Contract
ДОГОВІР №
на капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Академіка Була, 6, під’їзд 1 в м. Біла Церква, Київської області
м. Біла Церква ”,Д ? ” О <■/ 2017 року
Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (надалі іменується
„Замовник”), що не є платником ПДВ, в особі директора департаменту Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, який діє на підставі положення про ДЖКГ Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради № 404-22-УІІ від 22.12.2016 року, з однієї сторони та Приватне підприємство „Юр’ївліфт” (надалі іменується „Підрядник”), що є платником ПДВ, Свідоцтво
№100312755, в особі директора Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, яка діє на підставі Статуту, затвердженого власником, рішення № 1 від 09.11.2009 року, (в подальшому разом іменуються „Сторони”, а кожна окремо - „Сторона”) уклали цей Договір про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За даним Договором Підрядник зобов’язується виконати роботи із капітального ремонту пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. вул. Академіка Була, 6, під’їзд 1 в м. Біла Церква, Київської області, відповідно до специфікації до даного Договору, яка є його невід’ємною частиною, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи.
1.2. Виконання робіт здійснюється Підрядником відповідно до підписаних сторонами кошторисів та специфікації, якими визначаться безпосередній зміст, обсяги, вартість та умови виконання робіт. Всі підписані сторонами кошториси становлять невід’ємну частину даного Договору.
1.3. Роботи виконуються Підрядником власними силами та з власних матеріалів.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ
2.1. Вартість робіт за цим Договором включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи.
2.2. Вартість робіт становить 133 898,64 грн. (Сто тридцять три тисячі вісімсот дев’яносто вісім гри. 64 коп..), в тому числі ПДВ - 22 316,44 грн. (Двадцять дві тисячі триста шістнадцять грн. 44 коп.).
3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1. Строк виконання робіт: початок - квітень 2017 року, закінчення робіт - червень 2017 року.
3.2. Строки виконання робіт може бути змінено із внесенням відповідних змін до Договору в разі: виникнення обставин непереборної сили; неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт тощо); дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ (ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ)
4.1. Здавання-приймання виконаних робіт здійснюється Підрядником і Замовником за актами приймання виконаних підрядних робіт та розрахунками до цих актів.
4.2. Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для визначення вартості виконаних протягом місяця, в межах строку виконання робіт, обсягів робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи у чотирьох примірниках і подається Підрядником Замовнику.
4.3. Замовник протягом п’яти робочих днів з моменту отримання акта приймання виконаних робіт зобов’язаний підписати його і надати два його примірника Підряднику або надати (направити) Підряднику письмово обґрунтований перелік необхідних доробок. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені Замовником недоліки і повторно листом повідомити Замовника про готовність до передачі частини або всіх виконаних робіт.
4.4. До акту виконаних робіт додається розрахунок загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів та документи, що підтверджують використання ресурсів, вказаних у даній відомості.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Перед початком робіт Замовник перераховує на поточний рахунок Підрядника аванс у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт (на придбання матеріалів). По закінченню 3-х місячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику
5.2. Замовник проводить оплату виконаних робіт на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт, по мірі надходження коштів з місцевого бюджету.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник має право:
6.1.1. Здійснювати в будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
6.1.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. Збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
6.1.3. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не приступив до виконання робіт або виконує їх не якісно;
6.1.4. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов Договору;
6.2. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
6.3. Замовник зобов’язаний:
6.3.1. Прийняти в установленому Договором порядку та оплатити належним чином виконані роботи на підставі належно оформлених документів;
6.3.2. Негайно письмово повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
6.3.3. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
6.4.2. Відмовитися від Договору з відшкодуванням збитків, якщо дотримання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших установлених законодавством вимог;
6.4.3. Ініціювати внесення змін до Договору.
6.5. Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
6.6. Підрядник зобов’язаний:
6.6.1. Забезпечити своєчасне отримання та наявність усіх необхідних дозволів (ліцензій), які в силу вимог діючого законодавства можуть бути необхідні для належного виконання робіт.
6.6.2. Виконувати з використанням власних ресурсів і в установлений строк роботи, відповідно до кошторисної документації;
6.6.3. Своєчасно попередити Замовника, що дотримання його вказівок щодо способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, і про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
6.6.4. Передати Замовнику в порядку, передбаченому законодавством і Договором закінчені роботи;
6.6.5. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;
6.6.6. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
6.6.7. Відшкодувати, відповідно до законодавства та Договору, завдані Замовнику збитки;
6.6.8. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
6.6.9. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
7. ІНШ І УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Підрядник, як сторона, яка відповідно до Договору забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами.
7.2. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.
7.3. Роботи, виконані Підрядником, мають відповідати вимогам, що звичайно ставляться до робіт відповідного характеру. Виконані роботи мають відповідати вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовникові.
7.4. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку. Гарантійний строк за даним Договором становить 7 років з дня передачі закінчених робіт.
7.5. У випадку, передбаченому 7.4. Підрядник зобов’язаний виправити допущені недоліки за свій рахунок та у розумні строки.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШ ЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується
„порушення Договору”), Підрядник несе відповідальність у формі сплати неустойки згідно з законодавством. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.
8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
8.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності), при умові доведення даного факту.
8.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8.5. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.
9. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом взаємних переговорів та консультацій між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк дії цього Договору починає свій перебігу момент, визначений у п. 10.1. цього Договору та закінчується_30 червня 2017 року.
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угог цьому Договорі або чинному в Україні законодавстві.
10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або чинному в Україні законодавстві.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖ ЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. Після набуття чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
11.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно
за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології,
українською мовою у чотирьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - три для Замовника та один для Підрядника.
Замовник
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Підрядник
Назва: Департамент житлово- комунального
господарства Білоцерківської міської ради Адреса: вул. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 2
м. Біла Церква Київська область
Поштовий індекс 09117 Код за ЄДРПОУ - 03346696
р/р 35428108020450 в БЦ УДКСУ у
Київській обл.
Назва: Приватне підприємство "ЮР'ЇВЛІФТ"
Адреса: вул. Xxxxxxxx, 3, кв. 20
( місце розташування офісу: п-к Інститутський,4, кв. 81 ) м. Біла Церква,
Поштовий індекс 09100 Код за ЄДРПОУ 36822877
р/р 26009228502 ВАТ Райффайзен Банк Аваль МФО 380805