ПІДРЯДНИК: ЗАМОВНИК: приватне акціонерне товариство «Укргазвидобуток» Місцезнаходження: 01034, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 7 Адреса для листування: 61057, м. Харків, а/с 9492 Код ЄДРПОУ 25635581 п/р 26008140473901 в ПАТ «Юнекс Банк» в м....
ДОГОВІР № 1729
підряду на виконання проектних робіт
м. Харків «20» листопада 2017 року
Приватне акціонерне товариство «Укргазвидобуток» (надалі – ЗАМОВНИК), в особі директора Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
__ «__» (надалі – ПІДРЯДНИК), в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПІДРЯДНИК зобов’язується в порядку та на умовах визначених цим Договором виконати роботи по виготовленню проектної документації та її погодженню у відповідних державних органах (надалі – «Роботи»), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити належним чином виконані Роботи.
1.2. Результатом виконання Робіт за цим Договором є виготовлений ПІДРЯДНИКОМ Робочий проект «Модернізація системи розпалу факельного господарства УПГ Бистрівського блоку Островерхівського ГКР. Нововодолазький район, Харківська область» (надалі – Проектна документація), який пройшов позитивну експертизу у відповідних державних органах.
1.3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до Проектної документації визначаються «Завданням на розробку робочого проекту» (надалі – Завдання на проектування), яке є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1).
1.4. Роботи виконуються ПІДРЯДНИКОМ поетапно. Зміст, строки та вартість окремих етапів Робіт визначаються «Календарним планом виконання робіт по виготовленню проектної документації» (надалі – Календарний план), який є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 2).
1.5. Строки виконання Робіт по виготовленню Проектної документації починають обраховуватись з дня наступного після перерахування ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКУ попередньої оплати відповідно до п. 2.2.1. цього Договору.
1.6. Відповідно до умов цього Договору Роботи будуть вважатись виконаними в повному обсязі та належним чином з моменту передачі ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ Проектної документації та позитивних експертних звітів і висновків про проходження Проектної документації, отриманих від:
1.6.1. Державного підприємства східно-експертного технічного центру Держпраці України;
1.6.2. Головного управління Держпраці України у Харківській області;
1.7. Відповідно до цього Договору ПІДРЯДНИК зобов’язаний надати ЗАМОВНИКУ Проектну документацію в кількості 4 (чотири) примірників, а також в електронній формі в форматі ПЗ «Будівельні Технології Кошторис» або АВК.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість Робіт по виготовленню та погодженню Проектної документації згідно з цим Договором визначена на підставі Кошторису, який є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 3) та становить ____ грн., крім того ПДВ (20 %) в розмірі ____ грн., всього з урахуванням ПДВ ___ грн. (____ гривень __ копійки). Вартість етапів визначена в Додатку № 2 до Договору.
2.2. Розрахунок за Роботи здійснюється в наступному порядку:
2.2.1. протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання цього Договору та після отримання відповідного рахунку від ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ попередню оплату - 60% вартості першого етапу Робіт в розмірі ___ грн., крім того ПДВ (20 %) в розмірі ___ грн., всього з урахуванням ПДВ ___ грн. (___ гривен __ копійки), визначеної Календарним планом;
2.2.2. протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання ЗАМОВНИКОМ без зауважень акта приймання-передачі виконаних робіт щодо виконаного І етапу Робіт, ЗАМОВНИК перераховує на банківський рахунок ПІДРЯДНИКА 40% вартості робіт за першим етапом, в розмірі ___ грн., крім того ПДВ (20 %) в розмірі ___ грн., всього з урахуванням ПДВ ___ грн. (___гривен __ копійки).
2.2.3. протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання ЗАМОВНИКОМ без зауважень акта приймання-передачі виконаних робіт щодо виконаного другого етапу Робіт ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ __ грн., крім того ПДВ (20 %) в розмірі __ грн., всього з урахуванням ПДВ __ грн. (__ гривні __ копійок), що дорівнює 100% вартості другого етапу Робіт, визначеної Календарним планом.
3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. ПІДРЯДНИК приступає до виконання Робіт з дня наступного після перерахування ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКУ попередньої оплати відповідно до п. 2.2.1. цього Договору (надалі – Початок виконання Робіт).
