Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», надалі – Замовник, в особі директора Козубського Віталія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та , надалі Підрядник, в особі , що діє на підставі , з другої...
Додаток 5
до тендерної документації
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №
м. Київ « » 2018 р.
Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», надалі – Замовник, в особі директора Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та , надалі Підрядник, в особі , що діє на підставі , з другої сторони, та разом згадувані як Сторони, враховуючи результат проведення закупівлі на закупівлю послуг: Поточний ремонт приміщення № 307 адміністративної будівлі КП ГІОЦ за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно- правовими актами України, уклали цей Договір про нижченаведене.
1. Предмет Договору
1.1. На умовах цього Договору Підрядник зобов'язується своїми або залученими силами і засобами за замовленням Замовника виконати у встановлений строк послуги: Поточний ремонт приміщення № 307 адміністративної будівлі КП ГІОЦ за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи (надалі – Роботи), за адресою: м. Київ, вул. Космічна, 12-А (надалі – «Об'єкт»), а Замовник в свою чергу зобов'язується прийняти виконані Підрядником Роботи та оплати їх вартість.
1.2. Роботи мають бути виконані у відповідності до вимог ДБН В.1.2-6.2008 : В.1.2- 11-2008, СНиП та вимог для електромонтажних робіт згідно вимог ПУЕ, ПТЕ, ПБЕЕС.
1.3. Зміни в обсяг та склад Робіт має право вносити Замовник. Будь-які додаткові роботи, не передбачені цим Договором, можуть виконуватись Підрядником виключно за згодою Замовника та в межах загальної вартості Робіт, встановленої п. 2.1. цього Договору.
1.4. Якщо Підрядник в ході виконання Робіт за цим Договором виявив не враховані цим Договором роботи і необхідність, у зв'язку з цим, проведення додаткових робіт і збільшення договірної ціни, він зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів.
1.5. Обсяги закупівлі Робіт можуть бути зменшені Замовником в односторонньому порядку залежно від реальних потреб Замовника та/або фінансування видатків.
1.6. Фінансування закупівлі здійснюється при наявності коштів у Замовника.
1.7. Інформація про технічні вимоги до предмета закупівлі зазначається у Додатку
№ 1 до цього Договору.
2. Вартість Договору (Договірна ціна) і порядок розрахунків
2.1. Загальна вартість Робіт по Договору складає грн. (сума
прописом), в тому числі ПДВ грн. (якщо Підрядник платник ПДВ).
2.2. Замовник, протягом місячного терміну з дати підписання цього Договору, може здійснити авансовий платіж Генпідряднику (в розмірі до 30% від суми укладеного
договору), що становить грн. (сума прописом), у тому числі ПДВ
грн. (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»).
2.3. Загальна вартість Робіт може бути змінена лише за умови внесення Замовником відповідних змін в обсяги та/або склад Робіт за цим Договором. При цьому, збільшення вартості Робіт у бік збільшення можливе тільки у випадках, передбачених ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
2.4. Розрахунки за даним Договором здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів Замовником на поточний рахунок Підрядника протягом 30 (тридцяти) днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін актів приймання- передачі виконаних робіт та довідок про їх вартість.
2.5. У випадку затримки оплати Замовником вартості виконаних Робіт, через відсутність коштів, Замовник здійснює оплату виконаних Підрядником Робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження коштів на свій рахунок, але не пізніше двох місяців з дня підписання Замовником актів приймання-передачі виконаних робіт.
2.6. Акти приймання-передачі виконаних робіт оформлюються Підрядником відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
2.7. Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно пункту 201.1. статті 201 Податкового кодексу України. Якщо Підрядник порушує зобов’язання по реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, він зобов’язаний відшкодувати Замовнику спричинені цими діями (бездіяльністю) збитки. (Даний пункт Договору є чинним лише за умови, що Виконавець є платником ПДВ).
3. Строк виконання робіт
3.1. Загальний строк виконання Робіт по Договору складає 30 календарних днів з моменту отримання Підрядником письмової заявки про початок виконання Робіт згідно цього Договору.
3.2. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, які перешкоджають дотриманню строку виконання Робіт, встановленого цим Договором, Підрядник має право ставити питання перед Замовником про подовження строків виконання Робіт.
4. Кошторисна документація
4.1. Роботи, передбачені цим Договором, виконуються Підрядником згідно технічних вимог (Додаток № 1 до Договору) і складеного Підрядником кошторису, який набирає чинності та стає невід’ємною частиною Договору з моменту підтвердження (затвердження) його Замовником.
4.2. Складений Підрядником і підтверджений (затверджений) Замовником кошторис є твердим, зміни до якого можуть вноситися лише за погодженням Сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе Підрядник.
5. Порядок матеріально-технічного забезпечення
5.1. Матеріали, обладнання та інші ресурси, що необхідні для виконання Робіт забезпечуються Підрядником за власний рахунок.
6. Виконання Робіт. Права та обов'язки Сторін
6.1. Підрядник зобов'язаний виконати Роботи належним чином - відповідно до умов цього Договору, технічних вимог і кошторису з дотриманням вимог будівельних норм, державних стандартів та правил, а у випадку відсутності таких норм, стандартів, правил, відповідно до вимог, яким такі Роботи звичайно повинні відповідати.
6.2. Результат Робіт Підрядника повинен бути придатний до експлуатації.
6.3. Обов'язки Підрядника:
6.3.1. Мати всі передбачені чинним законодавством України дозволи (ліцензії) на виконання Робіт протягом всього строку дії цього Договору, у разі якщо виконання Робіт передбачає отримання такого дозволу (ліцензії) відповідно до законодавства України;
6.3.2. Завчасно, впродовж 3 (трьох) робочих днів, у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання Робіт, що сталися з незалежних від нього обставин;
6.3.3. Виконувати Роботи своїм або залученим інструментом, обладнанням чи іншим устаткуванням;
6.3.4. Гарантувати якість виконаних Робіт;
6.3.5. За свій рахунок усувати недоліки (дефекти) у виконаних Роботах, а також
неякісно виконані Роботи.
6.3.6. Забезпечити виконання Робіт кваліфікованими працівниками, які пройшли необхідне навчання/інструктаж, в т.ч. з охорони праці і протипожежної безпеки;
6.3.7. Забезпечити дотримання своїми працівниками на Об’єкті необхідних протипожежних заходів, а також заходів із техніки безпеки, охорони праці та нести відповідальність за дотримання цих заходів;
6.3.8. Після виконання робіт скласти, підписати та надати Замовнику для погодження та підписання акти приймання-передачі виконаних робіт, складені відповідно до умов п. 2.5. цього Договору.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Одержувати оплату за належним чином виконані Роботи в розмірах, порядку і у строки, передбачені Договором;
6.4.2. Зупинити виконання Робіт у разі виникнення обставин непереборної сили та в інших випадках, прямо передбачених умовами Договору;
6.4.3. Залучити до виконання робіт субпідрядників, за умови погодження із Замовником, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.
6.5. Обов'язки Замовника:
6.5.1. Прийняти належним чином виконані Роботи;
6.5.2. Своєчасно, на умовах Договору, оплачувати Підряднику належним чином виконані Роботи.
6.6. Замовник має право:
6.6.1. Здійснювати контроль і нагляд як самостійно, так і доручати такі функції третій особі - спеціалісту (експерту), не втручаючись в господарську діяльність Підрядника, за:
- ходом виконання та якістю Робіт, що виконуються;
- дотриманням строків виконання Робіт;
- відповідністю обсягів та вартості виконуваних Робіт вимогам Договору;
- відповідності виконуваних або виконаних Робіт вимогам державних стандартів і правил.
6.6.2. Відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків якщо Підрядник протягом 5 днів з дня, коли Підрядник повинен був розпочати виконання Робіт, не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у встановлені Договором строки стає явно неможливим, а так само, якщо Підрядник виконує Роботи з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил.
6.6.3. Вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені недоліки (дефекти) у виконаних Роботах.
6.6.4. В односторонньому порядку змінювати загальну вартість Робіт залежно від реального фінансування видатків та/або реальних потреб Замовника.
