DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
“XXXX XXXX ABASIYANIK MÜZESİ” BİNASI
RESTORASYONU
İDARİ ŞARTNAME
Sayfa 1 / 14
1.0 GENEL
Bu İdari Şartname DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirler.
1.1 TANIMLAR
Bu maddede tanımlanan kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde, aşağıdaki anlamı taşır:
1.1.1 “İDARE” DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
1.1.2 “KONTROL MÜHENDİSİ, KONTROL TEŞKİLATI, KONTROL ŞEFİ”
İşin yalnızca uygulanması ile ilgili olarak, İDARE’nin kendilerine verdiği özel görev ve yetkiler çerçevesinde işi kontrol eden Teknik Personel,
1.1.3 “YÜKLENİCİ” Sözleşmede istenen işlerin yapılmasını üstlenen, bu sözleşmeyi imzalayan taraf ve söz konusu tarafın yetkili temsilcileri veya söz konusu tarafça tayin edilen temsilci,
1.1.4 “İŞ” YÜKLENİCİ’’ye ihale edilen her türlü yapım ve hizmet işleri,
1.1.5 “SÖZLEŞME” Sözleşme ve bunun ayrılmaz parçası eklerinde belirtilen bütün
şartlar,
1.1.6 “İHALE BEDELİ” Sözleşmede belirtilen bedel anlamına gelir.
1.2 İDARİ ŞARTNAMEDE BULUNMAYAN KONULAR
İdari Şartnamede bulunmayan diğer konularda, Yapı İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddeleri uygulanır.
1.3 PROJELERİN UYGULANMASI
Sözleşme konusu bütün yapım işleri, İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye verilecek veya YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp İDARE tarafından onaylanacak projelere ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.
İşlerin onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına İDARE’nin izni olmadan başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait olur.
Projelerin uygulanması ve bu hususta meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler YÜKLENİCİ’ye aittir. Ayrıca hatalı olarak yapılan uygulama sonucu meydana getirilen hatalı işin bedeli de YÜKLENİCİ’ye ödenmez.
İDARE, işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.
İDARE’nin yazılı bir tebliği ya da izni olmaksızın YÜKLENİCİ, projelerde herhangi bir değişiklik yapamaz.
2.0 KONTROL HİZMETLERİ
2.1 İŞLERİN KONTROLÜ
Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işleri, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Kontrol Teşkilatı denetimi altında YÜKLENİCİ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Herhangi bir işin İDARE denetimi altında yapılmış olması YÜKLENİCİ‘nin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle proje, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak konusundaki yükümlülük ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
2.2 KONTROL TEŞKİLATININ YETKİLERİ
2.2.1 İşin proje ve şartnamesine göre yürütülmesini ve uygulanmasını sağlar.
2.2.2 YÜKLENİCİ, Kontrol Teşkilatının teknik ve idari konularda gerekli gördüğü değişiklikleri yapacaktır. Ancak bu değişiklikler, Sözleşme ve proje koşullarını bozmaz.
2.2.3 Şartname ve projelere uygun olmayan malzeme ve imalatı reddetmeye yetkilidir.
2.2.4 Tesisle ilgili imalatın seyrini her an incelemeye yetkilidir.
2.3 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU
Herhangi bir işin, Kontrol Teşkilatı’nın denetimi altında yapılmış olması, YÜKLENİCİ’nin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle, projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik sanat ve kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
3.0 İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
3.1 İŞ YERLERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ
Sözleşmenin imzalanmasını takiben onaylı iş programına uygun olarak iş yerleri, bir tutanakla YÜKLENİCİ’ye teslim edilir.
3.2 İŞ YERİNİN İHBARI
YÜKLENİCİ sözleşmenin imzalanmasından sonra süresi içinde taahhüdündeki işin yeri ile konusunu Çalışma Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve gerekli diğer mercilere bildirecektir.
3.3 İDARE VE DİĞER YÜKLENİCİLERLE İLİŞKİLER
3.3.1 YÜKLENİCİ, iş yerinde veya iş yeri yakınında bulunan İDARE’nin başka bir YÜKLENİCİ’sine gerekli çalışma kolaylığını gösterecek, çalışmalarını aksatmayacak şekilde program yapacak ve ilgili oldukları iş grupları ile birlikte çalışmayı organize edeceklerdir. Bu organizasyonun sağlıklı yürütülmesinden tamamıyla YÜKLENİCİLER sorumludur. Keza bu hüküm, İDARE’nin yapacağı işler için de geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ, bundan dolayı İDARE‘den hiçbir tazminat talebinde bulunamaz.
YÜKLENİCİ, KONTROLLUK TEŞKİLATINA her hafta HAFTALIK
İLERLEME RAPORU sunacaktır. Bu raporda genel sorunlar, malzeme istekleri, iş programına uygunluk vb. gibi konulara değinilecektir.
3.3.2 YÜKLENİCİ, İDARE‘nin Maslak Tesislerine girerken, tesis sınırları içindeyken ve tesisten çıkarken, İDARE güvenlik kurallarına uyacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE güvenlik kurallarını uygulamakla görevli olan İDARE Güvenlik Görevlilerinin ikazlarına uyacaktır.
3.3.3 YÜKLENİCİ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne, Saha Çalışması Yönetmelikleri’ne, İDARE‘nin iş yeri ile ilgili talimatlarına ve diğer ilgili yasaklara uyacaktır.
3.4 KABUL EDİLMEYEN MALZEME VE İŞLER
3.4.1 Teknik nitelik ve şartlara uymayan malzeme ve işler reddedilir. YÜKLENİCİ, kontrollüğün bu yoldaki tebligatına en geç üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir.
Bu itiraz İDARE’ce incelenerek ret veya kabul edilir.
3.4.2 YÜKLENİCİ, reddedilen malzemeyi, makine ve teçhizatı iş yerinden derhal uzaklaştırmaya ve kabul edilmeyen işleri yıkmaya ve sökmeye, bu işlemler için ayrıca bedel istemeden şartnamesine göre yeniden yapmaya mecburdur. Bu yüzden doğabilecek gecikmeler, işin süresinin uzatılmasını gerektirmez. Reddedilen malzeme üç gün içinde YÜKLENİCİ tarafından iş yerinden uzaklaştırılmadığı takdirde kontrollük bütün masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere bu hususu yerine getirir. Bu işlemde malzemenin hasar görmesi veya kaybolmasından dolayı YÜKLENİCİ hiç bir hak talebinde bulunamaz. İDARE reddedilen makine ve teçhizat ve benzeri işlerin yenisi yapılıncaya ve yerine monte edilinceye kadar bunları alıkoymaya veya ödediği meblağı YÜKLENİCİ’den geri istemeye yetkilidir. Bu alıkoyma ve çalışmalardan dolayı YÜKLENİCİ hiçbir hak talebinde bulunamaz.
3.4.3 YÜKLENİCİ işin önemine göre her türlü ölçü ve kontrol aletlerini şantiyede bulundurmaya ve kontrolün emrine vermeye mecburdur. Ölçüm ve testler ile ilgili bütün masraflar YÜKLENİCİ’ye aittir.
3.5 YÜKLENİCİNİN İHTİYACI OLAN ELEKTRİK VE SU
İşyerinde İDARE’ye ait olan ve mevcut bulunan su ve elektrikten bedelsiz faydalanabilir. Bu amaçla yeni tesisat yapılması gerekirse malzeme ve işçiliği kendisine ait olmak üzere, YÜKLENİCİ gerekli tesisatı yapacak ve işin sonunda tesisatını sökecektir.
3.6 ŞANTİYE PLANI VE YÜKLENİCİNİN BULUNDURMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ŞANTİYE TEÇHİZATI
YÜKLENİCİ, uygun bir şantiye planı yaparak, bunu sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen 3 gün içinde onaylanmak üzere İDARE’ye verecektir. Bu planda, aşağıdaki bilgiler olmalıdır:
a) Ambar ve depo yerleri,
b) Makine, alet ve edevatın bulunacağı yerler,
c) Araçların giriş, çıkış ve park yerleri,
d) Şantiye binasının yeri,
e) İşçiler için yapılması gereken baraka yerleri,
f) Gerekli diğer tesislerin (sağlık, kantin, vs.) yerleri.
3.7 MALZEME VE TEÇHİZATIN ŞANTİYEDEN ÇIKARILMASI
İşin yapılması sırasında, YÜKLENİCİ tarafından temin edilerek iş yerine getirilen tüm makine ve teçhizat ile malzeme ve benzeri şeyler veya İDARE tarafından YÜKLENİCİ‘ye teslim ve tahsis edilen her türlü malzeme, İDARE’nin yazılı izni olmadan başka bir işte kullanılamaz ve iş yerinden dışarı çıkarılamaz.
3.8 VARDİYALI ÇALIŞMA
Xxxx zamanında bitirilip, tesisin işletmeye alınması için çalışmalar, İDARE tarafından uygun bulunduğunda, üç vardiya halinde yürütülebilir. YÜKLENİCİ bununla ilgili bir fiyat farkı için talep ve itirazda bulunamayacaktır. YÜKLENİCİ tüm çalışmaların iş güvenliği için gerekli aydınlatmayı sağlayacaktır.
3.9 TESİSAT VE MALZEME FOTOĞRAFLARI
YÜKLENİCİ, kontrollüğün gerekli gördüğü sayıda, gerekli gördüğü açılardan sözleşme konusu işlerin fotoğraflarını, bedeli kendisine ait olmak üzere fotoğraf çektirecek, 13 x 18 cm boyutlarında iki kopya ve CD ortamında 2 kopya olarak her hakediş döneminde hakedişle beraber İDARE‘ye teslim edecektir.
3.10 İDARE MALLARINA GELEBİLECEK ZARARLARIN GİDERİLMESİ
3.10.1 Geçici Kabul yapılıncaya kadar, YÜKLENİCİ, kendisine teslim edilen veya doğrudan doğruya kendisi tarafından temin ve tedarik olunan her türlü malzeme, makine, iş makineleri ve bütün ulaşım araçları ve bunların teçhizat, tesisat ve geçici yapılar, taahhüdü altındaki inşaat vs, dâhil olmak üzere, işlerin bütün kısımlarının korunmasından sorumlu olup, riskleri de kendisine aittir. İşin süresi içinde yol, inşaat, çevre düzenlemesi vb. bitmiş yerlerde YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olan imalatlar sebebiyle meydana getirilen hasarlar, YÜKLENİCİ tarafından eski haline getirilecek olup bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
3.10.2 YÜKLENİCİ, iş yerinde, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak; her zaman taşıt aracı ve ilk yardım araçları ile yangın söndürme ve buna benzer aletleri bulunduracak; bunların her an iyi durumda ve kullanılmaya hazır halde olmalarını temin edecektir.
3.10.3 YÜKLENİCİ’nin yaptığı işlerden veya teşkilatının faaliyetlerinden doğacak, herhangi bir şahıs veya eşyanın kazasından, yaralanmasından, hasar ve ziyanından doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumludur.
3.10.4 YÜKLENİCİ, kendisinin veya taşeronunun çalıştırdığı işçi ve personeli için İş Kanunu ile muhtelif sosyal sigorta kanunlarının kendisine İşveren sıfatı ile yüklediği sorumlulukları zamanında yerine getirmeye mecburdur. Şantiye içinde ve civarında meydana gelecek kazaları YÜKLENİCİ derhal kontrol mühendisine ve kanuni süresi içinde ilgili makamlara bildirecektir.
3.11 YÜKLENİCİ’NİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI
YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzasını takiben 3 gün içinde kendisini, sözleşme kapsamı işin bitimine kadar İDARE‘ye karşı tam yetki ile temsil edecek ve işin yönetiminden sorumlu olacak bir Şantiye Şefi atayacaktır. Şantiye Şefi işin devamı süresince iş yerinden ayrılamaz. Ancak, XXXXX tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. YÜKLENİCİ veya vekili işyerinden ayrılmaları zorunlu hallerde, İDARE Kontrollük Teşkilatı’ndan izin alacaklardır.
YÜKLENİCİ’nin yetkili elemanlarının istenildiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında İDARE yetkili elemanları ile birlikte bulunmaları şarttır.
3.12 İŞ ALANLARININ TEMİZLENMESİ
Geçici Kabul’ün tamamlanmasından sonra ve son hakedişten önce YÜKLENİCİ iş yerindeki fazla malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek iş alanını temizlemekle yükümlüdür. Bu işler için İDARE’den hiçbir bedel talep edemez. Bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde yapılmayan işler İDARE tarafından yaptırılır ve harcanan bedel
%15 fazlası ile YÜKLENİCİ’nin hakedişinden kesilir.
4.0 İŞİN SÜRESİ
4.1 İşin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi için geçecek süre sözleşmede belirtilmiştir.
Sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 iş günü içinde YÜKLENİCİ nakit akışını da gösteren detaylı iş programını hazırlayarak onaylanmak üzere İDARE‘ye verecektir. İDARE, verilen iş programını aynen onaylayabileceği gibi, programda değişiklik yapabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ program değişikliğini aynen uygulayacaktır.
4.2 SÜRE UZATIMI
Sözleşmede belirtilen iş süresi aşağıdaki sebeplerin işe tesiri derecesinde uzatılabilir.
a) İDARE’nin sebebiyet verdiği xxxxxx
Yer tesliminin 5 günden daha geç yapılması,
b) Olağanüstü tabiat olayları
Zelzele, heyelan, sel, yangın ve benzeri olaylar.
c) Sosyal Olaylar
1) Kısmi ve genel seferberlik, harp hali, isyan, sabotaj,
2) Kanuni grevler
YÜKLENİCİ‘nin başvurusu XXXXX tarafından incelendikten sonra iş süresine İDARE’nin belirleyeceği ek süre, iş bitim tarihine eklenir. Aksine bir hüküm olmadıkça yukarıda belirtilen sebeplere dayanılarak verilen süreden dolayı YÜKLENİCİ başka hak talebinde bulunamaz.
YÜKLENİCİ, taahhüdün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilmesinin elinde olmayan sebeplerden ileri geldiğini iddia ettiği ve belgelediği takdirde sözleşmenin feshi veya süresinin uzatılması hallerinden birini kabule ve uygulamaya konmasına İDARE yetkilidir.
Yukarıda ‘b’ ve ‘c’ maddelerindeki olaylara ait belgelerin bölgenin en büyük mülki makamlarınca tasdiki şarttır.
6.0 YÜKLENİCİ’NİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL
6.1 ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ
YÜKLENİCİ, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her işçi personelin ücretini ve alacaklarını, çalışma saatlerini düzenleyecektir. YÜKLENİCİ, kendi işçi, personel, teknik ve idari elemanlarının ücret ve diğer hak ve alacaklarını yürürlükteki kanun ve mevzuata göre düzenleyeceği ve ücret ödemelerini yapacağı gibi, aynı zamanda, kendi alt yüklenicilerinin işçilerinin ücretlerinin ödenmesini de sağlamak zorundadır. İşçi alacaklarından İDARE sorumlu tutulamaz.
6.2 MEYDANA GELEBİLECEK KAZA VE HASARLAR
6.2.1 YÜKLENİCİ, iş kazalarını önlemek için, yürürlükte bulunan genel iş güvenliği hükümlerine göre, gerekli bütün önlemleri alacaktır.
6.2.2 Bu sözleşmeyi uygularken, işin başından sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun nakil, kazı, inşaat, montaj ve benzeri işlerin yapılması sırasında meydana gelecek bütün kaza, hasar, kaybolma ve zararların, mali, hukuki ve cezai bütün sorumluluk ve sonuçları tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. Bu sebeple İDARE herhangi bir talep karşısında kalır veya tazminat ödemeye mahkûm olursa YÜKLENİCİ bunları İDARE’ye ödemeye mecburdur. İDARE, YÜKLENİCİ’nin varsa hak edişinden, yoksa da teminatından bunları keserek tahsil yoluna gider.
6.3 YÜKLENİCİNİN İŞÇİLERİNE KARŞI YASAL GÖREVLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Hıfzıssıhha Yasası, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası ve bunlara göre yürürlükte olan yönetmelikler gereğince, işyerlerine yönelik yükümlülükler ve işçilere ait olup sözü geçen yasa ve tüzükler gereğince, işveren tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan bütün yükümlülükler, gerekli önlemler, işlem ve masraflar ve işveren ile işçi arasındaki ilişkilerden doğacak tüm sonuçlar, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca alınacak tüm sigorta primleri ve kesintiler YÜKLENİCİ‘ye ait olacak ve YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
6.4 YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİN UYGUNSUZLUKLARI
YÜKLENİCİ’nin, teknik ve idari personeli ile hizmetli, işçi ve taşeronları arasında, her ne nedenle olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İDARE tarafından yapılacak tebligat üzerine YÜKLENİCİ tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır; YÜKLENİCİ bu nedenle İDARE’den herhangi bir zarar, ziyan ve süre uzatımı talep edemez.
6.6 ÇALIŞANLARIN SAĞLIK İŞLERİ
YÜKLENİCİ, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, hizmetinde çalışanlar için gerek teker teker ve gerekse de topluca çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak, her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların, yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında, ilgili mevzuat hükümlerine ve İDARE veya kontrol teşkilatının kendilerine vereceği talimata uymak zorundadır.
6.7 ÇALIŞANLARIN YİYECEĞİ VE İÇECEĞİ
YÜKLENİCİ, işe aldığı işçi personelinin, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere, gereken bütün önlemleri almak zorundadır.
7.0 TEMİNAT MEKTUPLARI, ÖDEMELER VE İŞ ARTIRIMI
7.1 TEMİNAT MEKTUPLARI
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası, bloke mevduat, bloke şirket çeki
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
7.2 GEÇİCİ TEMİNAT
Geçici Teminat Seneti, (10.000)TL tutarında olacaktır. Geçici teminatlar tekliflerin geçerlilik süresince İDARE’de kalır.
Geçici teminatın para veya tahvil olarak verilmesi durumunda, bunların İDARE
Muhasebe veznesine yatırılması ile alınacak makbuz teklif evrakına eklenecektir.
7.3 KESİN TEMİNAT
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Geçici Teminat Senedini Sözleşme toplam bedelinin % 10’u (yüzde on) tutarındaki süresiz Kesin Teminat Mektubu ile değiştirecektir.
Kesin Teminat Mektubunun yarısı geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, diğer yarısı ise bir yıllık teminat (garanti) süresi bitiminde yapılacak olan kesin kabul işlemleri sonunda, Kesin Kabul Tutanağının onaylanması ve YÜKLENİCİ’nin SGK ilişiksiz belgesi getirmesini takiben iade edilecektir.
7.4 AVANS VE İHZARAT
Avans ve ihzarat ödemesi yapılmayacaktır.
7.5 ÖDEMELER
7.5.1 İDARE, YÜKLENİCİ’ye, iş planındaki gerçekleşmeleri esas alarak, bu şartname ve sözleşme hükümleri dahilinde aylık hakedişlerle ödeme yapacaktır. Hakedişler, yer tesliminden itibaren 20 gün sonra, 30’ar günlük dönemlerle dilekçe ile beraber 3 nüsha halinde kontrollük teşkilatına sunulacaktır. Kontrollük, hakediş teslim tarihinden itibaren 5 gün içinde hakedişi kontrol ederek, varsa gerekli düzeltmeleri yaparak, onaylanmak üzere İDARE’ye gönderecektir.
7.5.2 YÜKLENİCİ’ye malzeme, teçhizat vs. için ihzarat ödemesi yapılmaz.
7.5.3 İşin teklif bedeline bu şartname ve eklerinde yapılması öngörülen işlerin, bu şartnamede belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde yapılması için gerekli bütün hususlar, her cins malzeme, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, istifleme, depolama, gümrük vergi ve harçları, sigorta primleri, tüm vergiler (KDV hariç), harçlar, işçilik, zayiat, her türlü gider, YÜKLENİCİ’nin kazanç ve genel masraflar karşılığı olan tutarı ifade eder.
7.5.4 Kesin Hakediş Raporu, Geçici Kabulü takiben YÜKLENİCİ tarafından düzenlenip KONTROL TEŞKİLATI onayı için 3 nüsha olarak teslim edilecektir. Kesin Hakediş, Geçici Kabulün onaylanmasından ve varsa kabul eksiklerinin tamamlanmasından sonra ödenecektir.
7.6 İŞ ARTTIRIMI VE EKSİLTİMİ
Bu sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan iş artışı veya eksilişi gerekli görülürse, YÜKLENİCİ sözleşme bedelinin %30’una kadar olan artışları bu Sözleşme ve eki birim fiyatlar dâhilinde ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapacaktır. İş artırımında YÜKLENİCİ’ye ek süre verilebilir. İş eksiltmelerinde YÜKLENİCİ hiç bir talepte bulunamaz.
8.0 KABUL İŞLEMLERİ
8.1 GEÇİCİ KABUL
8.1.1 Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ, İDARE’ye vereceği dilekçe ile geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa, İDARE’ce Geçici Kabul Komisyonu oluşturulur ve geçici kabul işlemleri yürütülür.
8.1.2 İş kabule hazır değilse, İDARE Kontrol Teşkilatı, işin geçici kabulüne esas olan eksik ve kusurlu işleri tespit eden bir rapor/tutanak hazırlar. YÜKLENİCİ veya vekili bu tespitte hazır bulunmazsa veya tutanağı imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
8.1.3 Geçici Kabul Komisyonu YÜKLENİCİ ile birlikte yapılacak incelemeden sonra işin sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlandığına ve geçici kabul
şartlarının sağladığına karar verdiği takdirde Geçici Kabul Tutanağı düzenlenir ve bu tutanağın her bir sayfasını ayrı ayrı YÜKLENİCİ de imzalar.
8.1.4 Geçici kabulde, sözleşme konusu işin fonksiyonel olarak kullanılmasına engel olmayan ve toplam değeri sözleşme bedelinin % 5’ini geçmeyen eksik ve kusurlar olursa, bunlar saptanacak ve belirtilen süre içinde YÜKLENİCİ tarafından giderilecektir. Eğer, bu eksik ve kusurlu işler belirtilen süre içinde giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksiklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için bu sözleşmede yazan cezayı uygulamakta veya bu süre içinde giderilmeyen eksik, kusur ve yetersizlikler İDARE tarafından giderilerek, fatura bedellerini %15 fazlasıyla YÜKLENİCİ’nin ilk alacağından veya teminatından tahsil etmekte İDARE tamamen serbesttir. Yapılacak uygulamaya YÜKLENİCİ itiraz edemez.
Her iki durumda da Geçici Kabul Tarihi, eksiklerin giderildiği tarihe ötelenir.
8.1.5 Geçici kabul tutanağı, İDARE’ce onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü için gerekli ve yeterli şartları sağladığı anlamına gelmez.
8.1.6 Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için İDARE’nin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü kapsamamak kayıt ve şartıyla kısmi kabul yapılabilir.
8.1.7 Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek halinde YÜKLENİCİ tarafından yapılır veya yaptırılır. YÜKLENİCİ yaptığı veya yaptırdığı bu deneyler için ek ödeme talebinde bulunamaz.
8.1.8 Kabul komisyonu, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir.
8.1.9 Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler tespit edilirse YÜKLENİCİ’nin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş İDARE tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliği ve kesilecek bedel, kabul tutanağında gösterilir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
8.1.10 İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, YÜKLENİCİ’nin isteği üzerine, İDARE sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir.
8.2 KESİN KABUL
8.2.1 Sözleşme konusu yapım işinin sözleşmede belirtilen teminat (garanti) süresi sonunda YÜKLENİCİ kesin kabul için İDARE’ye yazılı olarak başvurur.
8.2.2 İDARE tarafından kurulacak Kesin Kabul Heyeti, YÜKLENİCİ’nin bu
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini saptar. İşin kesin kabulüne engel bir husus tespit edildiği takdirde, kesin kabul yapılmayarak, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve YÜKLENİCİ’ye tespit edilen kusur ve eksikleri gidermesi için bir süre verilir. Bu sürenin sonunda eksik ve kusurlu işler giderildiği takdirde Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir. Aksi takdirde İDARE, bu işleri YÜKLENİCİ’nin nam ve hesabına yaptırır ve YÜKLENİCİ’nin Kesin Teminatından keserek tahsil eder.
8.2.3 Kesin kabul işlemleri geçici kabuldeki esas ve usullerle yapılır.
8.2.4 Geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurdan yüklenici sorumludur.
8.2.5 Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.
8.3 YÜKLENİCİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ
YÜKLENİCİ, kesin kabulün yapılmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan getireceği ‘İlişiksizlik Belgesi’ni, İDARE’ye takdim edecek ve Kesin Teminatı geri verilerek ilişiği kesilecektir.
9.0 GARANTİLER
9.1 YÜKLENİCİ, kullandığı bütün malzemelerin, her cihazın ve tesisin tümünün teknik şartnamelerde belirtilen değerlerini ve işlevlerini sağlamayı, ayrıca, malzeme, işçilik ve montaj hatalarını bedelsiz olarak ortadan kaldırmayı garanti eder.
YÜKLENİCİ, Geçici kabulde saptanan eksik, kusur ve yetersizlikleri, Geçici Kabul Protokolünde belirtilen sürede; geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasında çıkan ve işletme hatalarından olmayan arıza ve yetersizlikleri de en geç yirmi gün içinde gidermek zorundadır. Bu süre içinde giderilmeyen eksik, kusur ve yetersizlikler İDARE tarafından giderilerek, fatura bedelleri YÜKLENİCİ’nin ilk alacağından veya teminatından tahsil edilecektir.
9.2 TEMİNAT (GARANTİ) SÜRESİ
Teminat süresi, işin Geçici Kabul Tarihinden itibaren 1 (BİR) yıl olup, YÜKLENİCİ bu süre içerisinde yapılan imalatlarla ilgili oluşan hataları bedelsiz olarak giderecektir. YÜKLENİCİ yapılan imalatlarda oluşan hataları İDARE’nin yazılı uyarısını takiben 15 (ONBEŞ) takvim günü içerisinde gidermediği takdirde, İDARE, sözleşmeyi feshetmeden bunları dilediği şekil, şart ve bedelle yaptırmaya, harcadığı paraları YÜKLENİCİ’nin teminatından veya İDARE nezdindeki her türlü teminat ve alacaklarından tahsil etmeye yetkilidir.
9.3 KORUMA GİDERLERİ
YÜKLENİCİ, teminat süresi içinde, yaptığı bütün işleri iyi bir şekilde koruma ile
yükümlüdür. Bu süre içinde işletme ve kullanımdan kaynaklananlar hariç, kendi ikmal ve imalat hatasından doğacak bütün arıza, noksan, kusur ve hasarların giderilmesi veya tamamlanması masrafları, tamamıyla YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ bu şekilde arıza, noksan, kusur ve hasarları İDARE tarafında bildirilen süre içinde gidermek veya tamamlamak mecburiyetindedir. Verilen süre içinde YÜKLENİCİ bu işleri yapmadığı takdirde İDARE, sözleşmeyi feshetmeden bunları dilediği şekil, şart ve bedelle yaptırmaya, harcadığı paraları YÜKLENİCİ’nin teminatından veya İDARE nezdindeki her türlü teminat ve alacaklarından tahsil etmeye yetkilidir.
Arıza, eksik, kusur ve hasarlar tesisin kullanılmasına engel olursa, engelin giderilmesinden başlayarak İDARE’ce tespit edilecek belli bir süre teminat süresine ilave edilir.
10.0 SÖZLEŞMENİN FESHİ
10.1 YÜKLENİCİ’nin bu sözleşme ile yapmayı kabul ve taahhüt ettiği iş ve hizmetleri, İDARE’nin yazılı ihtarına rağmen aksatması, geciktirmesi, eksik veya yanlış yapması veya sözleşme hükümlerine göre yapmayacağını beyan etmesi halinde İDARE, bu Sözleşmeyi derhal ve herhangi bir tebligata veya mahkemeden karar almaya gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshetmekte serbesttir. Bu halin vukuunda Avans Teminat Mektubu ve/veya Kesin Teminat Mektubu nakde çevrilir ve YÜKLENİCİ, fesih tarihine kadar yaptığı masraflar ve/veya hizmetlerden dolayı herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
10.2 İflası veya herhangi bir nedenle işinin tasfiyesine veya mesleğini icradan men'ine yetkili makamlarca karar verilmesi halinde, yapılacak Sözleşme münfesih addedilecek ve YÜKLENİCİ‘nin İDARE‘ye yapmış olduğu iş ve hizmetlerden dolayı tahakkuk etmiş alacakları, Kesin teminatının mahsubu ile ödenecektir.
Bu Sözleşme kapsamı iş ve hizmetlerden doğan alacaklarını, İDARE’nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devretmesi, alacakları üzerine konacak hacizleri 15 (ONBEŞ) takvim gününde kaldırmaması halinde, İDARE hiçbir yükümlülüğe bağlı kalmadan, Sözleşme’nin feshi ile YÜKLENİCİ’nin Kesin Teminatını irat kaydetmekte serbest olacaktır.
11.0 SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ
Sözleşme aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birinin oluşması halinde tasfiye edilir:
1. Seferberlik veya harp halinin 1 seneden fazla sürmesi (İDARE bu halin başlaması ile bu sürenin sonunu beklemeden işi tasfiye edebilir),
2. Sözleşmenin imzalanmasını takiben her ne sebeple olursa olsun
İDARE‘nin işi yaptırmaktan vazgeçmesi,
3. İDARE’nin sözleşmeyi kendisine düşen görevleri zorunlu sebeplere dayanarak yerine getirememesi,
Bu suretle tasfiye neticesinde:
İhale bedelinden YÜKLENİCİ‘nin yaptığı işlerin ve şantiyeye getirdiği
malzemenin bedeli çıkarıldıktan sonra kalanın %5’ini aşmamak kaydıyla (YÜKLENİCİ‘nin mahrum kalacağı kar karşılığı) bir tazminat YÜKLENİCİ‘ye ödenir. Bu oranın belirlenmesi İDARE’ye aittir. Bunun dışında YÜKLENİCİ herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Giderleri kendisine ait olan ve hakedişlerine girmeyen şantiye tesisleri alet ve edevatı YÜKLENİCİ’ye terk edilir. YÜKLENİCİ, terk edilen malzeme ve tesisleri kendisine yapılan tebliğden sonra en geç 15 takvim günü içinde, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere iş yerinden uzaklaştıracaktır.
XXXXX, kendi aracılığı ile ithal edilen YÜKLENİCİ’ye ait alet edevatı, makine ve benzeri malzemeyi, alınış bedellerini geçmemek üzere belirleyecek bir bedel karşılığında devralmak isterse, YÜKLENİCİ bu isteğe uymak zorundadır.
İDARE, aşağıdaki malzemelerin teslimini istediğinde YÜKLENİCİ bu isteği yerine getirmezse, söz konusu malzemelerin talep tarihindeki rayiçleri üzerinden hesaplanan bedelleri YÜKLENİCİ‘den tahsil edilir.
a) Xxxxxx XXXXX tarafından YÜKLENİCİ‘ye ödenmiş malzemeler;
b) XXXXX tarafından ithal edilmiş malzemeler,
Bu bedelin tahsilinin geciktirilmesi halinde, İDARE ek tazminat ister ve tahsil eder.
12.0 YÜKLENİCİNİN AĞIR HASTALIK, HÜKÜMLÜLÜK VEYA ÖLÜM HALİ
12.1 YÜKLENİCİ, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşumundan başlamak üzere otuz gün içinde, İDARE’nin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir.
Yukarıdaki hüküm uygulanamazsa, sözleşme İDARE tarafından feshedilir ve ilgili maddenin gerekleri uygulanır.
12.2 YÜKLENİCİ’nin ölümü halinde İDARE sözleşmeyi münfesih kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak, İDARE dilediği takdirde YÜKLENİCİ’nin mirasçıları ile sözleşmeyi aynı şartlar altında devam ettirmek yönünü tercih edebilir.
13.0 SÖZLEŞMENİN DEVRİ
YÜKLENİCİ bu sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği işleri İDARE’nin yazılı onayı olmaksızın kısmen de olsa başka birine devredemez ve alt yüklenici çalıştıramaz. Devrettiği takdirde, her türlü sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere İDARE, sözleşmeyi derhal ve herhangi bir ihbar ve protestoya ve mahkemeden hüküm almaya lüzum kalmadan feshedebilir ve YÜKLENİCİ’nin yatırmış olduğu Kesin Teminat gelir kaydedilir.
14.0 ALACAKLARIN DEVRİ
YÜKLENİCİ bu sözleşmeden doğan alacaklarını İDARE’nin yazılı onayı olmadan herhangi bir kimseye devir edemez, temlik koyduramaz. YÜKLENİCİ
bu sözleşmeden doğan alacakları üzerine konulacak hacizleri 15 (onbeş) gün içinde kaldırmaya mecburdur. Aksi takdirde İDARE hiçbir zarar ödemeksizin sözleşmeyi feshe yetkilidir.
YÜKLENİCİ İDARE