Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, в особі начальника управління Петрука Ярослава Борисовича, який діє на підставі Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської...

Додаток 5 до Оголошення

від 25.02.2020 р.

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ___ (ПРОЕКТ)

м. Нетішин _____________ 2019 р.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, в особі начальника управління Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, який діє на підставі Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради затвердженого рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 25.03.2016 № 8/284 (у редакції рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 02.03.2018 № 39/2300), що надалі іменується «Замовник», з однієї сторони, та

_______________________________, що ___ платником ПДВ на загальних підставах, що іменується надалі «Підрядник», в особі _____________________________________, який діє на підставі _____________, з другої сторони, які спільно за текстом цього Договору підряду надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір підряду (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов’язання своїми силами та засобами, в порядку та на умовах визначених даним Договором, виконати та здати в установлений строк роботи по об’єкту: «Будівництво парку у районі між вул.Набережна, вул.Будівельникв та просп.Незалежності у м.Нетішин Хмельницької області» (далі – Роботи) (ДК 021:2015: 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів ).

1.2. Замовник приймає від Підрядника закінчені Роботи та оплачує їх у відповідності з умовами даного Договору.

1.3. Роботи проводяться у відповідності до затвердженої проектної документації.

1.4. Зазначені у п.1.1. види робіт проводяться у терміни відповідно до проведених торгів та визначені Календарним графіком виконання робіт.

1.5. Обсяги виконання Робіт можуть бути змінені Замовником залежно від реального фінансування видатків, шляхом внесення відповідних змін до даного Договору.

2. ЦІНА РОБІТ

2.1. Вартість робіт (договірна ціна) даного Договору визначена за результатами процедури відкритих торгів (номер тендера в центральній базі даних електронної системи закупівель «Prozorro» _______________________) становить ____________грн. ____ коп. (_________________________________ грн. ___коп.) в тому числі ПДВ 20 % ______________грн. ____ коп. (___________________ грн. ___ коп.).

Договірна ціна за Договором є динамічною та підлягає зміні виключно за погодженням Сторін.

2.2 Договірна ціна Робіт, яка передбачена цим Договором, розрахована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (із змінами та доповненнями) та може уточнюватися в процесі виконання робіт у випадках якщо:

- в процесі будівництва змінюються обсяги робіт та вартісні показники;

- виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;

- змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт.

2.3. Роботи, передбачені цим Договором, виконуються з матеріалів Підрядника.

2.4 За необхідності залучення відрядного персоналу витрати на відрядження носять компенсаційний характер і включаються в договірну ціну згідно з доданим розрахунком, виконаним відповідно чинного законодавства. Відшкодування витрат Замовником провадиться за умови надання копій підтверджуючих документів Підрядника про понесені витрати (копії вартості проїзду, вартості проживання, наказу про відрядження, тощо).

3. Джерела та порядок фінансування робіт

3.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx – _______________________________________.

3.2. Замовник забезпечує оплату Робіт за цим Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

3.3. Розрахунки за виконані Роботи проводяться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Бюджетні зобов’язання за Договором виникають лише у разі наявного бюджетного фінансування в межах фактичних надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету (ст.23, 48 Бюджетного Кодексу України).

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата вартості виконаних Робіт, що передбачені п 1.1 Договору, проводиться шляхом застосування проміжних платежів та кінцевого розрахунку на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, підписаних Сторонами, з обов’язковим попереднім погодженням із службою технічного нагляду, при умові надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника. У разі здійснення попередньої оплати Робіт, Сторони керуються вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

4.2. У разі затримки фінансування та/або здійснення платежів не з вини Замовника штрафні санкції до Замовника не застосовуються. У разі виникнення обставин, що перешкоджають своєчасній оплаті робіт, Замовник письмово повідомляє про це Підрядника.

4.3. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються в межах бюджетних асигнувань встановлених кошторисом.

Бюджетні фінансові зобов’язання та платежі за спеціальним фондом здійснюються виключно в межах фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Розрахунки за Роботи здійснюються у національній валюті України в межах бюджетних призначень Замовника.

