Contract

Д о г о в ір № <А0ї

Монтаж димохідної труби в теплогенераторній Орининської ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Оринин К ам’янець-Подільського району Хмельницької області

м. Кам’янець-Подільський «10» жовтня 2017 р.

Відділ освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області, в особі начальника Пронозюк Xxxxx Xxxxxxxxxx, що діє на підставі Положення (далі - «Замовник») з однієї сторони

Та Товариство з обмеженою відповідальністю «Газбудсервіс», в особі директора Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx що діє на підставі Статуту з другої сторони (далі - «Підрядник»), разом названі у подальшому «Сторони», уклали цей договір про виконання ремонтно-будівельник робіт (далі -

«Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Замовник доручає, а Підрядник, в межах Договірної ціни та кошторисної документації, виконує монтаж димохідної труби в теплогенераторній Орининської ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Оринин К ам ’янець-Подільського району Хмельницької області власними або, після погодження із Замовником, залученими силами та засобами всі передбачені Договором Роботи на Об’єкті, забезпечує необхідну якість Робіт у відповідності до ДБН, ДСТУ, БНіП та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки Замовнику з передачею всієї виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації О б’єкту, а Замовник зобов’язується передати Підряднику фронт робіт, затверджену кошторисну документацію, прийняти та оплатити Роботи.

2. У разі внесення змін до кошторисної документації до предмета цього договору можуть вноситись зміни.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

1. Договірна ціна за цим Договором складає: 149999,36 гривень (сто сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 36 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 24999,89 грн. та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.

2. Аванс за цим Договором сплачується (підкреслити та закреслити) та складає 30% від ціни договору, що складає 45000 гривень (сорок п ’ять тисяч гривень 00 коп).

3. На виконання всіх Робіт, що є предметом цього Договору, Підрядником (якщо інше не встановлено Сторонами) складається кошторисна документація, яка є невід’ємною частиною Договору.

4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових

робіт, не врахованих кошторисною документацією, Підрядник зобов'язаний протягом З (трьох) робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

5. Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються Замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт

. не було потреби або у випадку, коли розробником кошторисної документації був Підрядник.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖ ІВ

1. Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне фінансування Робіт та розрахунки із Підрядником за виконані Роботи.

2. Аванс, якщо такий був передбачений Договором, сплачується Замовником в розумні строки

після підписання Договору. У випадку, якщо за час з моменту підписання Договору до сплати

• авансу відбулося зростання цін на ресурси та послуги, або склалися інші обставини, що унеможливлюють виконання Договору, Підрядник зобов’язаний повернути отриманий аванс у

повному обсязі на поточний рахунок Замовника упродовж 2 (двох) банківських днів. Повернення авансу означає припинення договору та не вимагає вчинення Сторонами

• додаткового правочину.

3. Замовник здійснює оплату Підряднику за виконані Роботи протягом місяця з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (Акт).

4. Для оплати виконаних Робіт Підрядник передає Замовнику: Акт, підписаний уповноваженими представниками Сторін; кошторисну документацію.

5. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-отримувача платежу.

4. М АТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Поставка на О б’єкт матеріалів, необхідних для виконання Робіт, здійснюється Підрядником, якщо інше не буде передбачено письмовою домовленістю Сторін.

2. Підрядник несе повну відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів.

3. Замовник зобов’язується забезпечити можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу працівників Підрядника на територію Об’єкта для виконання Робіт за цим Договором.

4. При виконанні робіт Підрядник несе повну відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства України про охорону праці та правил пожежної безпеки, а також на Підрядника покладається ризик випадкового знищення чи пошкодження майна/речі при виконанні Підрядником робіт передбачених цим договором.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ

1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання Робіт упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від Замовника авансу, якщо такий був передбачений Договором, або в інший, погоджений із Замовником строк.

2. Підрядник забезпечує виконання Робіт у відповідності з затвердженою кошторисною документацією та будівельними нормами та правилами, діючими на території України.

3. Роботи повинні бути виконані не пізніше як упродовж 3 (трьох) місяців з моменту початку дії Договору, якщо інше не встановлено Календарним графіком.

4. Якщо виконані Роботи не відповідають умовам Договору, діючим нормам і правилам, проектній документації, загальнообов’язковим положенням діючого законодавства, а також рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, вимогам і технічним умовам державних органів, або якщо дефекти або недоліки виявлені в період виконання робіт, Замовник зобов’язаний викликати представника Підрядника для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів або недоліків та строків їх усунення.

5. Комісією у складі уповноважених представників Замовника і Підрядника складається дефектний акт, відповідно до якого роботи переробляються Підрядником в узгоджені Сторонами строки.

6. Підрядник зобов’язаний негайно письмово інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання Робіт з вини Замовника, або з інших причин, незалежних від Підрядника, а також:

про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості та придатності результату Робіт;

про наявність будь-яких інших обставин, які не залежать від Підрядника і в той же час,

загрожують якості або придатності результату Робіт.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА М АТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та вимогам цього договору.

2

7

2. У випадку виконання прихованих робіт Підрядник завчасно запрошує представника Замовника для складання відповідного акту. Відсутність акту про приховані роботи дає підставу Замовнику для виключення відповідних складових з проектно-кошторисної документації.

3. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Підрядник для

виконання робіт встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну.

4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів.

7. ГАРАНТІЇ

1. Підрядник гарантує належний експлуатаційний стан виконаних Робіт протягом 3 (трьох) років, або на строк, який встановлений чинним законодавством України щодо Робіт. Строк починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі виконаних Робіт.

2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено Замовником або залученими ним третіми особами.

3. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

4. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених

роботах (об'єкті будівництва) і змонтованих конструкціях він письмово повідомляє про них Підрядника.

5. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право протягом 30- ти календарних днів, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику.

6. Підрядник зобов’язаний протягом одного місяця (якщо інше не погоджено з Замовником) з дня отримання письмового повідомлення від Замовника про виявлення недоліків та дефектів, усунути ці недоліки.

7. Підрядник не несе відповідальності за будь-які недоліки та/або дефекти, що були виявлені по закінченню гарантійного строку передбаченим п. 8.1. цього Договору.

8. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

10. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

8. ПРАВА ТА ОБО В’ЯЗКИ СТОРІН

1. Замовник має право:

8.1.1. відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

8.1.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника) контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

З

8.1.3. делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи.

8.1.4. вносити за погодженням Підрядника зміни у кошторисну документацію до початку Робіт або

під час їх виконання;

8.1.5. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;

8.1.6. відмовитися від Договору та. вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не

розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим договором, стає неможливим;

8.1-.7. відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши

Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

8.1.8. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

8.1.9. вимагати відшкодування завданих збитків, зумовлених порушенням Договору.

2. .З..а..м...о...в..н..и...к...з..о...б..о...в. ’язаний:

8.2.1. надати Підряднику фронт робіт;

8.2.2. передати Підряднику вихідні дані, необхідні для розроблення кошторисної документації;

8.2.3. сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим договором, у виконанні робіт;

8.2.4. прийняти в установленому Договором порядку та оплатити виконані роботи;

8.2.5. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

3. Підрядник має право:

8.3.1. залучати за згодою Замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників);

8.3.2. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

8.3.3. на відшкодування завданих збитків відповідно до законодавства та цього Договору.

4. Підрядник зобов’язується:

8.4.1. суворо дотримуватись технології виконання робіт, яка забезпечує якість робіт, а також дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході виконання робіт;

8.4.2. у випадках, встановлених цим Договором, своєчасно усувати виявлені недоліки та дефекти;

8.4.3. своєчасно виконати та здати Роботи, у строки визначені цим Договором.

8.4.4. виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені цим договором строки Роботи відповідно до проектно-кошторисної документації;

8.4.5. одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

8.4.6. передати Замовнику на затвердження в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, якщо забезпечення проектною документацією покладено на Підрядника;

8.4.7. повернути аванс у випадках, передбачених п. 4.2 Договору;

8.4.8. дотримуватись Календарного графіку;

8.4.9. вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

8.4.10. здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника;

8.4.11. своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

8.4.12. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені Роботи;

8.4.13. вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

8.4.14. забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього договору;

8.4.15. координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо до виконання робіт залучались субпідрядні організації

8.4.16. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з вини Підрядника;

8.4.17. відшкодувати відповідно до законодавства та цього договору завдані Замовнику збитки;

8.4.18. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України та Договору. Якщо під час виконання Підрядником робіт, передбачених цим Договором, буде завдано шкоди здоров’ю чи майну третім особам із вини Підрядника, внаслідок недотримання Підрядником умов Договору чи порядку виконання робіт, а також внаслідок його бездіяльності щодо ліквідації обставин, що могли б завдати будь-яку шкоду третім особам, така шкода відшкодовується Підрядником особі, якій завдано шкоди, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних Робіт на Об'єкті до їх передачі Замовнику.

3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (стихійне лихо, військові конфлікти, рішення уряду та органів місцевого самоврядування тощо). Факт наявності таких обставин підтверджується відповідними компетентними органами. При цьому Сторона, яка не може виконати свої обов’язки через виникнення таких обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення. Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилатися на ці обставини у подальшому.

4. Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов’язань по

Договору на строк дії таких обставин.

5. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3 (трьох) місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані Роботи.

6. Виконання зобов’язання за цим договором забезпечується штрафною неустойкою передбаченою ч.2 ст. 549 ЦК України, а саме: за невиконання умов цього договору на Підрядника покладається штраф у розмірі 25% від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Сума штрафної неустойки може бути іншою, якщо така неустойка передбачена чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ

1. Усі викликані цим Договором і пов’язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.

2. В разі недосягнення згоди, спори та розбіжності передаються на вирішення до суду.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових правочинів про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід’ємною частиною Договору.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

1. Термін дії цього Договору до 31 грудня 2017 року. Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін або після сплати Замовником авансу, якщо такий був

5

передбачений Договором, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання Робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

3. ' Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір чи Календарний графік в разі:

12.3.1. виникнення обставин непереборної сили;

12.3.2. невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт);

12.3.3. внесення змін до проектно-кошторисної документації;

12.3.4. дій третіх осіб* що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

12.3.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта).

4. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

13. ІНШ І УМОВИ

1. З моменту підписання цього Договору всі раніше укладені угоди, домовленості та листування Сторін з питань, обумовленим цим Договором, втрачають юридичну силу.

2. Умови цього договору є публічними та не складають комерційної таємниці жодної зі Сторін.

3. Цей Договір складено в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної з Сторін.

4. На момент укладення цього Договору, Сторони досягли згоди із усіх його істотних умов. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

5. Якщо протягом виконання цього договору між сторонами виникнуть обставини, які не передбачені даним договором, такі обставини регулюються відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством України.

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТзОВ «Газбудсервіс»

ЄДРПОУ-31288445

р/р 2600470854; АБ «Укргазбанк» МФО 320478

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ЗАМ ОВНИК:

Відділ освіти К ам ’янець-П одільської районної держ авної адміністрації Х м ельницької області

код за ЄДРПОУ 39751804

юридична адреса: Україна, 32319, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район,

ІПН:312884422094 с.Мукша Китайгородська, вул.Xxxxxxxxx, ЗО

фактична адреса: Україна, 32300, Хмельницька

Юридична адреса:

32376 вул. Будівельників, 4 с. Панівці, Кам’янець-Подільський р-н., Хмельницька обл..

Поштова адреса:

32306 пров. Будівельників, 4 с. Цибулівка, Кам’янець-Подільський р-н., Хмельницька обл..

Тел./факс (03849)3-89-42

область, м.Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок,6,

РФ в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013