Contract

Додаток №4

До тендерної документації

Проект

ДОГОВІР №      

на виконання проектних робіт

м. Київ «    »     

201 р.

                                       -, надалі – Замовник, яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі                              , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

             , надалі - Виконавець, яке є платником податку на прибуток

        , в особі                   , який діє на підставі        , з другої сторони, а разом – Xxxxxxx,

за результатами застосування процедури закупівлі – відкриті торги від

        201   р. уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується виконати проектні роботи (надалі – Роботи) по об’єкту: «Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по проспекту Перемоги, 32 у Шевченківському районі » в повному обсязі та належної якості та здати виконані роботи Xxxxxxxxx.

Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість Виконавцю на умовах цього Договору.

1.2. Зміст, терміни виконання і передачі Замовнику Робіт визначаються Календарним планом виконання робіт - Додаток № 2 який є невід’ємною частиною Договору. Календарний план виконання робіт може змінюватись за взаємною згодою Xxxxxx шляхом внесення відповідних змін до нього шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

1.3. Виконавець при необхідності залучення до виконання проектних робіт спеціалізованих проектних організацій, залучає в процесі проектування такі організації на умовах субпідряду за погодженням Замовника. Договір з субпідрядними організаціями укладається самостійно в межах договірної ціни і на умовах цього Договору, при цьому відповідальність за якість та своєчасність робіт, виконаних субпідрядними організаціями перед Замовником несе Виконавець.

1.4. Джерело фінансування – кошти міського бюджету (КТКВК    _).

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна цього Договору відповідно до пропозиції конкурсних торгів становить -

……………крім того ПДВ –……….., разом - ………….(сума прописом).

2.2. Вартість робіт (Додаток 1) за цим Договором визначається за результатами проведеної закупівлі робіт від             201 р. відповідно до положень ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документація на будівництво» та інших нормативних документів у

сфері ціноутворення у будівництві.

2.3. Після завершення Робіт у повному обсязі та передачі готової Документації Замовнику, яка повинна повністю відповідати вимогам, що ставляться до такого виду робіт відповідно до чинного законодавства України та підписання Сторонами Акту здачі- приймання виконаних робіт, Замовник здійснює розрахунок з Виконавцем по Договору в повному обсязі, при наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника.

2.4. Бюджетне зобов’язання за цим договором виникає у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

2.5. Розрахунок за виконані роботи здійснюються у порядку передбаченому бюджетним законодавством України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється після отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання Робіт:

початок робіт –             201 р. завершення робіт –           201 р.

3.2. Зміст, терміни виконання і передачі Замовнику основних етапів робіт визначається календарним планом виконання робіт (Додаток 2), який є невід’ємною частиною цього Договору.

3.3. Датою завершення Робіт Виконавцем вважається дата передачі Замовнику готової Документації згідно з накладною та Xxxxx здачі-приймання виконаних робіт.

У разі дострокового виконання Виконавцем Робіт по Договору, Xxxxxxxx зобов’язується достроково їх прийняти та оплатити.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ - ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Виконавець виконує роботи згідно з вимогами технічного завдання та державних будівельних норм і правил у встановлені календарним планом строки.

4.2. Після закінчення виконання Робіт (стадії та/або етапу) Виконавець передає Замовнику Документацію за накладною та Акт здачі-приймання виконаних робіт.

4.3. Проектна документація вважається прийнятою та Роботи виконаними в повному обсязі лише після підписання Сторонами Акта здачі – приймання виконаних робіт.

4.4. Замовник протягом 10-ти календарних днів із дня одержання Акта здачі – приймання виконаних робіт зобов'язаний його розглянути і підписати. У разі якщо виконані роботи щодо розробки документації не відповідають умовам цього Договору, Замовник має право подати мотивовану відмову від приймання документації разом з проектом двостороннього акта з переліком доопрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.

4.5. Виконавець повинен за власний рахунок ліквідувати недоробки та дефекти, які виникли з його вини та виявлені в ході приймання Робіт Замовником або державними чи іншими органами, уповноваженими перевіряти та затверджувати Роботи, що є предметом даного Договору, при їх прийнятті, погодженні або в ході будівництва, а також в процесі експлуатації об’єкта, створеного на основі виконаної проектної документації, але в межах предмету Договору та завдання на проектування.

4.6. У разі прийняття за взаємною згодою Xxxxxx рішення про припинення Робіт за Договором, Сторони складають двосторонній акт, згідно з яким Замовник оплачує Виконавцю фактично виконані Xxxxxx, після чого Xxxxxxx вважається виконаним.

4.7. Документація видається Замовнику українською мовою у 4-х примірниках на паперових носіях і в одному примірнику на магнітних носіях.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець відповідно до умов Договору бере на себе зобов`язання:

5.1.1. Виконати Xxxxxx, які визначені у Договорі та Додатках до нього у повному обсязі та належної якості і передати їх Замовнику в терміни, що обумовлені договором.

5.1.2. Виготовити проектні роботи відповідно до положень законодавства, вимог містобудівної документації, будівельних норм, стандартів і правил згідно положень ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

5.1.3. Погоджувати готові проектні роботи із замовником, а в разі необхідності – також з уповноваженими органами державної влади в межах своєї компетенції.

5.1.4. Усунути за свій рахунок, допущені з його вини недоліки та дефекти, виявлені в ході приймання Робіт Замовником або державними чи іншими органами, уповноваженими перевіряти Роботи, що є предметом Договору, при їх прийнятті, погодженні або в ході будівництва, а також в процесі експлуатації об’єкта, створеного на основі виконаної проектної документації, але в межах предмету Договору.

5.1.5. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

5.2. Замовник відповідно до умов Договору бере на себе зобов`язання:

5.2.1. Прийняти виконані Роботи згідно з умовами Договору шляхом підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

5.2.2. Забезпечити своєчасну оплату Робіт в строки і в розмірі, що визначені умовами Договору .

5.2.3. Використовувати Документацію, одержану від Виконавця, лише для цілей, встановлених Договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за Договором Xxxxxxx несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. За порушення встановлених Договором строків виконання Робіт (стадії та/або етапу) з вини Виконавця, останній сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 0,1% від вартості Робіт (стадії та/або етапу) за кожний календарний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ на момент оплати.

6.3. За порушення строків оплати виконаних Робіт (стадії та/або етапу), Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,1% від несвоєчасно сплаченої суми за кожний календарний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ на момент оплати.

6.4. За порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) робіт.

6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; війна та військові дії, руйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне зараження; блокада, ембарго, страйки, які

роблять неможливим виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань і не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору, та/або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

7.2. Якщо будь-яке з цих обставин безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань у встановлені Договором строки, ці строки подовжуються на час дії обставин непереборної сили.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов`язань за цим Договором Xxxxxxx висловлюють намір врегулювати їх шляхом переговорів.

Якщо Xxxxxxx в ході переговорів не досягнуть згоди, кожна з них має право звернутись для вирішення спірних питань до господарського суду у встановленому законодавством порядку.

8.2. Всі питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

9.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони домовились, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості щодо Договору є конфіденційними і не можуть передаватися однією Стороною третім особам без погодження іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних погоджень, документів для виконання Договору, сплати податків, обов’язкових платежів, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність щодо умов та ходу виконання цього Договору та застосовувати усі можливі заходи для запобігання розголошенню одержаної інформації.

9.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, відсутності, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни у зв´язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

- зміни умов у зв’язку із застосуванням ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі».

10. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Xxxxxxxxx і скріплення печатками та діє до           201 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов’язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.3.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Xxxxxxx від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

10.2. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін. Сторона, яка прийняла рішення про дострокове розірвання даного Договору повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 15 днів до орієнтовної дати розірвання Договору.

10.3. Якщо Договір розривається Замовником з причин порушення Виконавцем графіку виконання робіт, технічних норм, Замовник може розірвати Договір без компенсації Виконавцю збитків.

10.4. В процесі виконання Договору Xxxxxxx за взаємною згодою можуть змінювати його умови, шляхом підписання додаткових угод до Договору, які стають його невід’ємною частиною. Внесення змін до Договору в односторонньому порядку забороняється.

Всі зміни та доповнення до Договору є дійсними тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Xxxxxx.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони зобов’язані невідкладно (протягом 3 (трьох) календарних днів) повідомляти одна одну про порушення справи про банкрутство відносно себе. У випадку реорганізації, ліквідації, зміни назви однієї зі Сторін Договору, така Xxxxxxx зобов’язана повідомити про зазначені зміни іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати таких змін. У протилежному випадку, інша Сторона не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з неповідомленням (невчасним повідомленням) про зазначені зміни.

11.2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на розроблену проектно- кошторисну Документацію, створену за дорученням Замовника, належать Виконавцю. Замовнику належать усі майнові права інтелектуальної власності на розроблену Документацію на зазначеній земельній ділянці України.

11.3. Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12. Невід’ємною частиною Договору є наступні Додатки до Договору:

12.1. Протокол погодження договірної ціни - Додаток № 1;

12.2. Календарний план виконання робіт - Додаток № 2;

12.3. Зведений кошторис та кошториси №   - Додаток № 3.

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: