Contract
Договір підряду на проведення проектно-пошукових робіт
м. “ ” 20 р.
,
(повне найменування юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі , який діє на підставі
(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)
, (далі — Замовник) з однієї сторони, та
(Статуту, Положення, іншого документа)
,
(повне найменування юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ,
(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)
який діє на підставі ,
(Статуту, Положення, іншого документа)
(далі — Підрядник) з другої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір підряду на проведення проектно-пошукових робіт (надалі — Договір) про таке:
1. Предмет Договору
1.1. За завданням Замовника Підрядник зобов’язується виконати передбачені Договором роботи, а Замовник зобов’язується прийняти результат робіт й оплатити виконану роботу.
1.2. Під роботами, передбаченими п. 1.1 Договору мають на увазі:
(зазначити вид та інші характеристики робіт, необхідні для їх однозначної ідентифікації при тлумаченні змісту договору)
(далі Роботи).
1.3. За результатами проведення передбачених Договором Робіт, Підрядник передає Замовнику
(вказати вид замовленої проектної документації або документації, що містить результати проведення пошукових робіт)
2. Порядок виконання робіт та оформлення її результатів
2.1. Замовник зобов’язаний у розумний строк вчинити дії, необхідні для початку виконання Робіт Підрядником, зокрема, передати завдання на проектування, інші вихідні дані.
2.2. Підрядник виконує Роботи своїми засобами та своїми працівниками, з урахуванням винятків, встановлених цим Договором та додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами.
2.3. Підрядник має право залучати до
(за згодою або без згоди Замовника)
виконання Робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.
2.4. Підрядник зобов’язаний виконувати роботу з дотриманням умов та вимог, установлених Договором, додатковими угодами та іншими додатками до нього, що є його невід’ємними частинами, та вимог, установлених чинним законодавствам України, зокрема щодо порядку оформлення проектної, проектно-кошторисної
документації та документації, яка фіксує результати проведення Робіт відповідного виду.
2.5. Підрядник виконує передбачені Договором Роботи та передає їх результати протягом
(зазначити строк чи термін, якщо потрібно поетапно, з вказівкою на момент початку відліку строку)
2.6. Замовник має право у будь-який час перевірити хід та якість виконання Робіт, не втручаюсь при цьому у господарську діяльність Підрядника.
2.7. Кінцевий строк виконання Робіт за Договором: .
3. Якість виконання робіт та оформлення результатів їх проведення
3.1. Якість виконання Підрядником передбачених цим Договором Робіт має відповідати умовам та вимогам Договору, додаткових угод та інших додатків до нього, що є його невід’ємними частинами, вимогам чинного законодавства України та іншими вимогам, що звично ставляться до такого виду робіт.
3.2. Якість змістовного наповнення та оформлення результатів проведення передбачених Договором Робіт має відповідати умовам та вимогам Договору, додаткових угод та інших додатків до нього, що є його невід’ємними частинами, вимогам чинного законодавства України, зокрема, щодо порядку оформлення проектної, проектно-кошторисної документації або документації, яка фіксує результати проведення Робіт відповідного виду.
4. Порядок передання-приймання результату робіт
4.1. Після завершення Робіт Підрядник зобов’язаний у розумний строк поінформувати Замовника про готовність до передання йому результатів Робіт.
4.2. У випадках передбачених чинним законодавством України, результати робіт можуть попередньо піддаватися державній експертизі та іншим публічним процедурам тощо. Приймання-передання результатів Робіт у таких випадках здійснюється за наявності відповідних позитивних висновків тощо.
4.3. Передання-приймання результатів Робіт за Договором здійснюється шляхом передання Підрядником Замовнику результатів виконаних ним Робіт, що змістовно та оформленням відповідають умовам та вимогам Договору, додаткових угод та інших додатків до нього, що є його невід’ємними частинами та вимогам чинного законодавства України, зокрема щодо порядку оформлення проектної, проектно- кошторисної документації або документації, яка фіксує результати проведення пошукових робіт відповідного виду.
4.4. Передання-прийняття результатів Робіт оформлюється Актом приймання- передачі, що посвідчується уповноваженими представниками Сторін, та у необхідних випадах — з оформленням інших документів, що мають супроводжувати порядок передання результатів Робіт від Підрядника Замовнику.
4.5. Підрядник вважається таким, що виконав Роботи з моменту прийняття Замовником результатів Робіт, що підтверджується посвідченням Акту приймання- передачі результатів Роботи без зауважень до якості та вказівки на інші недоліки та побажань щодо доопрацювання.
4.6. У випадку виявлення під час передання-приймання результатів Робіт відступу від вимог якості чи інших недоліків, Підрядник зобов’язаний їх усунути за власний рахунок та повторно пред’явити Замовнику результати Робіт у розумний строк у загальному порядку.
4.7. До недоліків належать:
.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Підрядник має право:
5.1.1 Замовника залучати до виконання Робіт інших
(за згодою або без згоди)
осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи;
5.1.2 вимагати прийняття результату Робіт та оплати виконаних Робіт у порядку, розміру та строки передбачені Договором та додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами;
5.1.3 на притримання результату Робіт у випадку не сплати Замовником встановленої ціни або іншої суми, належної Підряднику у зв’язку з виконанням Договору;
5.1.4 на здійснення інших своїх прав, встановлених Договором, додатковими угодами (додатками, специфікаціями тощо) до Договору, що є його невід’ємними частинами та чинним законодавством України.
