Contract

П Р О Е К Т Д О Г О В О Р У

на виконання проектних робіт

м. Київ “    ”          2017 р.

Комунальне підприємство “Позняки-Інвест-УКБ” Дарницького району міста Києва (на- далі – Замовник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора

             , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і               (надалі - Виконавець), в особі               , який діє на підставі             , з другої сторони (разом надалі – Xxxxxxx), уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець приймає на себе зобов’язання з виконання робіт по проек- туванню                  . (Затверджувальна стадія -           ), (надалі – Проектні роботи), а Xxxxxxxx приймає на себе зобов’язання здійснити оплату за виконані Про- ектні роботи згідно з умовами цього Договору.

1.2. Проектні роботи виконуються на підставі завдання на проектування, діючих ДБН з пого- дженням проектно-кошторисної документації з Головним Управлінням містобудування, архіте- ктури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації та іншими ор- ганізаціями та установами відповідно до діючого законодавства.

1.3. Приймання та оцінка виконаних проектних робіт здійснюється згідно з вимогами завдання на проектування, вимогами погоджувальних організацій, що надали відповідні технічні умови та діючих ДБН.

1.4. Найменування робіт: Проектно-вишукувальні роботи.

1.5. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування ви- датків.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з кошторисами (пропозиціями) на Проектні роботи та Протоколом погодження дого- вірної ціни (Додаток 1, 2) ціна цього Договору становить      (            грн.

коп. у тому числі ПДВ 20% –      грн.

2.2. Вартість робіт по цьому Договору визначена відповідно до Кошторису - твердою договір- ною ціною на виконання проектно-кошторисних робіт та складена на підставі ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експе- ртизи проектної документації на будівництво» та Державних будівельних норм, що діють на даний час.

2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Xxxxxx.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Оплата проектно-вишукувальних робіт проводиться Замовником проміжними платежами за фактично виконані роботи та у відповідності п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, але не більше 85% загальної вартості договору. Остаточний розрахунок в розмірі 15% по Договору буде сплачений Замовником після отримання позитивного висновку комплексної державної ек- спертизи щодо кошторисної частини проектно-кошторисної документації.

3.2. Оплата робіт згідно з цим Договором, здійснюється Замовником на підставі підписаних За- мовником та Виконавцем Актів здачі-приймання виконаних робіт та протягом п’яти робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника від головного розпорядника бюдже- тних коштів згідно з підписаними Актами здачі-приймання виконаних робіт. Замовник сплачує вартість робіт за цим Договором шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Вико- навця.

3.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником коштів бюджетного призначен- ня на свій рахунок для фінансування даного об'єкту.

3.4. Джерело фінансування – бюджетні кошти. Фінансування здійснюється в межах асигнувань наданих головним розпорядником коштів. Зобов’язання Замовника стосовно виконання даної угоди виникають по факту надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

3.5. При незабезпеченості фінансування вартості робіт в поточному році порядок виконання умов договору переноситься на наступний рік в межах запланованого фінансування.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ І ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Строки виконання всіх стадій робіт у повному обсязі згідно п.1.1, 1.2 встановлюються До- говором, визначаються датою їх початку та закінчення:

початок –       2017 р.; закінчення –        2017 р.

Невід'ємною частиною договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором. При відсутності фінансування строки виконання договору подовжуються, вносяться зміни до кален- дарного графіку виконання та фінансування робіт.

4.2. Датою завершення Виконавцем робіт вважається прийняття Замовником готової проектно- кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи, згідно з накладною. Документація видається Замовнику в чотирьох примірниках в твердій копії (на папері) та на будь-якому електронному носії, при необхідності узгодивши тип програмного забезпечення, рекомендованого для використання Мінбудом України. Додаткові примірники документації, які видаються на прохання Замовника, оплачуються окремо.

4.3. Передача Замовнику проектно-кошторисної документації здійснюються згідно накладної та акту здачі-приймання.

4.4. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання проектно-кошторисної доку- ментації, зобов’язаний передати Виконавцю підписаний Замовником Акт здачі-приймання про- ектно-кошторисної документації або зауваження до такої документації, термін усунення яких, збоку Виконавця не повинен перевищувати 10 робочих днів.