7. Режим контролю якості Робіт та матеріалів. Гарантії
7.1. Замовник має право здійснювати перевірки і нагляд за якістю, строками та обсягами виконання Робіт.
7.2. Роботи, виконані Підрядником, мають відповідати умовам Договору, вимогам державних стандартів і правил, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до Робіт відповідного характеру. Результат виконаних робіт повинен бути придатним до експлуатації.
7.3. Якість матеріалів, обладнання та інших ресурсів, що застосовуються Підрядником для виконання робіт, мають відповідати вимогам Договору, документації, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.
7.4. Підрядник гарантує відповідність результату виконаних Робіт вимогам про їх належність та відповідність будівельним, державним стандартам та правилам протягом Гарантійного строку, якщо інший строк не встановлений чинним законодавством України. Гарантійний строк (надалі Гарантійний строк) становить:
- на виконані будівельно-монтажні та електромонтажні роботи – 36 місяці;
- на електроустановчу арматуру, світильники – 24 міс;
- на трубчасті LED лампи – 36 міс;
- на вироби з металопластикових профілів (без фурнітури) – 60 міс. від дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.
7.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені у межах Гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу результату виконаних Робіт або його частин; неправильного користування результатом виконаних робіт; неналежного ремонту результату виконаних Робіт, який здійснено самим Замовником або залученими ними третіми особами.
7.6. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого результат виконаних Робіт не міг використовуватись внаслідок недоліків (дефектів), за які відповідає Підрядник.
7.7. У разі виявлення протягом Гарантійного строку недоліків (дефектів) Замовник має заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення. Підрядник за свій рахунок повинен терміново усунути недоліки (дефекти) у виконаних Роботах, що були виявлені протягом Гарантійного строку у терміни, що визначаються у відповідному акті, але не більше одного тижня.
7.8. Підрядник несе відповідальність за недоліки та дефекти виконаних Робіт, виконання яких здійснювалось залученими ним субпідрядниками.
8. Приймання-передача виконаних Робіт
8.1. Після виконання робіт за цим Договором Підрядник зобов'язаний здати їх Замовнику по Акту приймання-передачі виконаних робіт.
8.2. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання від Підрядника акту має повернути його Підряднику підписаним або подати обґрунтовану відмову від підписання акту.
8.3. У випадку наявності обґрунтованої відмови від підписання акту приймання- передачі виконаних робіт Сторони протягом 3-х робочих днів зобов'язані скласти двосторонній Акт з переліком необхідних доопрацювань та строків і умов їх виконання (у разі відмови Підрядника підписати такий акт, акт підписується Замовником з відміткою «від підпису відмовився»).
8.4. Якщо характер Робіт за цим Договором вимагає попереднього випробування, то Сторони додатково узгоджують це письмово.
8.5. Якщо після прийняття Роботи Замовник виявив відхилення від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це Підрядника, а Підрядник зобов’язаний усунути усі відхилення за свій рахунок. У разі виникнення між Замовником і Підрядником спору з приводу недоліків виконаної Роботи або їх причин він розв'язується в порядку, передбаченому ч.4 ст. 853 ЦК України.
9. Відповідальність сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з положеннями цього Договору та чинного законодавства України.
9.2. У випадку порушення строку оплати, передбаченого Договором, Замовник оплачує Підряднику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла на час прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.
9.3. У випадку порушення Підрядником своїх зобов'язань щодо строків виконання Робіт та/або строків усунення недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, він сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості прострочених Робіт/неналежним чином виконаних Робіт за кожний день прострочення.
9.4. В разі неналежного виконання Підрядником п. 2.5. цього Договору останній зобов’язується відшкодувати збитки в розмірі ПДВ на яке Замовник втратив право з вини Підрядника (неналежне виконання умов п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України). (Даний пункт Договору є чинним лише за умови, що Підрядник є платником податку на
додану вартість).
9.5. Під час приймання Робіт в разі виявлення не відповідності виконання окремих об’ємів, елементів, частин тощо (згідно вимог, встановлених п.1.2. цього Договору), Виконавець сплачує штраф в розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн. в т.ч. ПДВ (якщо Виконавець
– платник ПДВ) за кожний виявлений дефект або не відповідність зазначеним умовам. Кожний дефект, або не відповідність засвідчується фотофіксацією.
