Contract
с. Яхники 2018 року
Лохвицького району, Полтавської області
ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (надалі Замовник), в особі в. о. Директора Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, який діє на підставі Довіреності від 13.03.2017 року, з однієї сторони, та
(надалі Підрядник), в особі , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі по тексту разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору.
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати будівельні роботи згідно дефектного акту на ремонт ………………………………… адресою: с.Яхники, вул. Xxxxxxxx, буд. 162, Лохвицького району, Полтавської області.(надалі – Роботи), в обумовлений цим Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти Роботи та сплатити їх вартість згідно умов Договору.
1.2. Перелік, види, обсяги та вартість Робіт по Договору вказані у локальному кошторисі (додаток № 1 до Договору), зведеному кошторисі (додаток № 2 до Договору) та дефектному акті (додаток № 3 до Договору).
1.3. Забезпечення матеріалами та обладнанням, необхідними для виконання Робіт, покладається на Підрядника.
2. Вартість робіт і порядок розрахунку за Договором.
2.1. Вартість Робіт за цим Договором визначена на підставі «Договірної ціни», яка є невід’ємною частиною цього Договору (додаток № 4 до Договору) та становить :
коп. ( гривні, копійок) без ПДВ , крім того ПДВ (20 %) грн., коп. ( гривень копійок), загальна Вартість Робіт всього з урахуванням ПДВ грн. коп. ( гривень копійок)
2.2. Плата за виконані Роботи здійснюється Замовником в наступному порядку:
2.2.1. Протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання даного Договору та отримання рахунку від Підрядника Замовник перераховує Підряднику аванс в розмірі 20% від вартості Робіт, вказаної в п. 2.1. цього Договору, що складає : грн. коп. ( гривня, копійок) без ПДВ , крім того ПДВ (20 %) грн. коп. ( гривні копійки), загальна Вартість Робіт всього з урахуванням ПДВ грн. коп. ( гривень, копійок).
2.2.2. Остаточна оплата за виконані роботи здійснюється Замовником на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в і довідок по формі № КБ-3 у 10 (десяти) денний термін з моменту надання Підрядником рахунків по завершенню робіт, якщо роботи виконані належним чином.
2.3. Якщо до якості виконаних Робіт Замовником пред’явлені претензії, оплата такої Роботи здійснюється після усунення Підрядником недоліків виконаних Робіт, зазначених в претензії Замовника.
2.4. Збільшення Вартості Робіт за цим Договором можлива тільки за письмової згоди обох Сторін (що повинно оформлюватись шляхом складання та підписання Сторонами відповідного документу) у випадках:
2.4.1. Зміни обсягів і складу Робіт за ініціативою Замовника;
2.4.2. Зміни Замовником в процесі виконання Робіт проектних рішень шляхом передачі у виробництво додаткового або зміненого дефектного акту.
2.5. Сторони домовились, що у разі, якщо за результатами завершення виконання всього обсягу Робіт передбачених цим Договором (в тому числі усіма додатками до нього), або відповідного етапу Робіт, Підрядником фактично не виконувались окремі види або обсяги Робіт, які зазначались Сторонами на момент укладення Договору в кошторисній або іншій документації, яка є його невід’ємною частиною, в зв’язку з тим, що потреба у їх виконанні відпала тощо, але при цьому роботи виконані у повному обсязі та відповідний етап Робіт завершено Підрядником, згідно вимог Договору та прийнято Замовником без зауважень, Вартість Робіт підлягає зменшенню на вартість тих видів та/або обсягів Робіт, які були передбачені кошторисною документацією, але не були виконані Підрядником. В такому випадку Замовник зобов’язаний оплатити Підряднику лише вартість фактично виконаних обсягів Робіт.
2.6. При затримці перерахування авансу більш ніж на 1 (один) місяць, Підрядник має право ініціювати перенесення термінів (строків) виконання Робіт пропорційно часу затримки перерахування авансу.
2.7. Монтаж устаткування і матеріалів, наданих Підрядником, проводиться після проведення вхідного контролю Замовником їх відповідності дефектному акту та сертифікатам.
2.8. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику сертифікати якості на матеріали, які будуть використовуватись в процесі виконання Робіт для підтвердження якості таких матеріалів.
3. Зобов'язання сторін по організації проведення Робіт.
3.1. Підрядник гарантує, що має всі необхідні ліцензії, а також іншу дозвільну документацію для виконання Робіт, передбачених цим Договором. У випадку зупинення дії дозвільної документації чи анулювання її в порядку установленому чинним законодавством України, Підрядник зобов’язаний зупинити виконання Робіт та повідомити про це Замовника у строк не пізніше 1 (одного) дня з моменту такого зупинення чи анулювання.