За наявності відповідного бюджетного призначення у Замовника виникають зобов’язання за Договором.

При відсутності бюджетних призначень платіжні зобов’язання у Замовника по Договору відсутні. Оплата по Договору здійснюється Замовником при наявності виділених асигнувань.

4.4. Проміжні платежі за виконанні Роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною.

4.5. Кінцевий розрахунок здійснюється після передачі виконавчої документації.

4.6. В разі зменшення кошторисних призначень Замовника на фінансування даних робіт Замовник і Підрядник мають право вносити зміни до даного договору шляхом підписання додаткових угод, в яких зазначається обсяг реального фінансування Робіт.

4.7 При розрахунках за виконані роботи витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником за фактичними витратами в межах суми, передбаченої договором, але не більше норми трудовитрат, визначених «Актами приймання будівельних робіт» за звітний період. Витрати на відрядження компенсуються на підставі бухгалтерської довідки, підписаної керівником, головним бухгалтером і завіреної печаткою Підрядника. Розмір добових встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами та доповненнями).

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Роботи, передбачені цим Договором, виконуються в строки, визначені в Календарному графіку виконання робіт, з правом дострокового виконання.

5.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені за погодженням із Замовником з внесенням відповідних змін у договір.

5.3. Терміни виконання Робіт і передачі їх Замовнику можуть переноситись на час дії обставин, що не залежать від волі і дій Xxxxxx (наприклад, обставин непереборної сили), із врахуванням часу, який буде потрібен для відновлення Робіт. Можливе їх перенесення на більш сприятливий час (за умови обов'язкового погодження цього із Замовником).

5.4. Підрядник протягом 3 (трьох) днів після закінчення певного обсягу Робіт надає Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в на перевірку до визначеної Замовником Служби технічного нагляду для здійснення технічного нагляду і контролю за проведенням, якістю, вартістю та обсягом виконання Робіт.

5.5. Підрядник направляє Замовнику перевірений та підписаний Службою технічного нагляду Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 в 3 (трьох) примірниках (два примірники Xxxxxxxxx, один примірник Підряднику) до 24 числа поточного місяця, які Замовник зобов’язаний підписати і направити Підряднику один примірник акту або надати вмотивовану відмову від підписання акту.

Витрати на матеріально-технічні ресурси, інші витрати Підрядник підтверджує відповідними первинними документами (копії видаткових накладних, калькуляції на виготовлення виробів та конструкцій, копії товарно-транспортних накладних на транспортування ТМЦ, маршрутні листи щодо експлуатації будівельних машин та механізмів, копії договорів оренди на будівельну техніку і документи, що підтверджують оплату за надані послуги) за підписом відповідальної особи, скріплені печаткою, які Підрядник зобов’язаний надати до Акту приймання виконання будівельних робіт за формою №КБ-2в.

5.6. У випадку вмотивованої відмови Замовника від підписання акта, Сторони складають двосторонній акт з переліком встановлених недоліків та необхідних доопрацювань, які виконуються за рахунок Підрядника. В акті зазначаються строки усунення недоліків.

5.7. Всі роботи по Об’єкту повинні бути виконані та передані Замовнику згідно Календарного графіку виконання робіт, при умові дотримання умов Договору.

5.8. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки Сторони переглядають зазначені строки.

Рішення про перегляд строків оформлюється Додатковою угодою про внесення змін до цього Договору з одночасним внесенням змін до Календарного графіку виконання робіт.

5.9. Підрядник, за необхідності, узгоджує з відповідними органами державного нагляду порядок проведення робіт на Об'єкті, забезпечує суворе дотримання цього порядку під час виконання робіт і при здачі Об'єкта.

6. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

6.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників на умовах Договору, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядників на виконання тих видів робіт, на які у Підрядника відсутня ліцензія.

6.2. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

6.2.1. мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

6.2.2. мати фахівців з досвідом виконання аналогічних робіт;

6.2.3. мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо.

