi bir okunabilirliği sağlamak için satır bazında değişebilecek tarzda şekillendirilmelidir.

• İşletme günlüğü içinde her satıra bir yorum notu getirilebilmelidir. Yorumlar, ihbarlara bağlı bir düzende ihbar arşivinde belleğe alınacaktır.

• Alarm ihbarları işletme günlüğü içinde özel bir renkle görüntülendirilmelidir.

• Kayıtların seçiminde, her kullanım başına işletme günlüğü içinde filtre ayarlanabilmelidir.

• Şebeke resimleri üzerinden, değişik seçme butonlarını kullanarak, ayrı ayrı çağırabilmek için önceden filtre tanımlanabilmelidir. Filtre kriteri olarak istasyon ismi ve alarm kategorisi tanımlanmış şekilde hazır tutulmalıdır. Bu önceden tanımlanan filtrelerle, istasyona mahsus işletme günlüğü direk istasyon resimlerinden seçilebilecektir.

• Toplam veya filtre edilmiş liste içeriğinin basılabilmesi için listenin Excel veya xml formatında harici bir dosyaya ihracı mümkün olmalıdır.

• İşletme günlüğüne kayıt yapmaya paralel olarak ihbar arşivine (en az 50 000 ihbar için) kayıt yapılır.

2.10.9. İşaretleme

İşaretlemeler, SCADA ekranı üzerinde, topraklama, kesici gibi istenilen herhangi bir nesne üzerinde bulunan özel işaretlerdir. Bu işaretler uyarı mahiyeti taşırlar. (örneğin; elle güncellenmiş, haberleşme yok v.b.). Bu işaretler nesnelere özel olmalı ve nesnelerle birlikte kullanılmalıdır. Kesici, topraklayıcı ayırıcı vb gibi nesneler ekrana çağırıldığında bahsedilen özel işaretler otomatik olarak nesnelerle ilişkilenmelidir. Kayıtlar istasyon resminde bilgilerin yerleştirilmesine paralel olarak, ilgili listeye kaydedilmelidir. Obje işaretlerinden farklı olmak üzere sinyalle ilgili güncel değil, kumanda için seçilmiş, geçersiz bilgi vs gibi detay bilgiler içeren bilgi objeleri tanımlanabilmelidir.

2.10.10. Alarm Listesi

Proseste kendiliğinden oluşan olaylarda (alarmlarda), operatörlerin bu durum değişmelerine dikkatinin çekilmesi gerekir.

Anlamı ve önemine göre alarmlar sistem içerisinde kullanıcıya değişik renk ve seslerde gösterilebilmelidir. Durum değişmesi, kullanıcı tarafından teyit edilip görülene kadar alarm sayfasında görüntülenir, teyit edildikten sonra alarm arşivinde saklanmak üzere alarm listesinden kaybolur.

Kendiliğinden bir olay oluşmuşsa, bu durum aynı şekilde kendiliğinden oluşan bir olay olarak tanımlanır.

Değişiklikler akustik ve görsel göstergelerle sinyalize edileceklerdir. Kullanıcı kumandası ile alarm listeleri ve grafik resimlerde detaylı gösterim seçilebilir ve teyit edilebilir. Bir ihbarın alarm verme tarzı veri yönetim sisteminde özellikli olarak tanımlanabilmelidir.

• Bir alarm, bir ihbarın gelişi ve/veya gidişinde türetilebilmelidir.

• Her alarma, o alarmın önemine göre öncelik verilebilmelidir.

• Alarmı hangi operatörün teyit ettiği alarm listesinden belirlenebilmelidir.

• Alarmlar resimlerde gösterilebilmelidir.

• Alarmlar, alarm listelerinde geliş ve gidişine bağlı olarak listelerde farklı renklerle renklendirilebilmelidir. Renk aynı zamanda teyit durumuna göre de ayarlanabilir olmalıdır.

• Alarm satırları aşağıdaki içerikle doldurulmalıdır:

• Gün ve saat (saat milisaniye hassasiyetinde)

• Xxxxxxxx, çıkış ismi vs gibi açıklayıcı bilgiler

• Ek metin

• (xxxxx, ikaz, ON/OFF, Geldi/Gitti, yükselt/düşür, artı/eksi, kademe konumu, son, v.s.)

• Bilgiyi tanıma (burada ihbarın nedeni hakkında daha detaylı bilgiler yer alır, örneğin; prosesten geri ihbar, sınır değer ihlali, uzaktan ihbar edilmeyen veya uzaktan ihbar edilen öğelerin sonradan kaydı, dahilen üretilen ihbarlar (komut yerine getirilmedi, geri ihbar gelmedi, yanlış değer bildirildi v.s.)

• Kullanıcı adı

• Tekrarlanan alarmların en son geliş ve gidiş zamanları

• Tekrarlanan alarmların tekrarlanma sayısı

• Alarmlar bir alarm listesi içinde parametrelendirilebilir olmalı ve aşağıdaki alarm durumlarını göstermelidir:

• Gelen bir alarm teyit edilmemişse, renkli vurgulanmış metin olarak (A renginde)

• Devam eden bir alarm, fakat teyit edilmiş, renkli vurgulanmış metin olarak (B renginde)

• Giden bir alarm teyit edilmemişse, renkli vurgulanmış metin olarak (C renginde)

2.10.11. Kullanım İşlemesi

Sahaya ait grafik resimlerinin üzerinde Mouse tuşu ile proses nesnelerine (ayırıcı, kesici v.b.) yönelik operasyonlar yapılabilmelidir. Kullanım işlemesi fonksiyon bloğu aşağıdaki görevleri yüklenir:

• Uzaktan kumanda (örneğin; kesici, şalter kumandası)

• Teyit etme

• Grafiksel görüntüleme

2.10.12. Xxxxx Xxxxxxx

Tekli kumanda, her bir saha cihazının ya da kontağın merkezden kontrolü olarak değerlendirilecektir. Her bir lokal ünite ayrı ayrı seçilebilir ve kontrol edilebilir olacaktır. Bu arada komuta ait kilitleme şartları önceden sistem tarafından kontrol edilmeli ve daha sonra uygun bir komut telegramı gönderilmelidir. Kilitleme kontrolünde bir tespit yapılırsa, kumanda işlemine onay verilmemelidir. Komut, kullanıcı tarafından kilitlemeden çıkarılmadığı sürece yerine getirilemez. Kilitleme kontrolünde yapılan tespitler tek tek gösterilmelidir. Komut telegramı, istenen kumanda işleminin yapılmasını başlatır. Bu gönderilen kumanda komutunun teyidini ifade eden geri beslemenin ulaşımı, yönetim merkezi sisteminden kontrol edilebilir olacaktır. Beklenen geri besleme, parametrelenebilen bir süre (örneğin; 2 saniye) içinde gelmezse, (buradan) bir ihbar türetilir. Her uzaktan kumanda komutu kullanıcı adı ile işletme günlüğüne ve arşive kaydedilecektir. Başarısız komutlar özel işaretlenecek ve benzer tarzda protokole geçecektir.

2.10.13. Elle Güncelleme

Ölçü değerinin, haberleşme ortamında veya saha ekipmanında meydana gelen problemler yüzünden okunamaması durumunda, prosesi güncel halde tutabilmek için, ilgili proses durumunu elle güncellemek gerekir. Böyle durumlarda, tek-hat şema veya değişken tablosu üzerinden seçilen nesneler çağrılan menüler yardımı ile kolaylıkla elle güncellenebilmelidir. Elle güncelleme işlemi gerçekleştirildiğinde objenin elle güncellendiği acık şekilde belirli olacak ve bu ekipman “telemetered” şekilde bilgisi toplanan diğer ekipmanlardan ayırt edilecektir.

2.10.14. Simülasyon

Kullanıcı yapacağı kumanda öncesinde kumanda edilecek dağıtım objesini (örn kesici) vereceği kumandaya uygun şekilde simülasyon gerçekleştirmesi sonucunda, yapacağı kumandanın olumlu veya olumsuz etkilerini ekran üzerinden takip edebilmelidir. Enerjisiz kalacak bölgeler vs bu şekilde kumanda gerçekleşmeden önce tanımlanabilmeli, oluşabilecek sonuçlar önceden operatöre sunulmalıdır.

2.10.15. Uzaktan Parametreleme

Sistemde gerçekleşen güncellemeler sofistike biçimde uzak istasyonlara aktarılabilmeli, manuel dosya transferi vs gibi uygulamalara gerek olmamalıdır. Tüm uzak istasyonlar “Engineering Station” özelliği bulunan sunuculardan açılıp kapatılabilmeli güncellemeler, yeniden yüklemeler, işletim sistemi restartıvs gibi işlemler tek iş istasyonu üzerinden yapılabilmelidir. Bu şekilde proje bütünlüğü kesintisiz şekilde sağlanmalıdır.

2.10.16. Dizayn Şekli

Sistem ekran üzerinden yapılan çizimlerle yönetilmeli, ekranın arkasında elektriksel network özellikleri ve bara renklendirmeleri için herhangi bir yazılım veya tanımlamaya ihtiyaç olmamalıdır. Sistem ekranda çizilen hatları, kesici ayırıcı vb gibi objeleri otomatik olarak tanımalı, derleme sonucunda herhangi bir topolojik yanlışlık veya tanımsızlık varsa kullanıcıyı uyarmalı, yanlışlık vs yoksa sistemin matematiksel modelini ekranda oluşturulan çizimden yola çıkarak bulmalı ve bu model sonucunda bara renklendirme, network uygulamaları vb işlemleri gerçekleştirmelidir.

2.10.17. İleri Diagnostik özellikleri

Sistem, kullanılan ve kullanılmayan disk boyutunu, kullanılan memoryyi, bağlı olan Clientları, çeşitli network parametrelerini sürekli olarak kontrol etmelidir. Redundant Server ların dosya paylaşımı durumunu da ayrıca kontrol etmelidir.

2.10.18. Kilitleme Kontrolü

Kilitleme kontrolü ile komut uygulamalarından önce uygunlukları yönünden kontrol edilecektir. Bu bütün komut uygulamaları için açtırmalarından bağımsız olarak geçerlidir. Yönetim merkezi sisteminde uygulanacak kilitleme kontrolü, izin verilmeyen komut işlemlerini kullanım akışının en erken zamanında, açık metin ihbarı olarak gösterir. Kullanıcı bunun üzerine kumanda işlemini durdurabilir veya bu ihbara rağmen (kilidi çözerek) kilitlemesiz çalışmaya devam edebilir. Hangi kilitlemelerin çözülebileceği, sistem yöneticisi tarafından önceden kararlaştırılmalıdır. Kilitleme şartları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Xxxx Xxxxxlemeleri;

Genel olarak enerji bölgesini ilgilendiren anahtarlamalar içindir.” Bu hareketle kullanıcı gerilimsiz kalır”, “Tanımsız alan büyür”, “Bu hareketle Şebeke adası oluşur” vs gibi genel ancak önemli konularda operatör uyarılır, Kumanda için bu kilitlemelerin çözülmesi istenir.

Diğer Anahtarlama Elemanlarına İlişkin Kilitlemeler;

Mutabık kalınan kilitleme şartları, karar tabloları yaratılarak esnek şekilde tanımlanabilir olmalıdır.

Şebeke Alt Sistemlerinde Kilitleme Kontrolleri (Topoloji Bağımlı);

Bu şartlar prensip olarak mevcut olmalıdır (Topraklama var Gerilime karşı kilitleme, Ayırıcı yük altında kapama vs). Topolojik kilitleme şartları “sürekli şebeke boyunca “aranmalıdır. Veri modelinde, nesneler sembol kütüphanesinde önceden tanımlı olmalı ve bir topolojik bağlantı sırasında bu hazır nesneler seçilmelidir. Seçilen nesne örneğin bir topraklama şalteri ise ilgili tüm kilitlemeler de topolojik bağlantıda otomatik gelmelidir.

2.10.19. Raporlama

Arşivleme ve dokümantasyon için veritabanındaki tüm verilerin (örn. ihbar ve ölçüm değerleri) bir yazıcıdan çıktısı alınabilmelidir. Önceden tanımlanan raporlar kullanıma müsait durumda sistemde saklanmalıdır. Aşağıdaki dokümantasyonlar rapor olarak sistemden alınabilecektir:

• Tüm alarm ve sistem ihbar listeleri

• Serbestçe tanımlanabilen ölçüm değerleri için raporlar

• Arşiv verilerinden ihbarlar ve ölçü değerleri

2.10.20. Erişim Hakları

Erişim hakları ile kullanım hakkının güvenlik altına alınması ve aksiyonların sonradan toparlanması mümkün kılınır. Sistem bu nedenle aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

• Her kullanıcıya bir şifre verilir, giriş yapmak için kullanıcı adı belirtilir.

• Tekrarlı yanlış şeklinde girilen şifrelemeler sistem tarafından disable edilmeli, ancak yetkili kullanıcı tarafından disable edilen şifre yeniden kullanılabilir hale getirilebilinmelidir.

• Kayıt beyanı ve kayıt sildirme, kullanıcı adı ile işletme günlüğüne işlenir.

• Bir kullanıcının değişik fonksiyonlara erişim hakkı istisnasız sistem yöneticisi tarafından verilebilecektir. Kullanıcının ancak kendisine izin verilen fonksiyonlar için erişim hakkı vardır.

• Girme işlemi “Logon” yapıldıktan sonra erişim haklarının ve böylece başvuruda bulunan kullanıcının kullanım yetkisi aktif olmalıdır.

• Aynı çalışma mahallinde bir başka kullanıcının” Logon” işlemi daha önceki kullanıcının sonlandırma” Logoff ” işlemi üzerine yapılmalıdır.

• “Logoff” işleminden sonra tüm kullanım yetkileri kaldırılmalıdır. Kullanım yüzeyi sonlandırılacak ve bir daha “Login” işlemi yapılıncaya kadar faydalanılmayacaktır.

