Contract
ДОГОВІР № 22/2018
м. Харків «16» липня 2018 р.
Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради в особі в.о. голови адміністрації району Гунбіної Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Положення про Адміністрацію Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 (із змінами) (далі - Замовник), з однієї сторони, і
ТОВ
«БК ТЕПЛОМОНТАЖ» в
особі директора Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx ,
що
діє на підставі Статуту
(далі - Підрядник), з іншої сторони, разом
– Сторони, уклали цей договір
(далі
- Договір) про наступне:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Підрядник
зобов'язується
надати Замовнику
послуги
(надалі за текстом - роботи)
(Код
ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування систем
центрального опалення),
зазначені в договірній ціні (Додаток
1), визначеній згідно
ДБН А2.2-3:2014, а
Замовник – прийняти і оплатити такі
роботи.
1.2.
Найменування робіт – поточний
ремонт системи опалення в будівлі
Адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради за адресою:
м. Харків,
вул. Благовіщенська, буд.34.
1.3. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт зазначені в договірній ціні (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною договору.
ІІ. ЯКІСТЬ РОБІТ
2.1. Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам проектної документації, Цивільного та Господарського кодексів України та відповідних нормативно-правових актів.
2.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договірній ціні та можливість експлуатації протягом гарантійного строку. Строк гарантії на якість закінчених робіт встановлюється 5 років з дати приймання робіт у повному обсязі Замовником.
2.3. Підрядник гарантує відповідність будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.
2.4. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам i стандартам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника для участі у цій роботі, здійснюються за рахунок Підрядника, в інших випадках за рахунок Замовника.
2.5. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта (або його частин), неправильної його експлуатації.
2.6. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.
2.7. Замовлення, прийомка, поставка, розвантажування, складування, зберігання, доставка на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій виконується силами Підрядника i входить в обумовлену даним Договором договірну ціну. Підрядник контролює якість, кількість i комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати i пошкодження до моменту завершення робіт.
ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить 150 228,31 грн. (сто п’ятдесят тисяч двісті двадцять вісім грн. 31 гоп.), в тому числі ПДВ (20%) 25 038,05 грн. (двадцять п’ять тисяч тридцять вісім грн. 05 коп.).
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна Договору встановлюється в національній валюті України.
3.4. Договірна ціна робіт, як невід’ємна частина Договору, визначається на основі кошторисної частини проектної документації та є динамічною.
3.5. Джерело фінансування – кошти міського бюджету.
3.6. Замовник має право вносити зміни до плану фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт.
3.7. Зобов’язання Підрядника щодо виконання робіт визначаються графіком виконання робіт (Додаток № 2).
ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Керуючись Постановою КМУ №117 від 23.04.2014, Замовник передбачає попередню оплату на придбання матеріалів у розмірі 30% від договірної вартості в сумі - 45 068,49 грн. (Сорок п’ять тисяч шістдесят вісім гривень 49 коп.), в т.ч. ПДВ – 7511,42 (Сім тисяч п’ятсот одинадцять гривень 42 коп.), на строк 30 календарних днів.
4.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).
4.3. Оплата виконаних робіт проводиться або після прийняття Замовником закінчених робіт (об’єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.
4.4. Замовник приймає виконані роботи на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін.
4.5. Акт виконаних робіт передається Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 числа звітного місяця.
4.6. Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за виконані Підрядником роботи визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін i тарифів, які підтверджені платіжними документами. 4.7. Якщо роботи виконані Підрядником з недоробками i дефектами, що зафіксовано відповідним актом при прийомі виконаних робіт, Замовник може відстрочити оплату цих робіт. На протязі встановлених вказаним актом строків, Підрядник повинен усунути виявлені порушення, після чого Замовник перераховує утримані суми.
4.8. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником по мірі надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань протягом 15 банківських днів. Такі умови фінансування виключають пред'явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.
V. ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Строк виконання робіт: з 16.07.2018 по 31.08.2018.
5.2. Місце виконання робіт: м. Харків, вул. Благовіщенська буд.34.
VІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.
6.1.3. Інші обов’язки:
6.1.3.1. Підписати надані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або відмовитися від їх підписання з обґрунтуванням причин протягом 5 днів з дня одержання.
У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання документів Сторонами складається двосторонній акт з переліком зауважень та вказаним терміном їх виконання.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів;
6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).
6.2.5. Інші права:
6.2.5.1. Вимагати від Підрядника надання експертного будівельно-технічного дослідження відповідності виконаних робіт проектній документації.
6.2.5.2. Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягом та вартістю будівництва об’єкта, відповідністю виконаних робіт державним стандартам та правилам, а матеріалів, виробів i конструкцій – державним стандартам i технічним умовам;
6.2.5.3. У разі виявлення недоліків відмовитися від прийняття закінчених робіт, якщо ці недоліки виключають можливість належної експлуатації об’єкта і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
6.2.5.4. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень з вини Підрядника;
6.2.5.5. Вимагати проведення додаткової перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним з вини Підрядника;
6.2.5.6. Відмовитися від зобов’язань за Договором в будь-який час до закінчення робіт з оплатою виконаних робіт.
6.3. Підрядник зобов'язаний:
6.3.1.
Підрядник зобов’язується використати
одержану попередню плату протягом
30
календарних днів від дня одержання
попередньої плати.
6.3.2. У разі невиконання Підрядником зобов’язань, зазначених у п.6.3.1. Договору, Підрядник повертає суму невикористаного авансу на розрахунковий рахунок Замовника, зазначений у розділі ХІV цього Договору. За прострочення повернення сум попередньої оплати Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки від невикористаної суми попередньої оплати.
6.3.3. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
6.3.4. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.
6.3.5. Інші обов’язки:
6.3.5.1. На вимогу Замовника надати експертне будівельно-технічне дослідження відповідності виконаних робіт проектній документації протягом 30 днів з моменту отримання такої вимоги.
6.3.5.2. Виконувати роботи у відповідності до вимог встановлених норм і держаних стандартів, графіків виконання робіт, які уточнюються у зв’язку зі змінами у плані фінансування;
6.3.5.3. Залучати для виконання робіт місцеву робочу силу (інженерно-технічних спеціалістів i робітників) в достатній кількості i з відповідною кваліфікацією, відповідати за їх поведінку, за виконання взятих зобов’язань з питань праці та заробітної плати, створення нормальних умов праці та відпочинку на будівельному майданчику;
6.3.5.4. Вести виконавчу документацію, що передбачена діючим законодавством. Замовник має право перевіряти правильність її ведення, вимагати вчасного та якісного її заповнення;
6.3.5.5. При складанні договірної ціни на виконання робіт приймати вартість матеріальних ресурсів по найменшій ціні, яка визначена на основі відповідно проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів поставки;
6.3.53.6. Максимально використовувати місцеві будівельні матеріали;
6.3.5.7. Здачу-приймання закінчених робіт здійснювати відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об’єктів в експлуатацію;
6.3.5.8. Усунути в установленому порядку недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника.
Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник має право на усунення недоліків своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника;
6.3.5.9. Після виконання всіх передбачених договірною ціною робіт пред'явити об’єкт робочій комісії у встановленому порядку;
6.3.5.10. Усунути за письмовою вимогою Замовника i за свій рахунок недоробки, що виникли протягом строку гарантії i зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих стандартів, норм i правил, умов Договору. Перелік недоробок i дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов’язковому порядку фіксується дата виявлених дефектів i строк їх усунення. При відмові Підрядника приймати участь у складанні дефектного акта він може складатись із залученням спеціалістів незацікавлених органів.
Якщо Підрядник на протязі строку, визначеного в акті, не усуне недоліки у виконаних роботах, Замовник вправі усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою цих витрат Підрядником.
6.3.5.11. Підрядник несе відповідальність за додержанням безпеки охорони праці, пожежної безпеки під час надання послуг за умовами цього Договору.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;
6.4.2. На дострокове виконання робіт за погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів.
6.4.4. Інші права:
6.4.4.1. Залучати, при необхідності, для виконання окремих видів робіт спецiалiзованi органiзацiї, погодивши це питання з Замовником. Підрядник здійснює координацію діяльності на будівельному майданчику субпідрядних організацій. Субпідряд не вносить змін до обов’язків Підрядника.
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт.
Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником регулюються із урахуванням положень Загальних умов.
6.4.4.2. Підрядник зазначає повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості робіт.
8.3. Види порушень та санкцій за них, установлені Договором:
Підрядник відповідає за недоліки виконання робіт, за прострочення строків передачі робіт Замовнику.
8.3.1. За несвоєчасне усунення недоробок та дефектів, що виникли з вини Підрядника, останній несе повну відповідальність відповідно до діючого законодавства.
У разі порушень умов зобов'язань за якістю робіт стягується пеня в розмірі 5% вартості неякісних робіт.
8.3.2. У разі порушення з вини Підрядника терміну завершення виконання робіт Підрядник несе в установленому Законом України порядку відповідальність за несвоєчасне виконання робіт.
За порушення терміну виконання зобов'язань стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості робіт, за яким допущене прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф в розмірі 1% вказаної вартості. Пеня та штраф не повинні перевищувати 5% від вартості невиконаних робіт.
8.4. Підрядник звільняється від майнової вiдповiдальностi якщо він доведе, що порушення зобов’язань виникли не з його вини (обставини непереборної сили, дії іншої сторони).
8.5. Відшкодування спричинених збитків не звiльняє Сторони від виконання зобов’язань за даним Договором.
8.6. Підрядник до завершення робіт відповідає за охорону майна i виконаних робіт на будівельному майданчику, додержання санітарних та пожежних вимог, складування будівельних матеріалів. Після закінчення робіт Підрядник зобов’язаний вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо.
8.7. Підрядник несе відповідальність за втрату, пошкодження та крадіжку будівельного обладнання, тимчасових споруд та матеріалів.
8.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в Договорі реквізитів та зобов’язуються протягом 10 календарних днів у письмовій формі повідомляти один одного про їх зміну.
ІX. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою Палатою України.
9.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
X. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
XІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2018 року, в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань.
11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примiрниках (по одному примiрнику для кожної Сторони Договору), що мають однакову юридичну силу.
11.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
ХІІ. ІНШІ УМОВИ
12.1. Зміна Договору здійснюється шляхом внесення до нього змін або доповнень за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору з моменту її підписання Сторонами.
12.2. Дострокове розірвання Договору можливе тільки за згодою Сторін або за рішенням Господарського суду за виключенням п. 6.2.1., п. 6.4.3. цього Договору.
12.3. У випадках, які не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:
Графік виконання робіт.
Договірна ціна.
ХІV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК: |
ПІДРЯДНИК: |
|
Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, 34 р/р 35412007077836 у ГУДКСУ у Харківській обл. МФО 851011 Код ЄДРПОУ 37459114 Тел. (000)000-00-00
_______________________________ Xxxxxxx X.X. М. П.
|
ТОВ «БК ТЕПЛОМОНТАЖ»
61103, м. Харків, вул. Старицького б.13, кв.28 р/с 26006052249144 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” МФО 351533, код ЄДРПОУ 42011580 ІПН 42011582030 к.т. 0000000000
|