MÜLKİYETİ İTALYA DEVLETİNE AİT İSTANBUL “VENEDİK SARAYI” ADIYLA TANIMLANAN BİNA VE ÇEVRESİNDE YAPILACAK İŞLERE AİT “İHALE ŞARTNAMESİ”
MÜLKİYETİ İTALYA DEVLETİNE AİT İSTANBUL “VENEDİK SARAYI” ADIYLA TANIMLANAN BİNA VE ÇEVRESİNDE YAPILACAK İŞLERE AİT “İHALE ŞARTNAMESİ”
Madde 1) İhale Konusu İş: Mülkiyeti İtalya Hükümetine ait “VENEDİK SARAYI” adıyla tanımlanan bina ve çevresinde (EK:1) de içeriği ve mahiyeti belirtilen işlerin yapımıdır. The values at the Works are evaluated around 230.000 EURO.
Madde 2) Taraflara ilişkin Bilgiler:
Madde 2.1) İdare (İhale Makamı):
a) Adı: İtalya Ankara Büyükelçiliği
b) Adresi: Xxxxxxx Xxxxxxx Xx:000 Xxxxxxxxxxx/XXXXXX
c) Telefon Numarası: 0000 000 00 00
d) Faks Numarası: 0312 457 42 81
e) Elektronik Posta Adresi: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Madde 2.2) Xxxxxx Xxxxxxxxx:
a) Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No:
c) Vergi Sicil No:
d) Adresi:
e) Telefon Numarası:
f) Faks Numarası:
g) Tebligata ve Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi:
Madde 2.3) Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligata esas adres olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliğini usulüne uygun ve yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikçe, yukarıda belirtilen adreslere yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimler yapılmış sayılacaktır.
Madde 3) İhalenin Dili:
İhalenin dili İtalyanca, Türkçe ve İngilizcedir. Ancak kelime veya cümleler yada deyimler arasında farklılık olması halinde asıl olan İtalya dilidir.
Madde 4) Tanımlar:
İş bu ihale şartnamesinin uygulanmasında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, yapılacak işe ait ekteki liste ve belgeler esas alınacak ve ihale buna göre yapılacaktır. Ancak Büyükelçilik 4734 Sayılı veya başkaca ihale kanunu ve şartnamelerine tabi değildir.
Madde 5) İhale Şekli Usul ve Yöntemi:
İhale Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatlarında öngörülen esas ve yöntemlere uygun teklif alma ve kapalı zarf usulüne göre yapılacaktır.
Madde 6) Xxxxx Xxxxxx:
Madde 6.1) İhale Bedeli ekli listede mahiyeti, içeriği açıklanan ihale konusu işlere göre ihaleye katılan Şahıs ve/veya Şirketin EURO para biriminden teklif ettiği Büyükelçilikçe ve ihale komisyonunca uygun görülen bedeldir.
Madde 6.2) Teklif fiyatı uygun görülen özel ve/veya tüzel kişi ile akdedilecek sözleşmede yapılan işlerin bedelleri ödenmesinde, teklif sahibinin teklif ettiği bedel esas alınacaktır.
Madde 7) İhale Bedeline Dahil Olan Giderler:
İhale bedeline işin yapımıyla ilgili her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay – düşey taşımalar vs. her türlü giderler dahildir. Ancak, resmi Kurum ve Kuruluşlara ödenmesi gereken Vergi ile harçlar vs. masraflar idareye (İtalya Büyükelçiliğine) aittir.
Madde 8) Sözleşmenin Ekleri:
İhale Şartnamesi ekindeki ihale dokümanları (Formları), yapılacak işlerin içeriği ve mahiyetini açıklayan belgeler, ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler, Türk Ticaret Kanunu ve borçlar kanunu, Türk Medeni Kanunu ile ilgili kanun, mevzuatlar iş bu ihale şartnamesinin eki ve ayrılmaz bir bütünüdür.
Madde 9) İşe Başlama ve Bitim Tarihi:
Teklif fiyatı uygun görülen şahıs ve/veya şirket ile sözleşmenin akdedildiği ve yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren ihale ve sözleşme konusu işlerin yapımı 90 gün içinde tamamlanacaktır.
Madde 9.1) Ancak, kanunda öngörülen mücbir sebepler ile Yüklenicinin elinde olmayan nedenlerden ve mücbir sebeplerden meydana gelecek olası gecikmeler iş yapım süresine eklenecektir.
Madde 9.2) İşin erken bitirilmesi halinde, İdare (Büyükelçilik) bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünü yapabilir ve hizmete açabilir.
Madde 10) Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartlar:
Madde 10.1) Mücbir Sebepler:
Madde 10.1.1) Doğal Afetler Madde 10.1.2) Kanuni Grevler Madde 10.1.3) Genel Salgın Hastalık
Madde 10.1.4) Kısmi veya Genel Seferberlik
Madde 10.2.1) Yüklenicinin Kusuru dışında ve elinde olmayan nedenler ve engeller, Madde 10.2.2) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, Madde 10.2.3) İdarenin (Büyükelçiliğin) sebebiyet verdiği nedenler,
Madde 10.2.4) Resmi Kurum ve Kuruluşların sebep olduğu nedenler
Madde 11) İlave İşler:
İş bu sözleşme dahilinde ve taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde ihale konusu işler bedelinin %10 oranında ilave işler yapılabilir, bu takdirde ilave işler yapımı için aynı oranda ek süre verilir ve bu süre iş bitim tarihine eklenir.
Madde 12) Yüklenicilerin /alt Yüklenicilerin sorumluluğu:
Madde 12.1) Yüklenici ve alt yüklenici sözleşme konusu ve üslendiği işleri sözleşmesine, ihale şartnamesine, teknik şartnamesine, fen ve sanat kaidelerine uygun şekilde yapacaktır.
Madde 12.2) Alt Yüklenici tarafından yapımı gerçekleştirilen işlerden dolayı asıl Yüklenici doğrudan sorumludur.
Madde 12.3) İhale üzerinde kalan ve sözleşme akdedilen özel veya tüzel kişi iş bitim süresinin daha az olduğuna bakılmaksızın, işin yapımına başladığından bitimine kadar kendi kusur ve özürlerinden dolayı 3. Şahıslara vereceği maddi – manevi ceza-i her türlü sorumluluklarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatlarında öngörülen azami süre kadar (Zira bu süre azami bir yıl olduğu bilinmektedir) sigorta ettirecek, bu konuda sigorta Acentelerine asgari bir yıllık sigorta poliçesi düzenlettirecektir.
Madde 13) İşin Denetimi:
Madde 13.1) İhale üzerinde kalan ve sözleşme akdedilen yüklenicinin işi ihale şartnamesi ve sözleşme hükümlerine uygun yapıp yapmadığını İdare (Büyükelçilik) görevlendirdiği Teknik Sorumlu (Kontrolör) vasıtasıyla denetler, Yüklenici Teknik Sorumlunun uyarı ve talimatlarına uymak, gereklerini yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
Madde 13.2) Yüklenici ile Teknik Kontrol ve Teknik Müşaviri arasındaki uyuşmazlıklar İhale ve Teknik Şartnameler, Sözleşme hükümlerine göre çözülür.
Madde 14) Teknik Personel:
Madde 14.1) İhale üzerinde kalan ve sözleşme akdedilen yüklenici en azından 5 yıl iş deneyimi olan İnşaat Mühendisi veya Mimar yada İç Mimar işin başlangıcından bitimine kadar çalıştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 15) İşin yapımının süresi içinde tamamlanmaması halinde uygulanacak ceza:
Madde 15.1) İhale sonucuna göre sözleşme akdedilen Yüklenicinin yapımını taahhüt ettiği işleri sözleşmede öngörülen süre içinde tamamlamaması halinde geciken her takvim günü için geriye kalan ve yapılmayan iş ve imalatlar bedelinin binde biri oranında gecikme cezası ödeyecektir. Bu gecikme cezası Yükleniciye ödenecek bedelden mahsup edilecektir. Ancak iş bu ihale şartnamesinin “9.1 Ve 10.1” Maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelen gecikmeler için bu ceza uygulanmaz. Bu tür gecikmeler Yüklenici ile işin Teknik Sorumlusunun birlikte düzenleyecekleri tutanakla tespit edilecektir.
Madde 16) İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini:
İstekliler ihale şartname ve dokümanını Xxxxxxx Xxxxxxx Xx:000 Xxxxxxxxxxx/XXXXXX Adresindeki İtalya Büyükelçiliğinde görebilir ve ücretsiz alabilir.
Madde 17) İhaleye katılabilme şartları ve sunması gereken belgeler, istekliler ihaleye katılabilmek için aşağıda mahiyeti belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Madde 17.1) Örneği (EK:3)’de gösterilen esas ve şekilde düzenlenen başvuru mektubu ile müracaat edecektir.
Madde 17.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Türkiye Ticaret ve/veya Sanayi belgesi;
Madde 17.2.1) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Madde 17.2.2) Tüzel kişi (Şirket) olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya Sanayi Odası belgesi,
Madde 17.2.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri veya ihaleye katılmasına yetkili olduğuna dair vekaletname,
Madde 17.3) İhaleye iştirak eden özel veya tüzel kişi teklif ettiği bedelin %2 (yüzde iki) oranında Elçilik adına düzenlenen “Banka Geçici Teminat Mektubu” veya “EURO” veya buna denk gelen kadar “TL” para biriminden teminatı Büyükelçilik veznesine makbuz veya alındı karşılığı yatırması ve makbuz veya alındının teklif zarfı içine koyması gerekir. İhale üzerinde kalmayan Firmaların Geçici Teminatları ihale tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde iade edilecek ihale üzerinde kalan firmanın Geçici Teminatı ise “Kesin Teminat” verildikten sonra iade edilecektir.
Madde 17.4) İhale üzerinde kalan özel veya tüzel kişi sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) oranında “Elçilik adına düzenlenen Banka Kesin Teminat Mektubu” veya aynı oranda EURO yada buna denk gelen kadar TL Elçilik veznesine makbuz veya alındı karşılığı yatırılacaktır.
Madde 17.4.1) Kesin Teminat işin yapıldığı ve teknik sorumlusunun (kontrolünün) uygun gördüğü oran ve miktarda peyder – pey, kalan %20 ise işin yapımı tamamlandıktan ve Teknik Sorumlunun onayı ve raporundan sonra serbest bırakılacak ve yükleniciye iade edilecektir.
Madde 17.3) Teklif Mektubu: Şekil ve içeriği (EK:4) da belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu.
Madde 17.4) Pilot İş Ortaklığı Beyannamesi ve Konsorsiyum Beyannamesi:
Madde 17.4.1) İstekli ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış beyannameyi birlikte imzalayarak vermeleri ve teklif dosyasına koymaları gerekir. (EK:5)
Madde 17.4.2) Gerek pilot ortak ve koordinatör ortak gerekse özel ortak mali, hukuki ve cezai vs. her konu ve hususta Büyükelçiliğe karşı birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdür.
Madde 17.4.3) İş ortaklığında pilot ortak ve koordinatör ortak en çok hisseye sahip olacaktır.
Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilecektir.
Madde 17.4.4) Ortak girişim beyannamesi: bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından müştereken imzalanacaktır. (EK:5)
Madde 17.5) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair Teknik Sorumludan alınacak imzalı belge, (EK:6) Formuna uygun.
Madde 17.6) Teknik Personel Taahhütnamesi: İstekli İhale konusu işin yapımına başlandığından bitimine kadar çalıştırması gereken ve örneği (EK:2) Formuna uygun şekilde düzenlenen teknik personel taahhütnamesi vermesi gerekir.
Madde 17.7) İstekliler İhaleye Katılmak Üzere, kendi adına asaleten veya vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilir. Aksi başvurular dikkate alınmayacak ve bunlar ihaleye katılamayacaktır.
Madde 18) İhaleye Katılamayacak ve İhale Dışı Bırakılacak Olanlar:
Aşağıda açıklanan durumda olan şahıs ve tüzel kişiler (şirketler) doğrudan doğruya ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar ve ihale dışı bırakılırlar.