2.10.21. Arşivleme

Arşivlemenin görevi proses bilgilerini uzun bir süre için saklamak ve onları daha sonra değerlendirilebilmeleri için kullanıma müsait olarak hazır bulundurmaktır. Tüm önemli proses bilgileri (ihbarlar ve ölçü değerleri) arşivlenebilmelidir. Sistemin hangi formatta arşivleme yapacağı seçilebilir olmalı ve bu formatlar DBF, ASCII ve XML formatlarını da içermelidir. Arşiv sistemi üzerinden arşivdeki verilerin gösterilebileceği ve değiştirilebileceği bir kullanıcı ara yüzü bulundurmalıdır. Arşiv, ilgili bir veri bankasında yönetilmelidir. Standart SQL ara birimi üzerinden arşiv verileri harici uygulamalar için de müsait olmalıdır. Arşivde bir ölçü değeri düzeltilmişse, türetilen değerler (örneğin hesaplanan ortalama değer) otomatik olarak sonradan hesaplanmalıdır. Muhafaza edilen değerler bundan etkilenmezler. Ayrıca arşivleme esnasında türev arşivler oluşturulabilmelidir. Örn Maximum değerlerin arşivlenmesi gibi. Arşiv bilgileri redundant serverlar arasında sürekli olarak eşlenik halde tutulmalıdır. Bunun Serverlardan birinin kapalı olması durumunda aktif olan server bilgileri arşivlemeli, kapalı durumda olan server aktif hale geldiğinde her iki serverda arşivler eşlenik hale getirilmelidir. Sistemde birbirinden bağımsız çalışan ancak birbirini gözetleyen tek database bulunmalıdır. Ham değerler arşivde kullanıcı tarafından sonradan verilebilmelidir. Değiştirilmiş değerde temel alınan hesaplar arşivde otomatik olarak kontrol edilecektir. Hesaplama kontrolü limit değerler, ortalama değerler için ve arşivde üretilen proses değişkenlerinde formüller üzerinden yapılmalıdır. Harici hafıza biriminde bellek kapasitesi gözetim altında tutulacaktır. Bellekte yeteri kadar hafıza imkânı yoksa bir alarm verilecektir.

2.10.22. Arşiv Kullanımı

Veriler, arşiv sisteminin kullanıcı ara yüzü üzerinden, basitçe sorgulanabilmeli ve tablo formunda gösterilebilmelidir. Değişik filtre kriterleri ile bağlantılı olması mümkün olmalıdır. Filtre tanımları, kullanımının devamı için belleğe alınabilmeli ve tekrar çağrılabilmelidir. Arşivden daha başka değerlendirmeleri rapor imkânları ile bir araya getirilebilmelidir.

2.10.23. Eğriler (Trend)

Ölçüm değerleri için güçlü bir trend yazılımı talep edilmektedir. Hem aktüel hem de arşivlenmiş değerlerin grafik bir yapıda gösterilebilmeleri gerekir. Trend penceresinde en az 8 eğri gösterilebilmelidir. Trend penceresinde gösterilecek değerler, zaman sahası, şekil verme vs. açısından düzenlenmesi, kullanıcı tarafından basit bir diyalogla tanımlanabilmelidir.

2.10.24. Kalite ile İlgili Karakteristik Özellikler

Reaksiyon süreleri (yanıt ve güncelleme işlemi süreleri) ve beklenen görev için hazır tutulma vasfına sahip olma, kaliteyi belirleyen en önemli özeliklerdir.

a-) Reaksiyon Süreleri

Aşağıda, normal işletme ve ihbar halinde, sistemin talep edilen reaksiyon süreleri izah edilmektedir.

• Resim Gösterilme Süreleri <1Sn.

SCADA ekranlarından resim seçme işleminden sonra şebeke tek hat diyagramı, tali şebeke ve istasyon resimlerinin tam olarak (arka plan resmi ve tüm değişkenler dahil) gösterilmesi

• Resimlerin Aktüelleştirilmesi

Veri paketi tam ve kusursuz olarak, sahada oluştuğu andan itibaren, seçilen resimde bir ihbarın güncelleştirilmesi <1 Sn.

Topolojik değişkenli bir durumla ilgili ihbar veri paketinin ulaşmasından itibaren seçilen resimde topoloji renginin değişmesi <1 Sn

Sahadan gelen bilgiler için RTU dan bilgi çıktıktan sonraki süre baz alınmalıdır.

• Komut Uygulaması<1 Sn.

İşlem yaptırma butonuna basıldıktan sonra bir uzaktan kumanda komutunun yerine getirilmesi ve komut sonucunun yerine getirildiğinin teyidinin ekran üzerinde görülmesi

b-) Xxxxx Xxxxxx

Baz olarak aşağıdaki planlama metodu ile görevler gerçekleştirilmelidir.

• 100 Ölçü değerinin sahada kayda değer olarak değişmesi.

Sistemin en fazla 5 saniye içinde değişen tüm değerleri güncellemesi gerekmektedir. Bu süre içinde en az 4 istasyon resmi, günlük işletme kayıt defteri ve uyarı ihbar listesi her kontrol noktasından seçilebilmelidir. Bir komut verilmesi 1 saniyeden daha uzun sürmemelidir.

• Sistem Yüklenmesi

100 ihbar/saniyelik sürekli bir sistem yüklenmesi sistemin çökmesine neden olmamalıdır. Sistem, sürekli olarak 10 dakikalık bir süre içinde gelen en az 2500 ihbarın ara depolanması için seçilecektir.

2.11. Eğitim

SCADA Sisteminin işletme ve bakımlarını kapsayan eğitim kursları Türkçe olarak verilecektir. Bu kapsam dâhilinde aşağıdaki konularda sınıf eğitimi verilecektir;

- SCADA genel yapısı,

- Haberleşme altyapısı,

- SCADA yazılımı,

- Genel anlamda SCADA donanım ve yazılım bakımı

Yukarıdaki sınıf eğitimleri idare tarafından belirlenen personele verilecektir. Sınıf eğitimleri dışında, idare personeline devreye alma süreci boyunca “iş başı” eğitimi verilecektir. İleride şebekenin genişlemesi halinde ilave gelebilecek dağıtım ve trafo merkezleri, mevcut dağıtım merkezlerinde sisteme ilave olabilecek YG pano olması halinde; röle, enerji kaydedici vs. ekipmanın SCADA sistemine tanıtılması ve aktif çalışır hal kazandırılması için yüklenici, idare personellerine gerekli eğitimi yeter düzeyde verecektir. Bu hususta, gerekli-yeterli donanım ve yazılım iş bu ihale konusu kapsamında temin ve teslim edilecektir. Verilen bu eğitimlerin tamamı, kesin kabul işlemlerinin yapılacağı dönemde tekrar edilecektir.

2.12.TESTLER

Teklif edilen SCADA Sistemi anahtar teslimi olarak fiyatlandırılacaktır. Toplam teklif fiyatının içerisine devreye alma hizmetleri ile Fabrika, Saha Kabul Testleri ve varsa bu şartnamede belirtilmeyen hususlar da dâhil olacaktır.

• Fabrika Kabul Testleri

• Fabrika Kabul testleri, bu proje kapsamındaki teçhizat ve/veya alt sistemler üzerinde yapılacaktır. Proje programına göre fabrika kabul testlerinin resmi tarihi 1 ay öncesinden idareye bildirilecektir.

• Fabrika kabul testlerinde alınacak sistemler test edilecektir Bu sistemler olabildiğince bütün halde test edilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise sistemler sıra ile test edilecektir. Ancak sıra ile test edilecek sistemlerin düzgün ve eksiksiz bir şekilde çalıştırılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

• Fabrika kabul testleri kapsamında aşağıdaki sistemler test edilecektir;

• SCADA yazılımı

• Bütün test yöntemi ve usulleri tam olarak tanımlanmış, dosyalanmış ve testlerden 1 ay önce idareye gönderilmiş ve testler başlamadan 2 hafta önce idare tarafından onaylanmış olmalıdır.

• Testlerdeki arızalar aşağıdaki gibi sınıflandırılacaktır:

• Basit arızalar: Belirlenmesi durumunda testler devam edecek, teslimden önce düzeltilecek ve sahada kontrol edilecektir.

• Büyük Arızalar: Belirlenmesi durumunda testler devam edecek, arıza giderilecek ve fabrikada derhal kontrol edilecektir.

• Testlerin başarı ile tamamlanmasını müteakip idarenin vereceği sevk izni ile teçhizatın sahaya sevk edilmesine izin verilecektir.

• Fabrika kabul testleri için gerekli tüm harcamalar (test masrafları ve konaklamalar) yüklenici firmalar tarafından karşılanacaktır. Fabrika kabul testleri için idare tarafından yeteri sayıda personel görevlendirilecektir.

• Saha Kabul Testleri

• Bütün alt sistemlerin her bir ünitesinin ve her birinin montajının tamamlanmasından sonra Saha Kabul Testleri her bir iş kalemi için ayrı ayrı yapılacaktır. Bütün test ve yöntemi ve usulleri tam olarak tanımlanmış, dosyalanmış ve testlerden 1 ay önce idareye gönderilmiş ve testler başlamadan 2 hafta önce idare tarafından onaylanmış olmalıdır.

• Saha Kabul Testleri idare ve yüklenici firmanın katılımı ile gerçekleştirilecektir. Gerekli tüm test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

• Tüm saha ve fonksiyon testlerini içeren işler Sözleşme ve şartnamelere göre tamamlandığında, işlerin şartnameyi sağlar bulunması halinde, beraberce, o iş kalemi için bir “Saha Kabul Tutanağı” imzalanacaktır.

• Geçici Kabul Testi

Saha Kabul Testlerinin tamamlanmasını takiben Geçici Kabul Testi yapılacaktır.

• Kesin Kabul

Geçici kabulün akabinde başlayacak 1 yıllık garanti süresi sonunda, yüklenici kesin kabul talebinde bulunacaktır. Kesin kabulde tespit edilen her türlü arıza, eksiklik ve hata yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu esnada tekrar arızalanan ekipmanlar yüklenici tarafından değiştirilecek ve tekrar 1 yıllık garanti verilecektir.

4. Güvenlik

Yüklenici teknisyenleri ve/veya taşeronları elektriksel güvenlik eğitimi almış ve teklif kapsamında belirtilen elektriksel işleri yapmak için gerekli uzmanlığa sahip olmalıdır. Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracağı personelin teknik yeterlilik belgelerini, SGK’lı olduğuna dair belgeleri ve İSG eğitim belgelerini İdareye sunmak zorundadır. Aksi takdirde işe başlanmayacaktır.

Yüklenici bakım esnasında İdarenin yetkili personeli gözetiminde çalışacak olup bakım esnasında gerekli güvenlik önlemini almak ve müdahale edemeyeceği kısımlarda İdareyi uyarmak zorundadır.

3.GARANTİ KOŞULLARI

Garanti Süresi, teslimatı takiben 18 ay veya devreye almayı takiben 12 ay olacaktır.

4.MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ

SCADA merkezi ve Dağıtım Merkezlerinde SCADA sunucu ve haberleşme panolarının temini ve montajı ile bina içi tüm haberleşme kablolarının temini, çekilmesi ve montajı YÜKLENİCİ kapsamında olacaktır.

SCADA Merkezi ile Dağıtım Merkezleri arasındaki fiber optik haberleşme altyapısı kurulumu, fiber optik kabloların temini, çekilmesi, bina içlerinde sonlandırılması OSB kapsamında olacaktır.

4. GEREKLİ YEDEK PARÇALAR

SCADA Projesi kapsamında kullanılan ethernetswitchlerden her bir tipten 1’er adet olmak üzere yedek olarak YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

5. KULLANIM KILAVUZU

SCADA sisteminin devreye alınmasına müteakip sistemin detaylı kullanım kılavuzu YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak, 2nüsha hardcopy ve dijital olmak üzere OSB’ ne teslim edilecektir.

6. EĞİTİM

   1. Genel

Yüklenici, SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak operatörler ve teknik personellerden oluşan OSB personelinin SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımı konusunda eğitilmesi için bir eğitim hizmeti verecektir.

Yüklenici, eğitim çalışmaları başlamadan önce eğitim programının içeriği, , katılacak kişilerin ne tür ön bilgileri bilmeleri gerektiği, eğitim çalışmasının başlama zamanı ve eğitimin süresi gibi bilgileri de içerecek bir dokümanı OSB’ye sunacak ve OSB’nin onayını alacaktır. SCADA sistemi işletmesinin Eğitim verilmeden ÇOSB elemanları tarafından işletilmesine Yüklenicinin müsaade etmesi halinde meydana gelecek hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

2. Eğitimin Başlaması ve Süresi

Aksi belirtilmedikçe veya OSB ile kararlaştırılmadıkça eğitim çalışmaları geçici kabulden sonra başlayacak ve SCADA sisteminin işletilmesi ve bakımı ile ilgili sürenin ilk yılı içerisinde tamamlanmış olacaktır. Yüklenici, OSB’ye sunarak onay alacağı eğitim programı içerisinde eğitim çalışmalarına ne zaman başlayacağını ve eğitimin ne kadar süre alacağını da açık bir şekilde belirtecektir.

3. Operatör Eğitimi

• Konu: SCADA sistemi içerisindeki donanımların (bilgisayarlar, yazıcılar, vb.) tanıtımı. SCADA yazılımı ile etkileşim amacıyla kullanılacak donanımların tanıtımı ve bunların kullanımı. SCADA yazılımının tanıtımı, yazılımın işlevleri ve kullanımı. Bilgisayar ekranları üzerinde sistemin çalışmasının izlenmesi. Sistemde oluşan alarmların algılanması ve alarm durumlarında gerekli işlemlerin yapılması. Sisteme kumanda edilmesi ve sonuçlarının izlenmesi.

• Amaç: SCADA sistemini kullanarak enerji şebekesinin işletilmesinden ve kontrolünden sorumlu olacak operatörlere, SCADA sistemi ile sağlanan tüm ölçümler ve kumandalar hakkında bilgi verilmesi ve böylece sistemi kolaylıkla izlemelerinin ve gerekli durumlarda sisteme kolaylıkla müdahale etmelerinin sağlanması.

• Süre :2 gün

• Lokasyon: SCADA’nın kurulu olduğu merkez

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU –B- YAPIM İŞİ

(Söz. EK:2c)

_{YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME}

Proje Adı; ÇANAKKALE Organize Sanayi Bölgesi orta gerilim Ana Dağıtım Şalt Merkezleri Modernizasyonu Donanım İşinin teknik şartname ve ekli ihale evrakı (İdari Şartname, vb..) hükümlerine uygun olarak yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesidir.

_{Sözleşme Makamı (Yararlanıcı): ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ}

1. Genel Tanım

1. _{İşin kapsamı ve yeri: Yapım} İşi/_{Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik dağıtım üst yapı işi ile ilgili bulunan 8 adet trafo mevcut binalar kullanılmak üzere revize edilecektir. Çanakkale Merkez Organize sanayi bölge müdürlüğün uhdesinde olan elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi işi ve scada otomasyonu ile uyumlu yapım işi ihalesi yapılacaktır.}

2. _{Ödeme şartları: Hakediş usulü yapılacaktır.}

3. _{Diğer: Yüklenici işi alt taşerona yaptırmayacaktır.}

2. _{Teknik Şartname (İş Kalemleri)}

1	03.1.1-008/DMntj	Demontaj, 40x5mm² Bakır Bara (1.78 kg/m)	kg
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
2	05.4.1	Boyalı Teçhizat Montaj Demiri	kg
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler. b) Montaj: Şartname ve projeye uygun olarak travers ve konsolların imali, direk başlarına nakli ve montajı, Poz 5,l,b.'de belirtilen şekilde boyanması. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca ve pulun malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Not:: 1. Demir traverslerin montaj bedeli, bunların demir, beton ve ağaç direklerde de kullanılacağına göre tespit edilmiştir. 2. Ödemelerde, travers ve konsolların kendisini teşkil eden profil xxxxxx, sac ve lamaların projesinde gösterilen ağırlıkları esas alınır. Projede gösterilmeyen hallerde, proje hesaplarında kullanılan (standart) metrik ağırlık cetvellerine göre ağırlık hesabı yapılır. Tartı esas alınmaz. Hadde farkı montaj birim fiyatlarında dikkate alınmıştır. 3. Direklerin bulundukları durumdan dolayı, projede olmayan değişik tip ve ölçüde travers ve konsol kullanılması zorunlu olduğu hallerde, İşveren kuruluşun vereceği tip ye ölçüde travers ve konsolun, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacak ağırlıkları ödemeye esas teşkil eder. 4. Ağırlıklara ayrıca fire ve kaynak ağırlığı ilave edilmeyeceği gibi, cıvata delik boşluğu ağırlıkları da düşülmez ve kelepçe, kanca, cıvata ve somun ağırlığı dikkate alınmaz. Bunların malzeme ve montajı, montaj bedeline dahildir. Traverslerin montajında kullanılan travers arkalıkları ve izolatör montajı için kullanılan kutuların ağırlıkları, travers ağırlığının hesabında göz önüne alınacaktır.
3	05.4.1/DMntj	Demontaj, Boyalı Teçhizat Montaj Demiri	kg
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
4	06.3-021/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A, 16kA Gazlı Kesici	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
5	13-004	36kV İzole Pens	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta İzole pens. b) Montaj: Poz 12.b.'deki şartlarla.
6	13.1	36kV İzole Eldiven	Çift
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole eldiven.
7	13.2	36kV İzole Halı	m²
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole halı.
8	13.3	36kV İzole Sehpa	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV. luk izole sehpa. NOT: 13.1.,13.2 ve 13.3'dekİ malzemeler ilgili trafo merkezlerinde Kuruma teslim edilecektir.
9	15.2-010	36 kV, 10kA ZnO Parafudr	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta seri atlama aralıklı, değişken dirençli, porselen muhafazalı, iç basınç sınırlayıcı düzeneğe sahip AG ve OG veya değişken metal oksit dirençli, atlama aralıksız, seramik ya da polimer muhafazalı OG harici tip parafudr. OG parafudrlarda porselen veya polimer muhafazanın kaçak yolu mesafesi 25 mm/kV olacaktır, (kelepçe ile monte edilen tiplerde; sıcak daldırma galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantı cıvata, somun ve rondelaların, malzeme bedeli parafudrların malzeme bedeline dahildir.) b) Montaj: Parafudrların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (İletken ile parafudr arası bağlantı som bakır veya alüminyum iletken ile düzgün biçimde yapılacak, bakırın parafudra bağlanmasında kullanılan hava hattı klemensleri kablo pabucu, çelik-alüminyum iletkene bağlanmasında ise iki metal (Al-Cu) klemens, parafudr kelepçesini traverse raptetmek veya parafudrların sehpaya montajı için lüzumlu cıvataların malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Parafudrların tespiti için kullanılan demir bedeli Poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. Parafudrun direğe tabloya montajı halinde montaj bedelleri değişmez.
10	17.1-020/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
11	17.2-020/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
12	17.3-013/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A 12.5kA Dâhili Tip Sigortalı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
13	21	Baklavalı Sac	kg
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, 5mm kalınlığında baklavalı sac. (Ödemede standart metrik ağırlığı esas alınır.) b) Montaj: Baklavalı sacın nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kanal ölçülerine göre kesilmesi, bir ucuna 10 mm çapında kaldırma deliği açılması, kenar pürüzlerinin temizlenmesi ve bir kat sülyen (veya muadili) iki kat boya ile boyanarak kanal üzerine yerleştirilmesi.
14	22.4.2-004	36 kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. -baralar, -SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı -üç adet akım sınırlayıcısı OG sigorta, -OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden iki ayrı -topraklama ayırıcısı, -kablo bağlantı düzeneği, -kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi, -gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, -mimik diyagram, -şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Montaj: Transformatör koruma hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli,nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekil her türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.
15	22.4.3-004	30-36/¹3/0.1/¹3 kV Modüler Gerilim Trf.Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, 3 adet O.G sigorta, iki adet faz bağlı veya 3 adet faz-nötr arasına bağlı gerilim transformatörü, gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre, gözetleme pencereleri, havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Morıtaj : Gerilim transformatöre hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre İstenilen yere montajı, montaj İçin gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.
16	22.4.4-007	36 kV, 630A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici, kablo terminallerini topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı üç adet akım transformatörü (Hücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termik akım değerleri lth=100In baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akım transformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birim fiyat farkları, hücre birim fiyatına İlave edilecektir.) kablo bağlantı düzeneği, kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri, AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akım rölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç ilave İstekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyatlandırılacaktır.) gözetleme pencereleri, havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Montaj: Kesicili çıkış hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir. a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafla olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici, üç adet akım transformatörü (hücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termik akım değerleri lth=100ln baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akım transformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birim fiyat farkları, hücre birim fiyatına ilave edilecektir), kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akım rölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç ilave istekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyatlandırılacaktır.), gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Montaj: Bara bağlama hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj İçin gerekli her türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.
17	22.4.4-008	36 kV, 1250A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici, kablo terminallerini topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı üç adet akım transformatörü (Hücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termik akım değerleri lth=100In baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akım transformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birim fiyat farkları, hücre birim fiyatına İlave edilecektir.) kablo bağlantı düzeneği, kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri, AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akım rölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç ilave İstekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyatlandırılacaktır.) gözetleme pencereleri, havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Montaj: Kesicili çıkış hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir. a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafla olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici, üç adet akım transformatörü (hücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termik akım değerleri lth=100ln baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akım transformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birim fiyat farkları, hücre birim fiyatına ilave edilecektir), kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akım rölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç ilave istekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyatlandırılacaktır.), gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Montaj: Bara bağlama hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj İçin gerekli her türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.
18	22.4.7-007	36 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. - baralar, - kablo bağlantı düzeneği, - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak. b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla.
19	22.4.8-007	36 kV, 630A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. -Baralar -Yük ayırıcısı -Kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan yük ayırıcısı -3 Adet YG sigorta -3 Adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır.) -24 kV'a kadar faz-toprak ya da faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü3 Adet YG sigorta - gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre, - ampermetre ve sayaçlar, - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, - mimik diyagram, - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. - termostat kontrollü ısıtıcı. Akım ve gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak. b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla.
20	22.5.1.11-004 BOŞ	36 kV, 6501-7500 kVA Beton Köşk TİP 2A- B/H (BOŞ BETON KÖŞK)	Adet
	Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir. b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)
21	24.4.1-001/DMntj	Demontaj, 50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
22	24.4.1-001/Mntj	Montaj, 50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım Yönetmeliği esaslarına uygun evsafta ve ölçülerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, cihazlar arası bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano. Panolar polyester tipi toz boya İle elektrostatik boyama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar en az 12 mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano muhafaza bölümü şartnamesinde bulunan resmine uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat semalarına göre elektriki özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir. Termik manyetik otomatik şalter (compact tip), Sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple). (1991'den önceki ihalelerde özengili şalter kabul edilebilir.), Kontaktör, Zaman şalteri (saatli veya fotoselli tip), Aktif sokak sayacı, Ampermetre, Voltmetre, Voltmetre komütatörü, Akım trafosu, Bakır bara. (Xxx xxxx. Droiesine uvaun veva en az 40x30 mm olacaktır. Nötr barası, faz barası ile aynı kesitte olacaktır. Buşonlu sigorta Duy ve ampul AG mesnet izolatörü Monofaze priz Trifaze priz Her türlü irtibat kabloları Alüminyum rekor Kapı limit switch, Serfil, Ray klemensi, Topraklama prizi, Elektrostatik toz boya, Lastik conta, Menteşe, - Kilit, Anahtar, Cam yünü, Etiket, Flexglass, Ambalaj. Bu malzemeler dışında idarenin isteği üzerine pano içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca; idarenin talebi üzerine komple pano içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından vazgeçilirse bu malzemenin İlgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli pano bedelinden tenzil edilir. Muhafaza sekline göre panolar iki tip olarak imal edilecektir, A - Dahili Tipler: Resmine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunmayan ve arka tarafında sökülebilir, cıvatalı sac kapak bulunan, (ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano) alt tarafı kablo girişi açık bırakılmış, üst bölümü düz olup; bara çıkışı için penceresi bulunan ve pencere bölümü yalıtkan fiber plaka İle kapatılmış, fiber plaka üzerinde bara çıkışına uygun delikler bırakılmış, tüm elektriki bağlantıları panonun ön yüzünden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. B - Harici Tipler: Resimine uygun olarak imal edilmiş, ön ve arka tarafında kapılar bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano bulunan, alt tarafı; direk üzerine monte edilen tiplerde açık bırakılan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın duvarlarından 50 mm dışarı taşacak şekilde ve dört yöne doğru eğimli çatısı bulunan, direk üzerine monte edilen tiplerin yan tarafında giriş ve çıkışları için alüminyum rekorlu delikleri bulunan, elektriki bağlantıları ön veya arka bölümden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. Güçlerine göre pano ve panoda kullanılan ana malzemelerin karakteristikleri: 50 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x80A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 100 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x160A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 160 kVA Dahili ve Harici Tip A.G.Cıkıs Panosu : 3x250A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x400A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 400 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x630A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 630 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x1000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 1000 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x1600A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı şalter (Sigortası ile komple). 1250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x2000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). b) Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları; A- Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir. B- Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.
23	24.4.1-004/DMntj	Demontaj, 250 kVA'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
24	24.4.1-004/Mntj	Montaj, 250 kVA'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım Yönetmeliği esaslarına uygun evsafta ve ölçülerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, cihazlar arası bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano. Panolar polyester tipi toz boya İle elektrostatik boyama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar en az 12 mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano muhafaza bölümü şartnamesinde bulunan resmine uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat semalarına göre elektriki özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir. Termik manyetik otomatik şalter (compact tip), Sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple). (1991'den önceki ihalelerde özengili şalter kabul edilebilir.), Kontaktör, Zaman şalteri (saatli veya fotoselli tip), Aktif sokak sayacı, Ampermetre, Voltmetre, Voltmetre komütatörü, Akım trafosu, Bakır bara. (Xxx xxxx. Droiesine uvaun veva en az 40x30 mm olacaktır. Nötr barası, faz barası ile aynı kesitte olacaktır. Buşonlu sigorta Duy ve ampul AG mesnet izolatörü Monofaze priz Trifaze priz Her türlü irtibat kabloları Alüminyum rekor Kapı limit switch, Serfil, Ray klemensi, Topraklama prizi, Elektrostatik toz boya, Lastik conta, Menteşe, - Kilit, Anahtar, Cam yünü, Etiket, Flexglass, Ambalaj. Bu malzemeler dışında idarenin isteği üzerine pano içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca; idarenin talebi üzerine komple pano içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından vazgeçilirse bu malzemenin İlgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli pano bedelinden tenzil edilir. Muhafaza sekline göre panolar iki tip olarak imal edilecektir, A - Dahili Tipler: Resmine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunmayan ve arka tarafında sökülebilir, cıvatalı sac kapak bulunan, (ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano) alt tarafı kablo girişi açık bırakılmış, üst bölümü düz olup; bara çıkışı için penceresi bulunan ve pencere bölümü yalıtkan fiber plaka İle kapatılmış, fiber plaka üzerinde bara çıkışına uygun delikler bırakılmış, tüm elektriki bağlantıları panonun ön yüzünden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. B - Harici Tipler: Resimine uygun olarak imal edilmiş, ön ve arka tarafında kapılar bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano bulunan, alt tarafı; direk üzerine monte edilen tiplerde açık bırakılan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın duvarlarından 50 mm dışarı taşacak şekilde ve dört yöne doğru eğimli çatısı bulunan, direk üzerine monte edilen tiplerin yan tarafında giriş ve çıkışları için alüminyum rekorlu delikleri bulunan, elektriki bağlantıları ön veya arka bölümden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. Güçlerine göre pano ve panoda kullanılan ana malzemelerin karakteristikleri: 50 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x80A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 100 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x160A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 160 kVA Dahili ve Harici Tip A.G.Cıkıs Panosu : 3x250A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x400A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 400 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x630A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 630 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x1000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 1000 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x1600A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı şalter (Sigortası ile komple). 1250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x2000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). b) Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları; A- Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir. B- Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.
25	24.4.1-006/DMntj	Demontaj, 630 kVA'lık 3x1000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
26	24.4.1-006/Mntj	Montaj, 630 kVA'lık 3x1000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım Yönetmeliği esaslarına uygun evsafta ve ölçülerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, cihazlar arası bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano. Panolar polyester tipi toz boya ile elektrostatik boyama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar en az 12 mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano muhafaza bölümü şartnamesinde bulunan resmine uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat semalarına göre elektriki özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir. Termik manyetik otomatik şalter (compact tip), Sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple). (1991'den önceki ihalelerde özengili şalter kabul edilebilir.), Kontaktör, Zaman şalteri (saatli veya fotoselli tip), Aktif sokak sayacı, Ampermetre, Voltmetre, Voltmetre komütatörü, Akım trafosu, Bakır bara. (Xxx xxxx. Droiesine uvaun veva en az 40x30 mm olacaktır. Nötr barası, faz barası ile aynı kesitte olacaktır. Buşonlu sigorta Duy ve ampul AG mesnet izolatörü Monofaze priz Trifaze priz Her türlü irtibat kabloları Alüminyum rekor Kapı limit switch, Serfil, Ray klemensi, Topraklama prizi, Elektrostatik toz boya, Lastik conta, Menteşe, - Kilit, Anahtar, Cam yünü, Etiket, Flexglass, Ambalaj. Bu malzemeler dışında idarenin isteği üzerine pano içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca; idarenin talebi üzerine komple pano içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından vazgeçilirse bu malzemenin İlgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli pano bedelinden tenzil edilir. Muhafaza sekline göre panolar iki tip olarak imal edilecektir, A - Dahili Tipler: Resmine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunmayan ve arka tarafında sökülebilir, cıvatalı sac kapak bulunan, (ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano) alt tarafı kablo girişi açık bırakılmış, üst bölümü düz olup; bara çıkışı için penceresi bulunan ve pencere bölümü yalıtkan fiber plaka İle kapatılmış, fiber plaka üzerinde bara çıkışına uygun delikler bırakılmış, tüm elektriki bağlantıları panonun ön yüzünden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. B - Harici Tipler: Resimine uygun olarak imal edilmiş, ön ve arka tarafında kapılar bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano bulunan, alt tarafı; direk üzerine monte edilen tiplerde açık bırakılan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın duvarlarından 50 mm dışarı taşacak şekilde ve dört yöne doğru eğimli çatısı bulunan, direk üzerine monte edilen tiplerin yan tarafında giriş ve çıkışları için alüminyum rekorlu delikleri bulunan, elektriki bağlantıları ön veya arka bölümden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. Güçlerine göre pano ve panoda kullanılan ana malzemelerin karakteristikleri: 50 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x80A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 100 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x160A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 160 kVA Dahili ve Harici Tip A.G.Cıkıs Panosu : 3x250A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x400A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 400 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x630A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 630 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x1000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 1000 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x1600A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı şalter (Sigortası ile komple). 1250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu: 3x2000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). b) Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları; A- Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir. B- Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.
27	00.0.0.0/XXxxx	Demontaj, DAPT dw-TM Kumanda Pano Karkası	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
28	24.7.2.46-003	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş pano malzemeleri, (Röleler, sinyal blokları, kumanda ve silme bütanları, alarm kornası vs. gibi). Üç fazlı aşırı akım, üç faz aşırı akım + toprak, iki fazlı aşırı akım + toprak röleleri ve DC kaçağı rölesi: Besleme gerilimi 24 VDC- 110 VDC kademelerine ve Sabit zamanlı, normal zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zaman karekteristikierine sahip olabilecektir. Ayrıca Aşırı akım ve toprak rölelerinin ayarları müstakilen ayarlanabilir türden olacaktır. Tank koruma rölesi: Is: 0,2-2 A ani çalışmalı olacaktır. (Bunların yerine tesislerimizde sabit zamanlı toprak koruma röleleri de kullanılabilir,) b) Montaj: Projesine göre pano üzerine konacak olan alet ve cihazların; işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara ve panodaki yerlerine göre montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve montajı, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler (sıra terminalleri), spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil. Pano ile panonun dışındaki diğer cihazlar arasında kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ilgili pozlardan ödenir.) NOT: 1. OG panonun komple bedeli; karkas bedeline (poz 24.7.1.1., poz 24.7.1.2., poz 24.7.1.3, poz 24.7.1.4.) xxxxxx konacak poz 16., poz 24.7.2., poz 25. ve diğer pozlardaki cihazların malzeme ve montaj bedelleri eklenerek bulunur. 2. AG ve OG pano için gerekli malzemelere ihzarat bedeli ödenmez.
29	24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rolesi	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve Şartnamesine uygun evsafda, Tekrar Kapamalı-Kapamasız aşırı akım ve toprak aşırı akım röleleri, Fîder Koruma Rölesi, LCD ekranlı, haberleşme özelliğine sahip, mikroişlemcili digital sekonder rölelerdir. b) Montaj: Sekonder Rölelerin nakli nakliye için sigorta masrafları, rölelerin koruma panosu üzerine bağlanması, elektriki bağlantılarının elektrik şemasına uygun olarak yapılması (tablo üzerindeki her türlü irtibatın malzeme ve montaj bedeli) montaj birim fiyatına dahil olup aynca bedel ödenmez.
30	28/DMntj	Demontaj, Tel Kafesli Kapı	m²
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
31	30.1.1	Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi	m
	Teknik Tarifi: b) Montaj: Gerektiğinde fazla galvanizli topraklama şeriti kullanılması halinde her fazla metre şeritin toprağa, kanala, duvara veya direğe montajı. Montaj için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.
32	30.4.2	2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Adet
	Teknik Tarifi: Bütün topraklamalar, Topraklama Yönetmeliğine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Tip Projelerine uygun olarak yapılacaktır. Topraklama İletkeni olarak en az 50mm2 kesitinde bakır iletkenli NYY kablo ve muadili 70mnr galvanizli örgülü çelik halat veya en az 100 mm2 kesitinde 3mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli şerit ve topraklama elektrodu olarak 3mm kalınlığında en az 0,5 m2 ebadında (50x1 OOcm) sıcak daldırma galvanizli topraklama levhası veya muadili 65x65x7mm köşebentten 2m boyunda galvanizli topraklama kazığı veya muadili galvanizli boru kullanılacaktır. Aşağıda belirtilen topraklama malzeme ve montajları; AG- OG şebekeleri, transformatör binaları, direk trafo postaları, santral binalarının koruma ve işletme topraklamaları ile parafudr topraklamaları için geçerlidir, a) Malzeme: Poz 30.'da belirtilen özelliklerde topraklama levhası ile 5m uzunluğunda topraklama şeridi. b) Montaj: Galvanizli levha ve şeritin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, şartname esaslarına göre en az üç cıvata ile şeritin levhaya bağlanması, şeritin 70cm derinlikte kanaldan geçirilmesi ve levhanın 2m derinliğe gömülmesi için her türlü zeminde hafriyat yapılması, şerit ve levhanın gömülmesi, çukur ve kanalın kapatılması, artan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması. (Şeritin topraklama noktalarına şartname esaslarına göre tespiti için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.)
33	31.1.B.a-086/DMntj	Demontaj, 36 kV, 100/5A Akım Trafosu	Adet
	Teknik Tarifi: a) Sökme: Akümülatör bataryasının, sehpasının, ona ait komple şarj tertibatının, kablo vs. malzemenin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli. b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 1.b.’deki şartlarla montajı.
34	32.11.-002	35 kV, 1x50s/16 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)	m
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6- 5.8/10 - 8.7/15- 20.3/35 kV. Gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. Xxxxx Xxxx (tuzlu su) için Q bantlı kablo. b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri ile artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı: Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No: 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir
35	32.11.-004	35 kV, 1x95s/16 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)	m
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6- 5.8/10 - 8.7/15- 20.3/35 kV. Gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. Xxxxx Xxxx (tuzlu su) için Q bantlı kablo. b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri ile artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı: Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No: 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir
36	32.15-002	1x50ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)	m
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6- 5.8/10 - 8.7/15- 20.3/35 kV. Gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo. b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri ile artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı: Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No: 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir
37	32.15-004	1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)	m
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6- 5.8/10 - 8.7/15- 20.3/35 kV. Gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo. b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri ile artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı: Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No: 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir
38	32.18.8-013	1x50ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)	m
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6- 5.8/10 - 8.7/15- 20.3/35 kV. Gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. PVC ve XLPE (Çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo. [T.E.K. şartnamesine göre O.G.’de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.] b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri ile artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı: Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No: 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir
39	32.18.8-015	1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)	m
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6- 5.8/10 - 8.7/15- 20.3/35 kV. Gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. PVC ve XLPE (Çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo. [T.E.K. şartnamesine göre O.G.’de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.] b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri ile artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı: Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No: 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir
40	32.25.1-002	35 kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Harici Kablo Başlığı	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.’un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.
41	32.25.1-004	35 kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Harici Kablo Başlığı	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.’un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.
42	32.25.2-002	35 kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Kablo Başlığı	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.’un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.
43	32.34.11-002	35 kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir. b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özeliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.
44	32.34.11-004	35 kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı	Adet
	Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir. b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özeliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.
45	33.1.a	Arnavut Kaldırımı (Parke) Sökümü	m²
	Teknik Tarifi: Sökülmesi: Sökülmesi, kenara atılması, nakliye, işçilik, yüklenici karı ve her türlü genel gider dahil TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Sökülen alan m2 olarak ölçülerek hesaplanır. b) PARKE, Beton, Adi kaldırım ve Blokaj Sökülmesi. Taşların sökülmesi, ayrılması ve kenara istifi, nakliye, işçilik, yüklenici karı ve her türlü genel gider dahil TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Sökülen taş ve plakalar m2 olarak ölçülerek hesaplanır. İmalat: Parke yapılacak tabanın düzenlenmesi ile 10 cm. kum serilmesi, yüksekliği 16 cm. ve diğer boyutları 12x22 cm. olan parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde döşenmesi, taş aralıklarının kumlanması ve süpürülmesi için TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Sökülen alan m2 olarak ölçülerek hesaplanır. b) Asfalt Döşeme Yapılması: Kırılmış ve elenmiş xxxx taşı ile 14 cm. sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası üzerine 7 cm. sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu binder tabakası ve üzerinde 5 cm. sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu aşınma tabakası yapılması için TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Asfalt yapılan saha m2 olarak ölçülerek hesaplanır. c) Beton Döşeme Yapılması: Betonlanacak tabakanın düzenlenmesi ile 10 cm. kum serilmesi, yüksekliği 20 cm. kalınlığında 250 dozlu betonun kum tabakası üzerine eğimde betonlanması için TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Beton dökülmüş saha m2 olarak ölçülerek hesaplanır. d) Xxxx Taşı ile Şose Yapılması: Hazırlanan zemin üzerine 30 cm. kalınlığında kırma taş döşenmesi için TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş saha m2 olarak ölçülerek hesaplanır.
46	33.2.a	Arnavut Kaldırımı (Parke) Yapımı	m²
	Teknik Tarifi: Parke yapılacak tabanın düzenlenmesi ile 10 cm. kum serilmesi, yüksekliği 16 cm. ve diğer boyutları 12x22 cm. olan parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde döşenmesi, taş aralıklarının kumlanması ve süpürülmesi için TL/m2 fiyatıdır. Ölçü: Sökülen alan m2 olarak ölçülerek hesaplanır.
00	00.000.0000	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg
	Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı : Ölçü: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. Not: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, xxxxxx, xxxxx, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
00	00.000.0000	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	m²
	Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı: Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

_{Ek – 2A: Y}G TEK HAT ŞEMASI

DETAYLI MALZEME LİSTESİ(KEŞİF ÖZETİ)

1	03.1.1-008/DMntj	Demontaj, 40x5mm² Bakır Bara (1.78 kg/m)	kg	910
2	05.4.1	Boyalı Teçhizat Montaj Demiri	kg	4396
3	05.4.1/DMntj	Demontaj, Boyalı Teçhizat Montaj Demiri	kg	4300
4	06.3-021/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A, 16kA Gazlı Kesici	Adet	32
5	13-004	36kV İzole Pens	Adet	8
6	13.1	36kV İzole Eldiven	Çift	8
7	13.2	36kV İzole Halı	m²	128
8	13.3	36kV İzole Sehpa	Adet	8
9	15.2-010	36 kV, 10kA ZnO Parafudr	Adet	114
10	17.1-020/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü	Adet	37
11	17.2-020/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü	Adet	32
12	17.3-013/DMntj	Demontaj, 36 kV, 630A 12.5kA Dâhili Tip Sigortalı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü	Adet	2
13	21	Baklavalı Sac	kg	12577
14	22.4.2-004	36 kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet	3
15	22.4.3-004	30-36/¹3/0.1/¹3 kV Modüler Gerilim Trf.Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet	7
16	22.4.4-007	36 kV, 630A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet	42
17	22.4.4-008	36 kV, 1250A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet	1
18	22.4.7-007	36 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet	2
19	22.4.8-007	36 kV, 630A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)	Adet	2
20	22.5.1.11-004 BOŞ	36 kV, 6501-7500 kVA Beton Köşk TİP 2A- B/H ( BOŞ BETON KÖŞK )	Adet	1
21	24.4.1-001/DMntj	Demontaj, 50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet	1
22	24.4.1-001/Mntj	Montaj, 50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet	1
23	24.4.1-004/DMntj	Demontaj, 250 kVA'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet	1
24	24.4.1-004/Mntj	Montaj, 250 kVA'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet	1
25	24.4.1-006/DMntj	Demontaj, 630 kVA'lık 3x1000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet	1
26	24.4.1-006/Mntj	Montaj, 630 kVA'lık 3x1000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu	Adet	1
27	00.0.0.0/XXxxx	Demontaj, DAPT dw-TM Kumanda Pano Karkası	Adet	5
28	24.7.2.46-003	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah	Adet	7
29	24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rolesi	Adet	42
30	28/DMntj	Demontaj, Tel Kafesli Kapı	m²	240
31	30.1.1	Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi	m	800
32	30.4.2	2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Adet	34
33	31.1.B.a-086/DMntj	Demontaj, 36 kV, 100/5A Akım Trafosu	Adet	117
34	32.11.-002	35 kV, 1x50s/16 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)	m	41
35	32.11.-004	35 kV, 1x95s/16 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)	m	60
36	32.15-002	1x50ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)	m	216
37	32.15-004	1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)	m	144
38	32.18.8-013	1x50ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)	m	190
39	32.18.8-015	1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)	m	370
40	32.25.1-002	35 kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Harici Kablo Başlığı	Adet	6
41	32.25.1-004	35 kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Harici Kablo Başlığı	Adet	9
42	32.25.2-002	35 kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Kablo Başlığı	Adet	24
43	32.34.11-002	35 kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı	Adet	6
44	32.34.11-004	35 kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı	Adet	9
45	33.1.a	Arnavut Kaldırımı (Parke) Sökümü	m²	100
46	33.2.a	Arnavut Kaldırımı (Parke) Yapımı	m²	100
00	00.000.0000	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg	960
00	00.000.0000	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	m²	64
Toplam Tutar (KDV Hariç)

Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan bu bedellerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki “Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.

BİNA DEMONTAJ MAHAL LİSTESİ

DEMONTAJ BİNA ŞALT MALZEME METRAJI
	36kV, 630A, 12.5kA Gazlı Kesici	36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksiizolatörlü	36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksiizolatörlü	36kV, 630A 12.5kA Dâhili Tip Sigortalı Ayırıcı, Epoksiizolatörlü	36kV (Porselen, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü	Bakır Bara kg	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı için gerekli galvanizli demir konstrüksiyon	36kV, 150-300/5A Akım Trafosu
DM-1	8	8	8	1	41	161	900	24
TR-2	3	4	3		21	107	400	9
TR-3	3	3	3	1	21	107	400	9
TR-4	7	8	7		41	161	900	24
TR-6	3	4	3		21	107	400	9
TR-7	5	6	5		41	161	900	24
TR-8	3	4	3		21	107	400	9
Toplam	32	37	32	2	207	910	4300	108

3. Role Koordinasyonu ve Selektivite

a. Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi halihazırda bulunan YG Elektrik ring sistemleri kapalı işletilecek olup, sistem GOOSE haberleşmeli kilitleme/blokaj düzeninde yönlü aşırı akım ve yönlü toprak fonksiyonları ile korunacaktır. Aşırı Akım Koruma Röleleri sadece kendi koruma bölgesinde çalışacaktır ve diğer bölgelerde olan arızalarda çalışmayacaktır. Fiber optik haberleşme arızası, fiber kablonun kopması durumunda ise röleler yönlü olarak ilave eklenecek ikinci bir kademe ile gecikmeli olarak arızayı temizleyecektir. YG Ringin işletmeci tarafından belirlenecek bir noktadan açık işletilmesi durumu için yüklenici, gerekli selektivite ayarlarını içeren ve elektrik sistemleri analizi için geliştirilmiş bir programda (Easy Power, Etep vs.) oluşturulmuş raporu idareye sunacak ve olurunu almak suretiyle 3. bir ayar grubunda tanımlayacaktır.

b. Rölelerin koruma fonksiyon testleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Test raporları bütün işin bitmesine müteakip idareye teslim edilecektir.

c. Bu iş çerçevesinde röleler ve SCADA sitemi için aşağıda teknik gereklilikler tanımlanmış olup, tekliflerin uygunluğunun kararı ihale komisyonuna aittir.

d. Tüm bu hizmetler, yüklenici tarafından montaj, ayar ve test teknikleri konusunda eğitilmiş, uzman mühendis ve teknisyen kadrosu tarafından gerçekleştirilecektir

e. Hizmetimizin verileceği çalışma sahasına her türlü giriş ve izinler için Yüklenici İdarenin usullerine uymak zorundadır. Çalışma, enerji kesimi ve /veya verimi koordinasyonu İdare gözetiminde olacaktır. Çalışmalar sırasınca gerekli manevraları da yapabilecek İdarenin yetkili bir personeli iş bitimine kadar yüklenici ekiplerine refakat edecektir.

