Contract

Додаток 8

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, (надалі - Замовник) в особі начальника управління Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та , (надалі - Підрядник), в особі , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а в подальшому разом Сторони, уклали цей Договір (надалі - Договір) про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник за завданням Замовника зобов’язується на свій ризик виконати роботи передбачені п. 1.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість, згідно з умовами даного Договору.

1.2. Найменування робіт: Капітальний ремонт скверу ім. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx у Шевченківському районі м. Києва (код ДК021:2015- 45453000-7(Капітальний ремонт і реставрація) (надалі-Роботи).

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник зобов’язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати умовам діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

2.2. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається пропозицією переможця торгів та становить:

., у т.ч. ПДВ-20%- грн.

3.2. Перелік, обсяги та вартість робіт визначаються кошторисним розрахунком вартості будівництва (Додаток

№ 1), розробленим Підрядником згідно “Правил визначення вартості будівництва” ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

3.3. Відповідно до п.24 Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.4. Підвищення ціни можливе внаслідок інфляційних процесів пов’язаних із зростанням вартості матеріальних ресурсів, без зміни обсягів закупівлі робіт встановлених договором.

3.5. Ціна договору може бути збільшена у випадку зростання ціни матеріалів необхідних для належного виконання робіт за договором, у зв’язку із зростанням курсу іноземних валют згідно формули розрахунку встановленою в п.4.13.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки між Сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі-приймання виконаних робіт за типовими формами КБ – 2в та КБ -3.

4.2. Замовник здійснює оплату робіт протягом 10-ти банківських днів з дня підписання Сторонами акту здачі- приймання виконаних робіт при наявності відповідного фінансування.

4.3. Оплата фактично виконаних робіт проводиться після затвердження кошторису Замовником та отримання позитивного експертного звіту.

4.4. Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних Підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість (ф. КБ –2в та ф. КБ -3) і може проводитися безпосередньо Підрядником або Замовником, якщо це передбачено Договором субпідряду.

4.5. Якщо оплату робіт, виконаних субпідрядником, проводить Замовник, Підрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт, подає Замовнику довідку про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та субпідрядником.

4.6. У випадку виконання Підрядником, за дорученням Замовника, проектно-вишукувальних, науково-технічних робіт, Замовник в межах суми Договору відшкодовує Підряднику пов’язані з цим витрати. Загальна сума Договору при цьому не змінюється.

4.7. Фінансування робіт проводиться на підставі складеного та узгодженого Сторонами плану фінансування в межах запланованих коштів на поточний період (Додаток № 2). Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4.8. Фінансування виконаних робіт здійснюється після надходження відповідних бюджетних коштів на рахунок Замовника.

4.9. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник сплачує вартість виконаних робіт протягом 10 банківських днів з моменту поновлення бюджетного фінансування робіт та отримання ним коштів на свій розрахунковий рахунок.

4.10. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

4.11. Підписання акту приймання-передачі, щодо введення об’єкта будівництва в експлуатацію уповноваженими Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації), є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

4.12. Сторони на перед домовилися, що у разі коли фактичні витрати Підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), Підрядник отримує плату за фактично виконані об’єми робіт.

4.13.Відповідно до п.7 частини четвертої ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» при зміні поточного курсу

іноземної валюти (долара США/євро/тощо), встановленого Національним банком України по відношенню до курсу іноземної валюти (долара США/євро/тощо) вартість декількох складових (матеріалів) робіт може бути змінена на величну, пропорційну зміні такого курсу іноземної валюти (долара США/євро/тощо) за даними НБУ. Розрахунок проводиться за такою формулою: Цн = (Кп/К0)*Ц1, де Цн- змінена ціна складових (матеріалів) робіт на день виставлення рахунку, Ц1-ціна у гривнях визначена Сторонами на момент підписання договору; Кп - поточний курс іноземної валюти (долара США/євро/тощо) ; К0-курс іноземної валюти станом на дату укладання Договору.

V. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт встановлюється у відповідності до погодженого Сторонами календарного графіку виконання робіт (Додаток 3).

5.2. Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору під технічним контролем Замовника.

5.3. Підрядник гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, конструкцій та державним стандартам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

5.4. Після закінчення робіт, або їх частини, Виконавець передає Замовнику фактично виконані роботи та акт виконаних робіт (ф. КБ –2в та ф. КБ -3), який є підставою для розрахунку за виконану роботу. Разом з актом виконаних робіт Підрядник надає Замовнику товарні накладні на використані матеріали, акти прихованих робіт, виконавчу документацію, паспорти на обладнання та матеріали, а також іншу документацію згідно вимог діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва.

5.5. Після отримання акту Замовник на протязі 10-ти календарних днів зобов’язаний ознайомитись з роботами Виконавця, підписати акт, чи надати письмові зауваження про наявні недоліки.

5.6. При виявленні недоліків у виконаній роботі Виконавець зобов’язаний безкоштовно виправити усі наявні недоліки у визначений Замовником строк.

5.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання цієї роботи згідно з вимогами діючих будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва та проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

5.8. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов’язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника.

5.9. При простроченні виконання робіт більш як 10 діб Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому Підрядник сплачує збитки, викликані простроченням виконання робіт.

5.10. Якщо роботи були виконані з недоліками, комісією у складі представників Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації) складається дефектний акт, на підставі якого Підрядник повинен усунути недоліки за свій рахунок у визначені в акті терміни.

5.11. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником, під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний акт. Підрядник ліквідує виявлені недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному акті. При ухиленні Підрядника від цих обов’язків, Замовник має право привернути до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний :

6.1.1. Прийняти в установленому Договором порядку виконані роботи;

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату виконаних робіт;

6.1.3. Забезпечити Підряднику необхідні умови для якісного виконання зобов’язань останнього по цьому Договору;

6.1.4. Передати Підряднику будівельний майданчик по акту приймання-передачі та проектно-кошторисну документацію при її наявності;

6.1.5. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі. 6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у випадку невиконання Підрядником зобов’язань за Договором, письмово повідомивши про це Підрядника за 10 календарних днів до дати розірвання Договору;

6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконуваних робіт;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору;

6.2.4. Замовник має право надати Підряднику аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів, розмір якого не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт строком на три місяця, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»;

6.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі;

6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

6.2.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику фактично виконану частину робіт;

6.2.8. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

6.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у визначені строки стає неможливим;

6.2.10. Замовник також має інші права та обов’язки, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

6.3. Підрядник зобов’язаний

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Розпочати роботи одразу після отримання письмового повідомлення Замовника про початок проведення

робіт;

6.3.4. У випадку надання Замовником авансу, Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на

придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту його одержання. По закінченні тримісячного терміну невикористанні суми авансу повертаються Замовнику.

6.3.5. У випадку надання Замовником попередньої оплати, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів підтверджує їх використання згідно з Актом приймання виконаних робіт (Типова форма № КБ-2В), Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3) про використання коштів за призначенням;

6.3.6. Мати встановлені законодавством України відповідні дозвільні документи на виконання робіт;

6.3.7. Здійснювати експертну перевірку, випробування матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, тощо, які використовуються для виконання робіт та повідомляти про це Замовника;

6.3.8. Виконати з використанням власних ресурсів і матеріалів та у встановлені строки роботи відповідно до умов Договору;

6.3.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені зі своєї вини;

6.3.10. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання об’єкта будівництва від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо;

6.3.11. Протягом дії Договору вживати заходів, щодо збереження виконаних робіт та об’єкта будівництва в цілому;

6.3.12. Передати Замовнику у порядку, передбаченому Договором, виконані роботи;

6.3.13. Гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, та можливість їх експлуатації протягом терміну – 24 місяців, з дати підписання акту прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку;

6.3.14. Підрядник зобов’язаний допустити на будь-якому етапі будівництва до перевірки відповідності обсягів виконаних робіт, встановленим вимогам, що пред’являються до оплати, спеціалізовану організацію уповноваженою виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

6.3.15. Підрядник зобов’язаний повернути відповідну частину отриманих грошових коштів до міського бюджету в разі виявлення завищення вартості фактично виконаних робіт на об’єкті будівництва по результатам проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

6.3.16..Підрядник, у разі необхідності, повинен укласти окремі договори з балансоутримувачем об’єкта будівництва на відшкодування вартості спожитої води та електроенергії під час виконання будівельних робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови дотримання вимог щодо якості робіт.

6.4.3. У разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника за 10 календарних днів до дати розірвання Договору;

6.4.4. За письмовою згодою Замовника залучати до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи;

6.4.5. За письмовою згодою Замовника передати свої права за цим Договором третім особам (відступленої права вимоги);

6.4.6. Зупинити роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення або неможливості проведення Підрядником робіт;

6.4.7. Підрядник також має інші права та обов’язки, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за даним Договором, Підрядник сплачує Замовнику пеню, з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від залишку загальної суми Договору за кожен день прострочення.

7.4. У разі порушення строків виконання робіт не з вини Підрядника, Замовник на підставі обґрунтувань, переглядає ці строки, про що укладається відповідна додаткова угода.

7.5. Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт протягом дії Договору, а також за шкоду заподіяну об’єкту будівництва або його загибель.

7.6. У разі порушення з вини Замовника передбачених Договором строків перерахування платежів за виконані роботи, Замовник сплачує Підряднику пеню, у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від вартості несплаченої суми, за кожен день прострочення.

7.7. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

7.8. Підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед Замовником за порушення субпідрядником свого обов'язку.

7.9. Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

7.10. Оплата неустойки, встановленої цим Договором, не звільняє Сторони від виконання обов’язків за Договором.

7.11. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза волею та межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі – «форс-мажор».

8.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характер невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти, рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення тощо.

8.3. Факт виникнення форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально компетентним органом – Торгово-промисловою палатою України. В разі відсутності такого підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в повному обсязі.

8.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 8.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення форс-мажору, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов’язань.

8.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 8.1, Сторона, яка опинилася під впливом обставин форс- мажору, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення форс-мажору, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов’язання за цим Договором.

8.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пунктах 8.4. та 8.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв’язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

8.7. У випадках, передбачених пунктом 8.1, строк виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. У разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 8.1, продовжують існувати більш, ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

8.8. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи виконання зобов’язань та дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення про припинення Договору. Повідомлення про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання.

8.9. Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання грошових зобов’язань.

IX. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні умов даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

X. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року.

10.2. Термін дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно умов цього Договору, шляхом укладення та підписання Сторонами відповідної додаткової угоди.

10.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються Сторонами в письмовій формі і вступають в силу з моменту їх підписання та скріплення печатками Сторін.

11.2. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.

11.3. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності, реквізити банку, тощо), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.

11.4. Дострокове припинення Договору може мати місце за угодою Сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої Сторони при порушенні умов Договору.

11.5. Договір розривається в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв’язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

11.6. На момент укладання даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов’язань за Договором.

11.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.9. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. До цього Договору додаються:

 Додаток № 1 – кошторис;

 Додаток № 2 – план фінансування;

 Додаток № 3 – календарний графік виконання робіт

12.2. Додатки є невід’ємною частиною цього Договор

XIIІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 01030 м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 26/4 р/р 35427191077821 в ГУ ДКСУ у м. Києві код банку 820019, ЄДРПОУ 37470160 Статус неприбуткової організації
Начальник Xxxxxx X.X. Підрядник

Директор