IV. П О РЯД О К ЗД ІЙ СН ЕН Н Я ОП ЛА ТИ
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №.
м. Слов’янськ ( У д і) & Ї Г 2020р.
Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, в особі начальника управління Башкаєва Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Положення про управління, іменоване надалі - «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «МонолпЯДентр», в особі директора , діючого (діючої) на підставі статуту, іменоване надалі - «Підрядник», з іншої сторони, надалі разом іменовані - «Сторони», а кожна окремо
«Сторона», уклали цей договір (надалі-Договір) про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1 1 Підрядник бере на себе зобов’язання за завданням Замовника, виконати роботи по об єкту: "Реконструкція стадіону імені Ю Ж С ки дан ова комунального закладу " С портивний клуб за Місцем ‘ прож ивання "Культурно-спортивний центр", розташ ованого по вул.Світлодарська,45 , « .С л о в 'ян ськ, Донецької області" Д К 021:2015 45454000-4
реконструкція
1.2. Цей договір укладено на підставі проведених відкритих торгів/електронних закупівель.
1.3. Джерелом фінансування проведення робіт є кошти державного та місцевого бюджету.
ТІ. СТРО КИ ВИ КО Н А Н Н Я РО БІТ
2.1. Строки виконання робіт за цим Договором визна чені календарним графіком виконання робі і , що є невід'ємною частиною цього Договору та встановлюються до 25.10.2020р. ^
2.2 Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником що засвідчується підписанням акта прийому-передачі робіт.
Ш. Ц ІН А ДО ГО ВО РУ
3 . 1 . Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, і складає ЗО 897 000,00 (тридцять мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч грн. 00 кой.) , в т.ч. ГІДВ- 5 149 500,00 (п’ять мільйонів сто сорок дев’ять тисяч п ’ятсот гри. 00 КОІІ.)
3.2.Фінансування здійснюється : ,
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 27 807 300,00 (двадцяіь^ сім мільйонів вісімсот сім тисяч триста грн. 00 кой.) в т.ч. І'ІДВ - 4 634 550,00 (чотири мільйони шістсот тридцять чотири тисячі п ’ятсот п’ятдесят гри. 00 кой.)
за рахунок коштів місцевого бюджету - 3 089 700,00 (три мільйони вісімдесят дев’ять тисяч
сімсот грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ - 514 950,00 (п’ятсот чотирнадцять тисяч дев’ятсот п ’ятдесят
грн. 00 коп.) _ , ^
3.2. Договірна ціна може зменшуватись при погодженні з Замовником у разі зменшення оосяпв
робіт. . . . . •
3.3 За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник
подає відповідні обґрунтування та розрахунки .Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових об'ємів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.
IV. П О РЯД О К ЗД ІЙ СН ЕН Н Я ОП ЛА ТИ
2
4 2 «Замовник» перераховує «Підряднику» попередню оплату згідно постанови КМУ
№ 1070 від 04.12.2019р., у розмірі 30_% від загальної суми по даному д о г о в о р у р о з м ір і 9 269 100,00 (дев’ять мільйонів двісті шістдесят дев’ять тисяч сто гри. 00 коп.) , в. г л . НД. 1 544 850, 00 (один мільйон п ’ятсот сорок чотири тисячі вісімсот’її ятдесяі і рн. коїі.) ^
за рахунок кош тів державного фонду регіонального розвитку 8 342 190,00 (вісім мільйонів
ГрГт» сорок дві тисячі сто дав'*,.„сто гри. 00 коп.) » т.ч. ПДВ - 1 390 365.0» (оди,, мшьио.
триста дев’яносто тисяч триста шістдесят п ’ять грн. 00 коп.)
за рахунок кош тів місцевого бюджету 926 910,00 (дев’ятсот двадцять ш ість тисяч дев'ятсот десять грн. 00 кой.) у т.ч. ЦЦВ - 154 485,00 (сто п’ятдесят чотири тисячі чотириста вісімдесяі
п ’ять грн. 00 коп.) . „
протягом п'яти банківських днів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
виконавця, при наявності фінансування. «Підрядник» зобов'язується використати отримані кошти для виконання робіт протягом 90 днів з дня одержання. По закінченні терміну невикористані
кошти попередньої оплати повергаються «Замовнику». ^
4.3 Перерахування попередньої оплати розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцю робіт, на небюджетні рахунки, відкриті на їх їм я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених
коштів виконавцем робіт, виключно з таких рахунків на цілі, визначені договором про закупівлю
робіт
' 4.4. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюються Замовником на
підставі довідки, про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і шляхом безготівкового перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в національній валюті України на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за
фактично виконані об’єми рооіт. _ .
' 4.5.Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності т а ^ в межах
відповідних бюджетних асигнувань встановлених кошторисами, та з моменту реєстрації договору
в органах Державної казначейської служби України
4.6 Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання
грошових зобов’язань у разі затримки бюджетного фінансування. . . . .
4.7.Фінансування робіт за цим договором, здійснюється у відповідності до узгодженою сторонами Плану фінансування, що є невід’ємною частиною цього Договору. _ .......................
4.8.Замовник здійснює оплату за виконані роботи звітного місяця по мірі надходження
бюджетних коштів на протязі 7-ми робочих днів з моменту підписання акіів. ^ _ ,
4.9. Розрахунки за Договором здійснюються протягом 7-ми робочих днів після підписання акту виконаних робіт і за наявності бюджетного фінансування. Замовник має право затримати
кінцеві розрахунки за роботи, виконані з дефектами, недоліками виявленими при прийманні
об’єкту, до їх усунення Підрядником за власний рахунок.
4.10 Допускається відстрочка платежу до 30 днів.
4,11. Відповідно до ст. 13. Бюджетного Кодексу України, п.2.1 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309, бюджетні фінансові зобов’язання здійснюються виключно в межах відповідних фактичних надходжень з урахуванням помісячного розпису.
4 12 Замовник може затримати здійснення розрахунків, якщо надані послуги/виконані
роботи не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації або мають низьку якість чи дефекти.
V ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
5.1 Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є додатком до Договору та. з дотриманням інших нормативних документів, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну
експлуатацію протягом нормативного терміну.
5.2. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує можливість доступу до об’єкту Замовника, субпідрядників, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт
згідно з умовами Договору.
5 З Підрядник зобов’язаний інформувати Замовника про.
- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини.
заходи щодо усунення відхилення тощо); . . . ..
- забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно кошторисної
документації; _ .
- залучення до виконання робіт робочої' сили та субпідрядників; ^
. результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
5.4. Під час виконання робіт Підрядник зобов’язаний дотримуватись технологій та культури виконання робіт, забезпечувати ведення журналу виконаних робіт, складати акти прихованих
робіт , Л.
5.5. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні ро л ,
санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе І Цдрядник. ^
5.7. Роботи виконуються з будівельних матеріалів та ресурсів Підрядника. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, згідно чинного законодавства.
5*8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду та контролю якості за виконанням
робіт. . _
5.9 Здійснення технічного нагляду та контролю якості за виконанням рооїт Замовник може
доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень. # м
5.10. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов язании надавати необхідну інформацію та документи на вимогу Замовника, спеціаліста з технічного
нагляду. _ „
5.11. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає
рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або
про зупинення виконання робіт. _ ...........
5.12. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести їх заміну.
5 ІЗ При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості
виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої документації. Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт. ^
5.14. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник
зобов’язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.
VI. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ
6.1. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому Загальними умовами, укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 іншими
нормативними актами та договором підряду. _
6.2. Здача-приймання виконаних робіт в гарантійну експлуатацію оформлюється остаточним актом прийняття виконаних робіт, дата підписання якого є датою початку гарантійної
експлуатації. .
6.3. Акт прийняття виконаних робіт підписується уповноваженими представниками сторін.
6.4. Якщо при здачі-нрийманні виконаних робіт виявляються істотні недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовником ці роботи не приймаються і оплата не якісно виконаних рооїт затримується до виправлення виявлених порушень.
4
VII ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННЯХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
7.1.Підрядник гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання xxxx п р и й н яті виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом трьох років. ^ ^
7.2. Початком гарантійних, строків вважається день підписання акта про приимання-передачу
закінчених робіт (Об’єкта). _ _ _ . .
7.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінченії) роботах, він повідомляє про них Підрядника протягом 10 - ти календарних днів з моменту їх виявлення і запрошує його для складання відповідного акта із визначенням порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів). . ,
7.4. Підрядник зобов’язаний за свої кошти та своїми силами усунути виявлені недоліки ( деф ект)
в порядку та в терміни визначені актом про їх усунення. _
7 5 У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи то із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки ^
7.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) аоо їх
причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.
VI1 . ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Замовник зобов’язаний : ■
8.1.1. Сприяти Підряднику у виконанні робіт передбачених Договором.
8.1.2. Забезпечити своєчасне фінансування виконаних робіт на умовах визначених цим Договором
(за наявності бюджетного фінансування). _
8.1.3. Прийняти в порядку установленому Договором виконані роботи. ^ _
8.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва в порядку, встановленому законодавством та договором.
8.1.5. За умови належного виконання робіт, підписувати Учаснику акти виконаних робіт (форма
КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) протягом 7-ми (семи) робочих днів. В разі відмови від підписання актів виконаних робіт письмово інформувати Підрядника про
причини не підписання актів. ,
8.1 .б.Протягом 5-ти робочих днів інформувати Підрядника про виявлені недоліки вроботі.
8 .1 .7 . В е с т и бухгалтерський, оперативний, статистичний облік по будівництву Об єкту. 8.1.8.Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим договором, Цивільним і Господарським кодексами України та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в
будівництві.
8.2. Замовник має право: . . .
8.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника,
контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт. ^
8.2.2. У разі невиконання зобов’язань Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи" або виконує їх повільно (з порушенням графіку понад 2 дні) і закінчення їх у строк,
визначений Договором, стає неможливим. . . „ . g о 3 Безперешкодно, у будь-який час, здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт, відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт проектно-кошторисній
документації та вимогам нормативних документів та відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів, технічним вимогам, нормативним документам і при виявленні недоліків, вимагати їх
негайного усунення або зупинення робіт. _ _ , ,
8.2.4. Здійснювати контроль і технічний нагляд за виконанням робіт та якістю ^матеріалів призначивши для цього відповідальну особу або експерта, в тому числі за участі спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником договірних засадах. _ _
8.2.5. При виявленні неякісного виконання робіт, матеріалів оповістити про це Підрядника для
складання Акту про неналежну якість робіт.
5
8 0 6 Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущенних Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
8.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від проектної документації, технічних вимог обумовлених. Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети зазначеній у проектній документації та Договорі і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником, або третьою особою.
8 2 8 Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього
Договору. . . .
8.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень
Підрядником умов Договору. . . .....................
8.2.10. Замовник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.
8.3. Підрядник зобов’язаний:
8.3.1. Виконувати всі роботи обумовлені Договором у відповідності із затвердженою проектно- кошторисною документацією, технічними вимогами, будівельними нормами і правилами та забезпечити завершення робіт і передачу згідно акту. ^ _
8.3.2 Інформувати організацію, що здійснюватиме технічний нагляд, про час, місце виконання
робіт за цим договором.
8.3.3. Передати Замовнику, після завершення робіт у порядку, передбаченому законодавством, ДБН та Договором, відповідну документацію та закінчені роботи (об’єкт).
8.3.4. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуючись календарного графіка виконання робіт. Усі матеріали, що застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.
8.3.5. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки робіт.
8.3.6. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території (об єкта) будівництва від сміття, та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт. ^
8.3.7. Звільнити об’єкт після завершення робіт (очистити від сміття, техніки, механізмів, матеріалів, тощо) протягом 3-ох робочих днів після завершення робіт. ^
8.3.8. Забезпечувати дотримання законодавства з охорони праці, протипожежних заходів,
безпечних умов при проведенні монтажних і спеціальних будівельних робіт та улаштування
огорож у разі необхідності. .............
8.3.9. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення документації передбаченої будівельними нормами і правилами та відповідної виконавчої документації щодо виконання робіт.
Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт. Журнал ведеться щодо окремих напрямків
де фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник в будь- який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника щодо усунення виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх
виконання заноситься до журналу. ....
8.3.10. До 25 числа звітного місяця складати та передавати уповноваженому представнику Замовника Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2.В) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3). _ . ......
8.3.11. Погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. ^
8.3.12. Залучати для виконання робіт інженерно-технічний персонал та робітників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації і забезпечувати дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов прані та відпочинку працівників, а також проведення
відповідного їх. інструктажу.
6
8.3.13. Завчасно у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт з незалежних, від нього обставин (не менш ніж за 3 дні).
8.3.14. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення, або пошкодження об’єкта.