2. YG Koruma Röleleri Kapsamı:

2.1. Genel Özellikler:

Dijital Koruma Rölesi tasarımı, mikro işlemci teknolojisine dayanacaktır. Koruma, Ölçme, Kontrol ve Görüntüleme, alfanümerik ekranlı Kullanıcı Makina Arayüzü, Haberleşme Arayüzü ve Röle için hata tanı fonksiyonlarıyla multi-fonksiyonlu bir koruma ve kontrol platformunu (lojik/analog giriş ve çıkışlı) içeren bir donanım ve yazılım yapısını barındıracaktır.

1. Röle, üzerinde mimik diagram (kesici-ayırıcı vs.) gözükecek şekilde grafik ekranı destekleyen geniş bir LCD ekrana sahip olacaktır.

2. Röle üzerindeki tuşlar ve ekran vasıtasıyla röle ayar değerleri kolayca değiştirilebilecektir. Rölenin üzerinden kolay parametreleme amacıyla numaratörlü tuş takımı, ayar değerlerinin onaylanması için “Enter “tuşu, menü ekranlarından çıkış için “Esc “tuşu, ekranlar arasında geçişi hızlandırmak için yön tuşları ve kesici kumanda (açma ve kapama) tuşları bulunacaktır.

3. Normal çalışma esnasında röle üzerinden ölçüm değerlerine kolayca ulaşmak mümkün olacaktır.

4. Herhangi bir açma sonrası arıza-spesifik mesajlar röle ekranında gösterilecektir.

5. Dijital Koruma Rölesi; röle güç beslemesini, akım ve gerilim sinyal kazancını, işletim ünitesini (hafızalar, işlemci(ler)), yazılım/donanım izleme sistemini ve lojik girişleri/çıkışları test eden dâhili bir test ve izleme sistemiyle (“Watchdog”) donatılacaktır.

6. Röleyi çalışmaz duruma getiren dâhili bir arıza durumunda, röle güvenlik (fail-safe) konumuna gelecek ve bu durumu bir kontak vasıtası ile SCADA’ya aktaracaktır.

7. Gerilim trafolarında meydana gelen sigorta atmalarında ve gerilim trafosu sekonder devrelerinde kablo kopukluğu veya kısa devre meydana geldiğinde röle bu durumu algılayacak ve bu şekilde sürekli gerilim sigortası denetimi gerçekleştirilecektir. Denetim sıfır bileşen gerilimi ve residüel akım takip edilerek yapılacaktır. Gerilim sigortası arızası durumunda yönlü faz ve toprak koruma, düşük gerilim koruma ve hassas toprak koruma elemanları bloklanabilecektir.

8. Koruma planının hızlı değiştirilebilmesi, eşik değerleri ve zaman gecikmesi ayarı için: Aşırı akım ayar grupları, lojik girişlerle tanımlanan lojik şartlar yoluyla veya SCADA üzerinden seçilebilir olacaktır.

9. Mevcut enerji ihtiyacındaki değişiklikler ve sistemin istenen yüklenme değerlerinde oluşabilecek farklı taleplere en kısa sürede adapte olabilmek amacı ile rölede en az 4 farklı ayar grubu tanımlanabilecektir. Bu ayar grupları röle üzerinden, rölenin parametreleme yazılımı, SCADA sistemi ve giriş kontakları vasıtası ile değiştirilebilir özellikte olacaktır.

10. Röleler, kesicilerin açma sayısı ve açma gerilimine bağlı bir istatistik tutacak ve bu bilgilerle kesici bakım zamanı ve kesici kullanım ömrü denetlenebilir olacaktır.

11. Röleler hem ANSI hem de IEC tarafından belirlenen zaman eğrilerine uygun olarak çalışabilecektir.

12. Röle ayar menüsü Türkçe olacaktır.

13. Rölelerde şifre korumalı olarak işlem yapılacaktır. Şifrelendirme değişik seviyelerde gerçekleştirilebilecek olup işletmeciler farklı yetkilere sahip olarak yetkileri dahilinde röle operasyonlarını gerçekleştireceklerdir.

14. Kullanılacak şifre yetkilendirmeleri en az şu yetki seviyelerini kapsayacaktır;

1. Şalt malzemelerini kumanda etme yetkisi

2. Röle üzerinden test ve tanı yapma yetkisi

3. Ölçülen değerlerin, minimum ve maksimum ölçüm değerlerinin ve istatistiksel bilgilerin resetlenmesi, limit değerlerinin programlanabilmesi, parametre gruplarının değiştirilmesi, kayıt bilgilerinin silinmesi

4. Tüm ayar değerlerinin değiştirilebilmesi yetkisi

2.2. Koruma Fonksiyonları:

Kullanılacak rölelerde minimum aşağıdaki koruma fonksiyonları bulunacak ve gerekli durumlarda herhangi bir koruma fonksiyonu pasifleştirilebilecektir.

ANSI Kodları	Tanım
		50/51	Faz aşırı akımı
50N/51N	Toprak hatası
67/67N	Yönlü faz aşırı akımı
27/59	Düşük/aşırı gerilim koruması
46	Negatif bileşen / dengesizlik
74TC	Açma devresi denetimi

ANSI 50/50N Sabit Zamanlı Aşırı Akım- Toprak Koruması:

Sabit zamanlı aşırı akım koruması fazlar ve toprak için ayrı ayrı 3 kademeli olarak ayarlanabilecektir. Ayar zaman aralığı 0-60 saniye olup 0,01 saniyelik adımlarla programlanabilecektir. Arıza algılama zamanı (pickup) 30 ms.’ yi geçmeyecektir. Arıza algılama hata oranı en fazla %3 ve gecikme zamanı toleransı en fazla %1 olacaktır.

ANSI 51/51N Ters Zamanlı Aşırı Akım – Toprak Koruması:

Ters zamanlı aşırı akım koruması için aşağıda belirtilen IEC veya ANSI eğrilerinden biri seçilebilecektir. IEC eğrileri için zaman çarpanı 0,05 – 3,2 saniye arasında 0,01 saniyelik aralıklarla programlanabilecektir. ANSI eğrileri için zaman çarpanı 0,5 – 15 saniye arasında 0,01 saniyelik aralıklarla programlanabilecektir. Rölelerin arıza algılama (pickup) toleransı %3 hassasiyetle çalışacaktır. Gerektiğinde elektromekanik röleler ile koordinasyonun sağlanabilmesi için ANSI C37.112 ve IEC 60255-3/BS 142 resetleme karakteristiği standartları sağlanacaktır.

ANSI 46 Faz Dengesizliği/Negatif Bileşen Koruması:

Şebeke simetrisizliklerinden kaynaklanan yük dengesizliklerinde veya faz-faz arızalarında arızaları en kısa sürede izole etmek üzere rölelerde faz dengesizliği koruması gerçekleştirilecek olup akım trafolarında meydana gelebilecek kısa devrelerin, kopuklukların ve yanlış bağlantıların önüne geçilecektir. Trafo fiderlerinde meydana gelebilecek yüksek dirençli faz-faz ve faz-toprak arızaları algılanacaktır. Koruma 2 kademeli sabit zamanlı veya ters zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sabit zaman ayar aralığı 0-60 saniye olup 0,01 saniyelik adımlarla programlanabilecektir. Arıza algılama zamanı (pickup) 35 ms’yi geçmeyecektir. Arıza algılama hata oranı en fazla %3 olacaktır.

ANSI 74TC Açma Devresi Denetimi:

Röle ile tek giriş veya iki giriş üzerinden kesicinin açma devresi denetimi gerçekleştirilecektir. Kesici bobini ve açma devresi sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır. Kesici kapama için açma devresi denetiminin devrede olması, röle içerisinde gerçekleştirilen kilitleme ile sağlanacaktır.

ANSI 67/67N Yönlü Aşırı Akım ve Toprak Koruması:

Yönlü aşırı akım ve toprak koruma ayar değerleri ayrı ayrı programlanabilecektir. Yönlü fonksiyonlar, yönsüz fonksiyonlar ile paralel olarak çalışabilecektir. Arıza algılama ve gecikme zamanları için yönsüz aşırı akım koruma ayar değerlerinden ayrı olarak istenen değerlere programlama yapılabilecektir. Yönlü koruma sabit ve ters zamanlı olarak programlanabilecektir. Sabit zamanlı yönlü aşırı akım koruma en az 2 kademeli olarak gerçekleştirilebilecektir. Açma karakteristiği +180 derece döndürülebilecektir. Çok yakın dahili arızalar için bile yön doğru olarak tespit edilecektir. Kesicinin arıza üzerine kapatıldığı durumlarda gerilimin yönün belirlenmesi için çok düşük olduğu durumlarda bile yön seçimi gerilim hafızasındaki gerilim bilgisi ile yapılacaktır. Yönlü toprak korumanın sıfır bileşene mi yoksa negatif bileşene göre mi yapılacağı programlanabilir olacaktır.

ANSI 27 Düşük Gerilim Koruması:

Röle ile özellikle motor veya jeneratör fiderlerinde oluşabilecek ani ve tehlikeli gerilim düşümlerine karşı koruma sağlanacaktır. Düşük gerilim koruması iki kademeli olarak programlanabilecektir. Gerilim korumasının pozitif bileşen ölçümüne göre veya faz-faz gerilimine göre veya faz-toprak gerilimine göre yapılabilmesi programlanabilir olacaktır. Gerilim korumayı akım denetimli gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

ANSI 59 Aşırı Gerilim Koruması:

Röle ile oluşabilecek gerilim yükselmelerine karşı koruma sağlanacaktır. Aşırı gerilim koruması iki kademeli olarak programlanabilecektir. Gerilim koruması negatif bileşen ölçümüne göre veya faz-faz gerilimine göre veya faz-toprak gerilimine göre yapılabileceği programlanabilir olacaktır.

2.3. Ölçme Fonksiyonları:

Koruma röleleri akım ve gerilim girişleri vasıtası ile aşağıdaki ölçümleri yapabilecektir:

1. Akım (I1, I2, I3 IE)

2. Akımlar için simetrili bileşen değ. (Pozitif bileşen I1, negatif bileşen I2, rezidüel akım 3 Io)

3. Gerilim (VL1, VL2, VL3, VL1L2, VL2L3, VL3L1)

4. Gerilimler için simetrili bileşen değerleri (pozitif bileşen V1, negatif bileşen V2, sıfır bileşen V0)

5. Aktif / Reaktif / Görünür Güç (Aktif ve Reaktif Güç Değerleri tüm fazların ayrı ayrı ve toplam değer olarak gösterilecektir.)

6. Aktif / Reaktif Enerji. Pozitif ve Negatif olmak üzere 4 bölgeli ölçüm gerçekleştirilecektir. Ölçülen enerji değerleri röle ekranında görüntülenebileceği gibi RTU üzerinden SCADA sistemine aktarılabilecek özellikte olmalı.

7. Güç Faktörü (tüm fazların ayrı ayrı ve toplam değer olarak gösterilecektir.)

8. Frekans

9. Faz Açıları

10. Çalışma saati sayacı

11. Tekrar kapama sayacı (opsiyonel)

2.4. Röle, Kesici ve Şebeke Hata Tanısı:

1. Koruma röleleri kendi içerisinde bulunan kritik donanımı (RAM- CPU vs.) dahili test özelliği ile (watch – dog) sürekli olarak izleyecek ve herhangi bir arıza oluştuğunda kontak çıkışı ve LED ihbarı verecektir.

2. Röle Arıza Çıkış kontağı programlanabilen çıkış kontaklarına ilaveten ayrı olacaktır.

3. Röleler kendi içerisinde çalışan koruma yazılımını ve genel olarak donanımı (akım girişlerini, gerilim girişlerini ve işlemcileri) izleyecek ve herhangi bir hata oluştuğunda programlanan kontak çıkışından ve LED ihbarı olarak verecektir.

4. Koruma röleleri içerisinde arıza kayıtları, olay kayıtları vb. bilgileri saklamak amacıyla bir pil bulunacak ve bu pil sürekli izlenerek pil gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde veri kaybı olmadan pilin değiştirilmesi için alarm verilecektir.

5. Dijital koruma rölesi kesici devresini kontrol edebilecek ve arıza oluştuğunda kontak çıkışı ve LED ihbarı verebilecektir.

6. Dijital koruma rölesi Akım Tr. – Gerilim Tr. Denetimi (ANSI 60/60FL) ve açma devresi denetimi (ANSI 74) yapabilecektir.

7. Koruyucu ve iyileştirici bakım için, kesicinin mekanik durum bilgisini sağlayabilecektir.

8. Şebeke ile ilgili ölçümleri yapabilecek ve şebeke sorunlarıyla ilgili tüm verileri kayıtlarla tespit edebilecektir.

2.5. Xxxx ve Xxxxx Xxxxx:

1. Röleler oluşan arızalarda sinüzoidal olarak akımların ve gerilimlerin hata anındaki dalga şekillerini kaydedeceklerdir. Bu kayıtlar için rölenin hafızasında minimum 3 adet arızaya ait dalga şekli kaydedilebilecektir. Her bir arızaya ait dalga formlarının süresi 0-5 sn. arasında programlanabilecektir.

2. Arıza kayıtlarında, arıza analizini kolaylaştırmak amacı ile arıza öncesi ve arıza sonrası durum izlenebilecektir. Arızanın öncesi ve sonrasına ait arıza kaydı kullanıcı tarafından 0,05- 0,5 saniyelik süreler arasında ayarlanabilecektir.

3. Röleler çalışma esnasında olan olayları da saklayacaklardır. Rölenin kapasitesi minimum 100 olayı saklamaya uygun olacaktır.

4. Röleler arıza anındaki kesme akımlarını saklayacaklardır.

5. Arıza kayıtları rölenin yardımcı geriliminden bağımsız olarak saklanacak ve rölenin besleme gerilimi kesilse bile bu kayıtlar rölelerin kalıcı hafızasında saklanacaktır.

6. Olay ve arıza kayıtlarında zaman etiketi 1 ms hassasiyetle atılacaktır.

7. İstatistiksel veri olarak tutulmak üzere açma sayıcısı ve tekrar kapama sayıcısı röle de bulunacaktır.

2.6. Kontrol ve Görüntüleme Fonksiyonları:

1. Dijital koruma röleleri içerisinde entegre kontrol fonksiyonu mevcut olacaktır. İkili çıkışlar aracılığıyla rölenin ön panelindeki fonksiyon tuşları, SCADA sistemi ve röle programlama yazılımı üzerinden şalt ekipmanlarını kumanda etmek (açma – kapama) mümkün olacaktır. Giriş kontakları aracılığıyla rölenin ekranı, SCADA sistemi ve röle programlama yazılımı üzerinden şalt ekipmanlarının durumu (açık – kapalı) izlenebilecektir.

2. Röle üzerindeki fonksiyon tuşları, giriş kontakları ve SCADA haberleşme bağlantısı üzerinden lojik fonksiyonlar aktif hale getirilebilecektir.

3. Kesici kumandası için rölenin ön paneli üzerinde sadece açma ve kapama işlemi için atanmış açma ve kapama butonu bulanacaktır.

4. Dijital Koruma Rölesi, elektriksel çalışmalarda, Devre Kesiciyi kontrol etmek için gerekli bütün ANSI kodlu Ölçme, Kontrol ve Görüntüleme fonksiyonlarını temel olarak gerçekleştirecektir. Bu işlemler, lojik giriş/çıkış kullanan önceden tanımlı fonksiyonlarla sağlanacak ve aşağıdakiler için dahili ve harici verileri işleyecektir.

• Kilitleme (latching) / onay – ANSI 86

Bütün açma çıkışlarının “Kilitleme rölesi” olarak kullanılması

• Lokal bildirim – ANSI 30

LED gösterimi (röle durumu)

Röle göstergesindeki lokal bildirim (durumlar, alarmlar, mesajlar)

Alarm oluşumu

• Çıkış rölesi testi; Her çıkış rölesi, çıkış bağlantılarını ve bağlandığı kesicinin çalışmasını kontrol etmek için konum değiştirtilebilecektir.

• Otomasyon fonksiyonları; Dijital Koruma Rölesi, Lojik Eşitliklerle ve/veya Ladder Lojikle gerçekleştirilen özel kontrol ve görüntüleme fonksiyonlarını sağlayabilecektir.

2.7. LCD Display Fonksiyonları:

Dijital Koruma Rölesi, aydınlatmalı, alfanümerik ve monte edildiği YG hücresinde mevcut devre kesicileri, ayırıcıları, toprak ayırıcıları vs. devre elemanlarını bir mimik diagramda ayrıntılı olarak gösterecek büyüklükte, grafik ekranı destekleyen bir LCD ekrana sahip olacaktır. Ekran şunları gösterebilecektir:

• Ölçüm değerleri

• Xxxx Xxxx Xxxxxxxx

• İşletim mesajları

• Sistem bakım mesajları

• Olay ve Arıza kayıtları

• Mimik Diagram

Ayrıca röle ekranında alarm durumları açık olarak görüntülenecektir.

2.8. Donanım Ara Birimleri:

Dijital Koruma Rölesi aşağıda listelenen şartlarda çalışacaktır:

Sıcaklık:	- 25°C – + 70°C
Xxxxxx yardımcı donanım güç beslemesi:	24VDC veya 110 VDC (+,- %20)
Akım sensörleri:	In/5A akım transformatörleri
Gerilim sensörleri:	100V, 110V, 100V/ √3, 110V/√3 ve IEC 60255-6 da geçen tüm gerilimlere uygun olmalıdır.

1. Röle üzerinde 4 adet akım (3 faz + 1 toprak) ve 3 adet gerilim girişi olacaktır.

2. Akım girişleri nominal akımın 4 katı akımda sürekli çalışmaya uygun olacak, 1 saniye süre ile nominal akımın 100 katına dayanabilecektir.

3. Akım trafolarından gelen akım taşıyıcı terminali, akım trafolarından gelen uçların çekilip çıkartıldığında otomatik olarak kısa devre olacaktır.

4. Gerilim girişleri 230 V AC gerilimde sürekli çalışmaya uygun olacaktır.

5. Donanım, koruma ve kontrol ünitesi YG uygulamalarının gerektirdiği tüm seviyelere uygun olmalıdır.

6. Dijital Koruma Rölesi dijital ve izole girişler/çıkışlara sahip olacaktır. Girişler hem YG panelin komple durumunu izlemek için kullanılabilecek hem de harici sinyalleri alabilecektir. Çıkışlar ise aynı anda hem devre kesici hem de paneller arası açma komutları ve uzak alarmlar için kullanılabilecektir.

7. Röle üzerinde röle işletim yazılımı kullanılarak serbestçe tanımlanabilen minimum 8 adet ikili giriş ve minimum 8 adet röle çıkışı bulunacaktır

8. Röle çıkış kontakları 5A nominal akımında çalışmaya uygun olacaktır.

9. Geçici parazitlenmeler ve hatlarda oluşabilecek gerilim endüklenmelerinden dolayı giriş kontaklarında bir gerilim izlemesi gerçekleşecektir. Oluşacak bu gerilimlerin röle tarafından sinyal olarak algılanmaması için belirli bir sinyal geriliminin giriş kontaklarında algılanmış olması sağlanacaktır. Bu sayede ayarlanan değerin altında bir sinyal röle tarafından sinyal olarak algılanmayacak ve hatalı işlemlerin önüne geçilecektir.

10. Sinyal gerilim eşiği olarak en az 3 farklı kademe röle içerisinde programlanabilecektir. Her giriş kontağının sinyal algılama eşiği ayrı ayrı programlanabilecektir.

11. Giriş kontaklarına gelen sinyallerin sayısının belli bir süre içerisinde belli bir sayıyı aşması durumunda olay kayıtlarının gereksiz ve aşırı kayıt yaparak dolmasını engellemek üzere belli bir süre ile o sinyale ait olay kaydı bloklanacaktır.

12. Röle üzerinde LED’ler bulunacaktır. Bu LED’lerden 2 adedi çalışma anında rölenin fonksiyonel olup olmadığını gösteren Normal/Hatalı LED’i olacaktır. Diğer LED’ler de röle işletim yazılımı kullanılarak tanımlanabilen LED olacaktır.

13. Rölenin sağlam veya arızalı olduğu bilgisi bir kontak vasıtasıyla da bildirilecektir.

14. LED’ leri röle üzerinden resetlemek için röle üzerinde reset butonu bulunacaktır.

2.9. Haberleşme Ara Birimleri:

1. Rölelerde PC ile bağlanarak lokal olarak ayar değerlerini okumak/değiştirmek, arıza kaydı almak/incelemek ve devreye alma araçlarını kullanmak amacıyla RS232 veya USB veya Ethernet portu olacaktır.

2. Rölelerde kontrol-kumanda (SCADA) merkezi ile uzaktan haberleşecek en az iki port bulunacak ve bu portlarla SCADA Sistemine bilgi aktaracaktır. Kullanılacak olan protokol ve port; IEC 00000 xxxxxxxxx (XXX 61850 Edition 2 haberleşmeye uygun röle portları bulunacak) ve 100Mbit Fiber LC Ethernet portlu olacak ve bu port ring yapısında kullanılabilmesi amacıyla 2 adet Ethernet girişi bulunduracaktır. Ethernet portları ağ yedekliliği sağlamak açısından IEC 62439-3 standardında tanımlanan PRP ve HSR protokollerini desteklemelidir.

3. Koruma röleleri arasındaki kilitlemeler istenildiği takdirde GOOSE mekanizması ile yapılacaktır.

4. IEC 61850 iki farklı bire-bir haberleşme mekanizmasını tarif etmektedir. Bunlardan bir tanesi GOOSE, diğeri ise GSSE’dir. IEC 61850 bölüm 6’ya bağlı olarak ve IEEE 802.1Q’da belirtilen “prioritytaggedmessages” sadece GOOSE mekanizması ile gerçekleştirilebildiğinden, bu alımda talep edilen mekanizma GOOSE dur.

5. İmalatçılar IEC 61850’ nin aşağıda belirtilen maddelerine uygun röle teslim ettiklerini LEVEL-A tipi sertifika ile belgeleyeceklerdir:

• Basic Exchange 1

• Data Set Definition 2

• Setting Group Selection 4

• UnbufferedReporting 5

• Engineering (Buffered Reporting&Enhanced Buffered Report) 6

• Data and Service Model

  • Intro 7-1

  • Data Model (Data of Functions) 7-2

  • Data Model (Attributes of Data) 7-3

  • Service Model, Data Model 7-4

• Mappingto Real Communication Networks Substation Communication 8-1

• GOOSE Publish 9a

• GOOSE Subscribe 9b

• Direct Control 12a

• Enhanced Direct Control 12c

• Enhanced SBO Control 12d

• Time Synchronization 13

• File Transfer 14

6. PC ile uzaktan bağlanarak ayar değerlerini okumak/değiştirmek, arıza kaydı almak/incelemek, kesiciyi kumanda etmek amacıyla yine SCADA portu kullanılabilecektir.

7. Röle içerisinde bağımsız olarak çalışan bir saat ve pil bulunacaktır.

8. Pil değişiklikleri röleye herhangi bir müdahale bulunmadan yapılabilmelidir. Bu nedenle pilin röle kablaj veya montajını değiştirmeden rahat ulaşılabilir bir noktada olması istenmektedir.

2.10. Programlama ve Ayar Yazılımları:

1. Yazılım, Windows işletim sistemlerinde çalışabilen menü tabanlı bir röle işletim yazılımı olacak ve bu yazılım sayesinde;

• Rölelerin parametrelenmesi

• Devreye alma aracı olarak kullanılması

• Ölçüm değerlerinin ve olayların izlenmesi

• Şalt ekipmanlarının kontrol ve kumandası

• Lojik programlamanın yapılabilmesi ve arıza kayıtlarının analiz edilmesi mümkün olacaktır.

2. Yazılım üzerinden giriş kontakları, çıkış kontakları (Özellikle kablaj testlerinin kolaylaştırması maksadı ile) ve LED’ lerin devreye sokulup, çıkarılması sağlanacaktır.

3. Röle programında arıza analizi yapılırken arıza analiz yazılımı ile analog dalga şekli gösterimi (Dalga formunun herhangi bir noktasına zoom yapma özelliği bulunacaktır), vektör diyagramları, daire diyagramları gösterimi, arıza anındaki ölçüm değerleri ve giriş/çıkışların (I/O) gösterimi sağlanacaktır.

4. Arıza kayıtları comtrade formatında alınacaktır.

5. Koruma röleleri ile bu yazılım, SCADA sistemleri tesis edildiğinde, haberleşme sistemi üzerinden veri iletişimi yapabilmelidir. Ayrı bir haberleşme hattı kullanılması tercih edilmeyecektir.

6. Röle yazılımı birden fazla bilgisayara kurulabilecek lisansa sahip olmalıdır.

7. Tüm rölelerin IEC 61850 parametrelemeleri, röle parametreleme yazılımının bir parçası olan yazılım programı tarafından gerçekleştirilecektir.

8. Yüklenici/İmalatçı firma, röleler için yazılım programının lisanlı bir kopyasını ücretsiz olarak, programın kurulu olduğu ve uygun sistem gereksinimini sağlayan bir laptop ile beraber İdareye teslim edecektir.

9. Röle yazılımının dili Türkçe olacaktır ve tüm parametrelemeler Türkçe olarak yapılacaktır.

2.11. Xxx Xxxxxxxxxxx:

Dijital Koruma Rölesi, tablo (1)’de verilen ilgili ulusal, uluslararası standartlara ve endüstriyel elektriksel dağıtım tavsiyelerine (IEC, EN, UL, CSA) uygun olmalıdır. Aşağıda bahsedilen standartlara uygun olmakla beraber aynı zamanda akredite laboratuvarlardan alınan tip test raporları ile belgelendirilmelidir.

Dijital Koruma Rölesi Standartları- Tablo 1-
	Gereksinimler	Standartlar	Seviye
Koruma röleleri		IEC 60255
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)	Emisyon testleri Bozulma alan emisyonu İletilen alan emisyonu Bağışıklık testleri - Işıyan bozunumlar - Işıyan alanlar – elektrostatik boşalma – şebeke frekansı manyetik alanı İletilmiş bozunumlar – RF bozunumları – hızlı geçici / patlama – sönümlü titreşen dalgalar – dalgalanmalar – gerilim kesintileri	IEC 60255-22 EN 55022 IEC 60255-22/EN 55022 IEC 00000-00-0 IEC 00000-0-0 ANSI C37.90.2 IEC 00000-00-0, ANSI C37.90.3 IEC 00000-0-0 IEC 60255-22 ve IEC 00000-00-0 IEC 00000-00-0 IEC 00000-0-0 ANSI C37.90.1 IEC 00000-00-0, ANSI C37.90.1 IEC 00000-0-0 IEC 60255-11	A III 4 IV A ve B IV III
Çevresel Mekanik kısıtlamalar	Çalışma sırasında – titreşimler – mekanik darbe ve çarpmalar – yersarsıntıları Enerjisizken – titreşimler – mekanik darbe ve çarpmalar – sarsıntılar	IEC 00000-00-0 IEC 00000-0-0 IEC 00000-00-0 IEC 00000-00-0 IEC 00000-00-0 IEC 00000-00-0 IEC 00000-00-0	2 Fc 1 1 1 1 1
Güvenlik	Mahfaza testleri – Mekanik koruma derecesi Elektriksel testler – toprak sürekliliği – 1.2/50µs darbe dayanımı – şebeke frekansında dielektrik dayanım	IEC 60529 NEMA IEC 61131-2 IEC 60255-5 IEC60255-5, ANSI C37.90	IP51 Tipi
İklimsel koşullar	Çalışma sırasında Depolama sırasında	IEC 00000-0-0 IEC 00000-0-0 IEC 60255-6
Haberleşme	Veri iletimi endüstriyel protokolü: Koru	IEC61850

2.12. Koruma Rölesi Test, Devreye Alma, Bakım, Satış Sonrası Hizmet:

Test:

• Dijital Koruma Röleleri, devreye alınan donanımın hata riskini en aza indirmek ve kullanılabilirliği en üst seviyeye çıkarmak için devreye alınmadan önce test edilecektir.

• Röle fabrika kalite testlerinin tamamından başarıyla geçmiş olacak ve dijital teknoloji kullanıldığından, garanti edilen performans özelliklerini zaman içerisinde birebir gerçekleştirecektir.

Devreye Alma Testleri:

Her bir rölenin üreticisinin verdiği tarihli ve imzalı orijinal test sertifikası (Certificate of Verification) röle ile birlikte teslim edilecektir.

Bakım:

Dijital Koruma Rölesi zaman içerisinde, devreye alma sonrasında, özellikle parametre ayarları için, dahili ve özel bir bakıma ihtiyaç duymamalıdır. Bununla birlikte, röle bağlantıları ve çıkış rölesi kontakları, açma-kapama bobinlerinin düzgün enerjilendirildiğini ve tüm lojik kontrol komutlarının düzgün biçimde iletildiğini görmek için, ihtiyati olarak kontrol edilebilmelidir.

Enerji Kalite Analizörü

Enerji analizörü 1 adet Dağıtım Merkezi’ ne (DM1) tesis edilecektir. Şebeke yönetimi, enerji maliyeti dağıtma, güç kalitesi analizi, varlık yönetimi, operasyonel verimlilik ve uyumluluk raporlama amacıyla orta ve alçak gerilim ana şebekesinin yanı sıra kritik fiderleri izlemek için kullanılan ölçüm cihazının asgari olarak aşağıdaki özellikleri olacaktır:

Ölçüm cihazı gerilim girişleri minimum 4 faz, nötr ve toprak girişleri sağlayacaktır. Ölçüm cihazı, gerilim (potansiyel) transformatörlerine ihtiyaç olmadan 600V (UL) veya 690V'ye (IEC) kadar alçak gerilim devrelerinin doğrudan bağlantısını destekleyecektir. Ölçüm cihazı, gerilim (potansiyel) transformatörleri aracılığıyla orta ve yüksek gerilim devrelerinin bağlanmasını destekleyecek ve kullanıcı tanımlı primer ve sekonder transformatör oranları sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı akım girişleri en az beş (5) giriş sağlayacak ve 5A ve 1A nominal giriş akımlarını destekleyecektir.

Ölçüm cihazı; dört çeyrek ölçümü, tam trifaze gerilim aralığı, akım güç ve enerji ölçümleri, dengesizlik %, güç katsayısı (gerçek ve yer değiştirme– faz başına ve trifaze), talep (min/maks, geçerli talep aralığı, çalışma ortalama talebi ve öngörülen talep), toplam harmonic bozulma (THD), bireysel akım ve gerilim harmonikleri değeri de dahil olmak üzere ölçülen ve hesaplanan ölçüm parametrelerini destekleyecektir.

Ölçüm cihazı; ANSI C12.20 doğruluk sınıfı 0.1, akım sınıfı 2, 10 ve 20 ve IEC 62053-22 Sınıf 0.1S (standart bekleme) gibi en katı IEC ve ANSI ölçüm doğruluğu standartlarını karşılayacak ve IEC 61557-12 PMD ile tam uyumlu olacaktır.

Ölçüm cihazı kullanıcı tarafından ekran başına 20 adete kadar parameter görüntüleyecek şekilde programlanabilen yüksek görülürlüklü renkli grafik ekrana sahip olacaktır. Ölçüm cihazı minimum spectral bileşenler, fazör şemaları ve trend grafikleri gibi grafik ölçüm verilerini görüntüleyebilecektir. Ölçüm cihazı harmonic içeriğini (THD, K-faktörü, tepe faktörü) histogram formatında görüntüleyebilecektir. Ölçüm cihazı buton kontrollü 96x96 mm (3.8”) renkli grafik ekran ve 197x175 mm (7.0”) dokunmatik renkli grafik ekran olmak üzere minimum iki (2) ekran seçeneği sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı, ekipman durumu/konumu izleme ve ekipman kontrolü/arayüzü için en az sekiz (8) dijital giriş, dört (4) dijital çıkış ve iki (2) role çıkışına sahip entegre G/Ç sağlayacaktır. Dijital (darbe) çıkışı operasyonu kWh / kVARh toplam/içe aktarılan/dışa aktarılan enerji tüketimini sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı; ıslatma kaynağıyla birlikte en az yirmi dört dijital girişli opsiyonel sahada genişletilebilir G/Ç modülünün, sekiz (8) form-C role çıkışının, on altı (16) analog girişin ve/veya sekiz (8) analog çıkışın eklenebilmesini sağlayacaktır.

Ölçüm cihazı çoklu portlu Ethernet ve en az iki (2) Ethernet portu ve iki (2) RS485 seri portuna sahip seri haberleşme sağlayacaktır. Ethernet portları DHCP IP adres atama ile IPv4 ve IPv6'yı destekleyecek ve alarm durumunda e-posta gönderme, aralık enerji verilerini e-postayla gönderme, özelleştirilmiş web sunucusu, tuzaklı SNMP ağ yönetimi ve PTP ve NTP zaman senkronizasyonu sağlayacaktır. Ölçüm cihazı Ethernet - seri RS-485 ağ geçidi işlevi sağlayacaktır. Ölçüm cihazı tarafından desteklenen endüstriyel haberleşme standartları arasında Modbus, DNP3 ve IEC 61850 bulunacaktır. Ölçüm cihazı TLS 1.2'ye göre HTTPS de dahil olmak üzere çeşitli siber güvenlik özellikleri sağlayacaktır.

Siber güvenlik yönergeleriyle uyumluluk için ölçüm cihazı, haberleşme portlarını bağımsız olarak etkinleştirme veya devre dışı bırakma, haberleşme protokollerini haberleşme portuna göre etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve haberleşme protokolüne göre TCP/IP port numaralarını atama özelliğine sahip olacaktır. Ölçüm cihazı TLS 1.2'ye göre HTTPS gibi güvenli protokolleri destekleyecektir. Ölçüm cihazı, oturum açma / kapatma (başarılı veya başarısız), konfigürasyon değişiklikleri, sıfırlama ve olayın tarih ve saatini ve talep edenin kullanıcı adını tanımlayan diğer olaylar gibi güvenlikle ilgili olayları kaydetmek için bir Güvenlik kaydı sağlayacaktır. Ölçüm cihazı güvenlik olaylarının ağ yönetimi sunucusuna göndermek için Syslog protokolünü destekleyecektir. Ölçüm cihazı tasarımı bir Güvenilen Platform Modülü (TPM) içerecektir.

Ölçüm cihazı herhangi bir cihaz konfigürasyonu veya kullanıcı işlemi olmaksızın Ethernet ağında kendiliğinden tanımlama özelliğine sahip olacaktır.

Ölçüm cihazı uçucu olmayan zaman etiketlerinin yanısıra G/Ç koşullarının dahili kaydı, min/maks değerler, enerji ve talep, bakım verileri, alarmlar ve ölçülen parametreler, enerji ve talep trendi belirleme ve kısa süreli öngörme özelliklerine sahip olacaktır. Ölçüm cihazı her türlü parametreyi kaydedebilecek ve bunları art arda sıralamayla tetikleyebilecektir (manuel olarak veya dahili koşullar aracılığıyla tetiklenir, periyodik zamanlayıcılar ve ayar noktası faaliyeti dahildir, bu durumda ölçüm cihazı system davranışına göre ayar noktası sınırlarını öğrenebilir). Ölçüm cihazı ½ döngüye kadar kullanıcı tanımlı kayıt aralıklarını destekleyebilecektir. Kayıt sayısı (derinlik) ve aşırı akış koşulları (tam veya dairesel durumunda durdurma) kullanıcı tarafından programlanabilir ve yalnızca mevcut bellekle sınırlı olacaktır.

Ölçüm cihazının dahili web sunucusu gerçek zamanlı değerlere, güç kalitesi bilgilerine ve temel ölçüm cihazı konfigürasyonuna erişim sağlayacaktır. Dalga biçimi görüntüleme aracı standart bir tarayıcı ile tüm gerilim ve akım fazlarının eşzamanlı olarak görselleştirilmesi olanağı sağlayacak, dalga biçimi seçimi, gerilim ve akım fazı seçimi, yakınlaştırma ve uzaklaştırma, yakınlaştırma seçimi ile panlama, kaydetme ve yazdırmayı mümkün kılacaktır. Web arayüzü, kullanıcı tanımlı web görünümleri için destek ile tam özelleştirilebilir olacaktır.

Ölçüm cihazı ayar noktası tahrikli alarm verme özelliği sağlayacaktır. Ölçüm cihazı alarm durumunda bir e-posta bildirimi oluşturabiliyor olacaktır. Alarm girişlerinde mili saniye çözünürlüklü zaman damgaları bulunacaktır. Ölçüm cihazı olaylar arasında “boş” süre olmayacak şekilde her döngü için ayrı tetiklenen, arka arkaya yüksek hızlı alarm ve dalga biçimi durumu tetikleyicilerini destekleyebilmelidir (örn. Olaylar arasında yeniden hazırlama gecikme süresine ihtiyaç olmaması). Ölçüm cihazı alarm durumlarında röleleri çalıştıracak ve veri kaydı alımlarını başlatacaktır. Ölçüm cihazı control ve alarm verme amacıyla darbeli modda veya anahtarlı modda çalışarak VE ya da VEYA konfigürasyonundaki dijital çıkış rölelerini control edecektir. Ölçüm cihazı dahili ve harici fonksiyonu/olayı control edebilmek için kullanılabilir tüm ayar noktaları koşulunun her türlü mantıklı kombinasyonlarını yapabiliyor olacaktır.

Ölçüm cihazı, 20000 olaya kadar programlanabilir en az 500 olay desteğiyle zaman etiketli bir olay kaydı (1 mili saniye çözünürlük) sağlayacaktır. Ölçüm cihazı her olay için tarih ve saat, neden ve etkive önceliği kaydedecektir; Ölçüm cihazı ayar noktası faaliyeti, role çalışması, konfigürasyon ve otomatik arıza teşhisi ile ilgili olarak tüm olayları kaydedecektir. Olay kaydetme yanıt süresi yüksek hızlı olaylar için ½ döngü (8,3ms 60Hz, 10ms 50Hz) ve diğer olaylar için 1 saniye olacaktır. Ölçüm cihazı, aynı haberleşme ağındaki cihazlar arasındaki zaman etiketlerinin +/- 1 milli saniye dahilinde olması için zaman senkronizasyonu sinyallerini alabiliyor olacaktır; Hassas zaman senkronizasyonu yöntemleri arasında RS485 seri portu üzerinden GPS saati, dijital giriş üzerinden IRIG-B (modülasyonsuz) ve Ethernet üzerinden Precision Time Protocol (PTP) olacaktır.

Ölçüm cihazı güç kalitesi analizi ve uyumluluk izlemesi IEC 62586, Sürüm 2 (2017) PQI-A ile tam uyumlu olacaktır. Ölçüm cihazı ayrı bir yazılım olmadan şu özellikleri sağlayacaktır: Güç kalitesi istatistiksel göstergelerini ön ekranda görüntüleme; Gerilim düşüşü ve artışı, harmonikler ve frekans, hızlı gerilim değişimi ve ana şebeke sinyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istatistiksel güç kalitesi göstergelerini EN 50160:2010 (Sürüm 4) güç kalitesi standardına uygun olarak sağlama ve web arayüzünde başarılı / başarısız şeklinde sunma. EN50160 güç kalitesi analizi ile eşzamanlı olarak ölçüm cihazı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gerilim ve akım toplam harmonic bozulması ve gerilim ve akım toplam talep bozulması dahil güç kalitesi istatistiksel göstergelerini IEEE519:2014 güç kalitesi standardına uygun şekilde sağlayacak ve web arayüzünde başarılı / başarısız şeklinde sunacaktır. Ölçüm cihazı güç kalitesi parametrelerini (mevcut, ortalama veya hesaplanan değerler) mutlak veya göreli ayar noktası ile karşılaştıracak ve ayar noktası aşıldığında alarm verecek (e-posta veya mesaj cihazı üzerinden) veya kontrolü devreye alacaktır (röleler ve analog veya dijital roleler aracılığıyla yerel arayüz üzerinden PQ düzenleme ekipmanına/control sistemlerine). Ölçüm cihazı bağımsız bir laboratuvar tarafından IEC 00000-0-00, Sürüm 3 Sınıf 'A' ve IEC 00000-0-00 (Titreşim) güç kalitesi standartları için IEC 62586-2, Sürüm 2'ye göre sertifikalandırılacaktır. Ölçüm cihazının düşük geçişli eşleme engelleme sinyal filtreleri IEC 00000-0-0 gereksinimlerini karşılayacaktır.

Ölçüm cihazı alt döngü kesintisi, geçici akımlar, çoklu döngü düşüşleri, yükselişleri ve kesintileri için hızlı bir şekilde ve arada ölü zaman olmadan gerilim ve akım kanallarını eş zamanlı olarak alacaktır. Hız dalga biçimi kaydı döngüsü başına 1024 örnek olacak, minimum 17/20 mikro saniye geçici akım alma (60/50 Hz) sağlanacaktır. Ölçüm cihazı minimum döngü başına 1024 örnekle hata öncesinde otuz (30) döngüde altmış (60) döngü kaydedebilecektir. Ölçüm cihazı FTP üzerinden erişilebilen ve IEC 61850 (RDRE mantıksal düğüm) aracılığıyla yeni yakalamalar hakkında müşteri bildirimleri sunan dalga biçimleri için 225 adede kadar COMTRADE kesinti yakalama dosyası sağlayacak şekilde yapılandırılabilecektir. Ölçüm cihazı, güç sistemi olayına göre gerilim, akım, frekans, güç, güç faktörü ve dengesizlik için her ½ döngüde bir 1 döngü RMS değerlerini bir dakika için kaydedecek ve olay tetikleme öncesinde 1 döngü RMS değerini 30 saniye için kaydedecektir.

Ölçüm cihazı, gerilim kesintilerinin düşüşlerini/yükselmelerini döngü tabanlı olarak algılayabilecek yüksek hızlı düşüş/yükseliş tespiti ve kesintinin süresiyle birlikte her faz için kesinti sırasındaki minimum, maksimum ve ortalama gerilim değerlerini sağlayacaktır. Ölçüm cihazı süre olarak bir döngü içinde kesintileri tespit edecektir. Ölçüm cihazı kesintinin kendisine göre yönünü belirleyerek kesintinin konumunu hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilecektir. Kesinti yönü, belirlilik seviyesini gösteren saat damgası ve güven seviyesiyle birlikte cihazın olay günlüğüne yazılacaktır.

