ЗАМОВНИК: КП «Міськтепловоденергія» Юридична адреса: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123 код ЄДРПОУ 36588183 тел. (03849)3-52-80 Розрахункові реквізити: 26009419593 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 Св-во...

ДОДАТОК № 3

ПРОЕКТ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __________

“______” _____________ 2016р. м. Кам’янець-Подільський

Комунальне підприємство “Міськтепловоденергія” в особі генерального директора Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, названого в подальшому – Замовник, з однієї сторони, та

____________________________________________________________________ , ліцензія на будівельну діяльність серія ___  №_______ видана _____________________________________________ __________________________ від __.__.20__р., в особі директора _____________________________, що діє на підставі Статуту, названого в подальшому - Підрядник, з другої сторони, разом – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

Предмет договору

Замовник доручає, а Підрядник забезпечує виконання наступних робіт: реконструкція водопроводу від пр. Грушевського до вул. Xxxxxxxxx x x. Кам’янець-Подільський Хмельницької області (коригування) (надалі – об’єкт).

Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначається проектною документацією та погодженою із Замовником договірною ціною.

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (далі - Загальні умови).

Строки виконання робіт

Строки виконання робіт Підрядником встановлюються погодженим із Замовником календарним графіком.

Кінцевий строк виконання робіт - ___________________________________________

2. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у графік виконання робіт в разі:

• виникнення обставин непереборної сили;

• внесення змін до проектної документації;

• дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

• виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РОБІТ

Загальна вартість робіт ________________________________________________________________ грн.(___________________________________________________________________), в тому числі ПДВ _______________________________________________________________________ грн. (_____________________________________________________________________).

Права та обов'язки сторін

Замовник має право:

• - ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

  • - здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядників), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

• - відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

• - вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі;

  • - відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт по будівництву об'єкта, оплативши Підряднику виконану частину;

  • - вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни та сплати штрафних санкцій;

• - також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Замовник зобов'язаний:

• - оплатити виконані роботи;

• - прийняти в установленому порядку виконані роботи;

• - негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

• - виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним та Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Підрядник має право:

• - залучати за згодою Замовника до виконання робіт, визначених Договором, Субпідрядників у обсязі не менше ніж 20 відсотків від загальної вартості робіт, визначених Договором;

• - відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог;

• - ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Замовником умов Договору;

• - уточнювати обсяги і види робіт в разі внесення змін до проекту;

• - також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Підрядник зобов'язаний:

• - виконати роботи з використанням власних ресурсів, у встановлених обсягах та строки;

• - передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи;

• - одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

• - вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

• - здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені договором строки;

• - своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

• - передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт);

• - вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

• - забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання робіт, визначених договором;

• - координувати діяльність Субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором;

• - своєчасно усувати недоліки робіт, допущені зі своєї вини;

• - відшкодувати відповідно до законодавства та договору завдані Замовнику збитки;

• - інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

• - виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, а Замовник протягом трьох днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом трьох днів після усунення пошкодження. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

Забезпечення робіт матеріалами ТА устаткуванНЯМ

Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник.

При виконанні робіт повинні використовуватись, як правило, вітчизняні високоякісні сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції, що відповідають вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням.

У процесі виконання робіт з розбирання будівельних конструкцій придатні для використання матеріали, вироби і конструкції передаються Підрядником Замовнику по акту.

Підрядник зобов’язаний погоджувати із Замовником будівельні матеріали, вироби і конструкції, які плануються використати при проведені робіт.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, крім того Підрядник сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від вартості таких матеріалів

Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

Порядок залучення до виконання робіт СубПідрядників

Підрядник має право залучати до виконання робіт Субпідрядників, які повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

Залучення Субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням із Замовником.

Замовник має право після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого Субпідрядника і рекомендувати свою кандидатуру.

Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура Субпідрядника вважається узгодженою.

Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.

Залучення до виконання робіт робочої сили

Залучення до виконання робіт робочої сили забезпечує Підрядник.

Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу при виконанні робіт, забезпечує дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки.

Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки.

Організація виконання робіт

Всі роботи повинні бути виконані згідно проектної документації з оформленням виконавчої документації, необхідної для здачі об’єкта в експлуатацію. Замовник в будь – який час може ознайомитись з порядком ведення загального журналу робіт спеціальних журналів з окремих видів робіт, при потребі засвідчує записи, викладає свої претензії.

Замовник має право отримувати від Підрядника інформацію для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) місць проведення робіт, можливість доступу до нього представників Замовника, Субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду.

Підрядник зобов'язаний негайно після завершення виконання робіт звільнити місця проведення робіт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та Договору.

Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

• -контролю за відповідністю проектно-кошторисній документації обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, що подаються до оплати;

• -контролю виконання будівельно-монтажними організаціями вказівок і пропозицій авторського нагляду та органів державної архітектурно-будівельної інспекції;

• -участі у проведенні робочими комісіями (приймальними комісіями) перевірок якості окремих конструкцій та вузлів, видів будівельно-монтажних робіт, устаткування та механізмів під час їх приймання.

Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

76 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

Фінансування робіт

Видатки на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством. При цьому фактичне фінансування робіт виконується на суму затвердженого бюджетного призначення. Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування зі сторони державного та місцевого бюджетів.

Загальний розмір суми бюджетного фінансування робіт складає 3 000 000,00 (три мільйони гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ).

Істотною умовою договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. При цьому фінансування робіт в наступні періоди буде відбуватись при наявності відповідного бюджетного призначення.

Проведення розрахунків за виконані роботи

2. Розрахунок здійснюється Замовником шляхом поетапної оплати за виконані роботи на підставі типових форм первинних облікових документів, затверджених ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 : "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (форма № КБ-2в) та "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати" (форма № КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні акти і всі необхідні для проведення перевірки документи.

Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та "Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати" (форма № КБ-3) мають бути надані для перевірки на паперових носіях у двох примірниках і в електронному вигляді, сформованому за допомогою програмного комплексу “ІВК”, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.

Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником по мірі надходження бюджетних коштів.

Вартість виконаних Підрядником робіт не повинна включати витрати Підрядника: на тимчасові будівлі і споруди, на літнє та зимове подорожчання, витрати на покриття ризику, витрати пов'язані з інфляційними процесами

Приймання та оплату робіт, виконаних Субпідрядником, проводить Підрядник.

У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті. Неякісно виконані роботи не підлягають оплаті.

За домовленістю Сторін Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% (тридцяти) відсотків від суми договору для закупівлі необхідних для виконання робіт матеріальних ресурсів. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця після одержання авансу. По закінченні цього терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику. Підрядник зобов’язаний погоджувати із Замовником протягом одного робочого дня використання авансу. Замовник має право заборонити Підряднику використати аванс, якщо вважає таке використання нецільовим та зобов’язати Підрядника повернути аванс.

Звітування про цільове використання авансу, отриманого для придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт і вартість яких включається до вартості будівельних робіт, здійснюється Підрядником на підставі первинних облікових документів у будівництві «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) з відповідними обґрунтуваннями. При порушені строку використання авансу Підрядник сплачує штрафні санкції за кожний день використання бюджетних коштів у розмірі облікової ставки Національного банку України від вартості отриманих коштів протягом зазначеного терміну з дня отримання авансу. У випадку нецільового використання авансу Підрядник сплачує штрафні санкції за кожний день використання бюджетних коштів у розмірі облікової ставки Національного банку України від вартості отриманих коштів протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів.

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

( ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА )

2. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного терміну, який становить 10 років, на що Підрядник видає Замовнику гарантійний лист при прийнятті об`єкта Замовником.

Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт ( об`єкта будівництва ).

ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ

2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими іншими особами; неналежного ремонту об’єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами. В інших випадках підрядник зобов’язується усунути недоліки виконаних робіт за власний кошт у терміни, погоджені з замовником. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

У разі виявлення у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом десяти днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

Якщо Підрядник не забезпечить усунення виявлених недоліків у строки, встановлені в акті про їх усунення, він зобов’язаний оплатити розмір вартості робіт, які необхідно виконати для усунення цих недоліків (дефектів) і сплатить штраф у розмірі 30 (тридцять) відсотків вартості цих робіт.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань

ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями нормативних документів, що регулюють ці питання.

У разі затримки з вини Підрядника строків виконання робіт або виконання їх не в повному обсязі, Підрядник сплачує пеню у розмірі 0,5 відсотка від суми невиконаних робіт за кожний день затримки.

Замовник сплачує Підряднику пеню за затримку прийняття виконаних робіт без відповідного обґрунтування за кожний день прострочення у розмірі, який обчислюється від вартості неоплачених робіт, визначеної з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується неустойка (пеня).

Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Замовника.

Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

Внесення змін у Договір та його розірвання

Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткових угод, які є невід'ємною частиною даного Договору.

Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом. Договір вважається розірваним з дня одержання Замовником повідомлення про таке рішення.

Замовник має право достроково розірвати договір за таких обставин:

• - відсутності коштів для фінансування об’єкту;

• - виявленні подальшої недоцільності будівництва об’єкта;

• - затримки початку виконання робіт з вини Підрядника більше ніж на 30 календарних днів;

• - суттєвому порушенні договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору;

• - неодноразовому грубому порушенні Підрядником будівельних норм і правил;

• - банкрутства або порушення справи про банкрутство Підрядника;

• - якщо Підрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк.

При розірванні договору Підрядник відшкодовує збитки за несвоєчасне виконання вимог договору або порушення графіку виконання робіт

При цьому договір вважається розірваним після узгодження цього питання Сторонами.

Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом або його ліквідації. Договір вважається розірваним з дня одержання Підрядником повідомлення про таке рішення.

У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням виконання робіт за ініціативою Замовника, останній оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом, Підрядник протягом семи днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

При вирішення питань, не урегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

Жодна із Сторін по цьому Договору не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якою з Сторін своїх обов’язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин непереборної сили, як повінь, пожежа, землетрус чи інші стихійні лиха, що виникли після укладення цього Договору, дії органів влади та військових дій, якщо будь-яке з таких обставин безпосередньо вплинуло на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань по цьому Договору відповідно подовжується на термін дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше ніж на 3 місяці. Якщо вказані обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці, даний Договір може бути розірваний за рішенням однієї зі Сторін, шляхом направленні іншій Стороні письмового повідомлення про бажання розірвати Договір.

Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань в термін передбачений даним Договором, про настання чи припинення вищевказаних обставин повинна негайно, але не пізніше 5-ти календарних днів з моменту їх настання чи припинення, в письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них в майбутньому.

Існування та строк форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України.

Строк дії договору

Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Інші умови Договору

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діє на момент укладення даного договору).

Підрядник несе відповідальність за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та матеріали, які пропонується виконати за Договором, та інші документи, пов’язані із виконанням договору, та самостійно несе всі витрати на їхнє отримання.

Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

Сторони домовились дотримуватись умов конфіденційності у зв’язку з укладанням та виконанням даного Договору, в тому числі, вживати заходи щодо нерозголошення без згоди іншої Сторони третім особам інформацію яка становить комерційну таємницю, яка стала відома при реалізації даного Договору, крім випадків передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діє на момент укладення даного договору).

Сторони надають одна одній згоду на обробку всіх їх персональних даних, отриманих в процесі реалізації даного Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації податкових відносин та відносин в сфері економічної, інформаційної безпеки та фінансового моніторингу. Одночасно Сторони надають згоду на отримання звернень (повідомлень, звітів, запитів) від зацікавленої Сторони – власника бази персональних даних засобами поштового зв’язку, електронною поштою, телефоном та/або факсимільним зв’язком. У випадку зміни персональних даних, відповідно до ст.20 Закону України «Про захист персональних даних», Сторони зобов’язуються протягом 10 робочих днів повідомити сторону – власника бази персональних даних про таку зміну. Таке повідомлення буде вважатися заявою на внесення змін до бази персональних даних.

У випадку, якщо така необхідність визначена податковим законодавством, Підрядник зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої ним особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підрядник _________________________________________

Замовник є платником податку на загальних умовах.

Договір укладено у двох примірниках , по одному для кожної Сторони.

Юридичні адреси сторін

ЗАМОВНИК: КП «Міськтепловоденергія»
Юридична адреса: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123 код ЄДРПОУ 36588183 тел. (03849)3-52-80 Розрахункові реквізити: 26009419593 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 Св-во про реєстрацію платника ПДВ № 100265468 Індивідуальний податковий номер № 365881822092 e-mail:xx-xxxx@xxx.xxx Генеральний директор _________________________ /Xxxxxxxxx X.X./ М.П.
ПІДРЯДНИК: _________________________________
Юридична адреса: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ код ЄДРПОУ _______________________ тел.: _______________________________ Розрахункові реквізити: ____________________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ___________________________________ e-mail:________________
______________________ /_____________/ М.П.