8.3.15. Гарантувати якість закінчених робіт згідно умов Договору у визначеному обсязі та
встановлені строки. _ _
8.3.16. Виконувати інші зобов’язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві,
8.4. Підрядник має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи на умовах визначених
цим Договором. ^
8.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови
дотримання вимог щодо якості робіт. _
8.4.3. Підрядник за письмовою згодою із Замовником може залучати для виконання спеціальних
робіт субпідрядні організації, і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на о б єк іі іа нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи. Субпідрядники не можуть змінювати зобов’язань Підрядника перед Замовником. Приймання та оплату робіт, виконаних іншими субпідрядними організаціями, здійснює Підрядник.
8.4.4. Підрядник також має Інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами,
IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1.Відповідальність за охорону праці згідно Закону України № 2694-ХІІ від 14.10.1992р. 'Про охорону праці" (зі змінами) на об'єкті будівництва несе "Підрядник".
9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, Сторони несуть
відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
9.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.
9.4. За порушення Підрядником зобов’язань за даним Договором щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20% відсотків від вартості неякісних робіт (визначеної дефектним актом).
9.5. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні Об'єкта в
експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення.
9.6. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань.
9.7. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за недотримання нормативних вимог з
охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на об’єкті. _
9.8. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми
особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації Об’єкта.
9.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об’єкту будівництва протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.
9.10. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході
перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проектно-кошторисній документації та зобов’язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі.
9.11. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це
сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.
9.12. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення йою умов.
X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза волею та
межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередиш розумними
заходами. _ ,
10.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характер невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти, рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов’язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення тощо. _
10.3. Факт виникнення обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально
компетентним органом - Торгово-промисловою палатою України. У разі відсутності такого підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в повному
обсязі
10.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 10.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом,
повинна не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення таких обставин, оез зал рим ки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов'язань. _ _
10.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 10.1., Сторона, яка опинилася під їх
впливом, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення їх дії, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов’язання за цим Договором.
10.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в
пунктах 10.4., та 10.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв’язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням. ^ ^
10.7. У випадках, передбачених пунктом 10.1., строк виконання Сторонами своїх зобов язань за
цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини іа їх наслідки, В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 10.1., продовжують існувати більш, ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості,
10.8. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи виконання зобов’язань та
дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій Стороні
повідомлення про припинення Договору. . . , . , . • Повідомлення про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10
календарних, днів до дня його розірвання.
XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Будь-які спори, що пов’язані з виконанням цього Договору чи трактуванням його положень вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залуча ти незалежних експертів.
11.2. Якщо вирішити спір шляхом проведення переговорів неможливо, то Сторони передають
такий спір на вирішення суду.
XII. ТЕРМІН Дії ДОГОВОРУ
12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2020р. _
12.2. Цей Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін. Розірвання договору оформляється письмовою угодою сторін.
XIII. ІНШІ УМОВИ
13.1 У разі виникнення додаткових аналогічних робіт на об'єкті Замовник та Підрядник може укласти договір на виконання цих додаткових, робіт за переговорною процедурою, якщо загальна
8
вартість таких додаткових робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру.
13.2. Усі зміни: та доповнення до цього Договору оформляються Сторонами в письмовій формі і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.
13.3. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються
адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.
13.4. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.
13.5. Дострокове припинення Договору може мати місце за угодою Сторін, так і в судовому
порядку за заявою будь-якої Сторони при порушенні умов Договору.
13.6. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв’язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.
13.7. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для належного виконання
своїх зобов’язань за Договором, визначених нормативними документами.
13.8. Даний Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін і зберігаються у кожної із сторін.
13.9. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством У країни.
XIV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ Невід’ємною частиною цього договору є :
Додаток №1 - Договірна ціна.
Додаток № 2 - Календарний графік виконання робіт. Додаток №3 - План фінансування .
XV. Місце знаходження і реквізити Сторін;
Замс П ідрядник
Управління житлово-комунального Товариство з обмеженою відповідальністю господарства Слов'янської міської ради "Моноліт-Центр”
йШЯШШВіїшмхг
84122, м.Слов'янськ, площа Соборна ,3 Код ЄДРПОУ 03364636 Л
р/р
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Начальник у / завління
Адреса: 61038, Харківська область, м. Харків, вул. М. Багацького, буд. 8, офіс 6
п/р І)А 053005280000026008301312800, у АТ "ОТН БАНК", м. Київ,
МФО 300528,
код за ЄДРПОУ 34722653/
р\ри А 228201720355399117000706895 ДКСУ м.
Київ, МФО
(підпис)/
А і З і - Г . Башкаєв
II
ЇПН 347226І
т
X. X. Xxxxxxxxxx
Замовник: Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради Підрядник: ТОВ "МОНОЛІТ-ЦЕНТР"
Календарний графік виконання робіт
в 2020 році по об’єкту
"Реконструкція стадіону імені X.X.Xxxxxxxxx комунального заклад? "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарська,45, м.Слов янськ. Донецької області" ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція
Обсяг робіт на 2020 рік Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди
№
п/п Перелік видів робіт
Виконавці робіт
одиниця
Кіл-ть кошторисна
(кількість/кошторисна вартість,) 2020р
виміру | вартість | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | ||||||||
1 | Глядацькі трибуни | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | Розділ 1. Демонтажні роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | м3 | 44,3 | 277184,78 | 184789,85 | 92394,93 | 277184,78 | |||||||
3 | Розділ 2. Ремонт основи | ТОВ "Моноліт-Центр" | м3 | 9,000 | 0000000,61 | 677588,27 | 677588,27 | 677588,27 | 677588,27 | 677588,27 | 677588,27 | 4065529,61 | |||
4 | Розділ 3. О горожа | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м | 1,008 | 94792,08 | 31597,36 | 31597,36 | 31597,36 | 94792,08 | ||||||
5 | Розділ 4. Сходи | ТОВ "Моноліт-Центр" | м3 | 11,352 | 167708,04 | 55902,68 | 55902,68 | 55902,68 | 167708,04 | ||||||
6 | Розділ 5. Ремонт торцевых стінок | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,62 | 60851,47 | 20283,82 | 20283,82 | 20283,82 | 60851,47 | ||||||
7 | Розділ 6. V IP ложа | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1мЗ | 0,33 | 121467,67 | 40489,22 | 40489,22 | 40489,22 | 121467,67 | ||||||
8 | Розділ 7. Водостічна система | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м | 0,145 | 6331,07 | 6331,07 | 6331,07 | ||||||||
9 | Розділ 8. Крісла | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100шт | 25,2 | 300527,84 | 100175,95 | 100175,95 | 100175,95 | 300527,84 | ||||||
10 | Розділ 9. Лава запасних | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100шт | 0,02 | 65362,66 | 32681,33 | 32681,33 | 65362,66 | |||||||
11 | Розділ 10. Інші роботи Тир для кульової стрільби | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 6,016 | 2159,80 | 359,97 | 359,97 | 359,97 | 359,97 | 359,97 | 359,97 | 2159,80 | |||
12 | Розділ 1. Зовніш нє оздоблення | | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | | | 2,562 | 143988,13 | 71994,07 | 71994,07 | [ | 143988,13 | |||||
Загальнобудівельні роботи. Майданчик з тренажерами для занять на відкритому повітрі |
13 Розділ 1. М онтаж обладнання | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000М2 | 0,153 | 20924,94 | 20924,94 | 20924,94 | |||||
14 Розділ 2. Земляні роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮООмЗ | 0,055 | 5956,62 | 2978,31 | 2978,31 | 5956,62 | ||||
15 Розділ 3. Покриття майданчика | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000м2 | 0,153 | 330752,06 | 165376,03 | 165376,03 | 330752,06 | ||||
Бігові доріжки | |||||||||||
16 Розділ 1. Д ренаж | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000м | 0,08 | 656171,78 | 656171,78 | 656171,78 | |||||
17 Розділ 2. О горожа | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м | 4,68 | 277836,25 | 92612,08 | 92612,08 | 92612,08 | 277836,25 | |||
18 Розділ 3. Інші роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 0,299 | 107,34 | 107,34 | 107,34 | |||||
Дитячий ігровий майданчик | |||||||||||
19 Розділ 1. Устаткування, що монтується | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 0,795 | 172818,02 | 57606,01 | 57606,01 | 57606,01 | 172818,02 | |||
20 Розділ 2. Лавки та урни | ТОВ "Моноліт-Центр" | шт | 4 | 12148,28 | 12148,28 | 12148,28 | |||||
21 Розділ 3. Покриття гумове | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,825 | 363347,00 | 363347,00 | 363347,00 | |||||
22 Розділ 4. Паркан | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 0,221 | 28295,13 | 28295,13 | 28295,13 | |||||
Спортивні майданчики (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики | |||||||||||
23 Розділ 1. Земляні роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮООмЗ | 0,85 | 100139,51 | 66759,67 | 33379,84 | 100139,51 | ||||
24 Розділ 2. Улаштування покриття спортивних майданчиків | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 13,2 | 4010768,18 | 1336922,73 | 1336922,73 | 1336922,73 | 4010768,18 | |||
25 Розділ 3. О горож а спортивних майданчиків | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮОям | 1,12 | 727105,54 | 242368,51 | 242368,51 | 242368,51 | 727105,54 |
26 | Розділ 4. Улаштування пішохідної доріжки зі щебеню | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 1,57 | 87037,91 | 29012,64 | 29012,64 | 29012,64 | 87037,91 | |||
27 | Розділ 5. Футбольні ворота та захисна сітка за воротами | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮОмЗ | 0,0064 | 49287,48 | 49287,48 | 49287,48 | |||||
28 | Розділ 6. Тенісні стійки | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 0,0084 | 2799,09 | 2799,09 | 2799,09 | |||||
29 | Розділ 7. Волейбольні та баскетбольні стійки | ТОВ "Моноліт-Центр" | к-т | 3 | 125307,86 | 125307,86 | 125307,86 | |||||
Обладнання та інвентар. Спортивні майданчики | ||||||||||||
ЗО | Розділ 1. Тенісний корт | ТОВ "Моноліт-Центр" | к-т | 1 | 117515,90 | 58757,95 | 58757,95 | 117515,90 | ||||
Будівля центрального входа | ||||||||||||
31 | Розділ 1. Покрівля | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,9 | 72221,16 | 72221,16 | 72221,16 | |||||
32 | Розділ 2. Водостічна система | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м | 0,57 | 20059,57 | 20059,57 | 20059,57 | |||||
33 | Розділ 3. Зовніш нє оздоблення | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,037 | 206662,22 | 206662,22 | 206662,22 | |||||
34 | Розділ 4. О горожа | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 3,4 | 284874,26 | 142437,13 | 142437,13 | 284874,26 | ||||
35 | Розділ 5. Різні роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 2,027 | 727,71 | 727,71 | ||||||
Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля | ||||||||||||
36 | Розділ 1. Покрівля | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 4,78 | 424973,01 | 212486,51 | 212486,51 | 424973,01 | ||||
37 | Розділ 2. Водостічна система | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м | 1,26 | 40574,96 | 40574,96 | 40574,96 | |||||
38 | Розділ 3. Оздоблення фасаду | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 5,31 | 306664,98 | 306664,98 | 306664,98 | |||||
39 | Розділ 4. Пандус | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮОмЗ | 0,0036 | 41396,76 | 41396,76 | 41396,76 | |||||
40 | Розділ 5. Ганок | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,28 | 27920,24 | 27920,24 | 27920,24 | |||||
41 | Розділ 6. Різні роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 3,36 | 1313,94 | 218,99 | 218,99 | 218,99 | 218,99 | 218,99 | 218,99 | 1313,94 |
Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту | ||||||||||||
42 | Розділ 1. Перекриття в осях Б-В | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,406 | 41918,56 | 41918,56 | 41918,56 | |||||
43 | Розділ 2. Покрівля | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,748 | 84502,22 | 84502,22 | 84502,22 | |||||
44 | Розділ 3. Водостічна система | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м | 0,24 | 7489,85 | 7489,85 | 7489,85 | |||||
45 | Розділ 4. Віконні та дверні прорізи | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 0,19 | 111800,91 | 55900,46 | 55900,46 | 111800,91 | ||||
46 | Розділ 5. Зовніш нє оздоблення | ТОВ "Моноліт-Центр" | 100м2 | 2,05 | 173113,34 | 173113,34 | 173113,34 | |||||
47 | Розділ 6. Інші роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | т | 2,701 | 969,69 | 161,62 | 161,62 | 161,62 | 161,62 | 161,62 | 161,62 | 969,69 |
48 | Пожежна сигналізація | ТОВ "Моноліт-Центр" | к-т | 1 | 86949,75 | 43474,87 | 43474,87 | 86949,75 | ||||
49 | Зовнішнє освітлення | ТОВ "Моноліт-Центр" | опора | 22 | 3212508,97 | 535418,16 | 535418,16 | 535418,16 | 535418,16 | 535418,16 | 535418,16 | 3212508,97 |
Силові електричні мережі до системи водовідведення | ||||||||||||
50 | Розділ 1. Підключення насосів до електромережі | ТОВ "Моноліт-Центр" | км | 0,134 | 82685,35 | 82685,35 | 82685,35 | |||||
51 | Розділ 2. Заземлення | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮОмЗ | 0,16 | 15159,36 | 15159,36 | 15159,36 | |||||
Зовнішня мережа водовідведення. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення. | ||||||||||||
52 Розділ 1. Самопливна мережа | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000м | 0,174 | 97924,05 | 32641,35 | 32641,35 | 32641,35 | 97924,05 | ||||
53 Розділ 2. Напірна мережа | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000м | 0,445 | 200075,67 | 66691,89 | 66691,89 | 66691,89 | 200075,67 | ||||
54 Розділ 3. Колодязі (4 шт) | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮмЗ | 0,288 | 68541,88 | 68541,88 | 68541,88 | ||||||
55 Розділ 4. Кесон | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮООмЗ | 0,2085 | 495729,13 | 495729,13 | 495729,13 | ||||||
Зовнішня мережа водопостачання. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення. | ||||||||||||
56 Розділ 1. Водопровід | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000м | 0,857 | 526786,55 | 526786,55 | 526786,55 | ||||||
57 Розділ 2. Колодязі | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮмЗ | 1,272 | 316436,85 | 316436,85 | 316436,85 | ||||||
58 Розділ 3. Питні фонтанчики | ТОВ "Моноліт-Центр" | Юк-т | 0,7 | 24038,55 | 24038,55 | 24038,55 | ||||||
Вуличні туалети. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення. | ||||||||||||
59 Розділ 1. Ф ундамент (майданчик 6) | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮООмЗ | 0,00835 | 29256,58 | 14628,29 | 14628,29 | 29256,58 | |||||
60 Розділ 2. Ф ундамент (майданчик 6а) | ТОВ "Моноліт-Центр" | ЮОмЗ | 0,078 | 50345,40 | 25172,70 | 25172,70 | 50345,40 |
61 Розділ 3. Монтажні роботи Дороги та майданчики. Благоустрій території | ТОВ "Моноліт-Центр” | 823668,00 | 274556,00 | 274556,00 | 274556,00 | 823668,00 | |||||
Розділ 1. Підготовчі роботи | ТОВ "Моноліт-Центр" | 10 0м2 | 9,902 | 156116,32 | 156116,32 | 156116,32 | |||||
Розділ 2. Покриття тип 1 | ТОВ "Моноліт-Центр" | 10 0м2 | 1,977 | 1812787,35 | 1812787,35 | 1812787,35 | |||||
Розділ 3. Покриття тип2 | ТОВ "Моноліт-Центр" | 10 0м2 | 3,45 | 2972804,47 | 990934,82 | 495467,41 | 683109,24 | 495467,41 | 307825,58 | 2972804,47 | |
Розділ 4. Покриття типЗ | ТОВ "Моноліт-Центр" | 1000м2 | 0,503 | 190630,81 | 106811,15 | 83819,66 | 190630,81 | ||||
Розділ 5. Малі архітектурні форми | ТОВ "Моноліт-Центр" | 10 м2 | 0,0415 | 243630,23 | 243630,23 | 243630,23 | |||||
Огорожа (І черга). Благоустрій території | |||||||||||
Розділ 1. Огорожа із секцій "Жалюзі" | ТОВ "Моноліт-Центр" | 0,975 | 1124124,11 | 224824,82 | 224824,82 | 224824,82 | 224824,82 | 224824,82 | 1124124,11 | ||
Розділ 2. Металеві стійки під існуючу трубу | ТОВ "Моноліт-Центр" | 0,951 | 67166,29 | 67166,29 | 67166,29 | ||||||
Підпірна стінка (2020). Благоустрій території | ТОВ "Моноліт-Центр" | 10 0м2 | 0,1452 | 1320470,45 | 17542,95 | 651463,75 | 651463,75 | 1320470,45 | |||
Огорожа (II черга). Благоустрій території |
Розділ 1. Огорожа із секцій "Жалюзі" | ТОВ "Моноліт-Центр" | 2,000 0000000,45 | 112489,50 819810,20 | 1805458,75 | 2737758,45 | ||
Всього | грн. | 30897000,00 | 9269100,00 4325580,00 | 4325580,00 | 4325580,00 4325580,00 | 4325580,00 | 30897000,00 |
70
Замовник : Управління житловоя-/комунального господарства Слов’янської м іл ко ї ради Начальник Башкаєв В.Г.
Загальний строк,
Підряді
>біт (в календарних днях) - 161 день
Додаток, № З
до договору № //■ /
від « //Г у> <$4 2020 р.
Замовник: Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради Підрядник: ТОВ "МОНОЛІТ-ЦЕНТР"
План фінансування будівництва на 2020 рік по об'єкту
"Реконструкція стадіону імені X.X.Xxxxxxxxx комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарська,45^ м.Слов'янськ. Донецької області" ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція
Періоди Капітальні вкладення (грн) і
поточного року Усього На фінансування будівельно-монтажних робіт
1 2 3
Січень Лютий Березень І кв Квітень
Травень 9269100,00
Глядацькі трибуни, Тир для кульової стрільби, Бігові доріжки, Спортивні майданчики (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики, Будівля центрального входа, Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля, Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту, Зовнішнє освітлення, Зовнішня мережа водовідведення. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, Зовнішня мережа водопостачання. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, Дороги та майданчики. Благоустрій території, Огорожа (І черга). Благоустрій території.
Червень 4325580,00
Разом 13594680,01
П кв
Липень 4325580,00
Глядацькі трибуни, Тир для кульової стрільби, Бігові доріжки, Дитячий ігровий ; майданчик, Спортивні майданчики (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний
майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики, Будівля центрального входа, Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля,
Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту, Зовнішнє освітлення, | Зовнішня мережа водовідведення. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення,
Дороги та майданчики. Благоустрій території, Огорожа (І черга). Благоустрій території,Підпірна стінка (2020). Благоустрій території.
Глядацькі трибуни, Бігові доріжки, Дитячий ігровий майданчик, Спортивні майданчики (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики, Будівля центрального входа, Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля, Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту, Зовнішнє освітлення, Зовнішня мережа водовідведення. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, Вуличні туалети. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення., Дороги та майданчики. Благоустрій території, Огорожа (І черга).
Благоустрій території,Підпірна стінка (2020). Благоустрій території.
Серпень 4325580,00
Глядацькі трибуни, Загальнобудівельні роботи. Майданчик з тренажерами для занять на
відкритому повітрі, Бігові доріжки, Дитячий ігровий майданчик, Спортивні майданчики ! (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики, Обладнання та інвентар. Спортивні майданчики,
Будівля центрального входа, Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля, Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту, Зовнішнє освітлення, Зовнішня мережа водовідведення. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення., Вуличні туалети. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення., Дороги та майданчики. Благоустрій території, Огорожа (І черга). Благоустрій території, Підпірна стінка (2020). Благоустрій території, Огорожа (II черга). Благоустрій території
Вересень 4325580,00
Разом ІІІКВ | 12976740,00 |
Жовтень | 4325580,00 |
Глядацькі трибуни, Загальнобудівельні роботи. Майданчик з тренажерами для занять на відкритому повітрі, Дитячий ігровий майданчик, Спортивні майданчики (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики, Обладнання та інвентар. Спортивні майданчики, Будівля центрального входа, Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля, Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту, Пожежна сигналізація, Зовнішнє освітлення, Силові електричні мережі до системи водовідведення, Вуличні туалети. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення., Дороги та майданчики. Благоустрій території, Огорожа (І черга).
Благоустрій території, Підпірна стінка (2020). Благоустрій території, Огорожа (II черга), і
Благоустрій території
Глядацькі трибуни, Загальнобудівельні роботи. Майданчик з тренажерами для занять на відкритому повітрі, Дитячий ігровий майданчик, Спортивні майданчики (міні-футбольне поле, тенісний корт, універсальний майданчик для гри у волейбол та баскетбол). Спортивні майданчики, Будівля центрального входа, Загальнобудівельні роботи. Адміністративна будівля, Загальнобудівельні роботи. Будівля диспетчерського пункту, Пожежна сигналізація, Зовнішнє освітлення, Силові електричні мережі до системи водовідведення, Вуличні туалети. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення., Дороги та майданчики. Благоустрій території, Огорожа (І черга). Благоустрій території, Зовнішня мережа водопостачання. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, Огорожа (II черга). Благоустрій території
Листопад Грудень | _ | ||
Разом ІУкв | 4325580,00 | ......... . . _ | - |
Всього | 30897000,00 |
Замовник: Погоджено:
Управління житлово-комунальног Начальник Башкаєв В.Г.
ТОВ "Моноліт-Центр" Директор Xxxxxxxxxx 1.0.