Madde 18.1) İtalya ve/veya Türkiye Cumhuriyeti ihale ve diğer ilgili kanunlarına göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ve yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede hükümlü bulunanlar veya herhangi bir gerekçe, sebep ve nedenle kesinleşen yargı kararı ile altı aydan fazla hapis cezasına mahkum edilenler. İstekli tüzel kişi (Şirket) olması halinde ortak ve yöneticileri,
Madde 18.2) Kusurlu veya eksik inşaat ve/veya onarım işi yapan yada resmi idarelerce veya mahkeme kararıyla sözleşmesi fesih edilen gerçek veya tüzel kişiler.
Madde 18.3) iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya Türkiye Cumhuriyeti veya İtalyan kanun ve mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan gerçek ve tüzel kişiler.
Madde 18.4) İflası ve/veya konkordatosu ilan edilen, yada zorunlu tasfiye kararı verilen, yahut alacaklara karşı borçlarından dolayı Mahkeme İdaresi altında bulunan veya Türkiye Cumhuriyeti ve/veya İtalya Kanunu ve mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan gerçek ve tüzel kişiler.
Madde 18.5) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen veya mesleki faaliyeti men edilen gerçek ve tüzel kişiler.
Madde 18.6) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan gerçek ve Tüzel kişiler.
Madde 18.7) Bu Şartname ile Büyükelçilik tarafından istenen bilgi ve belgeleri noksansız – kusursuz vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge veren gerçek ve tüzel kişiler.
Madde 18.8) Bu şartnameye göre ihaleye katılamayacağı Büyükelçilikçe belirtildiği halde ihaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler.
Madde 18.9) Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin veya üzerine ihale yapılmış olsa dahi Büyükelçilikçe ihale iptal edilir. Bu konuda Büyükelçiliğin uğradığı zarar – ziyan ilgilisine rücu edilir.
Madde 18.10) Yukarıdaki durumda olan şahıs ve/veya tüzel kişiler Büyükelçilikçe tespit edilmesine gerek kalmaksızın ihaleye katılmaması ve teklif vermemesi gerekir. Büyükelçilikçe bu durumun tespit edilmemesi veya ihaleye layık bulunması yada davet edilmiş olunması özel ve tüzel kişiler veya firmalara herhangi hak ve edinim sağlamaz.
Madde 19) Yasak Fiil veya Davranışlar:
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.
Madde 19.1) Hile, vaat, tehdit, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya anlaşma sağlamak yada bunlara teşebbüs etmek.
Madde 19.2) İsteklileri tereddüde düşürmek, başkalarının katılımını herhangi bir şekilde engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya buna teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek hileli ve kötü niyete yönelik davranışlarda bulunmak.
Madde 19.3) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
Madde 19.4) Bu Şartnameye göre ihaleye katılması Büyükelçilikçe uygun görülmediği yada davet edilmediği halde ihaleye katılmak ve/veya teklifler vermek
Madde 20) Teklif Hazırlama Giderleri:
Madde 20.1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili her türlü masraf ve giderler ile vergi ve harçlar ihaleye katılan isteklilere aittir. Büyükelçilik, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği veya yaptığı/yapacağı bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 21) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi:
Madde 21.1) İhaleye katılacak istekliler ihale gününden asgari 2 gün önce (Form: 6 uygun olarak) Teknik Sorumlusundan (kontrolünden) işyeri görme izin belgesini imzalı olarak alması ve teklif mektubuyla birlikte sunması zorunludur.
Madde 21.2) İhaleye katılan özel ve/veya tüzel kişiler İşin yapılacağı ve taşınmazın bulunduğu yerin ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini buna göre hazırlamak, gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek sorumluluğundadır. İş yeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
Madde 21.3) İstekli işin yapılacağı yeri gezip gördüğünü, ihale şartnamesini ve sözleşme hükümlerini, eki ayrılmaz bütünü kanun ve mevzuat hükümlerini vs. her türlü belge ve dokümanları incelediğini, ihale konusu işin mahiyeti, içeriği, kapsamı vs. bilumum konu ve hususlar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve teklifini tüm bunları bilerek verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 21.4) Yer Görme Belgesi için Teknik Sorumludan randevu alınarak iletişime geçilecektir. İletişim Bilgileri:
Xxxx XXXXXX (Mimar) – Telefon No: 0000 0000000 Madde 22) Tekliflerin Sunulma Şekli:
Madde 22.1) İstekliler, tekliflerini ihale dokümanında belirtilen tarihten bir gün önce sıra numaralı alındılar karşılığında (EK:7) Büyükelçilik tarafından oluşturulan İhale Komisyonu yetkilisine verirler. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Büyükelçiliğe ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Büyükelçiliğin adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada oluşacak gecikmelerden Büyükelçilik sorumlu tutulamaz.
Madde 22.2) İstekliler, şartnamede talep edilen belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Büyükelçilikce oluşturulan İhale Komisyonu görevlileri tarafından “aslı görülmüştür” yada bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce İhale Komisyonu veya Büyükelçilik ilgili birim Yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personeli tarafından karşılaştırılması ve bu işlemin ihaleden önce yapılması zorunludur. İhale anında veya İhaleden sonra bu yönde yapılacak talepler kabul edilmeyecektir.
Madde 22.3) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. ‘uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Ticaret Sicil Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretiyle veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilebilir.
Madde 22.4) İhaleye katılanlar tarafından verilen teklifler, ihale neticesine kadar herhangi bir sebeple geri alınamaz, teklifler değiştirilemez ve tekliflere başkaca belge ilave edilemez, değiştirilemez.
Madde 23) Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği: (EK:4)
Madde 23.1) Teklif Mektubu Şartnamede örneği (FORM:4) belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak düzenlenecek yazılar üzerinde, silinti, kazıntı, çizilme ve düzeltmeler olmayacaktır.
Madde 23.2) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı ile açık adres yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
Madde 23.3) Ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı yada noterden yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Madde 24) İhaleye İştirak Eden İsteklilere Ait Teklif Zarflarının Açılması:
Madde 24.1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu Büyükelçilik tarafından oluşturulan ihale Komisyonunca tutanakla belirlendikten sonra öncelikle dış zarflar alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin şartnameye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı istenilen belgelerin tamam olup – olmadığı ve buna göre verilip – verilmediği incelenir. (FORM:8)
Madde 24.2) Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de (teklif buna ait zarf numarası) yazılır. Belgeleri tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan
iç zarfları açılmayarak ve başkaca hiçbir işlem yapılmadan, diğer belgeler istekliye veya Noter onaylı vekaletnameye haiz vekillerine iade olunur.
Madde 24.3) İsteklilerin ihaleye alınmama ve teklif mektuplarının açılmama sebebi ihale tutanağı ve kararında belirtilir. İhaleye katılamayacağı tespit edilenler ihale yerinden çıkartılır. Teklif Sahibi / Sahiplerinin bu konularda hiçbir itirazı ve hak talebi olamaz. Büyükelçilik bu konuda tam yetkilidir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Büyükelçilik İhale Kanununa tabi değildir.
Madde 24.4) Bundan sonra belgeleri İhale Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun, tam ve eksiksiz olan teklif sahiplerinin iç zarflar, numara sırası ile açılarak teklifler Büyükelçilikçe oluşturulan ihale Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ile üyeleri tarafından birlikte imzalanır.
Madde 24.5) Büyükelçilik personeli ve Teknik Sorumlusundan oluşan İhale Komisyonu tarafından uygun görülen ve Büyükelçilikçe onaylanan teklif EN DÜŞÜK OLAN UYGUN TEKLİF OLARAK KABUL EDİLİR.
Madde 24.6) Ancak, Büyükelçilik ve ihale komisyonu, ihaleyi yapıp – yapmamakta, en düşük teklif sahibine veya dilediğine verip – vermemekte, ihale kararını onaylanıp
– onaylanmamakta, uygun teklifi tespit etmekte tam yetkili olup, gerekçe, sebep ve nedenini taliplere açıklamak zorunda olmamakla beraber ayrıca, katılımcılar da bu konularda hiçbir hak, itiraz ve talepte bulunamaz.
Madde 24.7) Xxxxxli tarafından ihale dokümanları ve şartnamesi dikkatli incelenecektir. Teklif sahibinin şartnamede öngörülen esaslara uygun olarak teklif vermemesi, yanlış teklif vermesi belgelerin usulüne uygun olarak hazırlanmaması veya eksik olması vb. hususlardan tamamen teklif sahibi sorumlu olup, Büyükelçiliğin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İhale dokümanları ve belgeleri şartnamesine uygun verilmeyen veya belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
EKLER: