Contract

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

ч Злолбунів 20 і 7 року

Сторони:

Замовник: КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради

в особі директора Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони,та

Виконавець: Красносільське МПП «МВА», в особі директора Xxxxxxxx Xxxxxxx Артаваздовича, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет договору

Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Фабрична в м. Здолбунів .

коп.).

2.Доі овірна ціна

2.1 .Вартість робіт по даному договору становить 35000.00 грн.(тридцять п'ять тисяч грн. 00

2.2. Договірна ціна є твердою і може уточнюватись в разі

- зміни обсягів робіт залежно від реального фінансування;

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до проектної документації;

- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якої покладено на Замовника;

- інфляційного подорожчання матеріалів і робіт;

- підвищення рівня заробітної плати на державному рівні;

- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

2.3. В договірній ціні враховано:

- середню кошторисну зарплату по розряду 3.8- 3400 грн. в місяць, зарплата в складі загально виробничих та адміністративних витрат та адміністративних витрат по 7 розряду складності робіт;

- показник для визначення трудовитрат працівників, що відносяться до загатьно виробничих витрат, у розмірі 0,377 від трудовитрат у прямих витратах;

- показник для визначення решти статей загально виробничих витрат у розмірі 2.09 грн. люд.-годину трудовитрат у прямих витратах ;

- показник для визначення адміністративних витрат у розмірі 1.79 грн. /люд. годину повних трудовитрат;

- показник для визначення прибутку у розмірі 4 грн. / люд.-годину повних трудовитрат :

- тимчасові будівлі та споруди -1.2 % ( без виконавчого кошторису )

2.4.Зміна договірної ціни оформляється сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

3.Строки виконання робіт.

3.1. Початок виконання робіт - 2017 року.

Закінчення виконання робіт - 2017 року.

3.2. Рішення про перегляд строків виконання робіт з обгрунтуванням причин оформляється додатковою угодою.

4. Порядок розрахунків.

4.1 .Розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на підставі фактично виконаних робіт на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 10-ти дні з дня підписання акту форми КБ-2.

5.Проектно-технічна документація.

5.1. Замовник не пізніше 5 днів до початку робіт передає Підряднику затверджену і підп*?^ виконання робіт" проектно-кошторисну документацію.

5.2. Замовник має право вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт

під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робі, викликаних змінами, не перевипг- І

% договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду.

6. Будівельний майданчик.

6.1. Замовник зобов'язаний передати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) дозвільну та іншу документацію і ресурси відповідно до договору підряду.

7. Контроль якості виконаних робіт.

7.1 .Замовник має право здійснювати у будь-який час. не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом , якістю та обсягами виконаних робіт. 7.2.Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. Якщо Підрядник не виправить у встановлений строк неякісно виконанні роботи . замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконанні роботи.

8. Здача і приймання робіт .

Замовник після повідомлення Підрядника приймає виконанні роботи шляхом підписання акті) форми КБ-2 та довідки про виконання робіт форми КБ -3, згідно пункту 4.2.

9. Гарантія якості виконаних робіт.

9.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом одного року з моменту прийняття робіт.

10. Відповідальність.

10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуп відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначені змістом зобов'язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договоро якщо вони сталися не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжи всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

10.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконанн зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дії обставин непереборної сили ( форс - мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обстав повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10.4.3а прострочення платежу Замовник сплачує Виконавцю пеню із розрахунку від су заборгованості за кожен день прострочення платежу 1/365 від подвійної облікової ставки НБУ рефінансуванню, тобто згідно з Положенням Закону України від 22.11.1996 № 543 «Г відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».

11. Терміни дії даного договору.

11.1.Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань але не пізніше 31 грудня 2017 року.

12.Інші умови.

Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін. Додатки договору :ведений та локальний кошторис, договірна ціна.

Всі зміни до договору оформляються як додаткові угоди до даного договору, підписуються сторонами . скріплюються печатками.

Адреси, банківські реквізити та підписи сторін.

Виконавець Замовник

Красносільське мале приватне підприємство “МВА”

Юридична адреса: 35425. Рівненська обл.., Гощанський р-н.. с. Красносілля

Код ЄДРПОУ 31358915

Телефон : (03650) 21603 в АТ «Ощадбанк»

Розрахунковий рахунок 26005300960687

МФО 333368

Поштова адреса: 35400, Рівненська обл.., смт.

Назва: КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради

Юридична адреса: м. Здолбунів вул. Приходька.1

Код ЄДРПОУ 37992989

Телефон 2-26-29

УДКСУ в Рівненській області

Розрахунковий рахунок МФО 833017

^ 7 .

Додаткова угода №

до договору № 17/17 від 14.04.2017р.

від 20 в ^ р .

КІТ “Здодбунівське" м Здолбунів вул. Приходька .і назване в подальшому "Замовник" в особі директора Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони , Красносільське МВА, надалі по тексті «Підрядник», в особі директора Xxxxxxxx Xxxxxxx Артаваздовича. який діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали .дану додаткову угоду про наступне:

1. А саме п.2.1 Договору № 17/17 від 14.04.2017р. викласти в наступній редакції: вартість робіт по даному договору становить 90000,00 грн. (дев’яносто тисяч гри. 00 коп.).

2. інші умови вищезазначеного договору, не порушені в цій Угоді, залишаються незмінними і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

3. Цю угоду складено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної сторони

4. Дана угода вступає в силу із моменту підписання і діє до 31.12.2017р.

5. Юридичні адреси сторін :

Підрядник Замовник

Красносільське лите приват не підприємст во Назва: КТІ « Здолбупінське» Здолбунівської

"М ВА ” м іської ради

Ю ридична адресо 35425, Рівненська обл., Ю ридична адреса: м. Здолбунів

Гощ инський р-н., с. К расносілля Код Є Д Р П О У 31358915

Т ел еф он : (03650) 21603 а а Т « О щ адбанк»

Розрахунковий рахунок 26005300960687 М Ф О 333368

П ош т ова адреса: 35400 , Р івненська обл.., смт. Тонні вул Ш евченка , 63

№ с в . 24499484

ти

вул. П риходька,1

К од Є Д РП О У 37992989

Телефон 2 -26 -29

У Д К С У в Рівненській област і Розрахунковий рахунок 35433001081223 М Ф О 833017

/Т5гіоект

А. МурадяЦ

гр.ї£02лг.\

.

X.X. Xxxxxxxx