TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ
DOSYA/SÖZLEŞME NO : DT-2020/ SÖZLEŞME TARİHİ : _ _ /09/2020
İŞİN ADI :
Madde 1. Sözleşmenin Tarafları:
Bu sözleşme “TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ” ile
“ .” arasında, aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler:
2.1.İdarenin adresi : Xxxxxxx Xxx. 0000 Xx. Xx:0/0 00000 Xxxxxxxx/XXXXX
Tel No : 0232 464 00 00- 0 000 000 00 40
Faks No 0232 464 77 75
E-mail Adresi : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : Tel No :
Faks No : -- -- -- -- -- -- -- -- --
Vergi No :
E-mail Adresi : -- -- -- -- -- -- -- -- --
2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Madde 3. Sözleşmenin Konusu:
3.1. Söz konusu İş;
3.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek hizmet, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun varsa teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Madde 4. Sözleşmenin Ekleri:
Teknik Şartname ve varsa diğer dokumanlar, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.
Madde 5. Sözleşmenin Türü ve Xxxxxx:
Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ₺( Türklirası)
Madde 6. İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı: Halkapınar Lokomotif Bakım Atelye Müdürlüğü.
6.1. İşin yapılma Yeri : Teknik Şartnamesine göre.
6.2. Teslim Şekli : Teknik Şartnamesine göre.
6.3. Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
Madde 7. Ödeme Yeri ve Şartları:
7.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünce, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, hizmete ait muayene ve kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödeme yapılır.
7.2. Bu iş için avans ve fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
Madde 8. Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:
Sözleşme bedeline; xxxxxx, boşaltma, vergi, resim ve harç giderleri dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Madde 9. Gecikme Cezası:
9.1. İdare tarafından sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %01 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.
Madde 10. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:
10.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmî veya genel seferberlik ilânı ve Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
10.2. 10.1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatım isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
10.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun yükleniciye bildirildiği durumda Yüklenici uzatılan süre içinde teslimatı gerçekleştirir.
Madde 11. Muayene ve Kabul İşlemleri:
11.1. Sözleşme konusu iş Yüklenici tarafından İdareye teknik şartname ve projesine uygun olarak teslim edilecektir.
11.2. Yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
11.3. Hizmet Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümleri Uygulanır.
Madde 12- Garanti İle İlgili Şartlar
Garanti süresi dır.
Madde 13- Teminata İlişkin Hükümler
13.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Yüklenici ( ) Teminatı PEŞİN olarak vermiştir.
Madde 14.Kesin Teminatın İadesi:
Kesin teminat hizmetin kesin kabulü yapıldıktan sonra, garanti süresi varsa sözleşme bedelinin %3 (yüzdeüç) oranında garanti teminatı alınmasını müteakip, garanti süresi yoksa tamamı Yükleniciye İade edilir.
Madde 15. Sözleşmenin Feshi:
15.1. Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi,
15.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri kanununun 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 16. Anlaşmazlıkların Çözümü:
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İZMİR
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 17. Diğer Hususlar:
17.1 Teknik şartname bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
17.2. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 4734 ve 4735 sayılı Kanunların ilgili maddeleri geçerlidir.
17.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler
17.3.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
17.3.2. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar (İş Deneyim Belgesi) dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır; 17.3.3.İş Deneyim Belgesinin parasal büyüklüğü dikkate alınarak belirlenecektir.
17.3.4. İş Deneyimini Gösteren Belgeler
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alımlar ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş deneyimi ile ilgili olarak;
a) İş Bitirme Belgesi Düzenleme Koşulları,
b) Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi,
c) İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi,
d) İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi,
e) İhale Komisyonlarının İnceleme Yetkisi,
Konularında Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan ihale tarihi itibarı ile geçerli olan “Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği” inde belirlenen kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname verilecektir.
Madde 18. Yürürlük:
Bu sözleşme, taraflarca imzasını müteakip yürürlüğe girer.
Madde 19. İmza:
Bu sözleşme 19 (ondokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../09/2020 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır.
İşin adı | Birim | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
TL | ₺ | |||
TOPLAM FİYAT : _₺ | ||||