вище робіт. Підрядник зобов’язується передати вказані/ий фотознімки/відеозапис Замовнику в електронному вигляді на відповідному носії чи шляхом направлення на електронну адресу: @arcelormittal.com, протягом семи календарних днів з дати закінчення...
№ м. Кривий Ріг 20 |
Публічне акціонерне товариство “АрселорМіттал Кривий Ріг”, іменоване надалі «Замовник», в особі , який діє на підставі , з одного боку, і , іменований надалі «Підрядник» в особі , що діє на підставі , з іншого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», уклали наступний Попередній договір про нижченаведене: |
1.Сторони погодили укласти даний Попередній договір, у відповідності до якого вони зобов’язуються, протягом дії даного Попереднього договору укласти Основний договір на умовах, що визначені даним Попереднім договором. Попередній Договір вступає в дію з . .20 і діє протягом 3 (трьох) місяців. 2.Деякі умови даного Попереднього договору, що зазначені як орієнтовні будуть узгоджуватись сторонами на стадії укладання Основного договору з урахуванням положень цього Попереднього договору. 3.Вартість робіт зазначених в даному Попередньому договорі не повинна перевищувати грн. (без ПДВ) і є орієнтовною. Остаточно вартість робіт буде уточнюватись Сторонами при укладені Основного договору на підставі договірної ціни / розрахункової заробітної плати робітників Підрядника, що становить та наданих Підрядником Замовнику проектів наступних документів: відомості дефектів, договірної ціни та акту Р-1 по формі, яка є додатком до даного договору (Остаточний перелік необхідних документів визначається Ініціатором договору при укладанні Попереднього договору). 4.Крім того, Основний договір повинен містити наступні умови: 1. Предмет договору 1.1. «Замовник» доручає, а «Підрядник» зобов'язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах даного договору роботу ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації в строки, установлені план-графіком виконання робіт у році (додаток 1) (далі - робота). У разі зміни строків виконання робіт їх тривалість визначається узгодженим обома сторонами план-графіком виконання робіт, або будь-яким іншим документом, що узгоджений і підписаний обома «Сторонами». «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. 1.2. Роботи виконуються з використанням матеріалів «Замовника». В разі необхідності виконання робіт з використанням матеріалів «Підрядника», їх перелік, вартість та кількість визначається Сторонами шляхом підписання відомості матеріалів «Підрядника», необхідних для виконання робіт |
2. Обов`язки сторін 2.1. Підрядник зобов`язується: 2.1.1. Проводити роботи в обсягах згідно з проектно-кошторисною документацією і в строки, що обумовлені в плані-графіку виконання робіт. 2.1.2. Виконувати роботи якісно, у відповідності з проектно-кошторисною |
документацією, планом-графіком виконання робіт і згідно з будівельними нормами та нормативно-правовими документами з охорони праці та пожежної безпеки. Гарантією якості виконаних робіт є акт приймання відремонтованого об'єкта в експлуатацію при відсутності у ньому зауважень по якості. Виявлені в процесі приймання робіт недоліки виправляються «Підрядником» без додаткової оплати в строки, які погоджуються Сторонами додатково. 2.1.3. Розробляти Проекти організації робіт (далі за текстом - ПОР або ПВР), ТК за власний рахунок, погоджувати їх із «Замовником» до початку виконання робіт і оформляти у встановленому порядку. 2.1.4. Виконувати роботи своїми інструментами, вантажопідйомними механізмами і такелажними пристосуваннями, які повинні знаходитись в справному та безпечному стані, що повинно підтверджуватись наявністю відповідних документів, наданих «Замовнику». «Замовник» може надати «Підряднику» вантажопідйомні механізми і спеціальне устаткування. Вартість експлуатації наданих «Замовником» «Підряднику» машин і механізмів підлягає утриманню з щомісячних розрахунків за виконані роботи в розмірі вартості послуг і механізмів з урахуванням нарахованих загальновиробничих, адміністративних витрат і кошторисного прибутку. Якщо машини та механізми не передбачені ДБН, то розрахунки здійснюються на підставі калькуляцій, наданих «Підрядником» та погоджених «Замовником». 2.1.5. При використанні для спорудження риштування, підмостків, лісів, естакад і т.д. матеріалів «Замовника» «Підрядник» повинен здати матеріали після розбирання в повному обсязі. Якщо для зборки споруджень «Підрядник» використовує свої матеріали, то при завершенні робіт «Підрядник» повинен розібрати їх та вивезти з території «Замовника». 2.1.6. Виконувати перевезення робітників до місця виконання робіт своїми силами і за свій рахунок. 2.1.7. Забезпечити за свій рахунок паливно-мастильними матеріалами (далі за текстом – ПММ) механізми, транспортні засоби, що використовуються при виконанні робіт. У випадку використання «Підрядником» ПММ «Замовника», «Підрядник» компенсує «Замовникові» їх вартість за обліковою ціною (включаючи заготівельні витрати) шляхом відрахування з вартості виконаних робіт. 2.1.8. Не виконувати роботи, не надавати інші послуги «Замовникові» без наявності проектно-кошторисної та ремонтно-технологічної документації. 2.1.9. При виконанні робіт з використанням матеріалів «Підрядника» останній зобов’язаний застосовувати матеріали, що відповідають загальноприйнятим вимогам для відповідних матеріалів (ДСТУ, міжнародні стандарти, ТУ тощо) та до закінчення строку придатності якого залишається не менше 1/3 загального терміну придатності для даного матеріалу. 2.1.10. «Підрядник» повинен мати відповідну ліцензію (на виконання робіт, які підлягають ліцензуванню), та відповідні дозволи органів Держгірпромнагляду України на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об’єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші, передбачені діючим законодавством. 2.1.11. У випадку виділення Підряднику території по акту-допуску для виконання робіт, зазначених в Договорі, Підрядник несе повну відповідальність за дотримання законодавства України про охорону праці та пожежної безпеки та за допущені на виділеній території інциденти (нещасні випадки, загорання, небезпечні події, небезпечні дії власного персоналу та ін). 2.1.12. При виконані прихованих робіт Підрядник зобов’язаний здійснювати фото або відео фіксацію процесу виконання даних робіт. Приховані роботи - це роботи, які технологічно приховуються при виконанні подальших робіт або монтажі конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим. Результатом фото або відео фіксації мають бути фотознімки/відеозапис процесу виконання прихованих робіт, що надають можливість Замовнику достовірно підтвердити об’єм/факт виконання зазначених |