10. Обставини непереборної сили
10.1. Кожна з Сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і не було можливості уникнути або усунути такі обставини або їх наслідки. До таких обставин відносяться: війна, громадські хвилювання; пожежі, повені, землетруси та інші стихійні лиха; епідемії й інші обставини.
10.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна протягом двох днів повідомити іншу Сторону як про настання, так і про припинення дії таких обставин і/або їх наслідків. В разі неповідомлення іншої Сторони у вказаний строк, Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили не може посилатися на такі обставини при невчасному чи неякісному виконанні своїх зобов'язань за цим Договором. Доказом настання форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.
11. Урегулювання спорів
11.1. Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору або у зв'язку з ним, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за цим Договором, визначаються чинним законодавством України.
11.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у відповідності до чинного законодавства України.
12. Зміна умов і дострокове припинення Договору
12.1. Умови Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, крім випадків передбачених п.п. 1.4. та 6.6.4. Договору, з обов'язковим складанням письмової угоди.
12.2. Договір може бути достроково припинений (розірваний):
12.2.1. За письмовою згодою Сторін;
12.2.2. З підстав, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.
12.3. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи достроково припинити Договір на умовах п.12.2.1. Договору, надсилає пропозиції щодо цього іншій Стороні за Договором. Сторона, що одержала пропозицію про зміну чи припинення Договору, має відповісти не пізніше 20 днів після одержання пропозиції.
12.4. Остаточні розрахунки між Сторонами у випадку дострокового припинення Договору проводяться після підписання Сторонами акту за фактично виконані роботи.
13. Інші умови
13.1. Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
13.2. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами і діє до «31» січня 2019
року.
13.3. Повідомлення та інші документи, які надсилаються Сторонам на виконання
цього Договору або у зв'язку з ним, повинні бути складені у письмовій формі і підписані представниками іншої Сторони, які мають на це повноваження. Вказані документи вважатимуться переданими Сторонам належним чином, якщо вони будуть вручені нарочним, передані кур'єрською службою або відправлені поштою рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення. Документи, отримані Стороною протягом
звичайного робочого часу в робочий день, вважатимуться переданими в день їх отримання, а в інших випадках - на наступний робочий день. Всі повідомлення та інші документи надсилаються на адреси та номери Сторін, що наводяться в цьому Договорі. Кожна із Сторін зобов'язується негайно письмово інформувати іншу Сторону про зміну адреси або телефонних номерів, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
13.4. З питань, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
13.5. Жодна зі Сторін не в праві передавати третім особам повне або часткове виконання своїх прав і обов'язків без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.
13.6. Додатки та додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами.
14. Адреси, реквізити та підписи Сторін.
ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
Додаток 1
до Договору підряду
№ від 2018 р.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ
Поточний ремонт приміщення № 307 адміністративної будівлі КП ГІОЦ
за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі.
Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.
При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.
Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.
У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмету закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».
Відомість обсягів робіт, матеріалів
по об’єкту «Поточний ремонт приміщення № 307 адміністративної будівлі КП ГІОЦ»
Демонтажні роботи: | ||
Демонтаж лінолеуму | 46,27 кв.м. | |
Демонтаж плінтуса | 29,8 м | |
Демонтаж шпалер | 60 кв.м. | |
Демонтаж фільтру вентиляційного блоку (кімната 1) | ||
Демонтаж внутрішньої вентиляційної системи (кімната 1) | 20м | |
Демонтаж внутрішньої вентиляційної системи (кімната 2) | 16м | |
Демонтаж зовнішніх елементів конструкції | 1 шт | |
Демонтаж офісних світильників | 6шт | |
Демонтаж старої проводки | ||
Демонтаж зовнішньої системи вентиляції (висота конструкцій над поверхнею землі – близько 8 м.) : | ||
демонтаж труби вентиляції | 13м | |
Демонтаж вентиляційного блоку | ||
Демонтаж кронштейнів вентиляції | 13шт | |
Демонтаж внутрішніх заборів повітря | 1шт | |
Штроба під ТВ кабель | 2м | |
Підготовчі роботи: | ||
Закладка отворів стін фасаду | 3шт | |
Алмазне свердління стіни фасаду | 1шт | |
Ґрунтування поверхні | 2кв.м | |
Закладка отворів внутрішніх стін | 2шт | |
Замазка внутрішніх отворів вентиляційної системи штукатуркою | 8шт | |
Шпаклювання отворів від кронштейнів | 63шт | |
Доставка металопластикової конструкції (перегородки) | ||
Монтаж металопластикової конструкції (перегородки) | ||
Обклеювання підвіконь плівкою і гофрокартоном | 3шт | |
Обклеювання дверного укосу плівкою і гофрокартоном | 3шт | |
Реставрація ламінату від отворів після демонтажу кронштейнів | ||
Електрика: | ||
Укладка кабелю | 100м | |
Укладка пластикового коробу | 100м | |
Встановлення розеток | 24шт | |
Встановлення світильників | 6шт | |
Встановлення подвійного вимикача | 1шт | |
Укладка кабелю для ТВ | 50м | |
Встановлення розетки для ТВ | 1шт | |
Основні роботи: | ||
Ґрунтування стін під шпалери | 60кв.м | |
Шпаклювання стін під шпалери | 60кв.м | |
Шпаклювання отворів від дюбелів | 8кв.м | |
Фарбування стелі водоемульсійною фарбою | 8кв.м | |
Поклейка шпалер | 60кв.м | |
Фарбування шпалер | 60кв.м | |
Укладання лінолеума | 46,27кв.м | |
Укладання плінтусу | 49,04м | |
Фарбування радіаторів опалення | 3шт | |
Фарбування труб | 20м | |
Фарбування укосів вікон 3шт | 15м | |
Монтаж настінного ламінату | 30кв.м | |
Фасадні роботи: | ||
Замазка отворів від кронштейнів | 3кв.м | |
Фарбування отворів від кронштейнів | 3кв.м | |
Ґрунтування поверхні | 3кв.м | |
Поклейка пінопласту | 3кв.м | |
Перетяжка сіткою поверхні | 3кв.м | |
Ґрунтування поверхні | 3кв.м | |
Нанесення фактури (короїд) | 3кв.м | |
Фарбування | 3кв.м | |
Транспортні затрати | ||
Видаткові матеріали | ||
Всього з урахуванням вечірніх змін | ||
Роботи мають бути виконані у відповідності до вимог ДБН В.1.2-6.2008; В.1.2-11- 2008, СНиП та вимог для електромонтажних робіт згідно вимог ПУЕ, ПТЕ, ПБЕЕС.
Електричне обладнання, яке буде встановлено у Замовника, має буте не гірше за якістю ніж від виробників: АВВ, Xxxxxxxxx electric, Eaton, Legrand.
Роботи мають бути виконані протягом 14 календарних днів поспіль в т.ч. у вихідні, святкові та у неробочий час, без порушення технологічного процесу КП ГІОЦ, поруч працює офісна техніка: принтери, сканери і таке ін., які мають бути захищені Учасником плівкою на період проведення робіт з метою захисту від проникнення пилу. Щоденно, після закінчення робіт Учасник повинен виносити будівельне сміття до спеціально відведеного місця
(узгодженого з Замовником), що знаходиться на території підприємства, усі суміжні приміщення мають бути прибрані (за необхідністю). Роботи, що супроводжуються підвищеним шумом (свердління отворів, роботи перфораторами, робота кутовими шліф машинками, тощо), виконуються тільки у неробочий час (після 17-30 год, або у вихідні дні).
Виконання робіт включає:
- будівельно - монтажні та оздоблювальні роботи;
- електромонтажні роботи;
- вантажно-розвантажувальні роботи (в т.ч. очищення приміщення від демонтованих елементів і т.п.);
- захист від пилу офісної техніки (в т.ч. матеріали – плівка, скоч і таке інше);
- після виконання ремонтних робіт, Виконавець повинен прибрати приміщення, у разі необхідності очистити поверхні від бруду та пилу та, по завершенні, обов’язково провести вологе прибирання (в т.ч. миття вікон, підлоги, дверей тощо).
ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |