Contract

Додаток 6

до тендерної документації

45453000-7 Капітальний ремонт спортивної будівлі КП "Спорткомплекс" "Льодова Арена". м. Київ, вул. Шалетт, 6. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень)

«Істотні умови Договору про закупівлю» подається у вигляді, наведеному нижче.

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Ми (я), (вказати назву учасника), підтверджуємо свою згоду з з проектом договору про закупівлю із зазначенням істотних умов та порядку змін його умов, вказаними в Додатку 6 тендерної документації

Проект договору підряду №_____

м. Київ « » 2017 року

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС», що в подальшому іменується "Замовник", в особі директора Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, що діє на підстав Статуту, з одного боку та

в особі

__________________________________________________________________________, що діє на підставі

______________________________________________________________________, що в подальшому іменується "Підрядник", з іншого боку, що в разом іменуються "Сторони", уклали даний Договір підряду про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до дефектного акту та умов Договору виконання будівельних робіт - 45453000-7 Капітальний ремонт спортивної будівлі КП "Спорткомплекс" "Льодова Арена". м. Київ, вул. Шалетт, 6. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень)

1.2 Адреса розташування об'єкта : м. Київ, вул. Шалетт,6 («Льодова Арена»)

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Додатку

1.4. Обсяг виконання робіт- визначений згідно Дефектного Акту, є невід'ємною частиною Договору.

1.5. Всі будівельні (ремонтні) роботи проводяться в спортивній будівлі, яка функціонує за графіком роботи.

2. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта).

2.1. Підрядник розпочинає підготовку для виконання робіт протягом 10 календарних днів з укладення договору підряду та діє згідно затвердженого календарного план-графіку виконання робіт.

2.2. Дата закінчення всіх видів(етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду повинна бути не пізніше 31.07.2017 року.

2.3. Початок та закінчення всіх видів(етапів, комплексів) робіт зазначається в календарному план-графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору. Термін виконання підрядником кожного виду(етапу, комплексу) робіт узгоджується із Замовником.

Послідовність виконання видів(етапів, комплексів) робіт у календарному план-графіку виконання робіт, визначається і може змінюватися виключно Замовником.

2.4..Всі зміни щодо послідовності виконання видів(етапів, комплексів) робіт повинні бути включені до календарного план-графіку виконання робіт. У разі ухилення Підрядника від підписання календарного графіку виконання робіт зі змінами, Замовник надсилає рекомендованим листом на адресу Підрядника зазначену в цьому договорі, підписаний зі своєї сторони календарний графік виконання робіт зі змінами, який Підрядник зобов'язаний виконувати після завершення етапу робіт, що виконується на дату отримання вказаного у цьому пункті рекомендованого листа. Затримка виконання робіт у цьому разі допускається не більше ніж на 3 календарних дні відносно дати визначеної у календарниму графіку виконання робіт виключно з підстави необхідності закупівлі будівельного матеріалу Підрядником. Зміни до календарного графіку виконання робіт щодо послідовності виконання видів(етапів, комплексів) робіт Замовник має право ініціювати, або направити Підряднику не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати завершення етапу робіт, який виконується.

2.5. Підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

2.6. Підрядник зобов»язаний достроково, а саме до 20.07.2017 року забезпечити завершення виконання всіх робіт згідно договору і здачу їх Замовнику, у разі надходження письмової вимоги від Замовника не пізніше ніж 05.07.2017 року.

2.7. Строки виконання робіт не можуть змінюватися у разі непроведення Замовником оплати робіт:

- через відсутність в періоді в якому повинна здійснюватися оплата на відповідному розрахунковому рахунку Замовника коштів;

- через неприйняття виду(етапу, комплексу) робіт службою технічного нагляду замовника.

2.8. Підрядник зобов»язаний зупинити виконання робіт у разі отримання письмового повідомлення про зупинення робіт від Замовника, завершивши етап робіт, який виконується на дату отримання повідомлення.

3. Договірна ціна

3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору, є динамічною і складає

тис. грн.