вище робіт. Підрядник зобов’язується передати вказані/ий фотознімки/відеозапис Замовнику в електронному вигляді на відповідному носії чи шляхом направлення на електронну адресу: @xxxxxxxxxxxxx.xxx, протягом семи календарних днів з дати закінчення виконання даних робіт. Не надання Підрядником вищезазначених фотознімків/відеозапису надає право Замовнику не підписувати акти приймання– передачі виконаних робіт (в т.ч. форми КБ-2В) та не оплачувати приховані роботи. 2.2. «Замовник» зобов'язується : 2.2.1. Забезпечити «Підрядника» проектно-кошторисною документацією для виконання робіт. 2.2.2. Забезпечувати «Підрядника» необхідними для виконання робіт матеріалами в обсязі не менше % від загального обєму поставки на початок роботи. Забезпечувати доставку металоконструкцій, устаткування, запасних частин і матеріалів у робочу зону. Несвоєчасна поставка «Замовником» відповідно до графіка проведення робіт у робочу зону матеріалів і устаткування є підставою для перегляду строків виконання робіт. 2.2.3. До початку виконання робіт забезпечити надійне вимкнення устаткування з мережі і комунікацій, очистити його від виробничих і технологічних відходів, а також звільнити територію, на якій будуть виконуватись роботи, і суміжні з нею виробничі площі цехів від сторонніх предметів. 2.2.4. Після виконання робіт забезпечити приймання основних фондів і, після проведення необхідних іспитів, оформити акт приймання основних фондів. 2.2.5. В разі відсутності зауважень до якості виконаних робіт оплатити вартість виконаних «Підрядником» робіт у встановлений даним договором строк. 2.2.6. Здійснювати контроль і технічний нагляд на відповідність обсягів, якості та вартості виконаних робіт проектам, договірним цінам кошторисам, будівельним нормам та правилам. 2.2.7. При виконанні робіт на території Замовника, вповноважений представник Замовника (цеха-замовника) повинен передати (виділити) по акту-допуску Підряднику ділянку (територію), через яку не проходять діючі струмопроводи, газопроводи, тепло- та водопроводи або інші діючі комунікації, а також працюють технологічні вантажопідйомні крани, автомобільний та залізничний транспорт, для розміщення на ній будівельного містечка. |
3. Порядок здачі і приймання робіт 3.1. При завершенні роботи на об'єкті «Підрядник» надає «Замовникові» акт виконаних робіт по типовій формі № КБ-2в, оформлений у двосторонньому порядку, але не пізніше 25-го числа звітного місяця. У випадку мотивованої відмови «Замовника» від підписання акта виконаних робіт сторонами складається двосторонній акт з переліком недоліків і строків їх усунення (акт складається в порядку визначеному в частині а) пункту 6.1.). У випадку порушення узгоджених строків усунення недоліків «Підрядник» несе відповідальність, передбачену п. 6.1 цього Договору. 3.2. У випадку дострокового виконання робіт «Замовник» залишає за собою право достроково прийняти їх та оплатити. 3.3. Передача матеріалів «Підряднику» цехом «Замовника» для виконання робіт оформлюється актом типової форми № 01 на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин і деталей. Використання матеріалів Замовника підтверджується актом типової форми № 03 на витрачені матеріали, конструкції, запасні частини і деталі. 3.4. Повернення матеріалів від розбирання (демонтажу) оформлюються «Актом на передачу матеріалів, конструкцій і деталей, отриманих при розбиранні (демонтажі) основних фондів». 3.5. Вартість наданих «Замовником» енергетичних ресурсів визначається виходячи з нормативних витрат цих ресурсів і поточних фактичних цін на них. «Підрядник» відшкодовує «Замовнику» вартість використаних енергоресурсів шляхом їх виключення з вартості виконаних робіт. |
4. Платежі і розрахунки 4.1. Оплата «Замовником» виконаних «Підрядником» робіт проводиться на підставі актів виконаних робіт по типовій формі № КБ-2в та довідки по формі № КБ-3, оформлених у двосторонньому порядку, і рахунків, доданих до них, шляхом перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок «Підрядника». При цьому «Підрядник» зобов’язаний пред’явити «Замовнику» оформлені документи до оплати в місяці, коли була виконана робота, але не пізніше 25-го числа звітного місяця. Рахунок-фактура повинен містити юридичний номер договору, номер SAP специфікації, номер SAP замовлення на закупівлю, номер "Підрядника", під яким він зареєстрований в SAP. "Підрядник" повинен направити оригінал рахунку-фактури разом з податковою накладною до Центру об'єднаних бізнес-послуг "Замовника" за наступною адресою: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 50095, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,1 Одержувач: Центр об'єднаних бізнес-послуг АМКР, менеджер відділу. У разі відсутності в рахунку-фактурі необхідної для оплати інформації "Замовник" має право повернути рахунок-фактуру "Підряднику" для виправлення або заміни. Дата отримання належно оформленого рахунку з урахуванням усіх зазначених у цьому пункті вимог "Замовника" буде вважатися датою отримання рахунку. У випадку прострочення оплати з причини неналежно оформленого рахунку, "Замовник" звільняється від відповідальності за прострочення платежу. З питань стану підготовки платіжних документів "Підрядник" звертається за електронною адресою: XXXXXxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx або за телефоном x00-000-000-00-00. 4.2. Розрахунок за виконані роботи проводиться протягом 25 календарних днів з моменту акцепту рахунків «Замовником», але не пізніше 30 числа місяця, що слідує за звітним. За згодою сторін допускаються інші форми розрахунків, що не суперечать чинному законодавству України. 4.3. Оплата «Підрядником» наданих йому послуг «Замовником»: а) послуг, що входять до складу загальновиробничих витрат (пожежна охорона, мед. Допомога, благоустрій території та ін..) у розмірі 1,5% від вартості фактично виконаних робіт (без урахування вартості матеріалів); б) витрати «Замовника» по утриманню приміщень «Замовника», використаних для харчування робітників «Підрядника» в розмірі 3% від вартості фактично виконаних робіт (без урахування вартості матеріалів) здійснюється шляхом зменшення суми, що підлягає оплаті за виконані роботи на суму вартості вищезазначених послуг «Замовника». Вартість послуг «Замовника» відображається в актах форми КБ-2в. 4.4. Датою оплати вважається дата списання коштів на користь «Підрядника» банком «Замовника». |
5. Відповідальність сторін 5.1. При порушенні умов договору «Підрядник» зобов'язаний сплатити «Замовникові»: а) У випадку неякісного виконання робіт «Підрядник» сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 10% вартості неякісно виконаних робіт, а також у погоджений письмово між сторонами строк зобов'язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки, при цьому «Замовник» має право відмовитися від прийняття та оплати робіт, у відношенні яких допущено неякісне виконання, а також залишає за собою право відмовитись від договору, повідомивши про це «Підрядника». При цьому «Підрядник» не звільняється від відповідальності за вказане порушення. При порушенні погоджених строків усунення недоліків «Підрядник» сплачує |
«Замовнику» неустойку в розмірі 1% від загальної вартості неякісно виконаних робіт за кожний день прострочки. Факт неякісного виконання робіт підтверджується актом про недоліки в роботі (далі - акт), який складається «Замовником» за участю «Підрядника». З метою спільного складання зазначеного акту «Замовник» направляє «Підряднику» повідомлення. Повідомлення направляється електронною поштою на e-mail або факсом на номер Уповноважений представник «Підрядника» зобов’язаний прибути для складання акту в денний строк, з дня направлення повідомлення. У разі неприбуття представника «Підрядника» для складення акту в зазначений строк, «Замовник» має право скласти його в односторонньому порядку. б) За порушення строків, що зазначені в план - графіку виконання робіт, «Підрядник» оплачує «Замовнику» штраф в розмірі 5% від загальної вартості договору за відрахуванням вартості вже виконаних етапів робіт одноразово, а також неустойку в наступних розмірах: 0,5% від загальної вартості договору за кожний тиждень прострочення на протязі перших двох тижнів. 1% від загальної вартості договору за кожний послідуючий тиждень прострочення, починаючи з третього тижня. в) За порушення графіку освоєння грошових коштів (толеранс - 5%), «Замовник» має право стягнути з «Підрядника» штраф у розмірі 10% від суми грошових коштів, що мали бути освоєні в відповідному місяці. Підставою для пред'явлення вимог по стягненню штрафних санкцій є:акт про недоліки в роботі та /або факт невиконання робіт в строк та/або факт порушення графіку освоєння грошових коштів, котрі будуть підтверджуватись відсутністю двостороннє підписаного акту приймання-передачі виконаних робіт в встановлений договором строк. «Замовник» має право зарахувати суму нарахованих «Підрядникові» штрафних санкцій в суму, що підлягає сплаті «Замовником» за виконані роботи «Підрядником» шляхом зменшення суми рахунку за виконані роботи, який підлягає сплаті в поточному місяці, на вищевказану суму штрафних санкцій. В разі, якщо «Підрядник» виконає загальний обсяг робіт в узгоджений план-графіком виконання робіт термін та виконає графік освоєння грошових коштів, на підставі письмової згоди «Замовника» «Підрядник» збільшує суму остаточного рахунку на суму раніше сплачених штрафних санкцій. 5.2. «Підрядник» відшкодовує «Замовнику» збитки останнього по виготовленню, відновленню або виправленню металоконструкцій, матеріалів і устаткування, наданих «Підряднику» для виконання робіт, що прийшли у непридатність з вини «Підрядника», або поставляє зазначені металоконструкції, матеріали та устаткування в погоджений строк без оплати їхньої вартості «Замовником». Вартість збитків буде визначатися незалежним оцінювачем за ринковими цінами. 5.3. У випадку виявлення завищення «Підрядником» обсягів робіт, факт якого засвідчується актом, «Підрядник» зобов'язується відшкодувати «Замовнику» вартість завищених обсягів робіт у 20-денний строк з моменту одержання ним офіційного повідомлення та зазначеного акту (акт складається в порядку визначеному в частині а) пункту 5.1.). При невиконанні вищевказаної вимоги «Підрядник» сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,1% вартості завищених обсягів робіт за кожний день прострочення відшкодування, починаючи з 21 дня з дати одержання повідомлення та акту. 5.4. «Підрядник» несе повну індивідуальну відповідальність перед «Замовником» та / або третіми особами за можливі наслідки порушення вимог п.2.1.9 та п.2.1.10. 5.5. «Замовник» має право здійснювати перевірки та випробування якості виконаних робіт, матеріалів та конструкцій із складанням акту (акт складається в порядку визначеному в частині а) пункту 5.1.). 5.6. Виявлені в процесі перевірок та іспитів неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на якісні за рахунок «Підрядника». 5.7. «Замовник» має право затримати прийняття та оплату за неякісно виконані роботи, про що складається відповідний акт. В акті зазначається відхилення від державних стандартів, будівельних норм і правил, вимог проектної документації та строки їх |
усунення (акт складається в порядку визначеному в частині а) пункту 5.1.). Оплата здійснюється після усунення недоліків. При цьому «Підрядник» не звільняється від відповідальності за таке порушення. 5.8. "Підрядник" зобов’язаний відшкодувати "Замовнику" завдані ним збитки на умовах та в розмірах, передбачених ст. 22 Цивільного кодексу України. Збитки включають в себе реальні збитки та упущену вигоду (втрачену вигоду) Замовника. |
6. Термін дії договору 6.1. Даний договір вступає в дію з . .20 (дата повинна співпадати з датою укладення попереднього договору і охоплювати початок надання послуг/виконання робіт) і діє до . .20 або до належного виконання сторонами своїх зобов’язань по даному Договору в залежності від того, яка з вказаних подій настане раніше. |
7. Порядок врегулювання спорів 7.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання даного договору, будуть вирішуватись у встановленому законом порядку. |
8. Гарантійні зобов'язання 8.1. «Підрядник» встановлює гарантійний строк протягом місяців з моменту підписання акту здачі об’єкта в експлуатацію і гарантує «Замовнику» можливість безперервної і нормальної (безаварійної) експлуатації об'єкта за умови його правильної експлуатації «Замовником». 8.2. На недоліки, виявлені в цей період, складається дефектний акт. В акті зазначається перелік недоліків і терміни їх усунення, які «Підрядник» усуває за власний рахунок у строк не більше ніж календарних днів з моменту їх виявлення (акт складається в порядку визначеному в частині а) пункту 6.1.). У випадку не усунення недоліків у встановлений строк, «Підрядник» сплачує «Замовникові» неустойку в розмірі 0,3% від вартості робіт виконаних з недоліками, за кожний день прострочки, яка визначається на підставі дефектного акту. Термін гарантії у відношенні заміненої роботи та/або устаткування, поставленого замість того, що має недоліки, починається з моменту введення в експлуатацію, але не більше місяців з дати заміни (допоставки). |
Розділ 9. Охорона праці та пожежна безпека 9.1 При виконанні робіт «Підрядник» повинен забезпечити: - безпечні умови праці для своїх робітників і контроль за дотриманням ними норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку; - дотримання працівниками нормативних вимог з охорони праці та пожежної безпеки, що діють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», правил внутрішнього трудового розпорядку і промсанітарії; - безпеку дорожнього руху та виконання правил технічної експлуатації транспортних засобів і будівельної техніки на території «Замовника»; - виключення присутності працівників «Підрядника» на території Підприємства в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; - присутність на робочому майданчику посадової особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, компетентної в питаннях охорони праці та пожежної безпеки. 9.2 До початку виконання робіт на території Підприємства, «Підрядник» повинен отримати у встановленому порядку дозволи Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію машин, механізмів, та обладнання з підвищеною небезпекою, а також ліцензії на певний вид господарської діяльності. 9.3 Усе обладнання, машини, механізми, технологічна оснастка, засоби |
підмащування, приставні драбини, а також засоби індивідуального та колективного захисту від падіння з висоти, які належать «Підряднику» та які будуть використані для виконання робіт на території або об’єктах підприємства, повинні бути в справному та безпечному стані, що підтверджується відповідними документами, які повинні бути надані до початку робіт «Замовнику». 9.4 До початку виконання робіт цех «Замовник», на території якого будуть виконувати роботи підрядні організації, розпорядженням по структурному підрозділу призначає особу, відповідальну за координацію дій підрядних організацій, за виконання доручених об’ємів робіт і за контроль ефективності функціонування системи управління охороною праці в підрядній організації. 9.5 До початку виконання робіт, «Підрядник» зобов'язаний надати цеху «Замовнику» протоколи атестації працівників організації на знання вимог корпоративних стандартів «АрселорМіттал». 9.6 «Підрядник» несе відповідальність за своєчасне навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки і перевірку знань у своїх працівників відповідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці, а також проходження ними медичних оглядів та забезпечення засобами індивідуального захисту. 9.7 «Підрядник» зобов'язаний проводити зі своїм персоналом відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Персонал «Підрядника», який буде допущений для робіт на об'єктах Підприємства, повинен проходити додатковий вступний інструктаж в службі промислової безпеки підприємства. 9.8 Безпосередній виконавець робіт «Підрядника», повинен проводити інструктаж на робочому місці робітникам по виконуваній роботі з щозмінним записом в журналі інструктажів та доводити до відома інформацію про існуючі небезпеки та ризики при виконанні робіт і заходи щодо попередження або обмеження впливу небезпек і ризиків на виконавців. 9.9 При проведенні інструктажів працівникам підрядних організацій має бути роз'яснено наступне: - загальні відомості про технологічний процес і обладнанні, встановленому на даній ділянці; - пристрій обладнання, з яким доведеться працювати, небезпечні зони обладнання, запобіжні пристосування й огородження, блокування, заземлення та інші засоби захисту; - основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори при виконанні робіт, небезпеки і ризики по виконуваній роботі; - порядок підготовки, безпечної організації робіт та утримання робочих місць; - правила поведінки на робочому місці; - ознайомлення зі змістом інструкцій по безпечному веденню робіт; - пожежна безпека, способи і засоби запобігання пожежам, вибухів і дії персоналу при їх виникненні; - місця розташування засобів пожежогасіння і сигналізації; - безпечні прийоми і методи роботи, можливі небезпеки і ризики, заходи щодо їх попередження і дії працівників при виникненні небезпечної ситуації; - надання першої допомоги постраждалим, дії працівників при виникненні нещасного випадку; - порядок дії в аварійних ситуаціях. 9.10 Небезпеки та ризики повинні бути відображені в розділі «Охорона праці» ремонтної – та проектно-технологічної документації. 9.11 Відповідальність за ознайомлення виконавців із заходами щодо безпечного виконання робіт, небезпеками і ризиками по виконуваній роботі несуть безпосередні виконавці робіт «Підрядника». 9.12 «Підрядник» зобов'язаний проводити періодичний медичний огляд працівників з урахуванням виконуваної ними роботи та професії. 9.13 До початку виконання робіт «Підрядник» зобов’язується надати своїм працівникам на безоплатній основі засоби індивідуального захисту, що захищають їх від небезпечних і шкідливих умов, і пояснити працівникам, як використовувати |
засоби індивідуального захисту. «Підрядник» забезпечує наявність в засобах індивідуального захисту всіх захисних і корисних якостей, необхідної атестації і свідоцтв, а також, що термін їх придатності не витік. «Підрядник» не повинен дозволяти своїм працівникам працювати без засобів індивідуального захисту. Спецодяг має бути з логотипом «Підрядника». Крім того, робітники «Підрядника» при виконанні трудових обов’язків повинні застосувати взуття із захисним підноском, каски і захисні окуляри. 9.14 Працівники «Підрядника» при виконанні робіт на висоті повинні використовувати пояса запобіжні лямкові (ПЛ). 9.15 Представники Підприємства мають право зупиняти виробництво робіт (відстороняти від роботи на території підприємства працівників «Підрядника» строком на два тижні) у разі незабезпеченості і незастосування працівниками «Підрядника» необхідних засобів індивідуального захисту, та порушення вимог корпоративних стандартів «АрселорМіттал», законодавчих актів з охорони праці та пожежної безпеки. Відсторонені від виконання робіт працівники «Підрядника», за рахунок «Підрядника» повинні пройти навчання та перевірку знань вимог нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, корпоративних стандартів «АрселорМіттал» в учбовому центрі департаменту персоналу. 9.16 «Замовник» повинен забезпечити «Підряднику» можливість організувати безпечні умови праці для своїх робітників відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» та інших нормативно-правових актів. 9.17 Персонал «Підрядника» повинен володіти прийомами надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. 9.18 «Замовник» не несе відповідальності за нещасний випадок, що може трапитися з працівником «Підрядника» за умов порушення останнім вимог Закону України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» та інших нормативно-правових актів. 9.19 Нещасний випадок, що відбувся з працівником «Підрядника» розслідується згідно вимогам «Порядку розслідування, ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» і береться на облік Підрядником. 9.20 «Підрядник» зобов'язаний негайно надавати інформацію про інцидент, аварії або нещасного випадку диспетчеру департаменту з охорони праці. 9.21 «Підрядник» повинний обов’язково 1-ого числа місяця, що слідує за звітним, надавати до служби промислової безпеки «Замовника» інформацію про стан промислової безпеки «Підрядника» на промислових майданчиках та об’єктах «Замовника» у відповідності з Додатком 3. 9.22 «Підрядник» повинен мати власну службу або спеціаліста з охорони праці та пожежної безпеки, а також мати відповідну документацію, яка підтверджує функціонування системи управління охороною праці (положення, стандарти, інструкції з охорони праці тощо). 9.23 «Підрядник» повинен мати і вести таку документацію, що відноситься до сфери охорони праці та пожежної безпеки: - протоколи перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки; - журнали реєстрації інструктажів; - журнали реєстрації нещасних випадків; - журнали реєстрації порушень з питань охорони праці та пожежної безпеки; - наряди-допуски на проведення робіт підвищеної небезпеки; - ремонтно- та/або проектно-технологічну документацію на об'єкти, на яких виконується робота; - загальний журнал робіт та спеціальні журнали з окремих видів робіт (для підрядних організацій, які виконують роботи з будівництва) та іншу документацію, передбачену нормативно-правовими актами про охорону праці та пожежної безпеки; - матеріали по аудитам робочих місць і об'єктів, на яких виконується робота. Керівником підрядної організації аудити повинні проводиться з періодичністю не менше 4-х разів на місяць. 9.24 Працівники «Підрядника» зобов'язані: - використовувати весь робочий час для виконання своїх посадових і виробничих |
обов'язків, утриматися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати трудові обов'язки; - своєчасно і ретельно виконувати роботи за нарядами і завданням; - поліпшувати якість роботи, не допускати упущень і браку в роботі, дотримуватися технологічну дисципліну; - вживати заходів до негайного усунення причин і умов, які перешкоджають чи ускладнюють нормальне виробництво роботи (простій, аварії), що створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих, і негайно повідомляти про подію безпосередньому керівнику робіт; - утримувати своє робоче місце, обладнання і пристосування у порядку, чистоті та справному стані, а також дотримуватись чистоти на ділянці і території об'єктів Підприємства; - ефективно використовувати виробниче обладнання, дбайливо ставитися до інструментів, вимірювальних приладів та інших предметів, виданих цехом «Замовником» у користування працівникам підрядної організації, економно і раціонально витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси Підприємства. 9.25 Працівникам «Підрядника» забороняється: - виконувати непередбачені договором (проектом організації робіт, проектом виробництва робіт, технологічною картою) роботи; - проводити і допускати сторонніх осіб на робочі місця; - приносити і зберігати вогнепальну зброю на виробничих об'єктах Підприємства, якщо це не обумовлено в договорі на надання послуг підприємству; - забирати з собою майно, інструмент, предмети та матеріали, які належать Підприємству; - палити в заборонених і не обладнаних для куріння місцях; - приховувати інформацію про отримання виробничої травми від безпосереднього керівника робіт або адміністрації цеха «Замовника» Підприємства; - приносити з собою або вживати алкогольні напої, наркотики, токсини. 9.26 Виконання робіт не повинно починатися доти, поки не буде: - проведена ідентифікація небезпек і оцінка ризиків на робочому місці по виконуваній роботі; - весь персонал, який призначений для виконання роботи, належним чином проінструктований, навчений і компетентний для виконання даної роботи; - вжито низку заходів безпеки, персонал забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними засобами захисту відповідно до вимог оцінки ризику; - розроблена відповідна ремонтно- та/або проектно-технологічна документація, яка включає вимоги щодо безпечного виконання робіт (в т.ч. заходи щодо забезпечення безпеки у разі виникнення аварійних і позаштатних ситуацій); - виконане ознайомлення працівників, що робота повинна бути зупинена, у разі якщо роботу не можна виконати безпечним способом. 9.27 Перед проведенням робіт, пов'язаних з входом у замкнутий простір, газонебезпечних робіт, робіт з силовими установками, земляними роботами, де можуть виникнути приховані небезпеки, інших робіт в діючому виробництві необхідно одержати від цеха «Замовника» наряд-допуск, в якому: - визначено обсяг робіт і терміни його виконання; - визначені джерела енергії, які повинні бути ізольовані до початку виконання робіт; - визначені заходи контролю для виключення або зменшення ризиків; - вироблено погодження на проведення робіт або паралельними операціями, в тому числі по сумісним роботам; - поставлені підписи відповідальної особи (осіб). 9.28 «Підрядник» зобов’язаний безперешкодно протягом робочої зміни допускати працівників служби охорони праці та промислової безпеки на об'єкт на якому виконуються роботи, з метою перевірки організації безпечного виконання робіт. 9.29 Роботи повинні бути зупинені і необхідно провести повторну оцінку ризиків і небезпек якщо: - змінилися умови роботи; |
- необхідно внести зміни в порядок роботи; - виникла загроза життю і здоров'ю працівників. 9.30 Посадові особи Підприємства, що забезпечують контроль за своїм напрямом виробничої діяльності, мають право: - перевіряти стан та умови охорони праці і пожежної безпеки на об'єктах робіт «Підрядника»; - безперешкодно оглядати виробничі, службові, побутові приміщення, знайомитися з документами з питань промислової безпеки та охорони праці; - забороняти експлуатацію обладнання та виконання робіт при виявленні порушень правил і норм промислової безпеки та охорони праці, які створюють загрозу життю і здоров'ю працівників, і можуть призвести до інциденту або аварії; - запитувати у керівників підрядних організацій матеріали по питань промислової безпеки та охорони праці, вимагати письмових пояснень їх працівників, які допустили порушення вимог правил і норм промислової безпеки та охорони праці; - вимагати від керівників підрядних організацій видалення з ділянки робіт цеху- замовника працівників, які не виконують свої обов'язки або порушують вимоги правил, норм та інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - координувати роботу підрядних організацій при локалізації аварій та ліквідації їх наслідків. 9.31 У випадку виявлення на території підприємства робітників «Підрядника» у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, робітники служби безпеки «Замовника» вилучають особисту перепустку у робітників і надалі видача особистих перепусток даним працівникам здійснюватися не буде. 9.32 На підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» впроваджена та функціонує система управління охороною праці і виробничої безпеки згідно з вимогами MС OHSAS 18001:2007. «Підрядник» зобов’язується виконувати вимоги міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. 