Ölçüm cihazı ölçülen ve girilen verilere erişim sağlayan programlanabilir modüllerle grafik esnek programlama sağlayacaktır. Ölçüm cihazı aritmetik, trigonometrik, mantıksal, termokaplin doğrusallaştırma ve sıcaklık dönüştürme işlevleriyle ölçülen veya hesaplanan parametrelerden değerler ve kombinasyonlar türetebilecektir. Ölçüm cihazı; toplam alma, verimlilik ölçümü, yük toplama, control işlevleri, yük dağıtma, talep yanıtı, güç faktörü düzeltme ve uyumluluk izleme gibi uygulama işlevsellikleri oluşturmak amacıyla birbirine bağlanan programlama modüllerine sahip olacaktır. Ölçüm cihazı kaydetme, dışa aktarma, toplama, toplam alma, ekran görselleştirme, web görselleştirme ve diğer kullanıcı tanımlı işlevler için ağ bağlantılı Mebus cihazlarından veri okuma özelliğine sahip olacaktır.

İNŞAAT İŞLERİ

Montaj Demontaj Gereksinimleri

• Ek-1 detaylı malzeme listesinde tarifleri yapılmış ve ÇANAKKALE OSB tarafından Ek-2 Tekhat Şeması Projesine uygun olan hücrelerin temini, montajı ve ayarlarının yapılarak devreye alınması,

• Mevcut açık şalt tesisindeki faz sıralarına göre OG kabloların renkli ve yazılı şekilde kodlanması,

• Mevcut açık şalt tesisindeki tüm eski nesil Orta Gerilim ekipmaların sökülmesi,

• Sökülecek olan kesici, Mevcut Roleler ve ekipmanları, akım trafoları, gerilim trafoları, ayırıcılar, mesnetler, tüm elektrik ekipmanları kırmadan sökülecek olup, ÇANAKKALE OSB elektrik biriminin göstereceği yere tutanak ile teslim edilecektir.

• Orta Gerilim tarafındaki ara bölme duvarlarının yıkılması, zemin ve duvarlarda oluşan inşaat hasarların (sıvama işlemi ) onarılması,

• Orta gerilim bölümünün tamirini müteakip, içerisinin (mevcut renklerde kireç ve tutkallı karışımla) boyanması,

• Orta Gerilim bölümüne Ek1 Detaylı Malzemesinde belirtilmiş olan hücrelerin ilgili merkezlere montajları, mevcut sökümü yapılmış olan XLPE kabloların ilgili hücrelere montajları yapılarak teslim edilecektir. Kablo montajları esnasında XLPE Kablo başlıklarında bozuk olan çıkarsa yüklenici OSB yönetiminden isteyerek değişimi ve montajları yapacaktır,

• Ek1 detaylı malzeme listesinde belirtilmiş

• Tedaş MYD şartnamesine uygun OG bölümüne topraklama şeridi döşenmesi, bina içinde görünür yere eş potansiyel topraklama barası yapılması, bina dışına yönetmeliklere uygun topraklama kazığı çakılması (ölçümlerde 5 Ohm altında kalacak) eş potansiyel baraya bağlanması,

• DM5 Merkez için aşağıdaki ölçülerde Monoblok beton köşk temin edilecek olup EK-1 DML de ve tekhat şemasındaki dizilime göre hücrelerin montajlı şekilde temini yapılıp beton köşkün yerine bağlantısı yapılacaktır.

• Monoblok Beton Köşk (En 7.20xDerinlik 2,500xYükseklik 3,500mm ) OG Hücre Bölümü

• Bina içi aydınlatma (Fluoresanlı) ve priz tesisatı yeniden yapılması,

• OG bölümünde boşta kalan geçit izolatörlerinin sökülmesi, geçit izolatörlerinin söküldüğü yerlerin bulunduğu saçların arkasına, kenarları silikonla kaplanarak Komple boyalı saç ile kapatılması,

İç Tesisat ve malzemeleri

Dağıtım Merkezi elektrik iç tesisatları (aydınlatma, kumanda vb. için) "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca iç tesisatta kullanılacak tüm malzemeler TSE belgeli ve İŞVEREN tarafından marka onaylı olacaktır.

Etanj tesisatta kullanılan buatlar

Kare yapılı vidalı kapaklı, giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve rakorlarda lastik contalar bulunacak ve buatın içine toz ve su girmeyecektir. Buatlar en fazla 4 rakoru olacak 4'den fazla kablo girişi yapılmayacaktır. Buat rakorları kablo bağlantılarından sonra, dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe ana beslemeler ile motor beslemeleri ve kumanda hatlarında NYY tip kablolar kullanılacaktır.

NYM (NVV) Tipi Kablolar

Dahilde kablo tavaları içinden veya sıva üstü PVC kapaklı kablo kanalları içinden çekilecektir. Tüm aydınlatma ve iç tesisatta bu tip kablolar kullanılacaktır. Kullanma gerilimi 500 V ve soğuk, sıcak, nem gibi harici tesislere mukavim, iletken kılıfları değişik renkte olacaktır. Aksi belirtilmedikçe aydınlatma ve priz tesisatı linye ve sorti hatlarında, bu tür kablolar kullanılacaktır. Bu kablolar yeraltında kullanılmayacaktır.

Anahtarlar

Kullanılabilir bütün anahtarlar TSE belgeli olacaktır.

Anahtarların içi porselen veya bakalit yanmaz malzemeden olacaktır.

Anahtarlar, butonlu tipten 500 V ve en az 10 kA'lik olmalıdır.

Prizler

Sıva Altı Prizler: Prizler mutlaka topraklı olacaktır. Prizler TS' na uygun üretilmiş ve TSE belgeli olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx en fazla 16 A kapasiteli olacaktır. Kesintisiz gerilim kaynağından beslenen prizler diğer enerji prizlerinden farklı olacaktır. Toprak kontakları dışında ayrıca bir ayak bulunacaktır.

Sıva Üstü Prizler: Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır. Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır. Prizler TS'na uygun üretilmiş ve TSE belgeli olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx en fazla 16 A kapasiteli olacaktır. Prizlerin kendinden kapanır, yaylı kapakları olacaktır. Prizler darbe etkisi ve Etanş olmayan mahallerde kullanılacaktır,

Etanş Prizler: Prizlerin içi mutlaka porselen veya yanmaz plastik olacaktır. Prizler topraklı tip olacaktır. Tek xxxxx xxxxxxx en fazla 16 A kapasiteli olacaktır.

Duylar

Flüoresan duylar hariç diğer duylar porselen gövdeli olacaktır.

Duylar, ampulün çıkardığı ısıdan zarar görmeyecek ve ampul her zaman kolaylıkla takılıp çıkartılabilecektir. Flüoresan ampul duyları yüksek ısıya dayanabilen plastik malzemeden yapılacak ve eriyip yanmayacaktır.

Topraklama Tesisi

Bina tipi Dağıtım Merkezleri'ndeki TOPRAKLAMA TESİSİ, yürürlükteki Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılacaktır. Aydınlatma armatürleri dahil tüm tesisat malzemesi usulüne göre topraklanacaktır.

Yüklenici, işe başlamadan önce Topraklama Tesisi uygulama projesi hazırlayarak İŞVEREN' e onaylatacaktır. Yeni projelerin onaylanması nedeni ile oluşabilecek bir keşif artışı kabul edilmeyecektir.

Koruma ve işletme topraklamaları yönetmelik hükümlerine yapılacaktır. Her iki topraklama sistemi için gerekli mesafeler bırakılacaktır.

Topraklama elektrotları her elektrot kendisine ait çakma vidası, sivri ucu, ekleme manşonu ile takım halinde YÜKLENİCİNİN İŞVERENDEN marka onayı aldığı mamüllerden oluşacaktır. Elektot 3 metre boyunda (2x1,5 m ) 20 mm çapında proje değerlerine uygun bakır kaplamalı yüksek mukavemet çeliğinden üretilmiş olacaktır. YÜKLENİCİ tarafından yapılan gerçek topraklama uygulama projelerine göre yapılacak olan tesiste gerekli ölçümler yapılarak yetkili kuruluş tarafından yazılı rapor alınacaktır. Bu rapor sonuçlarına göre şartnameler gereği istenilen değerlere ulaşılabilmelidir. Aksi taktirde gerekli düzeltmeler bedelsiz olarak YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

İç aydınlatma armatürleri

Toza, neme ve Zararlıların girmesine karşı lastik contalı XX-0000, XX-0000 standartlarına uygun cam elyaf takviyeli polyester gövdeli yüksek sıcaklığa dayanıklı akrilik şeffaf gloplu U1 tipli etanş floresan armatürler ve çelik kafes korumalı cam gloplu lastik contalı alüminyum döküm gövdeli tavan ve duvar için E tipi porselen duylu enkandesan ampullü etanş armatürler kullanılacaktır.

Dağıtım merkezinin içine ve uygun yerlere asılacak dokümanlar

1- OG tek hat şeması

2- Müşteri çıkışlarına ait sıra ve isim listesi

4- Alınması gereken manevra ve güvenlik tedbirleri

5- Acil önlem ve ilk yardım tedbirleri. Çerçeveletilip asılacaktır.

42. Bakım Gereksinimi

1. _{Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca}

_{a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya}

_{b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;}

_{c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.}

2. _{Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.}

3. _{Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:}

1. _{Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya}

2. _{Sözleşmeyi fesheder.}

_{IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.}

_{V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.}

_{VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hak edişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.}

_{VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.}

_{VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.}

_{4.Çevre ile ilgili gereksinimler}

_{Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.}

_{5.Yasalara Uyulması}

_{Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.}

_{6. Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri}

_{Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır.}

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

A-MAL ALIMI İÇİNTEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

A	B	D	E	F
Sıra No	Teknik Özellikler	Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil)	İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon	Değerlendirme Komitesinin notları
1
2
3
…
…

B Sütunu : “Teknik Özellikler”

• İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu : “Teklif edilen özellikler”

• İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Xxxxxx : “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

• İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları”

• Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

B-YAPIM İŞİ TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için) (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>

1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

2. Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

3. Yüklenici Olarak Deneyim

Son <15> yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

5. İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

6. Kalite Güvence Sistem(ler)i

5. Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.

1. Adli Sicil Kaydı

6. Son <rakam girin>yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

8. Ek Bilgi

7. İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

A-Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<DDP><Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam (KDV Hariç TL)	Toplam (KDV Dâhil TL)
1
2
3
4
		[Eğitim]	[götürü bedel]
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

B-Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4c

A. GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER

1	2	3*
İşin Tanımı	Tutar (TL)	KDV (TL)
Teknik Şartname uyarınca projesinde tanımlanmış elektrik üst yapı işi
Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla)

* KDV muafiyeti durumunda doldurulmayacaktır.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a) Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b) Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

SOYADI

İLK İSİM

2. İSİM

3. İSİM

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

T.C. KİMLİK NUMARASI

VERGİ NUMARASI

VERGİ DAİRESİ

KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:

NÜFUS KAĞIDI

EHLİYET

PASAPORT

KİMLİK BELGESİ NO:

DOĞUM TARİHİ
	X	X		X	X		X	X	X	X

XXXXX XXXX- XX

DOĞUM YERİ- ÜLKE

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

KAMU KURUM/KURULUŞLARI

TÜRÜ

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ
	G	G		A	Y		Y	Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

• tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

• eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

TARİH		DAMGA
YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
İMZA

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

TÜRÜ

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ
	G	G		A	Y		Y	Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

• SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

• YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1. Soyadı:

2. Adı:

3. Doğum yeri ve tarihi:

4. Tabiyeti:

5. Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. Eğitim:

Eğitim Kurumlaır:

Tarih:

(ay/yıl) tarihinden

(ay/yıl) tarihine kadar

Derece:

7. Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

Dil Okuma Konuşma Yazma

8. Mesleki kurumlara üyeliği:

9. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10. Mevcut pozisyon:

11. Mesleki deneyim süresi:

12. Kilit özellikleri:

13. Bölgesel deneyimi:

Ülke/Bölge/Şehir Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) Projenin adı ve kısa tanımı

14. Mesleki deneyim:

Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar

Yer

Şirket/kurum

Pozisyon

İş tanımı

15. Diğerleri:

15a. Yayınlar ve seminerler:

15b. Referanslar:

9. İmza ....................................................

10. (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

11. Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN Söz. Ek-5d

Talep edilmemiştir

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

12. 	AÇIKLAMA (tip/marka/model)	Güç/ kapasite	Ünite sayısı	Yaş (yıl)	Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi	Menşei (ülke)	Cari yaklaşık değeri (TL)
    A)	İNŞAAT TESİSİ / XXXXXXXXXX
    					/
    					/
    					/
    					/
    X)	XXXXXXX XX XXXXXXXXX				/
    					/
    					/
    					/
    C)	DİĞER TESİSLER				/
    					/
    					/
    					/

14. İmza ....................................................

15. (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

17. Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi ..................................................

..................................................................................................

Teleks ..........................................................

Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)

Ofis adresi ...........................................................................

..................................................................................................

Teleks ..........................................................

Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri

i) ..............................................................................................

ii) ..............................................................................................

iii) ..............................................................................................

vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı

..................................................................................................

..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma

i) İmza tarihi: ................................................................

ii) Yeri: ...................................................................................

iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

18. İmza ....................................................

19. (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

21. Tarih ............................................

Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

<Projenizin adı>

Teklif No. _____________________

Adı: ______________________________________________

İdari Uygunluk Tablosu

Teklif zarfı No.	Teklif sahibinin adı	Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H)	Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş (E/H)	Teklif formu doldurulmuş. (E/H)	Teklif sahibinin beyanı imzalı (E/H)	Teknik Teklif mevcut (E/H)	Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H)	Karar (Kabul/Ret)	Teklif alındı belgesi verildi (E/H)
1
2
3
4
5

Başkanın adı soyadı

Başkanın imzası

Tarih

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

Teknik Değerlendirme Tabloları

1-Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın Referansı : … … … … … … … … …

Teklif zarfı No	İsteklinin Adı	Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu? (E/H)	İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H)	İsteklinin İş Tecrübesi yeterli mi? (E/H)	Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H)	Tali hizmetler istenilen şekilde mi? (E/H/ Geçerli değil)	Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil)	Karar (Kabul / Ret)	Açıklamalar (varsa)
1
2
3

Başkan Üye Üye

İmza İmza İmza

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Bölüm D. Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

<İsteklinin Anteti>

Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı:< Sözleşme başlığı >Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <0> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

1. İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

2. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

   Adı Soyadı

   Firma Adı

   Adres

   Telefon

   Faks

   e-mail

3. BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

4. TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

• Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

• Uzmanlık Alanı ve Xxxxxxx Xxxxxxxxx

• Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

• Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

• Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

• İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

• Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

• İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

• Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

Xxxxxli adına.

Adı Soyadı

İmza

Tarih

Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>

Referansınız:< Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,

• İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

• İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

• İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

• Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

• Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

• Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

1Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

2Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.