3.2. Договірна ціна, тобто вартість робіт, включає в себе всі можливі витрати (в тому числі допоміжні роботи і послуги тощо) Підрядника необхідні для виконання повного комплексу робіт по договору згідно з технічних вимог на закупівлю робіт. Вартість робіт включає вартість матеріалів, доставку їх на місце виконання робіт, послуги автотранспорту, податки, збори, та ішні витрати.

3.3. Підрядник є платником _.

Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного законодавства України.

4. Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

4.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджетних коштів України.

4.2. Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями узгодженого Сторонами плану фінансування будівництва.

4.3. План фінансування (якщо він не узгоджений Сторонами на момент укладення Договору) буде поданий Підряднику на узгодження у строк до 10 календарних днів після укладення Договору, але в будь-якому разі не раніше дня затвердження постійного кошторису бюджетної установи.

4.4. Замовник зобов'язаний узгоджувати з Підрядником уточнений план фінансування за місяцями.

4.5. Замовник має право уточнити план фінансування протягом дії договору та у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення

темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

5. Проведення розрахунків за виконані роботи 5.1.Замовник забезпечує в повному обсязі фінансування будівництва об’єкту при надходженні коштів на реєстраційний рахунок Замовника.

При відсутності в періоді в якому повинна здійснюватися оплата на відповідному розрахунковому рахунку Замовника коштів, виділених на оплату зобов'язань, згідно з цим Договором, оплата Замовником здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника. Штрафні санкції при цьому Замовнику не нараховуються.

5.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі Актів приймання виконаних робіт проміжними платежами в міру виконання робіт за виконаний вид(етап, комплекс) робіт зазначений в календарному графіку виконання робіт. У разі виконання прихованих видів робіт Підрядник зобов'язаний надати Замовнику Акт прихованих видів робіт.

5.3. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в розмірі 70 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Із сум, що підлягають оплаті за виконані роботи, утримується 30 відсотків їх вартості. Замовник перераховує підряднику оплату за виконані роботи у десятиденний термін після виконання і приймання передбачених договором робіт та підписання акта приймання виконаних робіт перевіреного службою технічного нагляду Замовника.

5.4.Замовник має право перерахувати попередню оплату у розмірі 30% повної вартості обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу.

Підрядник зобов»язаний виконувати будівельні роботи (включаючі вартість матеріалів, матеріально-технічного забезпечення необхідного для виконання робіт) без попередньої оплати. Договором передбачений обов»язок Замовника оплачувати виконані роботи. Авансування(попередня оплата) передбачена П. 5.4. Договору виключно як право, а не обов»язок для Замовника.

5.5. Оплата виконаних по даному Договору робіт, включаючи аванси, здійснюється Замовником безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, інших аналогічних і таких, що відповідають законодавству, документів.

5.6. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. У випадку припинення робіт або дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, останній оплачує фактично виконані роботи і поставку матеріалів на об'єкт на підставі двобічного акта приймання-передачі та перераховує на рахунок Підрядника суми, що були утримані ним із проміжних платежів.

5.7. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику протягом 5 робочих днів після виконання робіт. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10 робочих днів з дня одержання.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І СУПЕРЕЧОК

6.1. За порушення Підрядником строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 1(одного) відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 10(десяти) відсотків вказаної вартості.

6.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20(відсотків) вартості неякісних робіт.

6.3.Якщо Підрядник після завершення робіт по Договору залишить на будівельному майданчику будівельне сміття чи власні матеріали, Замовник має право затримати оплату виконаних робіт Підряднику до часу звільнення ним будівельного майданчику.

6.4.Сплата штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань або усунення порушень. 6.5.Шкода, нанесена Підрядником при виконанні робіт, компенсується Підрядником, а з вини Замовника - Замовником. Підрядник у всіх випадках приймає невідкладні заходи по ліквідації шкоди незалежно від того, хто несе витрати по її усуненню.

6.6.. Замовник звільняється від відповідальності за порушення грошових зобов»язань у зв»язку з несвоєчасним відкриттям бюджетних асигнувань не з його вини чи не з вини головного розпорядника коштів, а також несвоєчасним проведенням органами Державної казначейської служби України відповідних платежів.

6.7. Замовник несе відповідальність за порушення грошового зобов»язання згідно чинного Законодавства України.

6.8. Всі спори і суперечки по даному Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.9. Спори і суперечки, по яким не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

7.Забезпечення виконання зобов'язань Сторін за Договором

7.1. Виконання зобов'язань Підрядника за Договором забезпечується банківською гарантією в розмірі 0,457 % відсотків вартості договору. Оригінал Банківської гарантії надається Замовнику учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

7.2. Забезпечення виконання фінансових зобов'язань Підрядника (щодо сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених невиконанням або неналежним виконанням Підрядником зобов'язань за Договором; повернення одержаного авансу; повернення переплачених сум тощо) буде здійснюватися за рахунок коштів, утриманих Замовником із сум проміжних платежів за виконані роботи. Ці кошти будуть використовуватися для гарантування виконання зобов'язань Підрядника протягом строку дії договору підряду. Невикористані кошти будуть повернуті Підряднику без індексації та урахування офіційного рівня інфляції

8. Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

8.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 10 днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

8.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 10 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 10 днів після усунення пошкодження.

8.4. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва здійснюється Підрядником протягом 10 календарних днів з моменту початку робіт. Підрядник зобов»язаний надати Замовнику копію договору страхування протягом 3 робочих днів з дня його укладення.

9. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ І УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ.

9.1.Гарантія якості на виконані роботи та їх відповідність вимогам Замовника і вимогам державних будівельних норм становить термін 10(десять років) для систем утеплення та конструктивних елементів, 3(три) роки для інженерних систем. Перебіг гарантійного строку починається з моменту прийняття об»єкту в експлуатацію в установленому порядку.

9.2.Підрядник відповідає та усуває за власний рахунок дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації.

9.3.Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

9.4.У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків Замовник повинен заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення. Усунення недоліків виконується Підрядником за власний рахунок.

9.5.Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Сторін.

9.6.Якщо Підрядник на протязі строку, вказаного в акті виявлених недоліків, не усуне недоліки в виконаних роботах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою вказаних робіт Підрядником.

9.7.При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених недоліків, для їх підтвердження Замовник має право призначити кваліфіковану експертизу, яка і складає відповідний акт про фіксування недоліків і їх характер. Висновки експертизи не лишають Сторін права звертатися в Господарський суд по даному питанню. Витрати на проведення експертизи несе Підрядник.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) і до 31.12.2017р.

10.2. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

10.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11. УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЗАМОВНИКА. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ

ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

11.1. Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є представник Замовника та/або іншої уповноваженої ним особи, в тому числі відповідний фахівець з технічного нагляду або уповноважена особа спеціалізованої інжинірингової організації, мають право:

– здійснення контролю за дотриманням Підрядником проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил умовам цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами;

– проведення перевірок наявності у Підрядника (субпідрядників) документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт;

– проведення перевірок виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів, а також проектної організації, що здійснює авторський нагляд;

– проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;

- інші повноваження, що випливають зі змісту обов’язків з технічного нагляду

11.2. Роботи виконуються з будівельних матеріалів та ресурсів Підрядника. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, згідно чинного законодавства.

11.3. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює технічний нагляд та контроль якості за виконанням робіт.

11.4. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов’язаний надавати необхідну інформацію та документи на вимогу Замовника або спеціаліста з технічного нагляду.

11.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

11.6. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести їх заміну.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

12.1. Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є додатком до Договору та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

12.2. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.

12.3. Підрядник зобов’язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно кошторисної документації;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

12.4. Під час виконання робіт Підрядник зобов’язаний дотримуватись технологій та культури виконання робіт, забезпечувати ведення журналу виконаних робіт, складати акти прихованих робіт. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт, який ведеться і подається субпідрядником Підряднику, Підрядником – Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.

12.5. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення.

12.6. Підрядник зобов’язаний регулярно прибирати будівельний майданчик і після завершення робіт очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо та відновити благоустрій території Об’єкта. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

12.7. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

12.8. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов’язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ

ПІДРЯДУ

1.1. Роботи виконуються з будівельних матеріалів та ресурсів Підрядника. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, згідно чинного законодавства.

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник здійснює технічний нагляд та контроль якості за виконанням робіт.

11.3. Здійснення технічного нагляду та контролю якості за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

11.4. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов’язаний надавати необхідну інформацію та документи на вимогу Замовника або спеціаліста з технічного нагляду.

11.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

11.6. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести їх заміну.

11.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно- кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підряднику робіт.

12. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР).

12.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед другою стороною за затримку або невиконання зобов'язань по даному Договору у випадку дії обставин непереборної сили, які неможливо було передбачити або попередити: війни, стихійні лиха, епідемії та ін. 12.2.Підтвердженням наявності і продовження обставин непереборної сили є документ виданий у системі Торгово-промислової палати України згідно з регламентом засвідчення Торгово- промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс- мажорних обставин(обставин непереборної сили).

12.3.Сторона, що не виконує свої обов'язки, має надати письмове повідомлення іншій стороні про вплив обставин непереборної сили на виконання обов'язків по даному Договору.

12.4. .Якщо обставини непереборної сили діють на протязі 3-х місяців поспіль і не виявляють ознак закінчення, даний Договір може бути розірваний Замовником і Підрядником шляхом направлення повідомлення про це іншій стороні.

13. ІНШІ УМОВИ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

13.1.Всі зміни або доповнення до даного Договору повинні бути оформлені в письмовій формі і підписані повноважними представниками сторін.

13.2.Дострокове розірвання Договору можливе за погодженням сторін, або на підставах, передбачених діючим Законодавством України та цим Договором.

13.3.Підрядник не має права продавати або передавати проектну документацію на роботи або окрему їх частину третій стороні без письмового дозволу Замовника.

13.4.По всім іншим умовам виконання зобов'язань, не вказаних в даному Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.5. Істотні умови договору підряду не можуть змінюватися після його підписання до

виконання зобов»язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1. Зміни ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. Підставою для застосування даних змін є наявність відповідної норми Податкового кодексу України чи рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору. При застосуванні даної норми обсяг закупівлі робіт залишається без змін, сума договору може збільшуватись або зменшуватись у зв»язку зі зміноюставок податків і зборів. Сторона, яка ініціює внесення змін до істотних умов договору, повинна надати іншій стороні документальне підтвердження об'єктивних обставин необхідності їх внесення.

2. Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюють сертифікатом, виданим у системі Торгово-промислової палати України згідно з регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин(обставин непереборної сили). Підтвердження затримки фінансування витрат Замовника можуть бути, зокрема, документи, що посвідчують неможливість виконання договірних умов у зв»язку з несвоєчасним або неповним фінансуванням (кошторис,тимчасовий кошторис, фінансовий план, план асигнувань, план використання бюджетних коштів тощо).

Сторона, яка ініціює внесення змін до істотних умов договору, повинна надати іншій стороні документальне підтвердження об»єктивних обставин необхідності їх внесення.

13.6.Даний Договір укладено в двох примірниках ,кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Підрядника і Замовника. До Договору додаються додатки, які є невід'ємними частинами Договору:

Додаток №1 - Обсяг виконання робіт- визначений згідно Дефектного Акту, є невід'ємною частиною Договору.

Додаток №2 - Календарний графік виконання робіт.

ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК Комунальне підприємство «Спортивний комплекс» Адреса юридична: 01001,м.Київ, вул. Хрещатик,12 Фактична адреса: 02192, м. Київ, вул. Шалетт, 6 рах.35448101049497 УДКСУ у Голосіївському районі МФО 820019 ЄДРПОУ 03768026 ІПН 037680226592 Тел. (000) 000-00-00
Директор
Xxxxxxxx X.X. мп ПІДРЯДНИК

Примітка: Зазначені в цьому додатку основні вимоги до Договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання Договору з Учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного Договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до Договору у випадку зміни діючого Цивільного, Господарського

законодавства і законодавства щодо публічних закупівель