6.3. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником лише за умови їх письмового погодження із Замовником.

6.4. Підрядник при укладенні договорів із субпідрядними організаціями покладає на залучені субпідрядні організації зобов’язання щодо дотримання ними при виконанні робіт чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства, а також відповідальність за порушення субпідрядними організаціями вимог цих нормативно-правових актів, правил тощо. При виконанні робіт субпідрядниками не можуть використовуватися матеріальні ресурси, та виконуватися роботи, які виконуються субпідрядниками у способи, що загрожують життю та здоров’ю людей, чи призводять до порушення екологічних, протипожежних, санітарних правил, правил щодо охорони праці та інших, встановлених законодавством України вимог.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

7.1. Підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт згідно з Календарним графіком виконання робіт.

7.2. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику проєкт виконання робіт (ПВР), відповідно до пункту 5.3 ДБН А.3.1-3-2016 «Організація будівельного виробництва».

7.3. Підрядник зобов’язаний у письмовому вигляді повідомляти Замовника у випадку, якщо сповільнення виконання робіт порівняно з графіком буде становити більше 5 (п’яти) календарних днів. Якщо порушення строків виконання робіт виникло з вини Підрядника, останній одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт зобов’язаний розробити заходи з усунення затримання виконання робіт.

7.4. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про виникнення обставин, що залежать від Замовника та загрожують якості або придатності результатів робіт, не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту їх виникнення. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь про прийняті ним рішення щодо усунення зазначених обставин.

7.5. На письмовий запит Замовника Підрядник зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання запиту письмово надати Замовнику інформацію про:

7.5.1. хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

7.5.2. забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

7.5.3. залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

7.5.4. результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

7.6. Підрядник протягом 2 (двох) робочих днів від дати підписання Договору письмово повідомляє Замовника про осіб, які представлятимуть Підрядника при виконанні зобов’язань за цим Договором, та/або осіб, які згідно з наказом (іншим актом) призначені відповідальними за організацію та/або виконання робіт, та які мають повноваження на підписання документів, що будуть складатися на виконання умов цього Договору, та надає оригінал (засвідчені копії) документів про визначення цих осіб представниками або призначення їх відповідальними за організацію та/або виконання робіт.

Підрядник довіряє особі, визначеній нею як представник, або особам (виконробу, майстру, бригадиру, ланковому тощо), які згідно з наказом (іншим актом) призначені відповідальними за організацію та/або виконання робіт, передбачених цим Договором, представляти інтереси Підрядника при вчиненні дій, спрямованих на виконання функцій та/або зобов’язань за цим Договором, для чого надає такій особі (таким особам) повноваження від імені Xxxxxxxxxx:

приймати участь у нарадах, зустрічах, перевірках тощо, які проводяться на виконання або з приводу виконання цього Договору;

надавати зауваження, пропозиції, приймати рішення з питань виконання зобов’язань Підрядника за цим Договором;

приймати матеріали, обладнання, ресурси;

підписувати документи, що стосуються виконання зобов’язань Підрядника за цим Договором, а також вчиняти всі інші дії, спрямовані на реалізацію функцій, повноважень та зобов’язань Підрядника, що передбачені цим Договором.

7.7. Представники Замовника і Підрядника (особи, призначені відповідальними за організацію та/або виконання робіт за цим Договором) регулярно, щотижня, в час, погоджений Сторонами, проводять на місці виконання робіт координаційні наради з метою вирішення питань, які виникатимуть в процесі реалізації даного Договору, або вирішують ці питання в робочому порядку.

7.8. Персонал Підрядника:

7.8.1. З метою виконання своїх зобов’язань, передбачених умовами Договору, Підрядник залучить для виконання робіт таких технічних спеціалістів, кваліфікація, досвід і компетенція яких дозволить їм здійснювати відповідний нагляд за дорученими їм завданнями, а також кваліфіковану робочу силу, необхідну для відповідного і своєчасного виконання робіт.

7.8.2. Збір і перевезення персоналу Підрядника, в тому числі забезпечення необхідних транспортних засобів, матеріальне забезпечення (харчування, засоби побуту, санітарні умови тощо) персоналу Підрядника є обов’язком останнього і здійснюється за його рахунок.

7.9. Підрядник не може використовувати матеріальні ресурси та не може виконувати роботи у способи, що загрожують життю та здоров’ю людей, чи призводять до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки, інших встановлених законодавством вимог та несе відповідальність за їх недотримання.

7.10. Підрядник відповідає за дотримання при виконанні робіт, передбачених цим Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій).

Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника. Шкода, завдана з вини Підрядника (залучених ним субпідрядних організацій) особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Підрядником та/або залученою субпідрядною організацією відповідно до чинного законодавства.

7.11. Підрядник зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про перевірки органів державної влади та/або місцевого самоврядування протягом 1 (одного) дня з дати отримання повідомлення про перевірку або з дати початку перевірки, а також у письмовій формі надавати інформацію про результати перевірок, плановані заходи з виконання приписів або усунення виявлених недоліків протягом 2 (двох) днів після проведення перевірки, одержання офіційних документів, що стосуються виконання робіт, передбачених цим Договором.

7.12. Розміщення допоміжних споруд, а також траси прокладання тимчасових інженерних мереж, погоджуються Підрядником з Замовником. Будівництво допоміжних споруд та прокладка тимчасових інженерних мереж здійснюється Підрядником за власний рахунок.

7.13. Підрядник відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» зобов’язаний:

7.13.1. Влаштувати необхідні огорожі будівельного майданчика (охоронні, захисні, сигнальні), організувати у необхідних випадках контрольно-пропускний режим.

7.13.2. Видати працівникам необхідні засоби індивідуального захисту (спеціальний одяг, взуття, захисні каски тощо).

7.13.3. Виконати заходи з колективного захисту робітників (огорожі, природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28 «Природне та штучне освітлення», вентиляція, захисні та запобіжні пристрої і пристосування тощо).

Кошти для забезпечення вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» передбачені загальновиробничими витратами договірної ціни згідно з додатком А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва».

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Замовник має право:

8.1.1. Здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт протягом усього періоду виконання робіт на Об’єкті не втручаючись у оперативно-господарську діяльність Підрядника.

8.1.2. У процесі виконання робіт ініціювати зміни та доповнення до проєктної документації та обсягів робіт, про що завчасно попереджати Підрядника.

Якщо внесені зміни та доповнення до проєктної документації та обсягів Робіт вимагають коригування Договірної ціни чи Календарного графіку виконання робіт , Сторони укладають про це Додаткову угоду.

8.1.3. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням з вини Підрядника умов Договору, у порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

8.1.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов Договору.

8.1.5. При здійсненні контролю, разом з представником авторського нагляду та Службою технічного нагляду, проводити випробування та заміри, отримувати від Підрядника усю необхідну документацію (загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробовування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, сертифікати якості, паспорти, документи, що підтверджують гарантійні терміни експлуатації, фотофіксацію етапів виконання робіт (за необхідності) тощо) на будь-якому етапі виконання робіт та після завершення їх виконання.

8.1.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

8.1.7. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

8.1.8. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

8.1.9. Вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання Робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки та охорони праці, тощо.

8.1.10. Відмовитися від прийняття закінчених Робіт (Об'єкта) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

8.1.11. Визначати спеціалізовану організацію для здійснення технічного нагляду і контролю за проведенням, якістю, вартістю та обсягом виконання Робіт.

8.1.12. Вимагати розірвання договору, якщо Підрядник вчасно не розпочав Роботи.

8.1.13. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

8.2. Замовник зобов’язаний:

8.2.1. Передати Підряднику до початку Робіт затверджену проектну документацію.

8.2.2. Оплачувати виконані Підрядником Роботи у порядку та в обсягах, передбачених Договором та додатковими угодами, які є невід’ємними частинами даного Договору.

8.2.3. Негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки у виконаних Роботах.

8.2.4. Прийняти виконані Роботи у Підрядника в порядку, встановленому Договором та чинним законодавством України.

8.3. Підрядник має право:

8.3.1. Залучати до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників) тільки за згодою Замовника.

8.3.2. Ініціювати внесення змін у Договір.

8.4. Підрядник зобов'язаний:

8.4.1. Призначити відповідальну особу по забезпеченню якості та виконанню Xxxxx, про що письмово повідомити Замовника протягом 2 (двох) днів з моменту підписання Договору.

8.4.2. Виконати Роботи передбачені в п.1.1 даного Договору у строки, встановлені Календарним графіком виконання робіт з використанням власних ресурсів і здати Роботи Замовнику по Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3.

8.4.3. Забезпечувати до здачі Робіт (Об’єкта) та під час виконання Робіт заходи з охорони праці, пожежній безпеці, охороні зовнішнього середовища, а також інші заходи у відповідності з ПВР.

8.4.4. Нести відповідальність за поведінку та дотримання вимог трудової дисципліни своїх працівників, вживати відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, вимог норм охорони праці.

8.4.5. Забезпечити, у випадках, передбачених законодавством, страхування свого персоналу (працівників) на випадок смерті, травм та втрати майна під час виконання Робіт за Договором.

8.4.6. Якісно і у встановлений даним Договором термін виконати доручені Роботи та не допускати відхилення від затвердженої проектної документації, нормативно-технологічної документації та технічних умов.

8.4.7. Надавати Замовнику всю інформацію про хід виконання Робіт для проведення перевірок якості, нагляду, причин затримок у виконанні Робіт та інших недоліків у Роботі.

8.4.8. Підрядник здійснює свою діяльність під організаційним, технічним, технологічним контролем Замовника.

8.4.9. Своєчасно оформляти виконавчу документацію чітко у відповідності до вимог нормативних документів.

8.4.10. За свій рахунок усувати виявлені недоліки та дефекти, допущені з його вини, в терміни, узгоджені із Замовником.

8.4.11. У випадку ініціювання Підрядником внесення змін до проектної документації оплатити проектній організації роботи з внесення таких змін за свій рахунок.

8.4.12. Для посвідчення прихованих робіт запрошувати представників Замовника, авторського нагляду та Служби технічного нагляду.

8.4.13. Нести відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником та (або) Балансоутримувачем матеріальних ресурсів.

8.4.14. Здійснювати систематичне, а після завершення робіт – остаточне прибирання Об’єкту від залишків матеріалів та відходів, які виникли під час виконання передбачених цим Договором Робіт.

8.4.15. При закінченні виконання всіх робіт за цим Договором робіт надати Замовнику:

8.4.15.1. документи про хід виконання Договору та здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань, що не були передані раніше;

8.4.15.2. перелік субпідрядних організацій із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання (у разі залучення субпідрядних організацій);

8.4.15.3. матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт (у разі проведення таких перевірок);

8.4.15.4. не передані раніше документи, що свідчать про якість матеріальних ресурсів, які застосовувалися при виконанні робіт.

8.4.16. Завчасно повідомити Замовника про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню умов Договору.

8.5. Підрядник гарантує:

8.5.1. На момент підписання цього Договору та протягом всього строку його дії, Підрядник має в наявності всі чинні ліцензії та дозволи, необхідні для належного виконання договірних зобов’язань.

8.5.2. Відповідність якості Робіт, що виконуються по Договору, вимогам нормативної документації для даного виду Робіт та умовам Договору.

8.5.3. Наявність практичного досвіду та достатньої кількості кваліфікованих фахівців, що володіють практичними навиками виконання Робіт.

8.5.4. Відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, товаро-матеріальних цінностей, конструкцій та устаткування державним стандартам України; наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість. За неякісні використані матеріали відповідальність несе Підрядник.

8.5.5. Усунення за свій рахунок виявлених недоліків після виконання Робіт або відхилень від вимог проектної документації, допущених з його вини, якщо якість виконаних Робіт не відповідає вимогам, вказаним в нормативній та технічній документації.

8.5.6. При виникненні необхідності внесення змін в порядок виконання Робіт або проектну документацію, Підрядник приймає рішення з цих питань лише за згодою Замовника.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

9.1. Підрядник гарантує відповідність якості закінчених Робіт і змонтованих конструкцій (устаткування), що поставляються по даному Договору, вимогам та показникам, визначеним в проектній та нормативній документації для даного виду Робіт, умовам Договору та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

9.2. Гарантійні строки на обладнання та матеріали, що будуть поставлені Підрядником, встановлюються в межах гарантійних строків, що надаються безпосередньо виробниками такого обладнання та матеріалів.

9.3. Якщо протягом гарантійного строку буде виявлений дефект Робіт, а також дефект поставленого Підрядником устаткування, конструкцій, виробів, матеріалів, тоді перебіг гарантійного строку (терміну) продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг експлуатуватись в наслідок таких дефектів.

9.4. Загальний гарантійний строк на всі виконані Підрядником та прийняті Замовником Роботи становить 10 (десять) років відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України.

Перебіг гарантійного строку починається з моменту прийняття Об’єкту в експлуатацію в установленому порядку.

9.5. Виявлені в період гарантійного строку дефекти (недоліки), обумовлені веденням Робіт з порушенням діючих норм і правил, проектної документації, оформляються дефектними актами, підписаним Сторонами із визначенням термінів їх усунення.

9.6. Підрядник усуває за власний рахунок дефекти (недоліки), виявлені в закінчених Роботах, що виявилися протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що дефекти виникли внаслідок:

- неналежної підготовки проектної документації;

- природного зносу результату закінчених Робіт, змонтованих конструкцій (устаткування);

- неправильної експлуатації або неправильного застосування інструкції відносно експлуатації змонтованих конструкцій (устаткування), обладнання або Об’єкта.

9.7. Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин для складання дефектного акту у визначений Замовником термін, Замовник має право залучити до складання акту інших незацікавлених осіб, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 (п’яти) днів після складання.

9.8. Підрядник усуває дефекти у терміни, обговорені в дефектному акті, за свій рахунок.

9.9. При реорганізації Підрядника (ліквідації, реорганізації, банкрутстві, та інше) в період дії гарантійних зобов’язань за Договором, Підрядник письмово повідомляє Замовника про правонаступника своїх зобов’язань перед Замовником. Підрядник ініціює складання відповідного Акта, що письмово погоджується усіма зацікавленими Xxxxxxxxx.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків по даному Договору, у відповідності з його умовами і діючим законодавством України.

10.2. За порушення строків виконання Робіт по даному Договору Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі 1 (одного) відсотка кошторисної вартості прострочених Робіт за кожний день прострочення.

10.3. За прострочення понад 30 (тридцять) днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків кошторисної вартості прострочених Робіт.

10.4. Якщо виконані Роботи не відповідають по якості вимогам, встановленим для даних видів Робіт, а також умовам Договору щодо якості, Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних робіт.

Перелік недоліків і дефектів фіксується в дефектному акті і підписується обома Сторонами.

10.5. Сплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по Договору або ліквідації виявлених порушень.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спірні питання і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, вирішується в порядку досудового врегулювання спорів шляхом пред’явлення претензій.

11.2. У випадку не врегулювання спірних питань і розбіжностей в досудовому порядку спори передаються на розгляд в Господарський суд у встановленому чинним законодавством України порядку по місцю знаходження відповідача.

12. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-яких з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони, і сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин).

Форс-мажорні обставини можуть підтверджуватися, зокрема: Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили або стихійного лиха на території України; Державною службою з надзвичайних ситуацій або її територіальними підрозділами; Рішенням КМУ про визнання окремого району України постраждалим від повені, пожежі, іншого стихійного лиха; Документами інших органів, уповноважених засвідчувати форс-мажорні обставини.

12.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, бурі, повінь, землетрус, блискавка, снігопад, вибух, війна, терористичний акт, блокада, військові події, антитерористична операція, стихійні народні заворушення, страйк, дії державних органів влади, інші надзвичайні події), які впливають на виконання зобов'язань, і не можуть бути передбачені Сторонами в період укладення цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

12.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

13. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками обох Сторін та діє до 31 грудня 2019 року з можливістю пролонгації, але в будь-якому випадку, до моменту його повного виконання.

13.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Xxxxxxx від відповідальності за порушення його умов, які мали місце під час дії цього Договору.

14. ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

14.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

14.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

14.3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

14.4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

14.5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

14.6. У відповідності до статті 651 Цивільного кодексу України зміна умов Договору допускається лише за згодою Xxxxxx.

Необхідність унесення змін до Договору має бути обґрунтованою та підтверджена Стороною, яка ініціює зміни.

14.7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених частиною 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

14.8. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Xxxxxx та з підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

14.9. Якщо роботи на Об’єкті вчасно не розпочаті з вини Підрядника, Замовник має право достроково розірвати Договір.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

15.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

15.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколу про наміри, будь-які інші документи з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише за взаємним їх посвідченням представниками Сторін у кожному окремому випадку.

15.6. Сторони розуміють зміст цього Договору і своїх договірних зобов’язань. Сторони встановили, що вони дійшли згоди щодо всіх істотних умов цього Договору і одна до одної не мають жодних майнових чи інших претензій з цього приводу.

15.7. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

15.8. Сторони взаємно зобов’язуються зберігати конфіденційність у відношенні до інформації, переданої одна одній.

15.9. При внесенні змін Замовником в процесі виконання Робіт терміни виконання за Договором коригуються за домовленістю Xxxxxx.

15.10. Замовник є неприбутковою організацією.

15.11. Усі повідомлення, вимоги, запити, листи та інша кореспонденція може бути Замовником передана уповноваженому представнику Підрядника особисто, направлена поштою, по факсу або за допомогою мережі Інтернет, засобами мобільного зв’язку за допомогою SMS, MMS, мобільних додатків Viber, WtsApp, Telegramта інших. Підтвердженням направлення таких документів є наявність підпису уповноваженого представника Підрядника та його розшифровки на другому примірнику документу, поштове повідомлення про вручення кореспонденції або поштове повідомлення з відміткою про неотримання чи відмову від отримання Підрядником чи його уповноваженим представником таких документів направлених за їх адресою для листування, роздруківка з факсу щодо направлених/отриманих повідомлень, скріншот сторінки в мережі Інтернет, скріншот SMS, MMSз інформацією про доставку, скріншот з мобільних додатків Viber, WatsApp, Telegramта інших відповідно.

15.12. При повідомленні Замовника про призначення своїх уповноважених представників, Підрядник у своєму повідомленні зазначає всі можливі засоби зв’язку з таким представником (адресу для листування, номер телефону, факсу, адресу електронної пошти, номер мобільного зв’язку (для SMS, MMS, мобільних додатків Viber, WatsApp, Telegramта інших) тощо.

15.13. Документи, відправлені факсом або електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися стороною, від імені якої вони були відправлені. Адреси електронної пошти Сторін зазначені у пункті 16 Договору.

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради	ПІДРЯДНИК __________________________________
30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Xxxxxxxx, 1	Юр.адреса: _________________________ ____________________________________ Фактична адреса: _____________________ _____________________________________
р/р _________________________________	р/р ________________ в________________
МФО 820172	МФО ______________
ЄДРПОУ 40388924	ЄДРПОУ ___________
Тел.: (03842) 9-12-00, факс 9-12-01 Моб. тел. x000000000000 (Viber, Telegram) Ел. пошта: xxx_xxx@xxx.xxx	Тел.:______________________________ Моб. тел.__________________________ Ел.пошта: _________________________
Начальник управління	Директор (Керівник)_________________
____________________ Xxxxxxx XXXXXX (м.п.)	_________________ ___________ (м.п.)