4.5. У випадках, коли в процесі роботи виникає необхідність залучення спеціалізованих субпід- рядних проектних організацій Виконавець самостійно вирішує питання укладання договорів та несе відповідальність перед Замовником та іншими організаціями за якість, комплектність та відповідність ДБН розробленої субпідрядною проектною організацією проектно-кошторисної документації.

4.6. Змінюючи вихідні дані для виконання проектно-вишукувальних робіт Xxxxxxxx зо- бов’язаний у 5-ти денний термін письмово сповістити про це Xxxxxxxxx, надавши зміни до за- вдання на проектування або документ, який замінює його. У цьому випадку Xxxxxxx підпису- ють додаткову угоду до цього Договору, в якій визначаються зміни складу проекту та терміни виконання робіт, та розроблюється кошторис, яким визначається фактична вартість проектно- вишукувальних робіт.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язується:

5.1.1. Замовник зобов’язується своєчасно надати Виконавцеві якісні вихідні дані та технічні умови для виконання робіт. При несвоєчасному наданні Замовником вихідних даних для вико- нання робіт згідно умов цього Договору терміни закінчення робіт автоматично продовжуються на строк затримки та оформляються додатковою угодою.

5.1.2. Забезпечити доступ представникам Виконавця на територію та приміщення на об’єкті За- мовника з метою їх обстеження;

5.1.3. Здійснити своєчасне прийняття якісно виконаних Виконавцем робіт та їх оплату;

5.1.4. При виявленні недоліків у роботі, своєчасно інформувати про це Виконавця.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття закінченої проектно-кошторисної документації у разі вияв- лення недоліків, які виключають можливість її використання відповідно до мети, зазначеної у договорі, i не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою;

5.2.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, які виникли під час виконання проектно- вишукувальних робіт, що є наслідком допущених Виконавцем помилок, або виправити їх свої- ми силами, якщо інше не передбачено договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, ві- дшкодовуються Виконавцем у повному обсязі.

5.2.3. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Ви- конавцю виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

5.2.4. Інiцiювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування зби- тків за наявності істотних порушень Виконавцем умов договору.

5.2.5. Замовник, має право узгоджувати перелік субпідрядників, що залучаються Виконавцем, і відхиляти залучення фінансово неспроможних субпідрядників, та субпідрядників які здійсню- ють роботи не у відповідності до ДБН, ДСТУ, ТУ та нормативних актів, та не якісно.

5.2.6. Замовник може вимагати розірвання Договору за наступних обставин:

- відсутність коштів для фінансування проектно-вишукувальних робіт;

- виявленої недоцільності у виконані проектно-вишукувальних робіт, з обставин неперебо- рної сили, тощо;

- банкрутство Виконавця;

- відставання від графіку виконання проектно-вишукувальних робіт з вини Виконавця бі- льше двох неділь;

5.3. Обов’язки Виконавця:

5.3.1 Виконавець зобов’язується виконати роботи в строк, згідно Календарного плану за умови своєчасного отримання вихідних даних і технічних умов згідно Завдання на проектування. 5.3.2.Виконавець зобов’язаний виконати проектно-вишукувальні роботи згідно з вимогами за- вдання на проектування та державних будівельних норм і правил у встановлені графіком вико- нання робіт строки і передати їх Замовнику.

5.3.3. Узгодити з Замовником тип обладнання, матеріали та конструкції, які будуть використо- вуватись при проектуванні;

5.3.4. За письмовою вимогою Замовника усувати за власний рахунок недоліки, які виникли в процесі проектно-вишукувальних робот з виготовлення проектно-кошторисної документації з вини Виконавця, про що складається відповідний акт.

5.3.5. Виконавець, бере участь у погоджені проектно-кошторисної документації з організаціями, що надали технічні умови на проектування, відповідно до діючого законодавства.

5.3.6. Усунути за свій рахунок допущені з його вини всі недоліки у проектно-кошторисної до- кументації, які будуть виявлені Замовником при її прийнятті, з узгодженням строків внесення виправлень.

5.3.7. При звернені Замовника до Виконавця щодо здійснення змін в проектному рішенні, останній не пізніше 10 – денного терміну, вносить та надає такі зміни, з включенням їх до кош- торису.

5.3.8. Виконавець зобов’язаний передати Замовнику готову проектно-кошторисну документа- цію в твердій копії (на папері) та на будь-якому електронному носії, при необхідності узгодив- ши тип програмного забезпечення, рекомендованого для використання Мінбудом України.

5.4. Права Виконавця:

5.4.1. Отримати доступ своїх представників на територію та приміщення об’єкта Замовника з метою їх обстеження, всю необхідну інформацію, що стосується об’єкта та вихідні данні для виконання проектно-вишукувальних робіт від Замовника;

5.4.2. Вчасно отримати оплату за виконану роботу за даним Договором.

5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірва- ти цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 календарних днів.

5.4.4. Виконавець має право залучати до виконання проектно-вишукувальних робіт субпідряд- ників, при цьому Виконавець зобов'язаний виконати не менше 60 відсотків робіт за договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку, якщо одна із сторін за цим договором зазнає збитків внаслідок винних дій (без- діяльності) іншої сторони, остання повинна відшкодувати завдані її діями (бездіяльністю) збит- ки у повному обсязі.

6.2. За несвоєчасне виконання робіт, Виконавець сплачує штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, (що діяла у цей період) від вартості робіт, за кожний день прострочення, але не бі- льше 20% від вартості робіт.

6.3. У випадку, якщо Xxxxxxxxxx не мав можливості виконати роботи внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником своїх договірних обов'язків, останній звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань.

6.4. У випадку несвоєчасної оплати робіт, згідно цього договору Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, (що діяла у цей період) від вартості несплаче- них коштів за кожний день прострочення, але не більше 20% від вартості робіт.

6.5. Виплата санкцій та відшкодування збитків не звільнює сторони від виконання договірних зобов'язань.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобо- в'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епі- демія, епізоотія, війна тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин не- переборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7.5. Після одержання повідомлення Xxxxxxx повинні негайно провести збори з метою пошуків можливостей усунення або послаблення дії обставин непереборної сили та визначення альтер- нативних шляхів виконання обов’язків.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Для вирішення розбіжностей, з яких Xxxxxxx не дійшли згоди, за взаємною домовленістю вони можуть залучати професійних експертів з ві- дшкодуванням витрат за здійснення ними послуг.

8.2. Сторони докладають зусиль для того, щоб всі спори, розходження або претензії, які вини- кають із даного Договору або у зв’язку з ним, були урегульовані шляхом переговорів. У випа- дку, коли Xxxxxxx не прийдуть до згоди шляхом переговорів, спор передається для розв’язання до відповідного господарського суду згідно діючого законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Xxxxxxxxx і діє до повного вико- нання робіт по даному Договору відповідно графіку виконання проектно-вишукувальних робіт та фінансування, а саме з   . .2017р. до 2017р.

9.2. Розірвання даного Договору може бути здійснено кожною із Сторін за умови невиконання або незалежного виконання другою Стороною своїх обов’язків по даному Договору. Про розір- вання даного Договору другій Стороні треба довести до відома в письмовій формі не менше ніж за п’ять діб до передбаченої дати розірвання Договору. Розірвання Договору не звільняє Xxxxxxx від своїх обов’язків, щодо виконаних об’ємів робіт на момент розірвання Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Умови даного Договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових письмових угод, які є його невід`ємною частиною.

10.2. Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, що мають одна- кову юридичну силу, з котрих один зберігається у Замовника, а другий — у Виконавця.

10.3. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без поперед- ньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов`язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або оплати податків, ін- ших обов`язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке ре- гулює зобов`язання Сторін Договору.

10.4. У разі зміни банківських, поштових реквізитів, форми власності, а також зміни в системі оподаткування, Сторона, у якої сталися ці зміни. Протягом 10 (десяти) днів з дня настання цих змін зобов’язана повідомити про це іншу Сторону. За порушення цієї умови винна сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Протокол погодження договірної ціни.

2. Кошториси на проектно-вишукувальні роботи.

3. Графік виконання проектно-вишукувальних робіт.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник	Виконавець
КП “Позняки-Інвест-УКБ” Дарницького району м. Києва.
02096, м. Київ, вул. Ялтинська , 14 Код ЄДРПОУ 31723240 ІПН № 317232426512, МФО 820019 Р/р 35441101048514, … в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва. Тел. (000) 000-00-00