9.33 «Підрядник» зобов’язується виконувати вимоги політик «Замовника» в області охорони виробничої безпеки, охорони здоров’я, а також стандартів корпорації «АрселорМіттал» 9.34 У разі недотримання будь-яким робітником, працюючим у «Підрядника», правил та норм охорони праці та пожежної безпеки, вимог корпоративних стандартів та стандартів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», він повинен бути відсторонений «Підрядником» від виконання роботи на території підприємства «Замовника». 9.35 Відповідальність за забезпечення функціонування системи управління охороною праці на об’єкті покладається на керівника підрядної організації. 9.36 «Підрядник» несе відповідальність за дотримання своїми працівниками на території «Замовника» вимог діючих нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки, корпоративних стандартів, стандартів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також вимог цього договору. 10.37 В разі залучення персоналу субпідрядних організацій, «Підрядник» зобов'язаний забезпечити дотримання та виконання «Субпідрядником» вимог даного договору. 9.38 Якщо «Підрядника» (його працівників та/або працівників субпідрядних організацій, залучених «Підрядником») буде помічено у недотриманні діючих на території підприємства норм безпеки, йому буде зроблено «Замовником» попередження. Якщо «Підрядник» (його працівники та/або працівники субпідрядних організацій, залучених «Підрядником») допустить неодноразове або одноразове грубе порушення норм безпеки праці, «Замовник» має право застосувати одну з трьох або три санкції одразу: 1) нарахувати штраф у розмірі 5% від загальної вартості Договору. 2) розірвати даний договір в односторонньому порядку. 3) вилучати у працівників організацій особистий та транспортний пропуск. Підставою для застосування санкцій є: - протокол про виявлення порушень / недотримання вимог, складений фахівцями Замовника. |
«Підрядник» нараховану суму штрафу у 2-місячний термін повинен направити за цільовим призначенням на покращення умов праці, придбання спецодягу та інших засобів індивідуального і колективного захисту, про що надати «Замовнику» підтверджуючи документи (квитанції, рахунки, платежі) в строк до 10 числа місяця, наступного за звітнім. 9.39. «Підрядник» зобов'язується виконувати вимоги «Положення про організацію контролю стану охорони праці та пожежної безпеки на об'єктах капітального ремонту та будівництва (Команда «Червоні скорпіони»)» (далі - Положення). В разі залучення «Підрядником» Субпідрядних організацій, «Підрядник» зобов'язаний забезпечити дотримання та виконання Субпідрядником вимог даного Положення. При порушені вимог Положення «Замовник» має право нарахувати штраф, передбачений підпунктами 9 та 10 пункту 6 Класифікації видів порушень Правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог з охорони праці та пожежної безпеки на території підприємства і розмір штрафних санкцій за дані порушення (Додаток 2). Підставою для застосування штрафу є протокол про виявлення порушень/недотримання вимог, складений фахівцями «Замовника». Здійснення розрахунків проводиться шляхом виставлення Замовником рахунку і його сплати «Підрядником» протягом 30 календарних днів з моменту виставлення рахунку. |
10. Інші умови 10.1. Даний договір оформляється в двох екземплярах на українській і англійській мовах, кожний з яких має однакову юридичну силу. В разі різниці текстів перевагу має український текст. 10.2. Усі зміни і доповнення до даного договору є його невід'ємною частиною і вважаються дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками обох сторін і завірені печатками сторін. 10.3. «Підрядник» несе відповідальність за дотримання робітниками «Підрядника», а також робітниками сторонніх організацій, залучених «Підрядником» для виконання робіт на території підприємства «Правил внутрішнього трудового розпорядку» на території підприємства : - у випадку затримання робітників «Підрядника» на території підприємства у нетверезому стані або за інше порушення діючих на підприємстві «Правил внутрішнього трудового розпорядку» робітниками департаменту з безпеки підприємства або іншими підрядними організаціями, що здійснюють охорону об’єктів підприємства на підставі укладених з ними договорів, «Підрядник» зобов’язується на підставі складеного акту про порушення сплатити штраф у розмірі, встановленому відповідно з додатком 2 до даного Договору «Класифікація видів порушень Правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог з охорони праці та пожежної безпеки на території підприємства і розмір штрафних санкцій за дані порушення». У випадку заподіяння робітниками «Підрядника» шкоди підприємству, сплата штрафу не звільняє «Підрядника » від відшкодування шкоди; - здійснення розрахунків проводиться шляхом виставлення підприємством рахунку на вищевказану суму і його сплати «Підрядником» протягом 30 календарних днів з моменту виставлення рахунку. 10.4. «Підрядник» має можливість розташовувати на території «Замовника» тимчасові спорудження, здійснювати їх підключення до інженерних мереж «Замовника» тільки з його відома і дозволу. Тимчасові спорудження мають бути обладнані приладами обліку енергоносіїв. 10.5. При виконанні робіт забороняється використання робітниками «Підрядника» та робітниками субпідрядних організацій спецодягу з логотипом «Замовника». У випадку порушення «Підрядником» або робітниками субпідрядних організацій вищевказаної заборони він сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 5000 грн. Підставою для сплати даного штрафу є акт, складений робітниками «Замовника» в односторонньому порядку. 10.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права й обов'язки цілком або |
частково третій стороні без письмової згоди другої сторони. 10.7. «Підрядник» і «Замовник» в однаковій мірі несуть юридичну відповідальність за достовірність обсягів виконаних робіт. У випадку їх невідповідності проводиться корегування обсягів в порядку, встановленому законодавством. 10.8. «Підрядник» має право залучити до виконання робіт сторонні організації (далі за текстом - «Субпідрядник») тільки за письмовою згодою «Замовника» та тільки з числа підприємств та організацій, що затверджені «Замовником» для виконання відповідних робіт на території та / або об’єктах «Замовника». «Підрядник» несе повну відповідальність перед «Замовником» за організацію роботи «Субпідрядника» відповідно до вимог «Замовника», за результати роботи «Субпідрядника», за дотримання працівниками «Субпідрядника» вимог діючих нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки, а також за наявність у «Субпідрядника», в разі необхідності, відповідних дозволів органів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин та обладнання підвищеної небезпеки. 10.9. Після закінчення робіт на об’єкті «Підрядник» у 10-ти денний термін від дня прийняття об’єкта в експлуатацію звільняє ділянку, виділену для виконання робіт за цим договором від технічних засобів, невикористаних матеріалів, сміття. При невиконанні цих вимог складається акт і «Замовник» має право зменшити суму останнього рахунку на 10% від вартості фактичного виконання робіт і не сплачувати цю суму до усунення «Підрядником» виявлених порушень екологічного законодавства (акт складається в порядку визначеному в частині а) пункту 6.1.). 10.10. При виконанні робіт на території «Замовника» «Підрядник» зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», «Водного кодексу України», Закону України «Про відходи», Закону України «Про охорону земель» та інших. «Підрядник» самостійно несе передбачену законодавством відповідальність за порушення вищевказаних вимог. У випадку, якщо з вини «Підрядника» буде притягнутий до відповідальності «Замовник», «Підрядник» зобов’язаний відшкодувати «Замовникові» всі понесені ним збитки. 10.11. На підприємстві «Замовника» функціонують: система менеджменту якості згідно МС ІSО 9001, система екологічного менеджменту згідно МС ІSО 14001, система управління охороною праці згідно OHSAS 18001. «Підрядник» зобов’язується виконувати вимоги вищезазначених систем менеджменту, що викладені у нормативних та організаційно-розпорядчих документах «Замовника». 10.12. «Підрядник» повинен пред’явити докази ефективного функціонування системи менеджменту якості (настанова з якості, перелік процесів та розроблені процеси та процедури, сертифікат відповідності). «Замовник» має право проводити аудит функціонування системи менеджменту якості «Підрядника» у відповідності з вимогами ІSО 9001 та ІSО 19011. 10.13. Працівники «Підрядника» зобов’язуються виконувати вимоги діючої на підприємстві системи «Упорядкування-5S», що викладені у нормативних та організаційно-розпорядчих документах «Замовника». 10.14. Договір може бути достроково розірваний «Замовником» в односторонньому порядку з письмовим попередженням «Підрядника» за один місяць до розірвання. 10.15. У випадку порушення «Підрядником» строків виконання робіт або їх неякісного виконання «Замовник» має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це «Підрядника», і при цьому звільняється від прийняття і оплати робіт, у відношенні яких допущене прострочення або неякісне виконання. При цьому «Підрядник» не звільнюється від відповідальності за вказане порушення. 10.16. «Замовник» має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку порушення вимог п.10.38 даного договору, повідомивши про це «Підрядника» протягом 30 днів з моменту прийняття відповідного рішення. 10.17. У випадку розірвання Договору не з вини «Підрядника» «Замовник» зобов’язаний оплатити всі понесені «Підрядником» фактичні витрати за фактично виконані роботи, а |
«Підрядник» зобов’язаний за вимогою «Замовника» надати звіт про фактично понесені витрати на частину виконаної роботи. 10.18. Сторони зобов’язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво до дотримання тільки вимог, що містяться в даному Договорі, а підтримувати ділові контакти і приймати всі необхідні міри для забезпечення ефективності і розвитку їхнього співробітництва. 10.19. Компанія ArcelorMittal зарекомендувала себе як чесне і добросовісне підприємство у всіх ділових відносинах. На всіх підприємствах ArcelorMittal чесне з етичної та юридичної точки зору ведення справ застосовується всіма директорами, керівниками і працівниками. Про будь-які дії, що відхиляються від встановлених норм поведінки, необхідно негайно повідомляти Генерального директора, фінансового директора-головного бухгалтера, заступника генерального директора з постачання, начальника юридичного відділу (одного з них), а також начальника відділу внутрішнього аудиту та менеджера з контролю дотримання корпоративних політик. Також можна повідомити анонімно через веб-сайт компанії за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx чи надіслати інформацію електронною поштою за адресою: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. 10.20. Посадові особи "Підрядника" не повинні прямо чи побічно мати будь-які фінансові чи інші інтереси в бізнесі Замовника, отримувати будь-яку фінансову вигоду від даного Договору, використовуючи своє службове становище, впливати на рішення, які приймаються у відношенні даного Договору, чи намагатися впливати на будь-яке рішення Сторін відносно будь-якого питання з метою отримання будь-якої особистої вигоди. У випадку виявлення подібної ситуації, Замовник залишає за собою право дострокового розірвання Договору. При цьому Замовник не буде нести відповідальності за наслідки дострокового розірвання Договору. 10.21. "Підрядник" зобов’язується знизити ризик, пов’язаний з витоком будь-якої конфіденційної інформації компанії ArcelorMittal до третьої сторони. 10.22. "Підрядник" у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» зобов’язується забезпечити захист отриманих від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» персональних даних його працівників. Крім того, "Підрядник" підтверджує, що він у відповідності до вищевказаного Закону отримав згоду суб’єктів персональних даних, персональні дані яких передаються згідно даного договору на обробку, в тому числі на передачу їх ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», з метою їх обробки останнім. "Підрядник" зобов’язується виконувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних» відносно даного Договору. 10.23. ЗУПП – ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ (GCSP - GENERAL CONDITIONS FOR SERVICES PURCHASES) є невід’ємною частиною договору. ЗУПП застосовуються в тій частині, що не суперечить діючому законодавству України та умовам даного договору. 10.24. "Замовник" не буде нести відповідальність за прострочку оплати, якщо «Підрядник» перевищить договірний об’єм чи виконає додатковий об’єм робіт без письмового погодження з «Замовником» і без внесення відповідних змін в умови Договору. |
11. Форс-мажор 11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого зобов'язання за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, які не залежать від волі сторін (повені, землетрус, пожежа та інші). 11.2. При настанні вищевказаних обставин непереборної сили Сторона повинна без зволікання, але не пізніше 15 днів від дати настання або, відповідно, припинення |
форс-мажорних обставин будь-якими способами сповістити іншу Сторону з додатком належних доказів. Належним доказом буде служити документ, виданий Торгово-промисловою Палатою чи іншим компетентним органом, що посвідчує існування даних обставин. Письмове підтвердження форс-мажору, видане місцевою Торгово-промисловою палатою, повинно бути видане протягом 5 днів із дня настання форс-мажору, а також протягом 5 днів після його припинення. Несповіщення однією Стороною другої Сторони в вищезазначений строк позбавляє таку Сторону права в подальшому посилатися на форс-мажорні обставини. |
12. Юридичні адреси сторін «Замовник»: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Адреса підприємства: 50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1. КОД ЄДРПОУ 24432974, ІПН 244329704050, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100335838 Назва банку: АК «УкрСібБанк», МФО 351005, номер рахунку № 26003201772100. Назва банку: ПАТ «Сітібанк», 03150, м. Київ, вул. Xxxxxxxxx, 16-г, МФО 300584, рахунок № 26008200354222. ПАТ «ІНГ Банк Україна» Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, МФО 300539, ЄДРПОУ 00000000 SWIFT code: XXXXXXXX Поточний рахунок у гривнях 26003003100800 «Підрядник»: |
Замовник: Підрядник:
20 20
Лист візування до договору
№ від 20
No. dated 20
Попередній договір Проект 0001А
Додаток 1 до договору No. від . .20
План–графік виконання робіт
у 20
№ п/п | Вид робіт | Цех | Об’єкт або найменування робіт | Вартість робіт грн. (без ПДВ) | Строки виконання робіт | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Графік освоєння грошових коштів
у 20
№ п/п | Об’єкт або найменування робіт | Вартість робіт грн. (без ПДВ) | Строки освоєння грошових коштів | |||||||||||
січень | лютий | березе нь | квітень | травен ь | червен ь | липень | серпень | вересе нь | жовт ень | листо пад | груден ь | |||
Замовник : Підрядник:
(посадова особа) | 20 |
Начальник цеху | 20 |
Ініціатор | 20 |
Додаток 2
до договору № від 20
Класифікація видів порушень Правил внутрішнього трудового
розпорядку та вимог з охорони праці та пожежної безпеки на території підприємства і розмір штрафних санкцій за дані порушення
№ зп | Вид порушення | Розмір штрафу, грн. | |||
1 | Перебування на території підприємства з ознаками нетверезого стану або в стані наркотичного сп'яніння | 10000 | |||
2 | Пронесення на територію підприємства спиртних (алкогольних, слабоалкогольних) напоїв або наркотичних речовин | 1000 | |||
3 | Розпивання на території підприємства спиртних (алкогольних, слабоалкогольних) напоїв або вживання наркотичних речовин | 3000 | |||
4 | Вчинення дії, що має ознаки розкрадання або нанесення підприємству матеріального збитку іншим шляхом | Вивіз | Ви нос | ||
1 | Винесення (вивіз) з території підприємства ТМЦ без встановлених документів | 3000 | 100 0 | ||
2 | Винесення (вивіз) з території підприємства ТМЦ за документами, що мають ознаки підробки (що не відповідають зразкам підпису, печатки, штампу тощо) | 6000 | 300 0 | ||
3 | Винесення (вивіз) з території підприємства ТМЦ, кількість (вага, об’єм, розмір тощо) яких перевищує вказані у супроводжуючих документах (фактично відпущені), дозволені на відпуск (вивіз, винесення) | 5000 | 200 0 | ||
4 | Винесення (вивіз) з території підприємства ТМЦ, найменування яких не відповідає вказаним у супроводжуючих документах (фактично відпущеним) | 5000 | 200 0 | ||
5 | Заподіяння збитку підприємству | ||||
1 | наїзд на ворота, шлагбауми, клумби, будівлі тощо | 3000 | |||
2 | наїзд на електроопори, водопаропроводи, інші комунікаційні системи тощо | 8000 | |||
3 | вивантаження сміття в невстановленому місці | 3000 | |||
4 | здійснення або спроба розукомплектування або псування обладнання, проведення несанкціонованих демонтажних або земляних робіт | 5000 | |||
5 | створення загрози: - аварій; - нещасних випадків, в тому числі відсутність ЗІЗ, спецодягу і спецвзуття у процесі виконання робіт; - пожежній безпеці; - безпеці дорожнього руху; - навколишньому природному середовищу. | 1000 | |||
6 | Різне | ||||
1 | Наявність зовнішніх ознак підробки перепустки або інших документів, передбачених для оформлення перепусток, надання недостовірних особистих даних робітників в документах, передбачених для оформлення перепусток | 3000 | |||
1 | 2 | 3 | |
2 | використання транспортних засобів без відповідних документів, використання недійсної транспортної перепустки | 1000 | |
3 | невиконання передбачених пропускним і внутрішньо-об'єктовим режимами охорони законних вимог робітників департаменту з безпеки та інших підрядних організацій, що здійснюють охорону об'єктів підприємства на підставі укладених з ними договорів | 5000 | |
4 | хуліганські та інші протиправні дії | 5000 | |
5 | порушення порядку передачі в департамент з безпеки, при звільненні робітників, виданих їм тимчасових особистих і тимчасових транспортних перепусток | 1000 | |
6 | порушення робітником пропускного та внутрішньо-об'єктового режимів охорони, передбачених діючим стандартом на підприємстві, два та більше разів по даній організації | 1000 | |
7 | куріння у невстановленому місці | 1000 | |
8 | відсутність особистої тимчасової перепустки встановленого зразка або інших документів, передбачених стандартом, який визначає пропускний режим, або пред’явлення чужої перепустки | 1000 | |
9 | відсутність на об'єкті капітального ремонту основного технологічного обладнання, а також капітального ремонту покрівель будівель і споруд, капітального будівництва, працівника команди «Червоні скорпіони» з числа працівників підрядних організацій | 2000 | |
10 | Відсутність в "Журналі перевірок (аудитів) з ОП та ПБ" відповідних записів працівників команди "Червоні скорпіони" від підрядних організацій, про щозмінні перевірки (аудити). | 1000 | |
Замовник: Підрядник:
20 20
Додаток 3
до договору №
№
від « » 20_ р.
ЗВІТ / REPORT
про стан промислової безпеки
на об`єктах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
(назва підрядної організації) за 20
Виробництва | Середньо- списочна чисельність працюючих (за звітний період) | Відпра- цьовані людино- години (за звітний період) | Всього травм | в тому числі: | Втраче-но робочих днів через травми | Втрачено календарн их днів через травми | |||
нещасні випадки зі смер- тельним наслідком | травми з втратою робочих днів | Мікро- травми | |||||||
Departments | Average staffing number (for the reported period) | Man-hours actually worked (for the reported period) | Total injuries | including: | Work days ost because of injuries | Calendar days lost because of injuries | |||
Fatalities | Lost-time accidents | Microtra umas | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Об’єкти гірничого департа менту Mining Departm ent facilities | ГОК GOK | ||||||||
ШУ Under ground Mines | |||||||||
Об’єкти коксохімі- чного виробництва | |||||||||
Coke plant facilities | |||||||||
Об’єкти металургійного виробництва | |||||||||
Steelmaking plant facilities | |||||||||
(місяць)
l
Керівник підрядної організації (підпис) П.І.Б.
М.П.
Попередній договір Проект 0001А