3.2. У випадку, якщо після Початку виконання Робіт у ПІДРЯДНИКА виникне необхідність у отриманні додаткової інформації без якої виконання Робіт буде неможливим, ПІДРЯДНИК зобов’язаний письмово направити ЗАМОВНИКУ відповідний запит, в якому вказати перелік необхідної додаткової інформації. ЗАМОВНИК зобов’язаний надати ПІДРЯДНИКУ таку додаткову інформацію після отримання від ПІДРЯДНИКА відповідного запиту. Направлення ПІДРЯДНИКОМ такого запиту та/або отримання ним додаткової інформації від ЗАМОВНИКА не є підставою для того щоб обчислення строків виконання Робіт, передбачених Календарним планом переривалось або обраховувалось спочатку.
3.2. ПІДРЯДНИК виконує Роботи згідно з Календарним планом та умовами цього Договору.
3.3. Після завершення кожного етапу Робіт ПІДРЯДНИК подає ЗАМОВНИКУ комплект проектної та іншої документації, визначеної Календарним планом та умовами цього Договору, а також підписаний ПІДРЯДНИКОМ акт приймання-передачі виконаних робіт в двох примірниках. Акт приймання-передачі виконаних робіт Підрядник повинен оформити датою закінчення виконаних робіт та протягом 5 днів з дати складання Акту надати Замовнику.
3.4. ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від ПІДРЯДНИКА акта приймання-передачі виконаних робіт та документів, які ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ за результатами виконання Робіт, зобов’язаний розглянути такі документи та, в разі відсутності у нього обґрунтованих зауважень, підписати акт приймання-передачі виконаних робіт і надіслати ПІДРЯДНИКУ його примірник акта або у той же строк надіслати ПІДРЯДНИКУ мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі виконаних робіт.
3.5. У разі надсилання ПІДРЯДНИКУ мотивованої відмови ЗАМОВНИКА від підписання акта приймання-передачі виконаних робіт Сторонами складається акт із зазначенням переліку недоліків у виконаних Роботах, які ПІДРЯДНИК повинен усунути та термінів (строків) їх усунення. Такі недоліки ПІДРЯДНИК зобов’язаний усунути за свій рахунок. Після усунення ПІДРЯДНИКОМ недоліків останній знову подає ЗАМОВНИКУ на підписання акт приймання-передачі виконаних робіт в порядку, передбаченому п. 3.4. цього Договору.
3.6. Сторони домовились, що виконання Підрядником свого обов’язку щодо надання акта приймання-передачі виконаних робіт буде вважатись належним у випадку, якщо Підрядник при складанні такого акта дотримався усіх вимог законодавства України (в тому числі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Відповідно до умов цього Договору ЗАМОВНИК зобов’язаний:
4.1.1. на запит ПІДРЯДНИКА надавати останньому інформацію, необхідну для виконання Робіт за цим Договором;
4.1.2. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, оплатити вартість фактично виконаних ПІДРЯДНИКОМ та прийнятих ЗАМОВНИКОМ Робіт;
4.1.3. відшкодувати ПІДРЯДНИКУ додаткові витрати (якщо такі мали місце), які пов’язані із зміною ЗАМОВНИКОМ вихідних даних для проектування, в результаті чого було змінено обсяг Робіт за цим Договором та їх вартість, про що має бути укладена відповідна Додаткова угода до цього Договору.
4.2. Відповідно до умов цього Договору ЗАМОВНИК має право:
4.2.1. здійснювати контроль за ходом та якістю виконання Робіт по виготовленню Проектної документації.
4.2.2. відмовитись від прийняття Робіт у випадку якщо ПІДРЯДНИК виконав такі Роботи неналежним чином та/або із порушенням умов цього Договору.
4.2.3. на власний розсуд в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, попередньо повідомивши про це ПІДРЯДНИКА за 7 (сім) календарних днів до такої відмови. При цьому ЗАМОВНИК зобов’язаний відшкодувати ПІДРЯДНИКУ вартість фактично виконаних Робіт, у випадку, якщо розірвання договору не пов’язано з виною ПІДРЯДНИКА.
