Contract
і л р - р - а р - г ? - е Договір підряду № ■/с] 'У
м. Бровари « £ ^ » б^г/г-А-Р^ Лі 018 р.
Управління освіти і науки Броварської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі начальника Управління Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx , що діє на підставі Положення , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО МАСТЕРС ГРУП» (в подальшому «Підрядник») в особі Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту і є платником податку на прибуток на загальних умовах, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожна окремо -
«Сторона», уклали цей Договір підряду на виконання робіт (далі - Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1,1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок Замовника, в межах договірної ціни та відповідно до кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, виконати будівництво (інше - вказати) на об’єкті: поточний ремонт доріжок ЗОНІ І-ІІІ ступенів
№ 3 у місті Бровари по вул. Благодатна 80 (в подальшому - «робота»),
1.2.Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи у відповідності до умов цього Договору. '■
1.3.Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначаються кошторисною документацією.
2. Ціна Договору
2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід’ємною частиною Договору, є твердою і складає 199 176 грн.ЗОкоп. (сто дев'яносто дев’ять тисяч сто сімдесят шість грн.. 30коп.) в т.ч. ПДВ 33 196 грн.05коп, (тридцять три тисячі сто дев’яносто шість грн.. 05коп.)
2.2. Договірна ціна може бути змінена за взаємною згодою Сторін та у порядку визначеному чинним законодавством та цим Договором.
3. Строки виконання робіт
3.1. Датою закінчення робіт є дата прийняття їх Замовником. Договір діє до 31.12.2018р. в частині розрахунків до повного їх виконання .
3.2. Строки виконання робіт можуть бути змінені, з внесенням відповідних змін у Договір, в разі:
виникнення обставин непереборної сили; внесення змін до проектної документації;
в інших випадках передбачених цим Договором та чинним в Україні законодавством.
3.3. Рішення про перегляд строків виконання робіт оформлюється Додатковою угодою.
3.4. Підрядник зобов’язаний розпочати виконання робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання авансу, відповідно постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 р. на термін до 1 місяця , що складає 30% від суми Договору, і письмово повідомити Замовника про дату початку проведення робіт.
/ у
V
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Замовник має право:
відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, і не можуть бути усунені підрядником;
здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;
вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.
4.2. Замовник зобов'язаний:
надати підряднику фронт робіт;
прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.
4.3. Підрядник має право:
залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників); ініціювати внесення змін у Договір;
на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору.
4.4. Підрядник зобов’язаний:
виконати роботи з використанням власних та/або залучених ресурсів і у відповідності до проектної та кошторисної документації;
вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва);
забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;
своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки; інформувати в установленому порядку Замовника про початок та хід виконання
зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
4.5. Сторони мають інші права та повинні виконувати належним чином інші зобов’язання передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
5. Забезпечення виконання зобов’язань та відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по Договору Сторони несуть
відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства.
5.2. Виконання зобов’язання Замовником і Підрядником за Договором забезпечується неустойкою.
5.3. У разі прострочення Підрядником строків виконання робіт, що передбачені в цьому Договорі. Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% від загальної вартості Договору за кожний день прострочення але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування неустойки.
5.4. У разі затримання оплати Замовником виконаних Підрядником робіт, згідно з термінами встановленими в цьому Договорі, Замовник сплачує Підряднику неустойку в розмірі 0,1% від загальної вартості Договору за кожний день прострочення але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування неустойки.
5.5. Замовник звільняється від сплати неустойки Підряднику, якщо оплата за виконані роботи не відбулася через обставини, не залежні від волі Замовника.
5.6. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.
5.7. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі Замовнику.
6. Ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва та їх страхування
6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.
6.2. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва умовами Договору не передбачається.
7. Організація робіт
7.1. Замовник за актом передає Підряднику фронт робіт протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дня підписання Договору.
7.2. Підрядник несе відповідальність за охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і правил техніки безпеки, протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів, розташування техніки, тощо.
7.3. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється Підрядником. Підрядник контролює якість, кількість і комплектність таких ресурсів, матеріалів, конструкцій, виробів.
7.4. Підрядник залучає до виконання робіт працівників в достатній кількості і кваліфікації, створює необхідні умови праці і відпочинку, несе відповідальність за їх поведінку
7.5. На письмовий запит Замовника Підрядник зобов’язаний протягом'2 (двох) робочих днів від дати отримання запиту письмово надати Замовнику інформацію про:
хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
7.6. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника у випадку, якщо сповільнення виконання робіт порівняно з графіком буде становити більше 5 (п’яти) календарних днів. Якщо порушення строків виконання робіт виникло з вини Підрядника, останній одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт зобов’язаний розробити заходи з усунення затримання виконання робіт.
7.7. ІІідрядник зобов'язаний вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.
7.8. Підрядник зобов'язаний вести загальний журнал робіт.
7.9. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо).
8. Контроль за якістю робіт, авторський та технічний нагляд
8.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та цьому Договору.
8.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом.
8.3. У випадку виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт. Підрядник зобов'язаний негайно зупинити виконання робіт (в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками) у разі
З
отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, що підлягають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.
8.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.
9. Фінансування робіт та порядок розрахунків
9.1. Замовник забезпечує фінансування робіт.
9.2. Фінансування та розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника.
9.3. Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін, складених за кошторисами та калькуляціями робіт.
9.4. Додаткові витрати, що виникають в процесі виконання робіт, повинні бути узгоджені з Замовником, не узгодження Підрядником додаткових витрат із Замовником позбавляє Підрядника права вимагати оплати таких витрат Замовником.
9.5. У разі зміни вартості робіт під час дії даного Договору, Сторони укладають Додаткову угоду, яка набирає чинності з моменту підписання її Сторонами.
9.6. Датою оплати робіт вважається дата перерахування коштів Замовника на поточний рахунок Підрядника.
9.7. Остаточний розрахунок здійснюється після підписання актів приймання-передачі робіт.
10. Порядок приймання-передачі робіт
10.1. Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання-передачі виконаних підрядних робіт .
10.2. Підрядник після погодження з представником Замовника обсягів виконаних робіт передає Замовнику акти виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), до актів виконаних робіт додаються витратні матеріали, що підтверджуються документами.
10.3. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання актів приймання- передачі зобов'язується направити Підряднику підписаний акт приймання-передачі і завершити виконання своїх фінансових зобов’язань або направити Підряднику протокол розходжень.
10.4. У випадку не підписання акту приймання-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його передачі Замовнику і ненадання Підряднику протоколу розходжень, робота вважається прийнятою без зауважень.
10.5. Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов’язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектною документацією, Договором та законодавством.
10.6. У разі виявлення неналежного виконання робіт, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на вартість виконаних робіт, ненадання необхідних документів, Замовник мас право відмовитись від підписання наданих документів.
10.7. Якщо в процесі виконання робіт по Договору одна із Сторін приймає рішення про припинення робіт, вона зобов’язана повідомити про це іншу Сторону. Взаєморозрахунки між Сторонами в такому випадку виконуються по акту фактично виконаних робіт на момент прийняття рішення, однією зі Сторін, про припинення робіт, такий акт складається в десятиденний термін.
ч
/
11. Гарантійні строки
11.1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 1 (одного) року після прийняття об'єкта Замовником.
11.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів) Замовник протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.
Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 10 (десяти) робочих днів після складання.
11.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання. Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.
11.4. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договорі або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором, відповідно.
12. Обставини непереборної сили
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це сталось внаслідок випадку або непереборної сили (форс- мажор). Строки виконання Сторонами своїх зобов'язань продовжуються на час тривання обставин форс-мажор. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання робіт та не звільняється від відповідальності, якщо страйки, інші подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали своїх зобов’язань перед працівниками або їх об’єднаннями.
12.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин форс-мажор, повинна негайно письмово повідомити другу Сторону про виникнення таких обставин протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер обставин та їх можливі наслідки.
12.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажор позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу (причину) невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.
12.4. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили є документ виданий Торгово- промисловою палатою України.
12.5. Про закінчення існування обставин форс-мажор Сторона, яка порушила зобов'язання, повинна письмово повідомити другу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення їх існування.
12.6. Якщо обставини форс-мажор триватимуть довше ніж 3 (три) місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору без застосування до неї штрафний санкцій.
13. Врегулювання спорів
13.1. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.
залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, консультацій, внесення змін в умови Договору тощо.
13.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
14. Внесення змін до Договору та його розірвання
14.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі Додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. Додаткова угода засвідчується підписами та скріплюється печатками Сторін.
14.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у 20 (двадцятиденний) строк повідомляє другу сторону про своє рішення.
14.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:
прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;
прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом; відсутності коштів для фінансування робіт;
Підрядник не розпочав виконання робіт протягом ЗО (тридцяти) дрів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
Підрядник допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на
60 (шістдесят) днів;
Підрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
Підрядник допустив неодноразове порушення будівельних норм та правил;
Підрядник допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.
14.4. Підрядник має право розірвати договір при затримці платежів з боку Замовника більш ніж на 90 (дев’яносто) днів.
15. Строк дії Договору
15.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
Договір вражається укладеним і набирає чинності з моменту підписання його Сторонами. Дог овір діє до 31 грудня 2018 р., але до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
15.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
16. Інші умови
16.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.
16.2. Замовник є платником податку (вказати систему оподаткування).
16.3. Підрядник є платником податку (вказати систему оподаткування).
16.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
16.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6
16.6. Зміна або доповнення Договору здійснюється шляхом укладання Додаткової угоди між Замовником і Підрядником, яка засвідчується підписами та скріплюється печатками Сторін.
16.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
16.8. Всі Додаткові угоди до Договору складаються в двох примірниках, - по одному для кожної Сторони.
16.9. Після підписання даного Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
16.10. Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони.
Договір містить 7 пронумерованих сторінок, завізованих Сторонами.
Замовник
Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Підрядник
«Управління освіти і науки Броварської міської ради»
07400,м.Бровари ,вул..xxxxxxxx , 18 Код ЄДРПОУ : 02143838
р/р 35411019021771 в У Д К у Київській обл. МФО 821018
Тел.: (04494) 5-14-81
Товариство з обмеженоювідповідальністю
«ЕКО МАСТЕРС ГРУП»
Юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Симоненка 83;
код за ЄДРПОУ : 39736524 ' р/р 26002493981
в АТ “ Райффайзен банк АВАЛЬ” МФО 380805
1ПН : 397365210297
Тел. (000) 000-00-00
Xxxxxxx X.X.
(0459^
ГчД^'й'ий'
йльїшк Угтйвш іня
А
Xxxxxxx І.А
І Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. І -
4_СД_ДФ_7-1-1
Форма №8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Поточний ремонт доріжок ЗОШ 1-І Умови виконання робіт
Об'єми робіт
ДЕФЕКТНИМ
ступенів №3 у місті Бровари по вуя. Благодатна 80
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Розділ. Демонтажні роботи | ||||
1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів | ЮОмЗ | 0,117 | |
механізованим способом | ||||
2 | Розбирання бортових каменів | 100м | 2 | |
Розділ. Земляні роботи | ||||
3 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з | 100м2 | 2,21 | |
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | ||||
4 | Перевезення сміття до 5 км | т | 18,564 | |
Розділ. Підготовчі роботи | ||||
5 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | ЮОмЗ | 0,105 | |
ескаватором планувальником | ||||
6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів | ЮОмЗ | 0,252 | |
основи з піщано-гравійної суміші 0-40 товщиною 12 см | ||||
Розди^-Мдашхування доріжкі з ФЕМ | ||||
7 | Улаштування^рбіфйттф з Д^норозмірних фігурних | 100м2 | 2,1 | |
елементів мбщення [ФЗМ] | ||||
8 | Установлення болтових каменів'бетонних БР 100.20.8 | 100м | 2,02 |
/
АКТ
Управлінь Бров
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - 1 -
Замовник Управління освіти і науки Броварської міської ради (наименование организации)
Підрядник TOB "Еко Мастерс Груп"
(наименование организации)
6_ДЦ_КС
ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво Поточний ремонт доріжок ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 у місті Бровари по вул. Благодатна 80 , що здійснюється в 2018 році
Вид договірної ціни: тверда
Складена в поточних цінах станом на 16 квітня 2018 г.
№ п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Локальний кошторис 7-1-1 на Пішохідний | ||||||
тротуар | ||||||
Розділ 1. Демонтажні роботи | ||||||
1 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | ЮОмЗ | 0,117 | 11803,12 | 1380,97 |
2 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 2 | 6222,96 | 12445,92 |
Всього по розділу 1 | 13826,89 | |||||
Розділ 2. Земляні роботи | ||||||
3 | PH 18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, | 100м2 | 2,21 | 1490,50 | 3294,01 |
глибина корита до 250 мм | % | |||||
4 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 18,564 | 32,02 | 594,42 |
Всього по розділу 2 | > | 3888,43 | ||||
Розділ 3. Підготовчі роботи | ||||||
5 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску ескаватором планувальником | ЮОмЗ | 0,105 | 2171,17 | 227,97 |
6 | С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 11,55 | 196,86 | 2273,73 |
7 | PH 18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші 0-40 товщиною 12 см | ЮОмЗ | 0,252 | 2706,34 | 682,00 |
8 | С1421-9645 | Суміші піщано-гравійні для будівельних | м3 | 30,744 | 474,30 | 14581,88 |
робіт С-7 розмір зерен понад 0 до 40 мм, Всього по розділу 3 | 17765,58 | |||||
Розділ 4. Улаштування доріжкі з ФЕМ | ||||||
9 | PH 18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЗМ] | 100м2 | 2,1 | 7453,26 | 15651,85 |
1 | С111-1776 варіант 1 | Круг відрізний алмазний д- 230 мм | шт | 2,1 | 225,42 | 473,38 |
2 | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 2,1 | 4,58 | 9,62 | |
Робота + матеріали | 100м2 | 2,1 | 7683,26 | 16134,85 | ||
10 | С1421- | Суміш гравійно-цементна у | м3 | 11,613 | 1122,00 | 13029,79 |
9656-4 | співвідношенні 1:4 | |||||
11 | С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 2,1 | 196,86 | 413,41 |
12 | С1426- | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина | м2 | 216,3 | 244,76 | 52941,59 |
11789 | 40 мм "Старе місто" сірі | |||||
13 | PH 18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних БР 100.20.8 | 100м | 2,02 | 6978,43 | 14096,43 |
14 | С1424- | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону | м3 | 11,918 | 1071,00 | 12764,18 |
11600 | В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | |||||
15 | К589921- | Поребрики з бетону М-300 БР 100.20.8 | шт | 202 | 104,55 | 21119,10 |
А003 | ||||||
Всього по розділу 4 | 130499,35 |
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - 2 - 6_ДЦ_КС
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всього по локальному кошторису | 165980,25 | ||||
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування | 165980,25 | ||||
у тому числі | |||||
Робота | 48373,57 | ||||
Матеріали та устаткування | 117606,68 | ||||
Податок на додану вартість | 33196,05 | ||||
Всього з урахуванням ПДВ | 199176,3 | ||||
2 І ірограмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.
Управління освіти і науки Броварської міської ]
( назва організа
Затверджено
- 1-
4_СД_ССР
Форма № 5
Зведений коштор
В тому числі звороті
199,17630 тис. грн.
( посилання на документ про затвердження)
20 в,
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Поточний ремонт доріжок ЗОШ І-Ill ступенів № 3 у місті Бровари по вул. Благодатна 80
Складений в поточних цінах станом на 16 квітня 2018 р.
Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Кошторисна вартість, тис.грн. | |||||
№ п/п | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Глава 7. Благоустрій та озеленення території | ||||||
1 | 7-1 | Влаштування пішохідного тротуару | 162,32375 | - | - | 162,32375 |
Разом по главі 7: | 162,32375 | _ | _ | 162,32375 | ||
Разом по главах 1-7: | 162,32375 | - | - | 162,32375 | ||
Разом по главах 1-8: | 162,32375 | - | - | 162,32375 | ||
Разом по главах 1-9: | 162,32375 | - | - | 162,32375 | ||
Разом по главах 1-12: | 162,32375 | - | - | 162,32375 | ||
ДСТУ БД.1.1- | Кошторисний прибуток (П) | 2,49383 | - | - | 2,49383 | |
1:2013 п.5.8.16 | ||||||
ДСТУ БД.1.1- | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних | - | - | 1,16267 | 1,16267 | |
1:2013 п.5.8.16 | організацій (АВ) | |||||
Разом | 164,81758 | - | 1,16267 | 165,98025 | ||
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. -2 ■ 4_СД_ССР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Д С Т У Б Д . 1 . 1 - : 2 0 1 3 п .5 . 8 . 1 6 | П о д а т о к н а д о д а н у в а р т іс т ь В с ь о г о п о з в е д е н о м у к о ш т о р и с н о м у р о з р а х у н к у | 3 3 , 1 9 6 0 5 3 4 , 3 5 8 7 1 | 3 3 , 1 9 6 0 5 1 9 9 , 1 7 6 3 0 | ||
1 6 4 , 8 1 7 5 8 | - |
Керівник проектної організації
Головний інженер проекту (Головний архітектор про
Керівник відділу