Contract
ПРОЄКТ
ДОГОВІРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
м.Тернопіль «_____»_________202___ року
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА " ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, в особі генерального директора Xxxxxxxx X.X., що діє на підставі СтатутуПостачальник: ___________________________ в особі ___________________, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника товар за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, а Замовник зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.
1.2. Постачальник передає Замовнику товар в асортименті, кількості та по цінах, які зазначені у видаткових накладних, що відповідає Специфікації (Додаток №1) даного Договору та є його невід’ємною частиною.
1.3. Постачальник гарантує, що товар, який є предметом цього Договору, не обтяжено ніякими правами третіх осіб.
1.4. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
1.5. Цей Договір укладено відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Якість товару повинна відповідати діючим на момент виробництва стандартам та технічним умовам заводу-виробника, вимогам нормативно-технічної документації та супроводжуватись при кожній поставці товару Замовнику необхідними сертифікатами якості, або реєстраційними посвідченнями, або сертифікатами відповідності/деклараціями про відповідність, а також інструкціями до медичного застосування державною мовою, документами щодо кількості, якості, термінів придатності, відповідати санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка визначає якість товару, та обов’язковість якої для даного виду товару визначена чинним законодавством України. Постачальник гарантує якість товару протягом рекомендованого строку експлуатації, за умови належного зберігання та використання товару.
2.2. Товар, що постачається, повинен бути новим та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені, та повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.
2.3. У разі виявлення невідповідності, неукомплектованості товару, Замовник повідомляє Постачальника про виявлені недоліки. В цьому випадку Постачальник зобов’язаний протягом 5‑и робочих днів замінити такий Товар на якісний.
2.4. Постачальник гарантує що:
- якість товару відповідає усім медико-технічним вимогам (Додаток 2) до даного Договору;
2.5. Товар, на який встановлено гарантійний строк експлуатації відповідно до гарантій заводу – виробника, обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться Постачальником безкоштовно протягом не менше 12 місяців з моменту введення товару в експлуатацію. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника.
2.6. Документи, що підтверджують введення в експлуатацію, терміни гарантії, гарантійного обслуговування додаються при поставці товару Замовнику (акт прийому-передачі, акт введення в експлуатацію, гарантійні талони на обладнання, тощо).
2.7. У випадку виходу із ладу протягом гарантійного строку експлуатації Товару, замовник залишає за собою право повернути неякісний Товар постачальнику, натомість отримати якісну заміну.
2.8. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недотримання Замовником правил зберігання.
ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
Поставки товару здійснюються Постачальником до 31.12.2024 року.
Поставка товару здійснюється Постачальником за адресою: місто Тернопіль, вул..Xxxxxxx , буд. 10.
Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки, що підтверджується відповідними документами (видатковими накладними, актами приймання – передачі тощо).
Постачання товару здійснюється Постачальником (службами доставки, кур’єрськими службами тощо).
Постачальник разом з товаром передає Замовнику наступні документи в належно-оформленому вигляді:
-видаткову накладну у двох примірниках;
-документи, що підтверджують якість товару (декларація та/або сертифікат відповідності);
-інструкцію з використання;
-гарантійні талони на обладнання, тощо, відповідно до пп. 2.5, 2.6 цього Договору.
4. ЦІНА ТОВАРУ І СУМА ДОГОВОРУ
4.1. Сума, визначена у договорі, вказується в національній валюті України - гривні
4.2. Загальна сума цього Договору складає ___________ грн. (______________________) (прописом) у тому числі ПДВ_________________грн. (_______________________________) (прописом) або без ПДВ.
4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням усіх податків, зборів, платежів та інших витрат (навантаження, пакування транспортування, розвантаження, навчання тощо).
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
5.1. Оплата Замовником за фактично поставлений товар, який зазначений в накладній та відповідає Специфікації (Додатку №1), здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.
5.2. У разі затримки надходження коштів, розрахунок за товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій розрахунковий рахунок.
5.3. Протягом всього періоду затримки (несвоєчасного надходження) коштів до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений товар.
5.4. Замовник має право затримати оплату за товар, якщо видаткові накладні не відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Договором, або містять помилки, чи розбіжності. Замовник зобов’язаний попередити Постачальника про недоліки в одержаних видаткових накладних протягом двох робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватися тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником.
6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
6.1. Приймання товару по кількості та якості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін з обов’язковим виконанням вхідного контролю та візуального огляду. Зі сторони Постачальника це може бути водій та/або експедитор. У разі виявлення невідповідностей товару водій та/або експедитор має право на підписання актів невідповідності товару, або на передачі їх керівництву Постачальника для підписання, або до відома. У разі надходження товару, який не відповідає якісним та технічним показникам, і не пройшов вхідного контролю та візуального огляду, такий товар Замовником не приймається і повертається Постачальнику, при цьому складається акт.
6.2. Постачальник разом з продукцією надає Замовнику на товар видаткову накладну та всю супровідну документацію, що підтверджує якість товару, згідно вимог діючого законодавства.
6.3. Право власності на товар переходить від Постачальника до Замовника з моменту підписання видаткових накладних.
6.4. У разі виявлення недостачі чи пошкодження товару при прийомці, Xxxxxxxx повинен разом з представником Постачальника підписати Акт про виявлені недоліки. В цьому випадку Постачальник зобов’язаний протягом 5-ти робочих днів замінити його на якісний.
7. УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
7.1. Товар повинен передаватися Замовнику в спожитковому та транспортному пакуванні, яке відповідає характеру товару та нормативним документам і забезпечує його цілісність та збереження якості під час перевезення та зберігання.
7.2. На вторинному пакуванні повинна бути зазначена інформація про товар у відповідності до встановлених норм та правил
7.3. На кожній індивідуальній упаковці повинно бути маркування українською мовою.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Замовник зобов'язаний:
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.
8.2. Замовник має право:
- контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
8.3. Постачальник зобов'язаний:
- забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
- забезпечити поставку товарів з зазначеними характеристиками у відповідності із визначеними вимогами;
9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.
За порушення строків виконання зобов’язання з термінів поставки товару Постачальником на вимогу Замовника сплачується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період прострочення, від сумарної вартості непоставленого товару, за кожний день прострочення.
За порушення строків виконання зобов’язання з оплати товару Замовником на вимогу Постачальника сплачується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період прострочення, від суми договору, за кожний день прострочення, з урахуванням п.5.2; п.5.3 цього Договору.
Постачальник, у разі порушення ним взятих за цим Договором зобов'язань, погоджується з правом Замовника на відмову від встановлення з ним, на майбутнє, господарських відносин (п.4 ч. 1 ст. 236 ГК).
Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:
- якості поставленого товару / виконаних робіт / наданих послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку поставки товару / виконання робіт / надання послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.
У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків постачання товару / виконання робіт / надання послуг, якості поставленого товару / виконаних робіт / наданих послуг Замовник має право в будь-який час, як протягом строку дії цього договору про закупівлю, так і протягом одного року після спливу строку дії цього договору про закупівлю, застосувати до Постачальника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв’язків (далі – Санкція).
Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника ____________________, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника ___________________________________________), передбачений цим договором про закупівлю. Усі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та ін.), що будуть відправлені Замовником на адресу Постачальника, вказану в цьому договорі про закупівлю, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Постачальника, зазначену в цьому договорі про закупівлю.
9.5. Згідно ч.1 ст.615 ЦК у разі порушення зобов’язань однією зі сторін друга сторона має право відмовитись від зобов’язань. Унаслідок такої односторонньої відмови дія договору припиняється. При цьому у разі такої односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково договір відповідно до ч.3 ст.651 ЦК є розірваним. За умови виникнення зазначених обставин, Постачальник зобов’язується підписати додаткову угоду на дострокове розірвання договору без заперечень та оскаржень.
9.6. При невиконанні чи неналежному виконанні Сторонами умов даного Договору, як окремих його частин, так і в цілому в межах діючих строків позовної давності, питання виноситься та обговорюється в установленому порядку в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Xxxxxxx вступає в дію з моменту його підписання і скріплення печатками уповноваженими представниками Сторін та діє до 31.12.2024, а в частині розрахунків — до повного виконання взятих сторонами зобов’язань.
10.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються в письмовому вигляді, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Після укладання договір набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов. Умови договору зберігають свою силу протягом всього строку дії договору. Істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 6 статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
Внесення змін може відбутись тільки за окремими двосторонніми домовленостями між сторонами та наявними законодавчо обгрунтованими підтверджуючими документами на кожен випадок змін.
12.2. Внесення змін до істотних умов цього Договору, визначених п.1.4., здійснюється Сторонами виключно за взаємною згодою, з обґрунтуванням підстав та їх документальним підтвердженням.
12.3. Зміна істотних умов Договору оформляється в письмовій формі, у вигляді додаткових угод, що підписуються уповноваженими представниками обох Сторін та скріплюються печатками Xxxxxx.
12.4. Невід’ємною частиною договору є Специфікація (Додаток№1), медико - технічні вимоги (Додаток №2).
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник: Постачальник:
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Додаток №1
до Договору № ______
від «____»___________ 202__ р.
Специфікація
№ з/п |
Назва товару |
Виробник, країна |
Одиниця виміру |
Кількість одиниць |
Ціна за одиницю з/ без ПДВ (грн.)
|
Розмір ПДВ (%) |
Загальна вартість з /без ПДВ (грн.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Пробірка К3 ЕДТА 2 мл.13*75 мл. |
|
шт |
8000 |
|
|
|
2. |
Пробірка біохімічна 14*100 |
|
шт |
1000 |
|
|
|
3. |
Пробірка вакумна з активатором згортання 5 мл. |
|
шт |
5000 |
|
|
|
4 |
Пробірка вакумна 3,6 (3,8%) цитрат натрію |
|
шт |
5000 |
|
|
|
5 |
Мікрокювети СВ 200 K3 EDTA |
|
шт |
5000 |
|
|
|
6 |
Мікропробірка Епіндорф з кришкою 1,5 мл |
|
шт |
500 |
|
|
|
7 |
Мікропробірка Епіндорф 2 мл |
|
шт |
1000 |
|
|
|
Загальна вартість: _____________ грн. (_____________________________________), у тому числі ПДВ_________________грн. (_____________________________________________).
Юридичні адреси та реквізити Сторін:
Замовник: Постачальник:
|