4.2.4. відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав виконання Робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим. В такому випадку ЗАМОВНИК має право вимагати, а ПІДРЯДНИК зобов’язаний повернути ЗАМОВНИКУ сплачені кошти, а також відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки завдані такими діями ПІДРЯДНИКА.
4.3. Відповідно до умов цього Договору ПІДРЯДНИК зобов’язаний:
4.3.1. передати ЗАМОВНИКУ готову Проектну документацію;
4.3.2. власними силами та за власний рахунок подати виготовлену Проектну документацію для проходження експертизи та погодження, із наступним отриманням позитивних висновків, у встановленому чинним законодавством України порядку;
4.3.3. без попередньої письмової згоди ЗАМОВНИКА не передавати Проектну документацію, яка є предметом цього Договору іншим особам;
4.3.4. виконати Роботи належним чином, відповідно до чинних норм та правил, умов цього Договору та умов, викладених в додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору;
4.3.5. у разі виявлення недоліків виконаних Робіт, у визначений ЗАМОВНИКОМ строк та за власний рахунок усунути такі недоліки.
4.4. Відповідно до умов цього Договору ПІДРЯДНИК має право:
4.4.1. отримати оплату за виконані Роботи на умовах, визначених цим Договором;
4.4.2. залучати до виконання частини Робіт по виготовленню Проектної документації спеціалізовані проектні організації на умовах субпідряду. У разі залучення до виконання частини робіт спеціалістів або організацій на умовах субпідряду, ПІДРЯДНИК несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за їх дії та результат роботи як за свої власні.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором ПІДРЯДНИК і ЗАМОВНИК несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі та/або з порушенням строків виконання та/або з наявністю неякісно виконаних Робіт та/або будь-яке інше порушення Стороною умов цього Договору.
5.2. За порушення, визначених Календарним планом, строків виконання етапу Робіт ПІДРЯДНИК несе наступну відповідальність:
5.2.1. у випадку порушення строку виконання етапу Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості невиконаного в строк етапу Робіт.
5.2.2. у випадку порушення строку виконання етапу Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості невиконаного в строк етапу Робіт.
5.2.3. у випадку порушення строку виконання етапу Робіт більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості невиконаного в строк етапу Робіт. В такому випадку ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. Договір буде вважатись розірваним з моменту отримання ПІДРЯДНИКОМ повідомлення про розірвання цього Договору.
5.3. За несвоєчасне проведення розрахунків ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ що діяла в період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно перерахованої суми за кожний день такого прострочення.
5.4. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за якість виготовленої Проектної документації. В разі допущення ПІДРЯДНИКОМ невідповідностей і неточностей під час виготовлення Проектної документації, які в результаті проведення будівельно-монтажних робіт призвели до збільшення фактичної вартості таких Робіт більше ніж на 5 % від їх кошторисної вартості та/або якщо в результаті допущення невідповідностей і неточностей було придбано прилади та обладнання застосування яких неможливе через невідповідність технічних параметрів, ПІДРЯДНИК зобов’язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ усі збитки понесені останнім у зв’язку з допущенням ПІДРЯДНИКОМ таких невідповідностей і неточностей під час виготовлення Проектної документації.
5.5. Сторони домовились, що у разі розірвання ЗАМОВНИКОМ цього Договору в односторонньому порядку (пункти 4.2.3., 4.2.4. цього Договору) ЗАМОВНИК звільняється від обов’язку сплати ПІДРЯДНИКУ будь-яких санкцій, в тому числі від відшкодування упущеної вигоди.
5.6. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором.
5.7. Сторони досягли домовленості про те, що штрафи, передбачені п. 5.2 цього Договору є окремими штрафами та не поглинають один одного.
5.8. ПІДРЯДНИК несе договірну відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної.
5.9. В разі якщо ЗАМОВНИК втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини ПІДРЯДНИКА, останній зобов’язаний, на вимогу ЗАМОВНИКА, відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до ЗАМОВНИКА через використання такої податкової накладної. В такому разі ЗАМОВНИК має право утримати з наступних платежів на користь ПІДРЯДНИКА суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит.
5.10. Постачальник зобов’язаний належним чином скласти та надати ЗАМОВНИКУ податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством.
5.11. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, ПІДРЯДНИК зобов’язаний належним чином скласти та надати ЗАМОВНИКУ в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України.
5.12. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований ЗАМОВНИКОМ в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини ЗАМОВНИКА, останній зобов’язаний, на вимогу ПІДРЯДНИКА, відшкодувати ПІДРЯДНИКУ збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, ПІДРЯДНИК не направить ЗАМОВНИКУ письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, ПІДРЯДНИК позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно ЗАМОВНИК не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування.
5.13. ПІДРЯДНИК та ЗАМОВНИК несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України .
5.14. ПІДРЯДНИК та ЗАМОВНИК підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору).
5.15. Для надання інформації, необхідної для здійснення аудиторських процедур Сторони домовились використовувати наступні відомості Підрядника:
5.15.1. Поштова адреса, на яку направляється запит для здійснення аудиторських процедур: _________;
5.15.2. Контактна особа_____________;
5.15.3. Електронна адреса Контактної особи ____@__ ;
5.15.4.Телефон Контактної особи: ____;
5.16. При виконанні робіт на діючому об’єкті Замовника Підрядник зобов’язаний:
5.16.1. Впродовж всього часу виконання Робіт дотримуватися законів України та інших нормативних актів щодо охорони праці, протипожежної безпеки, захисту навколишнього середовища, промислової санітарії та виконувати всі положення природоохоронного законодавства та законодавства, пов’язаного з охороною здоров’я та охороною праці і нести повну відповідальність за їх дотримання. При виконанні Робіт Підрядник додержується вимог діючого законодавства з охорони праці та має забезпечити виконання цих вимог субпідрядником, якого він залучає до виконання будь-якої частини Робіт.
5.16.2. Виконувати обов’язки з належною професійністю та сумлінністю та має вжити всіх потрібних дій та запобіжних заходів, щоб гарантувати дотримання практики безпечного виконання Робіт, а також забезпечити, щоб людські життя та майно не перебували під загрозою, не були пошкоджені або знищені.
5.16.3. Зобов’язаний за власний рахунок надати своїм працівникам всі необхідні засоби індивідуального захисту, що відповідають визнаним стандартам, нормам безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на роботах та за професією, відповідно видів робіт, та забезпечить їх утримання в справному стані, а також їх використання у всіх передбачених випадках згідно вказівок, інструкцій та визнаної практики. В разі потреби Підрядник має за власний рахунок провести навчання свого персоналу щодо використання таких засобів індивідуального захисту.
5.16.4. Залучати до виконання Робіт тільки персонал, який в установленому порядку пройшов медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці і пожежної безпеки.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ
6.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.
6.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального та процесуального права України.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії форс-мажору, що включає в себе обставини непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк тощо).
7.2. У випадку, якщо Сторона підпала під дію форс-мажору, що вплинуло на можливість виконання нею своїх зобов’язань за цим Договором, строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини форс-мажору.
7.3. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена в порядку, визначеному чинним законодавством України.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе договірних зобов’язань.
8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою Сторін і стають дійсними за умови, якщо вони виконані в письмовій формі у вигляді додатків (специфікацій, додаткових угод, доповнень та ін.) та підписані Сторонами.
8.3. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
8.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження та/або поштової адреси та/або банківських реквізитів.
8.5. Договір складений українською мовою в двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.
8.6. ПІДРЯДНИК гарантує, що має всі необхідні ліцензії, а також іншу дозвільну документацію для виконання Робіт, передбачених цим Договором. У випадку зупинення дії дозвільної документації чи анулювання її в порядку установленому чинним законодавством України, ПІДРЯДНИК зобов’язаний зупинити виконання Робіт та повідомити про це Замовника у строк не пізніше 1 (одного) дня з моменту такого зупинення чи анулювання.
8.7. Замовник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств у відповідності до пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.
8.8. Підрядник підтверджує, що є платником єдиного податку.
8.9. Сторони підтверджують, що є платниками податку на додану вартість.
9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
9.1. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні додатки:
9.1.1. Додаток № 1 – «Завдання на розробку робочого проекту»;
9.1.2. Додаток № 2 – «Календарний план виконання робіт по виготовленню Робочого проекту»;
9.1.3. Додаток № 3 – «Кошторис».
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
|
|||||||||
6