3.2. Якщо в ході виконання Робіт виникає необхідність проведення додаткових об'ємів робіт, такі роботи проводяться Підрядником на підставі Додаткової угоди до цього Договору і кошторису до нього, затверджених Замовником. Про необхідність проведення додаткових об'ємів робіт Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника письмово не пізніше п’яти календарних днів з моменту виникнення такої необхідності, із зазначенням можливих причин її виникнення, обсягів додаткових Робіт, орієнтованої вартості та часу, які можуть бути витрачені на їх проведення.
3.2.1. У разі неналежного виконання або невиконання Підрядником умов пункту 3.2. цього Договору, додатково зроблені Підрядником, але не погоджені із Замовником, роботи не оплачуються. У випадку не здійснення Підрядником письмового повідомлення Замовника, згідно вимог п. 3.2. Договору, або повідомивши із порушенням передбачених ним строків, у разі встановлення необхідності обов’язкового проведення виконання таких додаткових об’ємів Робіт з метою належного виконання умов Договору, такі додаткові Роботи в подальшому проводяться за рахунок Підрядника.
3.2.2. Підрядник здійснює ведення Загального журналу робіт та своєчасне оформлення актів на приховані роботи за формами відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016, а також спеціальних журналів на окремі види робіт, перелік яких встановлюється Підрядником за узгодженням із Замовником і субпідрядними організаціями. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналів, при необхідності завіряє кожен запис, викладає свої претензії відносно об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання Робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься в журнал.
3.3. Виконуючи Роботи з матеріалів Замовника, Підрядник зобов'язаний використати надані Замовником матеріали лише для виконання Робіт, передбачених даним Договором. Замовник передає обладнання Підряднику по акту передачі в монтаж, а матеріали із складанням письмового акту приймання-передачі матеріалів. У актах вказуються найменування, кількість та вартість переданого обладнання та матеріалів.
3.4. Після закінчення Робіт та після підписання сторонами остаточного акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в впродовж 7 (семи) робочих днів Підрядник зобов'язаний повернути Замовникові залишок матеріалів, переданих Замовником.
3.5. Відповідальність за збереження наданих Замовником матеріалів несе Підрядник.
3.6. Підрядник для виконання Робіт самостійно забезпечує себе обладнаннями, інструментами та іншими засобами малої механізації, підйомно-транспортними механізмами, іншим необхідним обладнанням і засобами та несе особисту повну відповідальність за їх справність та безпеку під час експлуатації. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне виконання Робіт у відповідності діючими СНІП, ДБН та іншими нормами у будівельній галузі.
3.7. Після закінчення виконання Робіт за цим Договором або у разі дострокового розірвання цього Договору Підрядник протягом 5 (п‘яти) календарних днів з моменту настання вищезгаданих подій зобов'язаний вивезти з території Замовника усе майно, що належить Підряднику.
3.8. Після закінчення передбачених цим Договором Робіт, Підрядник до дня здачі об'єктів Замовнику звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди.
3.9. Строки та послідовність виконання Робіт за цим Договором визначені "Графіком виконання робіт" (додаток №5 до Договору):
3.9.1. Початок робіт – протягом 3 (трьох) днів після виконання Замовником вимог п. 2.2.1. цього Договору;
3.9.2. Закінчення - через (25) календарних днів з моменту початку виконання Робіт, визначеного п. 3.9.1. цього Договору .
3.10. Підрядникові надається право достроково виконати Роботи.
4. Права і обов'язки Сторін.
4.1. При виконанні Робіт, передбачених цим Договором, Підрядник:
4.1.1. Несе ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження матеріалів і іншого майна, переданих Замовником для виконання цього Договору;
4.1.2. Несе ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження результатів виконаної Роботи до її приймання Замовником;
4.1.3. Несе відповідальність за рівень кваліфікації свого персоналу, дотримання ними правил охорони праці і промислової безпеки, а також переймає на себе зобов'язання по розслідуванню і оформленню випадків травматизму.
4.2. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити виконання Робіт при виявленні:
4.2.1. Непридатності або недоброякісності наданих Замовником матеріалів або технічної документації;
4.2.2. Інших, не залежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності або надійності результатів виконаних Робіт або створюють неможливість їх завершення в строк.
4.3. При виконанні Робіт, передбачених цим Договором Замовник має право:
4.3.1. У будь-який час перевіряти хід і якість виконуваних Робіт;
4.3.2. Відмовитись від виконання цього Договору і зажадати відшкодування збитків, якщо Підрядник не приступає до виконання робіт по Договору протягом 5 (п‘яти) календарних днів або виконує Роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає неможливим;
4.3.3. Відмовитися від виконання Договору і зажадати відшкодування в повному обсязі заподіяних збитків, якщо відступи в Роботі від умов Договору або інші недоліки результату Роботи не були усунуті або є істотними і не можуть бути усунуті;
4.3.4. Призначити Підрядникові термін для усунення недоліків, якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, і при невиконанні Підрядником в призначений термін цієї вимоги відмовитися від цього Договору або доручити виправлення Робіт іншій особі за рахунок Підрядника, а також зажадати від Підрядника відшкодування заподіяних у зв'язку з цим збитків.
4.3.5. В односторонньому порядку до закінчення виконання Робіт відмовитися від цього Договору, сплативши Підряднику вартість фактично виконаної частини Роботи.
4.3.6. Призупинити чи зупинити виконання Робіт при виявленні фактів грубого порушення вимог діючих нормативних актів з безпеки праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику на час усунення виявлених порушень. Порушення фіксуються відповідним актом та записом в Загальний журнал ведення робіт. За наслідки порушення вимог діючих нормативних актів з охорони праці та промислової безпеки повну відповідальність несе Підрядник. Час витрачений Підрядником на усунення порушення зараховується до строку виконання Робіт за цим Договором. За вказані порушення правил промислової безпеки та охорони праці, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5 % (п’ять відсотків) від вартості Робіт, передбаченої п. 2.1. даного Договору, за кожне порушення. Штрафні санкції будуть вираховуватися із вартості виконаних робіт.
4.4. Підрядник забезпечує виконання заходів по безпечному виконанню Робіт згідно ПВР, нарядам-допускам, відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 " Охорона праці і промислова безпека в будівництві", НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці" та "Положенням про застосування нарядів-допусків при виробництві робіт підвищеної небезпеки", затвердженого Замовником.
5. Приймання виконаних Робіт.
5.1. Роботи, виконані Підрядником, Замовник приймає шляхом підписання Сторонами акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.
5.2. Якщо при прийнятті виконаних Підрядником Робіт Замовник виявив наявність відступів від умов Договору, в результаті чого якість виконаних Робіт погіршилась або виникли інші недоліки у виконаній Роботі, він повинен повідомити про це Підрядника. Підрядник зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усунути недоліки Робіт, зазначені в повідомленні Замовника. Строк усунення таких недоліків повинен бути зазначений у відповідному акті, складеному спільно Замовником та Підрядником про наявні недоліки у виконаній Роботі та підписаному обома Сторонами. Правила цього пункту застосовуються також до недоліків, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання-передачі Робіт (приховані недоліки), у тому числі до таких недоліків, які були умисне приховані Підрядником.
5.3. При виконанні усіх Робіт, передбачених цим Договором, приймання-передача Робіт здійснюється шляхом підписання акту приймання виконаних робіт.
5.3.1. Якщо при прийманні-передачі Робіт Замовник виявив в Роботі наявність відступів від умов цього Договору, в результаті чого якість виконаних Робіт погіршилась або виникли інші недоліки у виконаній Роботі, він повинен негайно повідомити про це Підрядника. Підрядник зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усунути недоліки Робіт, зазначені в повідомленні Замовника. Строк усунення таких недоліків повинен бути зазначений у відповідному акті, складеному Підрядником та Замовником про наявні недоліки у виконаній Роботі та підписаному обома Сторонами.
5.3.2. У разі, якщо Підрядник не усуне недоліки, зазначені у відповідному акті в строк, вказаний в такому акті, Замовник зменшує суму остаточного платежу за виконані Роботи на суму витрат, понесених Замовником на усунення недоліків виконаних Підрядником Робіт, а також на суму збитків, понесених Замовником у зв'язку з цим.
5.4. Робота вважається виконаною за цим Договором в повному обсязі та належним чином тільки після підписання Сторонами акту приймання виконаних робіт без зауважень.
5.5. Підрядник гарантує якість виконаних Робіт впродовж 1 (одного) календарного року з моменту підписання акту приймання виконаних робіт. В межах названого строку Підрядник своїми силами і за свій рахунок усуває виявлені в процесі експлуатації недоліки, якщо вони виникли не в результаті неправильної експлуатації об'єкту. Строк усунення таких недоліків повинен бути зазначений у відповідному акті, складеному Підрядником та Замовником на підставі повідомлення Замовника про наявні недоліки у виконаній Роботі та підписаному обома Сторонами.
5.6. При виникненні між Замовником і Підрядником суперечки з приводу недоліків виконаних Робіт або причин їх виникнення, на вимогу будь-якої із Сторін може бути призначена експертиза. У вказаних випадках витрати на проведення експертизи несе Підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність причинного зв'язку між діями Підрядника і виявленими недоліками. У даних випадках витрати на проведення експертизи несе Сторона, що зажадала її проведення, а якщо експертиза призначена з обопільної згоди Сторін – обидві Сторони.
5.7. Сторони домовились, що виконання Підрядником свого обов’язку щодо надання акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в буде вважатись виконано належним чином у випадку, якщо Підрядник при складанні такого акту дотримався усіх вимог законодавства України (в тому числі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») та за умови фактичного отримання Замовником такого акту приймання виконаних робіт.
6. Відповідальність сторін.
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення стороною за Договором умов цього Договору.
6.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт:
6.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості Робіт, передбаченої п. 2.1. цього Договору.
6.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 15 % (п‘ятнадцяти відсотків) від загальної вартості Робіт, передбаченої п. 2.1. цього Договору.
6.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 6.2. цього Договору.
6.3. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації, а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник.
6.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.
6.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості Робіт згідно п. 2.1 даного Договору та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виявлення чи в інший термін та/або строк письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків та/або термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність відповідно до п. 6.2. Договору.
6.6. У разі порушення Підрядником умов цього Договору, що тягне за собою застосування до нього умов відповідальності Замовник має право утримувати суми штрафних санкцій, які були нараховані за такі порушення при здійсненні ним розрахунків з Підрядником за виконані роботи за результатами відповідного етапу або Договору в цілому. У випадку, якщо протягом п’яти робочих днів після такого утримання Замовником штрафних санкцій при розрахунку з Підрядником останній не повідомить письмово Замовника щодо наявних в нього обґрунтованих заперечень, які обумовлюють відсутність підстав притягнення його до відповідальності згідно умов Договору, Підрядник вважається таким, який не заперечує проти об’єктивності та правомірності застосування до нього штрафних санкцій Замовником шляхом їх утримання під час розрахунку та позбавляється права вимоги до Замовника, що стосується неналежного (неповного) ним виконання своїх грошових зобов’язань по оплаті робіт.
6.7. У разі не погодження Підрядника із застосуванням до нього штрафних санкцій Замовником на умовах пп. 6.6. Договору Підрядник має право звернутися з відповідним позовом до суду про стягнення заборгованості (суми утриманих при розрахунку штрафних санкцій). Строк розгляду господарської справи судом за таким позовом Підрядника не вважається строком порушення Замовником своїх грошових зобов’язань, в зв’язку з чим, Підрядник протягом такого строку не має права нараховувати Замовнику штрафні санкції передбачені п. 6.6. Договору, а також інші нарахування, в тому числі й на підставі ст. 625 ЦК України. У випадку задоволення позову Підрядника перебіг строку нарахування штрафних санкцій Замовнику починається з дати набрання відповідного рішення господарського суду законної сили (чинності).
6.8. Підрядник несе ризик за безпечність результатів Робіт.
6.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної.
В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит
Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством.
У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України.
В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування.
Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України .
Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору).
7. Вирішення суперечок.
7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального права України.
7.3. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), зокрема: бойових дій, інших міжнародних санкцій, інших дій держав, які створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха або сезонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання моря, приливів, портів та ін., закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, сторони звільняються від виконання свого зобов'язання на період дії вказаних обставин.
7.4. У випадку якщо дія вказаних обставин триває більш ніж 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе за собою відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 днів до розірвання.
7.5. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин і їх тривалості є документ, виданий відповідною Торгово-промисловою Палатою.
8. Завершальні положення.
8.1. Цей Договір складений українською мовою в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.
8.2. Строк дії цього Договору встановлюється з моменту підписання обома Сторонами до повного виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором.
8.3. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами (листування, попередні домовленості, протоколи намірів і так далі), відносно предмета цього договору, втрачають юридичну силу.
8.4. Усі зміни і доповнення до Договору дійсні, якщо вони оформлені письмово належним чином і підписані обома Сторонами.
8.5. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток підприємств згідно пункту 136.1 статті 136 Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VІ із змінами.
8.6. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на додану вартість.
8.7. Додатками до цього Договору є:
8.7.1 Додаток 1 - «Локальний кошторис»;
8.7.2 Додаток 2 – «Зведений кошторис»;
8.7.3 Додаток 3 – «Дефектний акт»;
8.7.4 Додаток 4 – «Договірна ціна»;
8.7.5 Додаток 5 – «Графік виконання робіт».
9. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін;
«ЗАМОВНИК»
|
«ПІДРЯДНИК»
|
М. П. М.П.
Замовник Підрядник
_______________________ 7 з 7 _______________________