5.2. Підрядник зобов’язаний:
5.2.1 у строк та згідно умов та вимог Договору, додаткових угод та інших додатків до нього, що є його невід’ємними частинами, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що звично ставляться до такого виду роботи, виконати передбачені Договором Роботи та передати належно оформлений її результат Замовнику;
5.2.2 погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності — також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5.2.3 не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;
5.2.4 гарантувати Замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання Робіт на основі підготовленої за договором проектно- кошторисної документації;
5.2.5 виконувати інші обов’язки, встановлені Договором, додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами та чинним законодавством України.
5.3. Замовник має право:
5.3.1 вимагати виконання Робіт та досягнення їх результату у відповідності до строків, порядку та інших умов і вимог, установлених Договором, додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що звично ставляться до Роботи та результату Роботи такого виду;
5.3.2 вимагати передання належно оформлених результатів Робіт відповідно до умов та вимог Договору, додаткових угод та інших додатків до нього, що є його невід’ємними частинами та вимог чинного законодавства України, зокрема щодо порядку оформлення проектної, проектно-кошторисної документації або документації, яка фіксує результати проведення Робіт відповідного виду;
5.3.3 вимагати розірвання Договору або відмовитися від Договору на підставах та у порядку, установлених Договором, додатковими угодами до нього, що є його невід’ємними частинами та чинним законодавством України;
5.3.4 у разі виявлення істотних недоліків у результатах Робіт Замовник має право вимагати від Підрядника усунення таких недоліків у денний строк і лише після цього підписати Акт приймання-передачі;
5.3.5 до істотних недоліків належать:
.
5.3.6 на здійснення інших своїх прав, установлених Договором, додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами та чинним законодавством України.
5.4. Замовник зобов’язаний:
5.4.1 у розумний строк вчинити дії, необхідні для початку виконання Робіт Підрядником, зокрема, передати завдання на проектування, інші вихідні дані;
5.4.2 у розумний строк з дня повідомлення Підрядником про завершення виконання Робіт, прийняти належно оформлений результат виконаної Роботи у поряду передбаченому Договором та додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами;
5.4.3 оплатити виконану Роботу у порядку, розміру та строки передбачені цим Договором та додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід’ємними частинами;
5.4.4 використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від Підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно- кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;
5.4.5 надавати послуги Підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;
5.4.6 брати участь разом з Підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5.4.7 відшкодувати Підрядникові додаткові витрати, пов’язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від Підрядника;
5.4.8 залучити Підрядника до участі у справі за позовом, пред’явленим до Замовника іншою особою у зв’язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт;
5.4.9 до виконання інших своїх обов’язків, встановлених Договором, додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до Договору, що є його невід’ємними частинами та чинним законодавством України.
6. Ціна Договору та порядок розрахунків
6.1. Вартість Робіт за Договором становить:
грн (з ПДВ, без ПДВ)
(зазначити грошову суму цифрами та прописом)
6.2. Підрядник має право на оплату у випадку прийняття Замовником належно оформлених результатів проведення Робіт, передбачених Договором.
6.3. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування установленої у п. 6.1 Договору суми на банківський рахунок Підрядника у денний строк з дня
(кількість днів)
.
(зазначити юридичний факт, з дня виникнення якого почнеться перебіг строку)
6.4. У ході виконання Робіт Сторони можуть домовитися про часткову оплату вже виконаних Робіт.
7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору винувата Сторона підлягає цивільно-правовій відповідальності у порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України.
7.2. У випадку порушення строків виконання Роботи та передання належно оформлених її результатів, Підрядник сплачує Замовнику неустойку у формі пені за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаної роботи.
7.3. За порушення строку оплати виконаних Робіт, Замовник сплачує Підряднику неустойку у формі пені за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ України від вартості виконаних та неоплачених Робіт.
7.4. Сплата неустойки не звільняє винувату Сторону від виконання своїх договірних обов’язків у натурі та усунення порушень за винятками, передбаченими чинним законодавством України.
7.5. Сторони звільняються від відповідальності при настанні загальновизнаних обставин непереборної сили, що виникли незалежно від волі та бажання Сторін і яких неможливо було передбачити та уникнути. Підтвердженням існування обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.
8. Врегулювання спорів між Сторонами
8.1. Вирішення спорів та суперечок Сторін, пов’язаних з виконанням умов цього Договору, у претензійному порядку не є обов’язковим й застосовується за бажанням Сторін.
8.2. У випадку не бажання Сторін застосовувати процедуру досудового врегулювання або не досягнення згоди в результаті застосування такої процедури, вирішення спорів та суперечок між Сторонами здійснюється у судовому порядку на підставах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9. Інші умови Договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Після цього всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають силу.
9.2. Усі додаткові угоди, додатки, кошторис тощо, оформлені письмово та підписані повноваженими представниками Сторін, є невід’ємними частинами Договору.
9.3. Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної зі Сторін.
9.4. Положення Договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню однією зі Сторін без згоди іншої Сторони за винятками, передбаченим чинним законодавством України
9.5. Кожна зі Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.
9.6. При зміні адреси, реквізитів, статусу платника податків тощо Сторони повинні в розумний строк поінформувати про такі зміни іншу Сторону.
10. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Замовник: Підрядник:
підпис підпис
м.п. м.п.